一级建造师法规知识考试试题强化练习题及参考答案（18）

一级建造师法规知识考试试题强化练习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是()A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容B.对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释C.对格式条款有两种以上解释的，该条款无效D.格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准【正确答案】D2.【真题】关于我们仲裁基本制度，正确的是（）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有仲裁协议，乙方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人达成有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【正确答案】B3.以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A.抵押合同订立B.抵押物登记C.抵押物交付D.抵押人作出表示【正确答案】B4.监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理形式称为()。A.旁站B.巡视C.平行检验D.巡查【正确答案】A5.当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由()承担。A.受害职工B.用人单位C.鉴定机构D.劳动部门【正确答案】B6.民事代理中的转代理可以发生在()情形下。A.委托代理B.法定代理C.表见代理D.指定代理【正确答案】A7.下列选项中，()不属于委托代理终止的原因。A.代理期限届满B.被代理人取得民事行为能力C.代理人辞去委托D.代理人死亡【正确答案】B8.根据法的效力等级，建设工程质量管理条例属于()A.法律B.部门规章C.行政法规D.单行条例【正确答案】C9.下列关于二审法院处理不服第一审判决、裁定的上诉案件的表述中，不正确的是()。A.对不服一审裁定的上诉案件，一律使用裁定B.二审法院审理上诉案件，不能进行调解C.二审法院判决宣告前，上诉人申请撤诉的，是否准许，由二审法院裁定D.二审法院的判决、裁定，是终审的判决裁定【正确答案】B10.【真题】人民法院审理行政案件，不适用（）。A.调解B.开庭审理C.公开审理D.两审终审制【正确答案】A11.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）A.施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包【正确答案】A12.建设用地使用权人对依法取得使用权的土地享有的权利不含()。A.占有权B.所有权C.收益权D.使用权【正确答案】B13.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内提出。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】B14.依据民事诉讼法的规定，合议庭组成人员确定后，应当在()日内告知当事人。A.3B.5C.7D.10【正确答案】A15.【真题】根据合同法，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的()，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/3B.1/2C.1/5D.2/3【正确答案】C16.专利是对于()所享有的制造、使用和销售的专有权。A.技术秘密B.商业秘密C.发明创造D.公开的发明创造【正确答案】C17.【真题】2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【正确答案】A18.【真题】甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()。A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙的损失【正确答案】A19.某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是()。A.建筑公司只能提起民事诉讼B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼【正确答案】B20.下列属于监理单位的安全责任的是()A.编制施工组织设计文件B.制定安全施工措施C.对安全事故隐患要求施工单位整改D.确定建设工程安全措施所需费用【正确答案】C21.某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严重后果，按照民用建筑节能条例的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，()内不予注册。A.1年B.2年C.3年D.5年【正确答案】D22.工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受()委托，按照合同约定，代表其对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。A.建设单位B.施工单位C.勘察单位D.监理单位【正确答案】A23.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向()报告。A.兼职安全巡查员B.专业监理工程师C.发包人代表D.建设工程安全生产监督站【正确答案】A24.某建设工程于2012年9月1日开工，由于设计图样变更。工程于9月18日中止施工。根据规定，建设单位最迟应当于（）前向施工许可证的发证机关报告A.2012年10月1日?B.2012年10月18日?C.2012年12月1日?D.2012年12月18日【正确答案】B25.关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为【正确答案】D26.【真题】根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不予注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年【正确答案】A27.甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。A.对该诉讼请求予以支持B.对该诉讼请求不予支持C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【正确答案】C28.按照建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011的规定，下列符合建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的是()。A.昼间75dB(A)，夜间55dB(A)B.昼间70dB(A)，夜间55dB(A)C.昼间75dB(A)，夜间60dB(A)D.昼间70dB(A)，夜间60dB(A)【正确答案】B29.【真题】某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】D30.根据建筑起重机械安全监督管理规定，施行施工总承包的工程，建筑起重机械安装完毕后，由()组织验收。A.建设单位B.使用单位C.施工总承包单位D.安装单位【正确答案】C31.【真题】在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担。A.设备使用单位B.具有相应资质的单位C.设备出租单位D.检验检测机构【正确答案】B32.为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为()。A.用益物权B.担保物权C.收益权D.不动产物权【正确答案】B33.【真题】根据中华人民共和国保险法，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。A.设计错误B.原材料缺陷C.不可预料的意外事故D.工艺不完善【正确答案】C34.施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足()。A.施工需要并按规定通过审查B.施工进度的要求C.主要设备材料订货的要求D.施工安全的要求【正确答案】A35.【真题】根据公司法，公司法人成立日期是()之日。A.公司营业执照签发B.申请公司设立C.工商管理机关批准D.组织机构代码证签发【正确答案】C36.投标人串通投标的，中标无效，对投标人及其负责人分别处以罚款，情节严重的，依法()。A.追究刑事责任B.没收非法所得C.取消12年内参加投标的资格，直至吊销营业执照D.赔偿他人损失【正确答案】C37.建设法的主体由()构成。A.法律、行政法规、部门规章、地方规章B.建设法律、建设行政法规C.行政法、民法商法D.行政法、民法商法、经济法、社会法【正确答案】B38.施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由()承担。A.业主B.施工单位C.监理单位D.业主和监理单位共同【正确答案】B39.按照行政许可法规定，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】C40.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/5B.1/4C.1/3D.1/2【正确答案】A41.建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保险人。A.书面B.口头C.通知D.布告形式张贴于施工现场【正确答案】D42.人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应()。A.判决驳回上诉，维持原判B.裁定撤销原判，发回重审C.依法改判D.判决变更【正确答案】C43.?工程设计图纸属于（）的客体。A.物权B.财产权C.著作权D.专利权【正确答案】C44.施工单位与供货商签订的钢材供货合同中未约定交货地点，双方对此也没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后（）A.应将钢材送到施工现场B.应将钢材送到建设单位的办公所在地C.应将钢材送到建设单位的仓库D.可通知建设单位自提【正确答案】D45.【真题】根据环境噪声污染防治法，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。A.抢修B.抢险C.抢工期D.生产工艺要求必须连续【正确答案】C46.【真题】在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。A.侵权B.合同C.无因管理D.不当得利【正确答案】A47.【真题】关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标【正确答案】C48.根据民法通则规定，法定代理终止的情形不包括()。A.代理期间届满或者代理事务完成B.被代理人或者代理人死亡C.代理人丧失民事行为能力D.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定【正确答案】A49.按照担保法的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（）A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任?B.必须在原担保范围内继续承担保证责任?C.可以拒绝承担保证责任?D.同意后，才继续承担保证责任【正确答案】B50.运输合同中托运人的义务是()。A.告知的义务B.提货验收的义务C.货物毁损、灭失的赔偿义务D.特殊情况下拒运的义务【正确答案】A51.【真题】某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以()作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【正确答案】B52.某大学建设教师公寓项目，未经竣工验收，校方就投入使用；使用过程中，又发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，这一质量缺陷，承担责任的说法正确的是（）A.大学自己承担责任?B.大学负责维修?C.施工方承担质量保修责任?D.大学和施工方共同承担责任【正确答案】C53.甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()A.应当由甲公司承担全部债务B.乙公司与丙公司均不承担清偿债务C.应当由乙、丙公司承担连带债务D.应当由乙公司承担全部债务【正确答案】C54.根据房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法的规定，对于接受转包、违法分包和利用他人名义承揽工程的单位，处以()的罚款。A.1万元以上3万元以下B.合同金额2%以上4%以下C.合同金额0.5%以上1%以下D.50万元以上100万元以下【正确答案】A55.建筑工程一切险的()是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。A.投保人B.被保险人C.保险人D.受益人【正确答案】B56.到“十二五”期末，“三项岗位”人员持证上岗最低比例为（）A.75%B.85%C.95%D.100%【正确答案】D57.【真题】行政责任的承担方式包括行政处罚和()。A.行政复议B.行政处分C.行政赔偿D.行政许可【正确答案】B58.【真题】根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人【正确答案】C59.某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是()。A.此种情形属于承诺延误B.此种情形属于承诺超期C.该承诺必然无效D.该承诺是否有效由双方协商决定【正确答案】A60.【真题】经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是()。A.第三人就完成的工作成果向定作人负责B.承揽人不再承担责任C.承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责【正确答案】D61.【真题】根据大气污染防治法，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。A.国务院环保部门B.各级地方政府环保部门C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门D.大气污染排放总量控制区内的人民政府【正确答案】B62.根据建设工程安全生产管理条例，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限()。A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止【正确答案】B63.下列关于招标投标人的说法正确的是()。A.投标人应当具备承担招标项目的能力B.招标人已经落实进行招标项目的资金来源，可以不在招标文件中载明C.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受任何地区或部门的限制D.投标人是响应招标、参加投标竞争的自然人、法人或者其他组织【正确答案】A64.甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按期偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的清偿顺序，正确的是（）A.乙、丙、丁平均受偿?B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿?C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿?D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿【正确答案】D65.企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的()天内办理资质证书变更手续。A.15B.30C.45D.60【正确答案】B66.在以下民事诉讼答辩制度的选项中，正确的是()。A.被告应在收到起诉状副本之日起15日内提出答辩状B.被告只能书面答辩C.被告不进行答辩，视为认可D.被告不提出答辩状的，会影响人民法院审理【正确答案】A67.甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。A.合同订立B.合同生效C.当事人提起诉讼D.法院判决生效【正确答案】A68.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，正确的是（）。A.责令限期改正，并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款B.责令停业整顿，降低资质等级C.责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书D.责令停业整顿，并处5万以上10万以下的罚款【正确答案】D69.?担保活动应遵循的原则不包括（）。A.诚信?B.平等?C.自愿?D.公开?【正确答案】D70.甲、乙、丙、丁、戊等单位参与某省卫生厅办公楼新建项目的投标，甲、乙是存在控股关系的两个公司，丙因自身原因，不再具备招标文件规定的资格条件，甲、丁相互串通投标，在招标文件要求提交投标文件的时间截止前，经招标人同意，戊修改了投标文件，以下投标有效的是()。A.甲B.乙C.丙D.戊【正确答案】D71.【真题】某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制【正确答案】A72.某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷，材料商拟提起诉讼，则该案件应由()管辖。A.材料商住所地法院B.建筑商住所地法院C.工程所在地法院D.交货地点法院【正确答案】B73.甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责具体设计工作；对于设计图纸的著作权归属没有约定，则该施工图设计的著作权属于()。A.甲开发商B.乙设计公司C.丙设计师D.乙、丙共有【正确答案】B74.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.15B.30C.45D.60【正确答案】A75.合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人公司，原法人公司签订的合同（）A.自然终止B.归于无效C.仍然有效D.可以撤销【正确答案】C76.某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A.相关管线产权部门B.市政管理部门C.城建档案管理部门D.建设单位【正确答案】D77.【真题】对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家对专项方案进行论证。A.安全监督管理机构B.建设单位C.施工单位D.建立单位【正确答案】C78.以下关于女职工的特殊劳动保护的说法，正确的是()。A.禁止安排女职工从事3级体力劳动强度的劳动B.禁止安排怀孕女职工延长工作时间C.禁止安排怀孕女职工夜班劳动D.女职工生育享受不少于90天产假【正确答案】D79.?用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）的工资。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍?【正确答案】B80.按照注册建造师管理规定，下列情形中不予注册的情形是()。A.申请人年近花甲，已达59岁高龄B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故【正确答案】B81.女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是（）A.高处、高温工作B.矿山、井下作业C.夜班劳动D.低温、冷水作业【正确答案】B82.下列关于招标代理机构的说法中，正确的是()A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系B.建设行政主管机构可以为招标人指定招标代理机构C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标【正确答案】A83.化工厂生产过程中产生水污染，被环保部门责令采取治理措施，同时应按照国家规定缴纳()，此款用于污染的防治。A.罚金B.罚款C.排污费D.超标准排污费【正确答案】D84.无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。A.王某B.某建筑公司C.某建筑公司和王某连带D.双方按事先的约定【正确答案】C85.?建设单位在申请施工许可证时，需落实的资金最低不得少于（）万元。A.900?B.600?C.1500D.3000【正确答案】C86.公民、法人或者其他组织认为行政机关的()侵犯其合法权益的，可以向人民法院提起行政诉讼。A.具体行政行为B.工作人员职务行为C.行政处分行为D.民事侵权行为【正确答案】A87.职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，工伤认定的举证责任由()承担。A.受害职工B.用人单位C.鉴定机构D.劳动部门【正确答案】B88.在项目评标委员会的成员中，无须回避的是()A.投标入主要负责人的近亲属B.项目主管部门的人员C.项目行政监督部门的人员D.招标人代表【正确答案】D89.受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照合同法的规定，下列选项中正确的是()A.应视为受要约人撤回承诺B.应视为受要约人撤销承诺C.若要约人未做出任何表示，则该承诺有效D.因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效【正确答案】C90.某建筑施工单位有50名从业人员。根据安全生产法，该单位应当()A.配备兼职安全生产管理人员B.配备专职安全生产管理人员C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员【正确答案】D91.根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是()A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用【正确答案】B92.按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A.3%B.5%C.8%D.10%【正确答案】B93.建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场A.12B.36C.45D.?24【正确答案】D94.安全生产责任制的主要内容不包括()。A.确立安全责任管理体系责任制B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制D.技术员等岗位人员的安全生产责任制【正确答案】A95.按照建筑法及相关法规的规定，大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可由两个以上承包单位结成联合体共同承包。对此，下列表述中正确的是()。A.联合体是法人B.联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程C.联合体中标后，由各组成单位分别与建设单位签约D.联合各方对承包合同的履行承担连带责任【正确答案】D96.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()A.驳回起诉B.继续审理C.终止审理D.将案件移交合同约定的仲裁机构【正确答案】B97.经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，法院有权()。A.缺席判决B.视为申请撤诉C.驳回原告诉讼请求D.拘传原告到庭【正确答案】B98.承、发包人以建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D.继续等待验收【正确答案】B99.某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于()。A.法定代理B.委托代理C.表见代理D.指定代理【正确答案】B100.【真题】特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月【正确答案】A二.多选题(共70题)1.根据劳动合同法，劳动合同的订立，应当遵循()原则。A.公平B.平等自愿C.诚实信用D.合法E.合理分配【正确答案】ABCD2.【真题】某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有（）。A.工程质量保证金应在保修期满后返还B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任【正确答案】CDE3.我国民事诉讼法规定的特别程序的案件是()。A.宣告失踪或者宣告死亡案件B.确认调解协议案件C.实现担保物权案件D.不动产所有权确认案件E.选民资格案件【正确答案】ABCE4.【真题】根据劳动法，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【正确答案】ACE5.根据招投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的有()A.未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同B.招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同C.建设单位直接与专业施工单位签订的合同D.承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同E.投标人串通投标中标后与招标人签订的合同【正确答案】ADE6.我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有()。A.颁发用地规划证B.颁发工程规划证C.颁发施工许可证D.批准开工报告E.批准施工合同备案【正确答案】CD7.按照相关规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.群体工程竣工结算D.年度工程竣工结算E.建设项目竣工总结算【正确答案】ABE8.【真题】根据建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定【正确答案】ACDE9.人民调解委员会是群众性自治组织，工作在()指导下进行。A.人民政府B.基层人民法院C.仲裁机构D.居委会E.上级调解委员会【正确答案】AB10.授予专利权的发明和实用新型，应当具备()。A.新颖性B.地域性C.创造性D.时间性E.双重性【正确答案】AC11.法律规定可以质押的权利是()。A.汇票B.支票C.提单D.所有基金份额、股权E.依法可以转让的专利权【正确答案】ABCE12.按照文物保护法实施条例规定，相关单位取得文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书，即可承担文物保护单位的()等工作。A.迁移B.修补C.修缮D.清洗E.重建【正确答案】ACE13.下列关于知识产权的说法中，正确的是()。A.知识产权具有财产权和人身权的双重特征B.知识产权一经确认，在全世界范围内有效C.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护D.知识产权包括著作权和工业产权两大类E.知识产权具有绝对的排他性【正确答案】ACDE14.借款合同中，借款人的义务主要有()。A.提供担保B.提供借款C.提供真实情况D.不得预扣利息E.按照约定用途使用借款【正确答案】ACE15.施工企业职工发生的下列纠纷，属于劳动争议的是()。A.甲与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让B.乙因除名与单位发生的纠纷C.丙不服单位罚款产生的纠纷D.丁对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论不服E.戊与企业因是否签订劳动合同的纠纷【正确答案】BCE16.?民事诉讼的特点理解正确的有（）。A.诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人B.诉讼是建立在当事人自愿的基础上C.人民法院审理民事案件实行合议、回避、公开审判和两审终审制度D.最高人民法院所做的一审判决、裁定，当事人不得上诉E.人民法院审理民事案件，其审判过程应当保密，审判结果应当向社会公开，允许群众旁听宣判过程?【正确答案】ACD17.【真题】注册建造师依法享有的权利包括()。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业，技术等秘密E.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章【正确答案】ABCE18.【真题】根据建筑法，关于建筑工程分包的说法，正确的有（）A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程C.建设单位指定的分包单位，总承包单位必须采用D.严禁个人承揽分包工程业务E.劳务作业分包可不经建设单位认可【正确答案】ADE19.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当()。A.通知抵押权人B.经抵押权人同意C.重新办理抵押登记D.经受让人许可E.告知受让人【正确答案】AE20.【真题】关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准E.全国重点文物保护单位不得拆除【正确答案】AD21.下列属于建设单位的安全责任的有()A.办理临时占用规划批准范围以外场地的有关申请批准手续B.对安全技术措施进行审查C.组织制定特大事故应急救援预案D.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料E.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用【正确答案】ADE22.某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照建设工程安全生产管理条例，租赁公司应当出具塔吊的()。A.发票B.原始合同C.检测合格证明D.生产许可证E.产品合格证【正确答案】CDE23.当事人对法院管辖权有异议的，应当在()期间内提出。A.第一次开庭时B.法庭辩论终结前C.提交答辩状期间D.被告收到起诉状副本之日起15日内E.第一审判决作出前【正确答案】CD24.【真题】甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B.丙的保证方式为连带责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【正确答案】BDE25.【真题】仲裁协议应当具备的内容有()。A.仲裁事项B.具体的仲裁请求和事实、理由C.仲裁委员会的住所地D.请求仲裁的意思表示E.选定的仲裁委员会【正确答案】ADE26.下列关于商标权的说法中，正确的有()。A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面B.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权C.注册商标每次续展注册的有效期为10年D.注册商标不能转让E.注册商标的有效期自提出申请之日起计算【正确答案】AC27.【真题】设计单位的安全责任包括（）A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查D.依法对施工安全事故隐患进行处理E.对设计成果的实施承担责任【正确答案】ABE28.下列行为中，属于侵犯注册商标专用权的有()。A.未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标B.伪造他人注册商标标识C.销售侵犯注册商标专用权的产品D.给他人的注册商标专用权造成损害E.使用他人发明专利【正确答案】ABCD29.以下民事诉讼程序中涉及期间的表述正确的是()。A.人民法院对判决的上诉案件，应在第二审立案之日起六个月内审结B.被告应当在收到起诉状之日起十五日内提出答辩状C.人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结D.当事人有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉E.当事人申请再审，应当在判决裁定发生法律效力后两年内提出【正确答案】BCD30.某工程公司承建写字楼工程，根据我国建筑法和建设工程安全生产管理条例投保了建筑意外伤害保险。该险种承保的范围包括()。A.工程本身受损B.施工用设施受损C.被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D.被保险人在施工现场被高空坠物砸死E.场地清理费【正确答案】CD31.【真题】下列情形之中，视为投标人相互串通投标的有（）?A.不同投标人的投标文件相互混装?B.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标?C.招标人授电投标人撤换.修改投标文件?D.不同投标人委托同一单位办理投标?E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。?【正确答案】ABD32.【真题】根据担保法，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。A.被保证的主债权种类B.保证人的资产状况C.保证的期间D.保证的方式E.保证担保的范围【正确答案】ACDE33.根据我国担保法的规定，下列财产可以设定抵押的有（）A.耕地的使用权?B.某企业的工程机械?C.某医院的医疗器械?D.依法被查封的财产?E.建设用地使用权【正确答案】BE34.按照安全生产许可条例规定，下列哪些生产企业应当取得安全生产许可证方可开展经营活动()。A.烟花爆竹生产厂B.监理公司C.建筑公司D.房地产开发公司E.矿山企业【正确答案】ACE35.若建设单位将建筑工程肢解发包，容易产生的弊端有（）。A.导致发包人变相规避招标?B.增加发包的成本C.不利于投资和进度目标的控制?D.增加发包人管理的成本E.减少发包的成本?【正确答案】ABCD36.行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明（）A.当事人有权提起行政复议或行政诉讼B.涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式C.履行义务的方式D.履行义务的期限E.当事人依法享有的陈述权和申辩权【正确答案】BCDE37.【真题】根据物权法，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力【正确答案】DE38.根据建设工程安全生产管理条例的有关规定，专职安全生产管理人员在发现安全事故隐患时，应当及时向()报告。A.项目负责人B.安全生产管理机构C.主要负责人D.监理单位E.施工单位【正确答案】AB39.根据合同法，缔约过失责任的构成要件有()A.发生在订立合同过程中B.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务C.在订立合同时显失公平D.受害方的信赖利益遭受损失E.合同被确认无效【正确答案】ABD40.注册证书和执业印章失效的情形有（）。A.聘用单位被吊销营业执照的?B.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的?C.已与聘用单位解除聘用合同关系的?D.依法被撤销注册的?E.受到刑事处罚的【正确答案】ABC41.安全生产法规定，生产经营单位的从业人员对其作业场所和工作岗位有权了解所存在的()。A.防范措施B.危险因素C.防御性装备D.事故应急措施E.安全警示标志【正确答案】ABD42.申请建造师初始注册的人员应当具备的条件有()。A.经考核认定或考试合格取得执业资格证书B.受聘于一个相关单位C.没有注册建造师管理规定规定的不予注册的情形D.达到继续教育的要求E.具备大专以上学历【正确答案】ABCD43.下列关于提存的说法中，正确的有()A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭【正确答案】ACDE44.下列可以进行抵押的财产包括()。A.抵押人所有的房屋B.抵押人所有的机器C.土地所有权D.集体所有土地使用权E.抵押人依法有权处理的土地使用权【正确答案】ABE45.甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求，拒收。当晚下了一场大暴雨，导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定，下列选项中正确的有()。A.甲有权拒绝接收这批材料B.甲可以解除合同C.被毁材料的损失应由甲和乙共同分担D.被毁材料的损失由乙负担E.被毁材料的损失由甲负担【正确答案】ABD46.根据我国合同法的规定，不可抗力主要表现为()。A.订立合同时不能预见B.对其发生和后果不可避免并不能克服C.对其发生的后果可采取措施避免D.对其规律不可抗拒E.对其产生的后果不能承受【正确答案】AB47.【真题】下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A.对拘役不服的B.行政机关工作人员对奖惩决定不服的C.认为行政机关侵犯其财产权的D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【正确答案】CD48.下列债权请求权中，当事人提出诉讼时效抗辩时，人民法院不予支持的有()A.支付存款本金及利息请求权B.基于投资关系产生的缴付出资请求权C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权D.兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权E.履行建设工程保修义务的请求权【正确答案】ABD49.生产安全事故调查组的