二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化复习题及参考答案＜4＞

二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化复习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.张某在某建筑公司工作，在合同尚未期满时欲与用人单位解除劳动合同，则张某应该以书面形式提前通知用人单位的时间是()。A.10日B.15日C.20日D.30日【正确答案】D2.某工程建设项目投资额为400万元，除建设单位管理费外，主要构成如下，其中需要招标的是()。A.施工单项合同估算价180万元B.主要设备采购单项合同估算价120万元C.设计费估算价40万元D.监理费估算价30万元【正确答案】B3.关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点B.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人可以拒收C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员【正确答案】A4.在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处()万元以下罚款。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B5.委托代理终止的情况，不包括下列（）。A.代理人死亡B.代理人丧失民事行为能力C.被代理人取得民事行为能力D.代理期间届满【正确答案】C6.甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方和解并根据和解协议制作了裁决。现甲反悔，则下述说法正确的是()。A.该裁决书不需履行B.甲应当履行裁决书C.甲可以申请法院撤销裁决书D.乙可以向法院起诉【正确答案】B7.【真题】单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况下。关于甲、乙行为的说法，正确的是()。A.乙的行为属于法定代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲应承担付款义务【正确答案】D8.在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()。A.保险经纪人B.保险人C.受益人D.投保人【正确答案】B9.以下不属于融资租赁合同的法律特征有（）。A.出租人身份的二重性B.出卖人权利与义务相对人的差异性C.融资租赁合同是要式合同D.融资租赁合同是买卖和租赁两个合同效力的简单相加【正确答案】D10.甲建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，甲公司擅自将该批模板进行了处理。后租赁公司同意将该批模板卖给甲建筑公司，则甲建筑公司处理该批模板的行为()。A.无效B.有效C.效力待定D.失效【正确答案】B11.某施工单位持提货单去材料供应商仓库取货，由于仓库发货员的失误，多取回20t材料，对于施工单位该情形构成了()。A.合同之债B.侵权之债C.无因管理D.不当得利【正确答案】D12.【真题】根据注册建造师管理规定，不予注册的情形是()。A.申请人年龄达到60周岁B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故【正确答案】B13.关于表见代理的错误说法是（）。A.表见代理的行为人没有代理权B.表见代理是无效代理C.表见代理在本质上属于无权代理D.善意相对人有理由相信行为人有代理权【正确答案】B14.下列建筑工程中，开工前依法可以不办理施工许可证的是（）。A.投资45万元的厂房B.造价为60万元的管道安装工程C.建筑面积为250平方米的装修工程D.建筑面积为380平方米的修缮工程【正确答案】C15.王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。A.向人民法院提起诉讼B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.向政府信访部门投诉D.向劳动监察部门提起行政诉讼【正确答案】B16.关于买卖合同的法律特征，下列表述错误的是（）。A.买卖合同是一种转移财产所有权的合同B.买受人不但要取得合同涉及的财产，更以依法获得其所有权作为根本目的C.在买卖合同中，买方和卖方的权利与义务是对应的D.买卖合同的标的物是作为一般等价交换物的货币【正确答案】D17.下述关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是()。A.建筑意外伤害保险是一种社会保险B.建筑意外伤害保险实行实名制C.建筑意外伤害保险费可以按照工资总额计提D.建筑意外伤害保险费可以按照施工合同额计提【正确答案】D18.特种作业人员安全技术培训考核管理规定规定，特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的，给予警告，并处()罚款。A.500元以下B.500元2000元C.2000元10000元D.10000元以上【正确答案】C19.甲建筑公司与在其公司工作了十五年的海外部副总王经理解除了劳动合同，之前十二个月王经理的平均工资为8000元，当地的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资为2500元。甲建筑公司向王经理支付经济补偿的年限最高不超过()支付。A.6年B.10年C.12年D.15年【正确答案】C20.根据劳动合同法的规定，无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最长不得超过()个月。A.1B.2C.3D.6【正确答案】D21.建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。A.3年B.6个月C.1年D.2年【正确答案】A22.下面关于实行开工报告制度的说法，错误的是()。A.开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度B.由建设单位向政府主管部门申报C.主要是审查建设单位应具备的开工条件D.主要是审查施工单位应具备的开工条件【正确答案】D23.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）。A.竣工验收合格后B.提交竣工验收报告时C.竣工验收时D.交付使用时【正确答案】B24.由两种及以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成的运输过程的合同是（）A.双向式合同B.多向式合同C.多式联运合同D.单式联运合同【正确答案】C25.某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于()。A.保证B.质押C.留置D.抵押【正确答案】D26.承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过（）方式解决。A.和解B.行政裁决C.仲裁D.诉讼【正确答案】B27.从事建筑活动的建筑业企业，应当具备的条件不包括()。A.有符合国家规定的注册资本B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.有良好的工程业绩【正确答案】D28.我国对建筑业企业的资质管理模式是()。A.国务院建设主管部门集中管理B.分级实施与有关部门相配合C.国务院建设主管部门统一管理D.省、市人民政府建设主管部门管理【正确答案】B29.劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决()日内向人民法院提起诉讼。A.7B.15C.30D.60【正确答案】B30.为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款()的罚款。A.1倍以上3倍以下B.3倍以上5倍以下C.5倍以上10倍以下D.10倍以上【正确答案】A31.工伤保险条例规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A.一个月B.半年C.一年D.二年【正确答案】C32.施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同（）。A.有效B.无效C.可撤销D.效力待定【正确答案】A33.根据电子招标投标办法，关于投标行为的说法，正确的是()。A.投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回B.投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交C.投标人不可补充、修改投标文件，但可以撤回D.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收【正确答案】A34.北方建筑公司因重大质量事故受到省建设厅行政处罚，如对处罚不服，申请行政复议只能向（）提出。A.省建设厅B.省会城市建委C.国务院D.省政府或者住房和城乡建设部【正确答案】D35.【真题】通过招标投标订立的建设工程施工合同，合同价应为()A.评标价B.投标报价C.招标控制价D.标底价【正确答案】B36.下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。A.没有合法授权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止【正确答案】C37.根据我国劳动法的规定，劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过（）个月。A.3B.6C.9D.12【正确答案】B38.【真题】某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（）。A.重新核验B.自行延期C.继续有效D.自行废止【正确答案】D39.工程项目管理企业受建设单位委托，按合同约定可以()。A.直接承担该工程的勘察、设计、施工业务B.直接与该工程项目的总承包单位签订合同C.协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行D.分包该工程项目的物资采购业务【正确答案】C40.下列（）不属于在工程建设领域，法律、行政法规所设定的行政处罚。A.责令限期改正B.降低资质等级C.吊销资质证书D.剥夺政治权利【正确答案】D41.工伤保险条例规定，用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请的，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由()负担。A.工伤职工B.用人单位C.工伤职工和用人单位D.社会保险部门【正确答案】B42.下列法律中，属于民法商法的是()。A.政府采购法B.公司法C.招标投标法D.劳动法【正确答案】B43.某学院教学楼装修改造过程中，施工单位下列哪项行为是被禁止的（）。A.按照设计图纸改动电器线路布置B.按照建设单位要求将原门洞口扩大C.按照设计单位要求对结构梁进行加固D.按照监理单位要求做防水层蓄水试验【正确答案】B44.施工现场需要设置警示标志的部位不包括（）A.施工起重机械B.脚手架C.基坑边沿D.防火板仓库【正确答案】D45.甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是（）。A.丙应对此承担损害赔偿责任B.乙应赔偿甲的损失C.甲应对此承担损害赔偿责任D.乙应赔偿丙的损失【正确答案】C46.按照建设工程质量管理条例规定，下列关于我国的建设工程质量监督行政管理体制的表述中，不正确的是()。A.国务院交通行政主管部门负责对全国的交通建设工程质量的监督管理B.国务院建设行政主管部门负责对全国的建设工程质量实施统一监督管理C.建设工程质量监督管理由建设行政主管部门委托的建设工程质量监督机构具体实施D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理【正确答案】C47.某仲裁委员会在开庭审理甲公司与乙公司合同纠纷一案时，乙对仲裁庭中的一名仲裁员提出了回避申请。下列不能作为乙提出回避申请理由的是()。A.该仲裁员对本案的专业背景不熟悉B.该仲裁员与本案当事人有其他关系，可能会影响公正仲裁C.该仲裁员与本案有利害关系D.该仲裁员近期受邀参加过当事人的宴请【正确答案】A48.建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，（）负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察、设计单位【正确答案】C49.根据建设工程质量管理条例，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.15C.10D.30【正确答案】B50.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为18个月，自（）起算。A.约定的竣工之日B.实际竣工之日C.工程移交之日D.应当给付建设工程价款之日【正确答案】D51.在下列施工现场安全防护违法行为中，除了承担其他法律责任，并处5万元以上10万元以下罚款的不包括()。A.未根据周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施B.施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求C.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D.安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用【正确答案】D52.【真题】根据注册建造师继续教育管理暂行办法，注册建造师继续教育不合格的，应给予的处理是（）。A.撤销注册B.处1万元以上罚款C.三年内不得再次申请注册D.不予注册【正确答案】D53.【真题】根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。A.国务院批准开工报告的工程B.城镇市政基础设施工程C.建筑面积200m2以上的工程D.工程投资额在20万元以上的工程【正确答案】B54.【真题】关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是()。A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配置专职安全生产管理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员【正确答案】A55.仲裁委员会收到仲裁申请书之日起（）日内，认为符合受理条件的应当受理，并通知当事人。A.15B.10C.7D.5【正确答案】D56.合同法规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效为4年，该诉讼时效期间属于是（）。A.普通诉讼时效B.短期诉讼时效C.特殊诉讼时效D.权利的最长保护期限【正确答案】C57.在保险合同订立中，按照保险合同负有支付保险费义务的是（）。A.受益人B.投保人C.被保险人D.保险人【正确答案】B58.根据劳动合同法，下列关于劳务派遣的说法中，错误的是()。A.劳务派遣单位注册资本不得少于人民币50万元B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议D.劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施【正确答案】A59.在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是()。A.施工单位、建设单位B.建设单位、施工单位C.施工单位、监理单位D.监理单位、施工单位【正确答案】A60.【真题】关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地登记机构办理【正确答案】A61.【真题】仲裁当事人达成仲裁和解协议的，一方当事人撤回仲裁申请后反悔的，另一方当事人（）。A.可申请仲裁机构强制执行B.可申请法院判决C.可申请仲裁庭恢复审理D.不得再就同一事项申请仲裁【正确答案】C62.张某在甲施工单位公司连续工作满8年，李某与乙监理公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作；王某来丙公司工作2年，并被董事会任命为总经理；赵某在丁公司累计工作了12年，但期间曾离开过丁公司。则应签订无固定期限合同的是()。A.张某B.李某C.王某D.赵某【正确答案】B63.【真题】根据合同法，下列合同既属于单务合同，又属于无偿合同的是()。A.居间合同B.赠与合同C.未约定利息的借款合同D.仓储合同【正确答案】B64.根据招标投标法的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.7B.14C.15D.30【正确答案】D65.某建筑公司与某材料供应商以分期付款形式签订了购买钢材的合同。在合同履行中，由于建筑公司没按合同支付到期价款，经催告后在合理期限内仍未支付到期价款，该材料供应商有权要求建筑公司支付全部价款或者解除合同。此种情况，建筑公司未支付到期价款的金额应达到全部价款的（）。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一【正确答案】D66.在某建筑公司工地工作的李某，某日工作时，因发生安全事故，导致手臂伤残。针对该事件，下列表述正确的是()。A.李某不能从事原来的工作，也不能由建筑公司另行安排工作，建筑公司仍不得解除与李某的劳动合同B.李某所受损失应向导致事故发生的工友索要赔偿C.建筑公司因此解除与李某的劳动合同，应当提前30日以书面形式通知李某D.建筑公司在对李某作出相应经济赔偿的前提下可以解除与李某的劳动合同【正确答案】A67.【真题】根据合同法，应当采用书面形式的合同是()。A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同【正确答案】B68.以下（）不具有法律效力。A.仲裁协议B.诉讼中的和解C.当事人签收的调解书D.仲裁裁决【正确答案】B69.当事人不服下列行为提起的诉讼，属于行政诉讼受案范围的是()。A.某人保局以李某体检不合格为由取消其公务员录用资格B.某公安局以新录用的公务员孙某试用期不合格为由取消录用C.某人保局给予工作人员田某记过处分D.某财政局对工作人员黄某提出的辞职申请不予批准【正确答案】A70.承揽合同在履行过程中，允许当事人一方解除合同的情况是（）。A.定作人没有协助承揽工作B.发生不可抗力致使合同目的无法实现C.承揽人没有妥善保管定作人提供工作成果D.承揽人交付的工作成果不符合质量要求【正确答案】B71.我国对工程总承包不设立专门的资质，但承接施工总承包业务的企业，必须取得()总承包资质。A.勘察B.设计C.施工D.项目管理【正确答案】C72.王某是某建筑工地施工作业人员，下列不属于王某应享有的安全生产权利的是()。A.对影响人身健康的作业条件提出改进意见B.获得安全生产所需的防护用品C.对危及生命安全的行为提出控告D.及时、如实报告生产安全事故情况【正确答案】D73.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是()。A.处以20万元罚款B.责令施工企业限期改正C.吊销施工企业营业执照D.降低施工企业资质等级【正确答案】B74.甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到1年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市【正确答案】B75.建设工程施工许可证的申请主体是该工程的()。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.咨询服务单位【正确答案】B76.国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定指出，完善和落实师傅带徒弟制度。高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。下述选项中不属于这里所指的工人师傅应当具备的条件是()。A.具有初级工以上技能等级B.具有3年以上相应工作经历C.善于传、帮、带D.成绩突出【正确答案】A77.2013年6月1日王某经面试合格与某开发公司签订了为期5年的劳动合同，并约定了试用期，该试用期最迟至()。A.2013年6月30日B.2013年8月1日C.2013年12月1日D.2014年6月1日【正确答案】C78.根据城市建设档案管理规定，建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.1B.3C.6D.12【正确答案】B79.对于可撤销合同，下列情况不可能出现的是()。A.当事人要求继续履行B.双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同C.当事人请求撤销合同后，法院要求变更合同D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同【正确答案】B80.某工程已具备竣工条件，2013年6月5日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，6月12日经验收不合格，施工单位返修后于6月27日再次验收合格，7月8日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A.2013年6月5日B.2013年6月12日C.2013年6月27日D.2013年7月8日【正确答案】C81.下列事件中，属于建筑工程一切险承保的是()。A.因山体滑坡导致在建桥梁工程损毁B.由工艺不善引起的工程设备损坏C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D.因自然灾害导致工程现场机械损坏【正确答案】A82.某建筑公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年来一直拒绝履行质量保修工作，产生的如下法律后果中，属于行政处罚的是()。A.罚款B.被扣除保证金C.申请晋升资质等级不予批准D.申请主项资质以外的资质不予批准【正确答案】A83.根据担保法的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是（）。A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人【正确答案】D84.下列关于确定中标人的说法，错误的是（）。A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同C.招标人和中标人可以订立背离合同实质性内容的其他协议D.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人【正确答案】C85.循环经济促进法规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照()的原则实施。A.减少废物产生B.减量化优先C.能源消耗最低D.再利用优先【正确答案】B86.承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张()之债。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【正确答案】A87.招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处中标项目金额()罚款。A.35B.510C.515D.1015【正确答案】B88.债权相对性理论的内涵，不包括()。A.债权主体的相对性B.债权内容的相对性C.债权责任的相对性D.债权义务的相对性【正确答案】D89.根据建设工程安全生产管理条例规定，关于停工期间的现场防护和费用负担，下列符合规定的是（）。A.建设单位应当做好现场安全防护B.由于设计图纸出现错误，建设单位要求设计单位承担相应的现场维护费用，设计单位以现场安全安全是施工单位的责任，拒绝支付C.由于不可抗力造成工程停工，建设单位要求施工单位做好现场维护，可以不用向看护人员支付看管费D.不论费用由谁承担，施工单位都必须做好现场防护【正确答案】D90.某电信综合楼工程35层，为桩基础剪力墙结构。由A企业总包，甲方认可将设备安装工程分包给B企业（以上企业的资质均符合要求）。工程于2012年3月20日交付使用，2013年5月20夜晚，由于水管破裂漏水，造成了通信设备损坏的巨大损失。按建设工程质量管理条例，该损失应当由（）。A.A企业和B企业承担连带责任B.A企业单独承担C.B企业单独承担D.由甲方和B企业共同承担，因为B企业是甲方认可的分包商【正确答案】A91.下列选项中，不属于安全生产中从业人员权利的是()。A.检举权B.控告权C.紧急避险权D.危险报告权【正确答案】D92.根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。A.国务院批准开工报告的工程B.建筑面积200m2以上的农民自建低层住宅C.城镇市政基础设施工程D.工程投资额在20万元以上的工程【正确答案】C93.根据劳动法的规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的（）的劳动和其他禁止从事的劳动。A.夜班B.第4级体力劳动强度C.冷水低温作业D.第3级体力劳动强度【正确答案】B94.【真题】注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（）。A.立即吊销其注册建造师证书B.立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布C.立即注销其建造师资格证书D.处以1万元罚款【正确答案】B95.下列法律文书中，属于可以强制执行的是（）。A.双方签收的人民法院调解书B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D.一方拒绝签收的仲裁调解书【正确答案】A96.【真题】下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定将定的专利.品牌.原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【正确答案】C97.没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由()承担民事责任。A.被代理人B.代理人C.行为人D.法人【正确答案】C98.根据我国担保法的规定，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人的财产向债权人提供担保的方式是（）。A.保证B.留置C.定金D.质押【正确答案】D99.2012年4月22日，甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程；2012年8月10日，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建筑施工公司；在施工过程中，由于脚手板断裂致使丙公司6名施工工人高空坠落丧生。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，此次安全事故应由（）。A.甲公司承担主要责任B.甲公司和乙公司共同承担责任C.丙公司承担主要责任D.甲公司和丙公司承担连带责任【正确答案】D100.某工程设计文件中规定采用的新技术.新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，则正确的处理顺序是（）。A.由设计单位提供担保后可以实施B.由建设单位组织专家论证并经国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门批准后实施C.由建设单位向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案后实施D.由国家认可的检测机构进行试验论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省自治区直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后实施【正确答案】D二.多选题(共70题)1.关于诉讼时效，下列表述中正确的有()。A.诉讼时效期间从权利人知道或应当知道权利被侵害时起计算B.当事人自行约定延长或者缩短诉讼时效期间的，法院不予认可C.从权利被侵害之日起超过10年的，法院不予保护D.超过诉讼时效期间权利人起诉，法院可以直接驳回诉讼请求E.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制【正确答案】ABE2.下列投标行为中，属于以其他方式弄虚作假骗取中标的有（）。A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的的财务状况或者业绩C.投标人之间约定部分投标人放弃投标D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件【正确答案】ABD3.勘察、设计、工程监理等单位签署质量合格文件前，应当分别对竣工工程进行检查评估，其检查评估的依据有()。A.建设工程推荐性标准B.工程设计文件C.工程项目竣工验收报告D.承包合同所要求的质量标准E.工程检验评定资料【正确答案】BD4.根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定规定，下列属于必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料的有()。A.承重结构的钢筋及连接接头试件B.屋面、厕浴间使用的防水材料C.填充墙的混凝土小型砌块D.混凝土中使用的掺加剂E.拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【正确答案】ABDE5.关于表见代理构成要件，下列表述正确的是()。A.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实B.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的理由C.本人存在过失D.相对人为善意E.相对人为主观恶意【正确答案】ABCD6.建设工程开工前，建设单位应当向施工单位提供的资料包括（）A.施工现场及毗邻区域的供排水、供电、通信等地下管线资料B.施工现场及相邻区域地下工程的施工方案C.气象和水文资料D.相邻建筑物和构筑物的有关资料E.地下工程的有关资料【正确答案】ACDE7.根据民法典的规定，下列关于抵押担保和质押担保的说法中，正确的有()。A.动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保B.不动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保C.动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保D.动产可用于质押担保，但不可用于抵押担保E.不动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保【正确答案】AE8.按照原建设部关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见，工程总承包的方式包括()。A.设计采购施工(EPC)B.设计-施工(D-B)C.设计-采购(E-P)D.采购-施工(P-C)E.建设-经营-转让(BOT)【正确答案】ABCD9.招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用包括()。A.补偿印刷的成本支出B.补偿人工成本支出C.邮寄的成本支出D.必要的管理费E.项目宣传成本支出【正确答案】AC10.下列情况中，不影响劳动合同履行的有()。A.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇B.用人单位名称发生变更C.用人单位法定代表人变更D.用人单位投资人变更E.用人单位被依法宣告破产【正确答案】BCD11.甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型打印机，并以融资租赁的手段提供甲公司使用，丙公司履行的义务包括（）。A.向乙公司交付打印机B.向甲公司交付打印机C.向乙公司履行瑕疵担保义务D.向甲公司履行瑕疵担保义务E.履行维修义务【正确答案】BD12.下列选项中，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.已完成建设工程设计和合同约定的主要内容E.有工程使用的各种建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【正确答案】ABC13.在仲裁裁决作出后，被申请人提出证据证明裁决有下列情形。其中可以作为法院裁定不予以执行理由的情形包括()。A.双方合同中约定的仲裁事项仅涉及合同价款，裁决中包含了工程质量B.对方当事人向仲裁机构隐瞒了少量的证据C.仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿行为D.没有书面仲裁协议，仅在合同中有仲裁条款E.仲裁庭认定事实的主要证据不足【正确答案】ACE14.下列选项中，当事人可以行使法定解除权的是()。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行部分义务的C.当事人一方迟延履行部分义务，经催告后在合理期限内仍未能履行D.当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务【正确答案】ADE15.【真题】合同权利义务终止时，不影响（）之效力。A.结算条款B.清理条款C.仲裁条款D.担保条款E.失业条款【正确答案】ABC16.下列选项中，属于建设工程安全生产管理条例规定的工程监理单位安全责任的是（）。A.依法对施工安全事故隐患进行处理B.依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理C.不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资D.对安全技术措施或专项施工方案进行审查E.及时、如实报告生产安全事故【正确答案】ABD17.根据建设工程质量管理条例规定，建设单位有下列()行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。A.迫使承包方以低于成本的价格竞标B.任意压缩合理工期C.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工D.未实行工程监理E.未按照国家规定办理工程质量监督手续【正确答案】ABCE18.【真题】下列情形中，符合工程发包.分包管理相关规定的有（）。A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标C.施工企业按照承包合同约定，直接将部分专业工程进行分包D.施工企业将包含人.机.料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包【正确答案】CE19.注册建造师申请延续注册，应当提交的材料包括（）。A.注册建造师延续注册申请表B.原注册证书C.资格证书、学历证书和身份证明复印件D.申请人与聘用单位签订的聘用合同复印件或其他有效证明文件E.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料【正确答案】ABDE20.当物权人的物权受到侵害时，权利人的解决途径可以是()。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.公证【正确答案】ABCD21.下列法律部门中，属于经济法的是()。A.审计法B.节约能源法C.招标投标法D.标准化法E.建筑法【正确答案】ABD22.下列选项中，属于买卖合同法律特征的有（）。A.买卖合同是一种转移财产所有权的合同B.买卖合同是有偿合同C.买卖合同是双务合同D.买卖合同是诺成合同E.买卖合同是实践合同【正确答案】ABCD23.某乙劳务公司向某丙电力公司派遣了3名工人。则关于该劳务派遣行为，说法错误的是（）。A.公司与该3名工人自用工之日建立劳动关系B.乙公司应当与该3名工人签订2年以上固定期限劳动合同C.乙公司和丙公司的应当签署劳务派遣协议D.该3名工人在丙公司工作期间，有权主张与丙公司工人同工同酬，如劳务派遣协议期满终止，该3名工人在无工作期间，乙公司应当按月支付最低标准工资E.该3名工人因工作遭受事故伤害的，丙公司应当依法申请工伤认定【正确答案】AE24.下列关于建设施工项目投标文件的表述中，正确的有()。A.投标文件应该对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应B.投标文件的内容应当包括拟派出的全部工作人员的简历、业绩C.投标文件中应当确定公司拟安排直接管理招标项目的企业负责人的简历、业绩D.拟用于完成招标项目的机械设备E.投标文件中应当确定公司拟安排用于招标项目的流动资金的额度【正确答案】AD25.某工程在订立施工合同时，双方协商一致采用仲裁的方式处理合同纠纷，则关于仲裁协议说法错误的有（）。A.仲裁协议应当采用书面形式B.仲裁协议可以采用口头形式，只要双方认可C.仲裁协议应当在纠纷发生前达成D.仲裁协议应当是独立于施工合同之外的仲裁协议书E.没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁【正确答案】BCD26.下列立法成果中属于地方政府规章的有（）。A.北京市建设工程造价管理规定B.安徽省建设工程造价管理办法C.招标公告发布暂行办法D.绿色建筑实施细则E.北京市建筑市场管理条例【正确答案】AB27.甲商厦业主将部分房屋租赁给乙单位，并签订了房屋租赁合同，该合同的主要内容应包括()。A.租赁物的名称B.租赁物的法律特征C.租赁物的数量D.租金及支付期限和方式E.租赁物的用途【正确答案】ACDE28.根据劳动合同法，下列合同中，属于无效劳动合同的有（）。A.违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同B.由用人单位提供的格式劳动合同C.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同D.与用人单位代理人签订的劳动合同E.未明确规定合同期限的劳动合同【正确答案】AC29.注册建造师办理变更注册手续时应提交的材料有()。A.注册建造师变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.专业增项资格证明D.与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件E.与原单位解除聘用合同的证明【正确答案】ABDE30.【真题】根据著作权法，下列权利属于著作财产权的有()。A.使用权B.修改权C.许可使用权D.转让权E.获得报酬权【正确答案】ACDE31.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同未约定保证方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A.丙的保证方式为一般保证B.债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任C.保证期间为主债务履行期届满之日其3个月内D.乙不能履行债务时，才由丙承担保证责任E.甲在保证期间内依法将主债权转让给丁，丙在原保证担保的范围内继续承担保证责任【正确答案】BE32.下列选项中，属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交的竣工验收报告的内容有()。A.工程报建日期B.施工许可证号C.施工图设计文件审查意见D.工程竣工验收备案表E.验收人员签署的竣工验收原始文件【正确答案】ABCE33.关于抵押物的说法，正确的是()。A.抵押以不转移物的占有为特征B.已登记的抵押物，在抵押期间不得转让C.抵押人转让抵押物所得的价款，应当向抵押权人提前清偿或提存D.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保E.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖所得的价款按照债权比例清偿【正确答案】AC34.【真题】关于仲裁审理制度的说法，正确的有()。A.仲裁案件的审理以公开审理为原则，以不公开审理为补充B.涉及国家秘密的案件不应当开庭审理C.仲裁案件的审理以开庭审理为原则，以书面审理为补充D.是否开庭审理可由双方当事人协商确定E.当事人有充分的自由选择商定审理是否公开，不受限制【正确答案】CD35.根据招投标相关法规规定，下列招标投标行为中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利B.招标人从几名中标候选人中确定中标人C.招标人在开标前将标底告知投标人D.招标人示意其中一家投标单位修改投标文件的条款E.同一个投标人提交两份投标文件【正确答案】ACD36.承担违约责任的构成要件包括()。A.有违约的事实B.给当事人一方造成损失C.当事人一方主观上故意D.A和B之间有因果关系E.当事人一方主观上过失【正确答案】ACE37.根据建设工程安全生产管理条例规定，下列说法正确的有()。A.建设单位不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求B.监理单位应当审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准C.工程监理单位对建设工程安全生产不承担责任D.建设单位不得随意压缩合同约定的工期E.分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理【正确答案】ABDE38.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（）。A.施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B.施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C.工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D.施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E.施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用而不必经工程师同意【正确答案】ABCD39.监理单位监理施工项目时，其监理的依据包括（）。A.建筑法B.民法典C.施工图设计文件D.建设工程承包合同E.监理合同【正确答案】ABCD40.文物保护法实施细则关于文物修缮保护工程的设计施工管理规定，下列说法正确的是()。A.工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，报城乡建设规划部门批准B.省级文物保护单位的修缮计划和设计施工方案，由省文物行政管理部门审查批准C.勘察设计单位、施工单位应当执行国家有关规定，保证工程质量D.文物修缮保护工程应当接受审批机关的监督和指导E.工程竣工时，应当报审批机关验收【正确答案】BCDE41.【真题】根据民事诉讼法，属于广义民事诉讼当事人的有（）。A.第三人B.刑事附带民事案件自诉人C.原告与被告D.共同诉讼人E.辩护人【正确答案】ABCD42.下列建设项目中，可以不招标的是（）。A.个人捐资的公共基础设施项目中合同估算价为100万元的设计合同B.使外国政府贷款资金的项目中合同估算价为200万元的施工单项合同