二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（第26期）

二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化卷（必考题）及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.关于合同撤销权的行使，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起一定期限内行使撤销权。该期限为()年。A.1B.2C.3D.5【正确答案】A2.关于承揽合同的解除，下列表述中错误的是()。A.承揽人具有法定解除权B.定作人具有法定解除权C.承揽人具有法定任意解除权D.定作人具有法定任意解除权【正确答案】C3.【真题】关于合同示范文本的说法，正确的是（）。A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B.示范文本为强制使用的合同文本C.采用示范文本是合同成立的前提D.采用示范文本是合同生效的前提【正确答案】A4.下列法律中，属于社会法的是（）。A.组织法.行政许可法.建筑法B.建筑法.招投标法.安全生产法C.物权法.统计法.劳动法D.安全生产法.劳动法.劳动合同法【正确答案】D5.施工企业与某公司订立合同租赁该公司库房存放产品，该企业对库房享有的权利属于()。A.处分权B.占有权C.用益物权D.担保物权【正确答案】C6.【真题】施工合同诉讼当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明确，建设工程尚未交付，已提交竣工结算文件，则应付工程款时间为()。A.竣工验收合格之日B.当事人起诉之日C.提交竣工结算文件之日D.判决生效之日【正确答案】C7.【真题】因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。A.签约时的签约地B.签约时的项目所在地C.履约时的签约地D.履约时的项目所在地【正确答案】B8.从事建筑活动的建筑业企业，应当具备的条件不包括()。A.有符合国家规定的注册资本B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.有良好的工程业绩【正确答案】D9.关于行业标准与国家标准之间的效力关系，下列说法错误的是()。A.行业标准在相应的国家标准公布之后继续有效B.行业标准不得与国家标准相抵触C.行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须经国家标准的审批部门批准D.行业标准在相应的国家标准公布之后即行废止【正确答案】A10.土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于()米，不扩散到场区外。A.0.5B.1.0C.1.2D.1.5【正确答案】D11.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当()。A.要求施工单位整改B.要求施工单位采取有效措施保证生产安全C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.直接向有关主管部门报告【正确答案】A12.建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向()请假。A.工程项目的建设单位B.建筑施工企业总经理C.建筑施工企业总工程师D.建筑施工企业主管副总经理【正确答案】A13.建筑节能工程验收重点是检查建筑节能工程（）是否满足设计及规范要求。A.成本?B.规模?C.效果?D.性质?【正确答案】C14.【真题】经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知，关于甲行为的说法正确的是()A.属于在投标有效期内撤回投标文件B.属于放弃中标C.甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金【正确答案】A15.人民法院对受理的案件，分别情形，予以处理，下列表述错误的是()。A.当事人有争议，但符合督促程序规定条件的，可以转入督促程序B.开庭前可以调解的，采取调解方式及时解决纠纷C.根据案件情况，确定适用简易程序或者普通程序D.需要开庭审理的，通过要求当事人交换证据等方式，明确争议焦点【正确答案】A16.王某应聘到某施工单位，签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，王某拟解除劳动合同。下列做法正确的是()。A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.提前30日以书面形式通知用人单位D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【正确答案】C17.某工程进行公开招标，在投标截止时，招标人发现投标人少于三个，此情况下()。A.应正常开标B.应重新招标C.可以进行议标D.可改为邀请招标【正确答案】B18.下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是（）。A.应急预案应当至少每5年修订一次B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案C.修订后的应急预案应当重新备案D.预案修订情况应有记录并归档【正确答案】A19.借款人提前偿还贷款的，除当事人另有约定外，计算利息的方法是（）A.按照借款合同约定的期间计算?B.按照借款合同约定的期间计算，实际借款期间小于1年的，按1年计算?C.按照实际借款的期间计算?D.按照实际借款的期间计算，但是借款人应当承担相应的违约责任【正确答案】C20.按中华人民共和国招标投标法相关规定，以下说法正确的是（）。A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至投标文件截止之日最短不得少于15日B.招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行C.投标保证金有效期应当超出投标有效期30日D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30日前确定中标人【正确答案】D21.债权相对性理论的内涵，不包括()。A.债权主体的相对性B.债权内容的相对性C.债权责任的相对性D.债权义务的相对性【正确答案】D22.关于项目经理部，下面说法错误的是()。A.具备法人资格B.不具备法人资格C.非常设机构D.根据施工项目组建【正确答案】A23.取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的项目经理，应当受聘并注册一个具有()资质的企业。A.设计B.施工C.监理D.造价咨询【正确答案】B24.某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.0亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（）元。A.200万B.100万C.80万D.20万【正确答案】C25.根据劳动法的规定，女职工生育享受不少于（）天的产假。A.60B.70C.80D.90【正确答案】D26.根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。A.国务院批准开工报告的工程B.建筑面积200m2以上的农民自建低层住宅C.城镇市政基础设施工程D.工程投资额在20万元以上的工程【正确答案】C27.缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还保证金。按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，可视同发包人认可返还承包人的保证金申请的条件是()。A.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后7日内仍不予答复B.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后14日内仍不予答复C.在接到该申请后7日内不予答复D.在接到该申请后14日内不予答复【正确答案】B28.【真题】根据建筑业企业资质管理规定，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。A.4年B.3年C.2年D.1年【正确答案】D29.王氏兄弟二人达成协议，双方若就父亲遗产分割问题发生争议，提交北京仲裁委员会进行裁决。后双方果然在此问题上无法协商一致。则解决双方争议可行的法律途径为()。A.向有管辖权的人民法院起诉B.申请北京仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.向双方或者一方住所地仲裁委员会申请仲裁【正确答案】A30.根据民法典，施工企业的项目经理属于施工企业（）。A.授权的项目管理者B.法定代理人C.指定代理人D.负责人【正确答案】A31.【真题】施工企业认为建设单位经营状况严重恶化，为防范风险暂停了施工，后经查未发现确切证据。施工企业()。A.属于正当行使先履行抗辩权B.属于正当行使不安抗辩权C.可以要求建设单位补偿停工损失D.应承担违约责任【正确答案】D32.下列选项中，违反施工许可证制度的是()。A.农民张某自建一栋500平方米的3层住宅，未办理施工许可证就施工B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告C.某工程因供水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证【正确答案】B33.甲市A建筑工程公司与乙市B钢铁公司签订钢材购销合同，但此合同侵害了国家的利益。双方在合同中约定：“就本合同发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁，并达成仲裁协议。”后双方在履行合同过程中发生争议，A公司向乙市某区人民法院起诉，要求B公司承担违约责任；B公司向乙市仲裁委员会申请仲裁。乙市某区人民法院应当（）。A.裁定不予受理B.裁定驳回起诉C.将此案移交乙市仲裁委员会仲裁D.受理并依法审理此案【正确答案】A34.【真题】下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（）。A.客体.内容均变更B.主体.客体均变更C.主体.内容均变更D.形式.主体均变更【正确答案】A35.在某一委托代理事项中，委托代理人B为被代理人A的利益需要转托第三人代理的，应当事先取得被代理人A的同意或者追认。如果被代理人A不同意，由（）向所转托的第三人的行为承担责任。A.代理人BB.被代理人AC.代理人B和被代理人A按比例D.代理人B和被代理人A连带【正确答案】A36.根据建设工程质量检测管理办法规定，检测机构出具的检测报告生效应具备的条件不包括()。A.检测人员签字B.检测机构法定代表人签署C.加盖检测机构公章D.工程监理单位盖章确认【正确答案】D37.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售专利产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（?）。A.60万元B.80万元C.120万元D.160万元【正确答案】C38.【真题】关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑企业执业【正确答案】B39.【真题】根据绿色施工导则在土方作业阶段采取洒水.覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于（）。A.1.5米B.0.5米C.2米D.1米【正确答案】A40.危险化学品安全管理条例规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（）前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。A.5日B.7日C.15日D.10日【正确答案】B41.某建筑施工企业是在2020年2月1日办理的安全生产许可证，有效期满后向原发证机关办理延期手续的时间范围是()。A.2023年2月2023年4月B.2022年11月2023年1月C.2022年7月2023年1月D.2023年2月2023年7月【正确答案】B42.建设工程纠纷案件审理中，建设单位要求对工程质量进行鉴定的申请应当在()之前提出。A.提交答辩状B.举证期限届满C.开庭D.判决【正确答案】B43.下列关于安全生产事故调查的管辖说法中错误的是（）。A.特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查B.重大事故由事故发生地省级人民政府负责调查C.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D.特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【正确答案】C44.当事人申请仲裁，应当符合的条件不包括()。A.存在有效的仲裁协议B.有具体的仲裁请求和事实、理由C.属于仲裁委员会的受理范围D.属于仲裁委员会的管辖【正确答案】D45.某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行维修之后应向（）主张维修费用。A.建设单位B.设计单位C.物业管理单位D.大楼使用者【正确答案】A46.【真题】下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（）。A.拒绝要约的通知到达要约人B.承诺期满，受要约人未作出承诺C.受要约人对要约内容作出实质性修改D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人【正确答案】D47.王某与某银行签订了小额借款合同，在合同履行过程中，王某没有按照约定的用途使用贷款，致使不能及时偿还贷款。此时王某()。A.应与银行重新签订合同B.应承担违约责任C.不承担任何责任D.应被提起诉讼【正确答案】B48.职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。根据工伤保险条例的规定，工伤职工劳动能力鉴定结论应由()做出。A.用人单位B.医疗卫生专家组C.市级劳动能力鉴定委员会D.社会保险行政部门【正确答案】C49.【真题】安全生产许可证条例规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全许可证由（）颁发和管理。A.县级以上人民政府B.县级以上人民政府建设主管部门C.省.自治区.直辖市人民政府D.省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门【正确答案】D50.某单位未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，对历史建筑进行外部修缮，并添加了一些设施，限期内无法恢复原状，造成严重后果。为此，对该单位应处的罚款额为()。A.5万元以下B.5万元以上10万元以下C.10万元以上15万元以下D.15万元以上【正确答案】B51.保证合同生效后，下列关于债务人在保证期间转让债务的说法，正确的是（）。A.征得保证人书面同意后，保证人不再承担保证责任B.征得债权人的书面同意后，保证人继续承担保证责任C.未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任D.通知债权人和保证人后，保证人继续承担保证责任【正确答案】C52.下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，正确的是()。A.建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位，是保证工程质量的前提B.建设单位可根据工程特点合理划分标段，肢解分包工程C.勘察、设计、施工、监理任务的法宝，必须采用公开招标方式D.为确保工程质量，重要设备、材料的采购可直接发包给特定生产厂商【正确答案】A53.一级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期是（）。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C54.建设工程质量保证金（保修金）是从应付的工程款中预留，用以保证承包人对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。该缺陷出现的时间应在()内。A.缺陷责任期B.保修期C.竣工验收期D.工程使用期【正确答案】A55.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A.县级以上人民政府B.省级人民政府C.国务院D.省级文物行政部门【正确答案】B56.建筑施工过程中发现文物隐匿不报或者拒不上交的，尚不构成犯罪，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的，处()的罚款发。A.3.000元以上3万元以下B.5.000元以上5万元以下C.5万元以上50万元以下D.10万元以上20万元以下【正确答案】B57.某市地铁工程施工作业面内，因大量水和流沙涌入，引起部分结构损坏及周边地区地面沉降，造成3栋建筑物严重倾斜，直接经济损失约合1.5亿元。根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事故的等级属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】A58.关于建筑施工企业安全生产许可证的管理，下列说法错误的是（）。A.不得转让、冒用或者伪造安全生产许可证B.未取得安全生产许可证不得从事建筑施工活动C.没有取得安全生产许可证的不得颁发施工许可证D.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证【正确答案】D59.工程建设活动，必须执行强制性标准。该规定具体含义是指（）。A.工程建设中不能约定采用推荐性标准B.工程建设活动不得违反强制性标准C.工程建设中的新技术新工艺新材料，不符合现行强制性标准规定的，不得采用D.工程建设中，只有我国强制性标准未作规定的，才允许采用国际标准或国外标准【正确答案】B60.公安部、住房和城乡建设部关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少()组织一次演练。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【正确答案】C61.节约能源法规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度，对于不符合强制性节能标准的项目，下列说法错误的是（）。A.依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设B.经国务院环境保护有关主管部门批准方可建设C.建设单位不得开工建设D.已经建成的，不得投入生产、使用【正确答案】B62.【真题】当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()。A.代理人超越代理权订立的合同B.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同C.因重大误解而订立的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同【正确答案】C63.按照建设工程价款结算暂行办法规定，发包人在收到承包人支付工程竣工结算款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可以采取的处理方式是()。A.发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿B.承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿C.发包人将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿D.承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿【正确答案】D64.总承包单位应当承担的法定安全生产责任不包括（）。A.承担连带责任B.负责向有关部门上报生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.接受安全生产教育培训的义务【正确答案】D65.北方建筑公司因重大质量事故受到省建设厅行政处罚，如对处罚不服，申请行政复议只能向（）提出。A.省建设厅B.省会城市建委C.国务院D.省政府或者住房和城乡建设部【正确答案】D66.文物保护法规定，一切机关、组织和个人都有依法保护文物的()。A.责任B.义务C.任务D.权利【正确答案】B67.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同人判决期间D.评标报告提交之前【正确答案】A68.有关调解与和解，下列说法正确的是（）。A.达成和解协议的，必须撤回仲裁申请B.达成和解协议的，撤回仲裁申请后不得反悔C.仲裁庭可以强制调解D.仲裁庭制作的调解书具有法律效力【正确答案】D69.下列不属于建筑工程一切险除外责任的有()。A.设计错误引起的损失和费用B.因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用C.外力引起的机械或电气装置的本身损失D.维修保养或正常检修的费用【正确答案】C70.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当为()办理意外伤害保险。A.本单位职工B.施工现场人员C.施工现场从事特种作业的人员D.施工现场从事危险作业的人员【正确答案】D71.某建设项目工程款迟迟不到位，施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼。该行为属于()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【正确答案】A72.【真题】下列财产中，不能作为抵押财产的是()。A.正在建造的船舶B.在建工程项目C.城市土地使用权D.被法院扣押的车辆【正确答案】D73.国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定中指出，建筑企业职工每年至少进行()的再培训。A.10学时B.20学时C.30学时D.40学时【正确答案】B74.下列建筑工程中，开工前依法可以不办理施工许可证的是（）。A.投资45万元的厂房B.造价为60万元的管道安装工程C.建筑面积为250平方米的装修工程D.建筑面积为380平方米的修缮工程【正确答案】C75.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（）。A.重大责任事故罪B.强令违章冒险作业罪C.重大劳动安全事故罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】C76.某建设单位不按合同约定，要求施工单位压缩工期。为此，该建设单位应承担的法律责任是：限期改正，并处一定额度的罚款。该罚款额度是()。A.10万元以下B.10万元以上20万元以下C.50万元以上D.20万元以上50万元以下【正确答案】D77.合同法规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效为4年，该诉讼时效期间属于是（）。A.普通诉讼时效B.短期诉讼时效C.特殊诉讼时效D.权利的最长保护期限【正确答案】C78.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于()m。A.0.2B.0.5C.0.8D.1.0【正确答案】B79.乙方当事人没有如约履行合同内容导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B80.某项目既有桥梁也有道路，施工现场大都处于人口密集区。运进施工现场的建筑材料包括石料、水泥、石灰、粉煤灰、砂子等，经常出现粉尘四处弥漫的情形。对此，下面说法正确的是()。A.市区施工不允许使用此类容易产生环境污染的物质B.必须采取防燃、防尘措施，防止污染大气C.只要交纳罚款，可以不采取防护措施D.由于企业本身从事公益事业，对环境造成影响并不违法【正确答案】B81.在我国法律体系中，侵权责任法属于()。A.民法商法B.社会法C.经济法D.诉讼法【正确答案】A82.【真题】违约责任承担的方式包括()。A.提供担保B.解除合同C.继续履行D.代位追偿【正确答案】C83.【真题】工程项目建设过程中发生下列情况时，处理不正确的是（）。A.建设单位压缩合同约定工期而被处以罚款B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿C.监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书D.建设行政管理部门对工作人员的治安管理处罚【正确答案】D84.注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继续教育不少于（）学时。A.30B.60C.90D.120【正确答案】D85.建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议，关于该项目垫资及利息的说法，正确的是（）。A.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持B.关于垫资的约定无效C.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效D.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院不予支持【正确答案】A86.下列情形中，投标文件不按否决投标处理的有（）。A.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件B.投标报价低于成本C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价D.投标文件未按招标文件要求密封【正确答案】D87.某建设工程竣工验收后，需向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案，其执行者是()。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【正确答案】B88.某工程施工合同约定2011年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则()。A.截止于2013年1月1日，承包商丧失诉讼权B.2013年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取C.截止于2013年1月1日，承包商丧失胜诉权D.承包商获得工程款的权利最长保护2年【正确答案】C89.下列选项中，不属于我国目前实行的强制性标准的是()。A.批准发布时已明确为强制性标准的B.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带/T的C.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中带/T的D.批准时虽未明确为强制性标准，但其中有强制性条文（黑体字），编号也不带/T的【正确答案】C90.根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的()。A.20%B.25%C.30%D.40%【正确答案】C91.根据建筑业企业资质等级标准中规定，“单项建安合同在8000万元的房屋建筑工程”，属于（）近5年内可选择的承包工程业绩。A.特级企业B.一级企业C.二级企业D.三级企业【正确答案】C92.下列有关债务人履行的义务转让给第三人的说法，错误的是（）。A.必须征得债权人同意B.第三人并不因此成为合同当事人C.不得损害债权人的利益D.第三人应向债权人承担违约责任【正确答案】B93.【真题】专业工程分包单位可以将()分包给符合资质条件的分包单位。A.全部专业工程B.部分专业工程C.专业工程施工管理D.劳务作业【正确答案】D94.【真题】施工企业要求建设单位出具银行保函作为工程款支付担保，则保证人应为（）。A.监理单位B.银行C.建设单位D.施工企业【正确答案】B95.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份700万元的钢材购销合同，合同约定甲企业分期付款，最后一笔尾款于8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙企业9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（）。A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自8月31日起6个月B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自9月20日起6个月C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为白8月31日起6个月D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为白9月20日起6个月【正确答案】C96.关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.中标人必须交纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%C.履约保证金是投标保证金的另一种表述D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【正确答案】D97.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即向()报告。A.兼职安全巡查员B.专业监理工程师C.发包人代表D.建设工程安全生产监督站【正确答案】A98.在投标时，投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标属于投标人()。A.相互串通投标B.相互竞争投标C.与招标人串通投标D.以他人名义投标【正确答案】A99.工程建设项目必须招标的范围不包括()。A.施工单项合同估算价在人民币200万元B.重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元，项目总投资2000万元C.监理服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元D.设计服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元【正确答案】B100.代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对此行为承担民事责任的是()。A.代理人B.被代理人C.第三人D.法定代理人【正确答案】B二.多选题(共70题)1.【真题】关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.两阶段招标者要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出D.未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约后5日内退还E.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金【正确答案】ABD2.甲建设单位因资金链断裂，将某市的在建住宅工程抵押给银行贷款，后因经营不善无力支付工程款，下列有关承包人权利说法中，正确的是（）A.承包人只能在在建工程折价拍卖后归还银行借款之后，才能就剩余部分取得工程款?B.承包人可以申请将该工程拍卖?C.承包人可以在建设工程竣工之日起6个月申请行使优先权?D.承包人可以不申请拍卖，直接与甲建设单位协商将工程折价?E.承包人的优先受偿权不可以对抗购买该住宅的消费者【正确答案】BCDE3.关于投标保证金，下列说法正确的是()。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还E.招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息【正确答案】ABDE4.国务院关于加强安全生产监管执法的通知规定,国有大中型企业安全生产委员会主任可以南(?)担任.A.董事长B.总经理C.党委书记D.主管安全的副总经理E.总工程师【正确答案】AB5.根据劳动合同法，下列合同中，属于无效劳动合同的有（）。A.违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同B.由用人单位提供的格式劳动合同C.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同D.与用人单位代理人签订的劳动合同E.未明确规定合同期限的劳动合同【正确答案】AC6.某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安全隐患，仍继续要求施工，结果在施工过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应负刑事责任的有()。A.该工地的负责人B.负责塔吊安全的管理人C.塔吊的销售人员D.该建筑公司的负责人E.工地上的施工人员【正确答案】ABD7.下列选项中，属于施工单位项目负责人安全生产责任的是()。A.对建设工程项目的安全施工负责B.落实安全生产责任制度C.确保安全生产费用的有效使用D.消除安全事故隐患E.及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告【正确答案】ABCD8.按照建筑市场诚信行为信息管理办法及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有()。A.建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类B.建筑市场诚信行为公布后，整改有效的企业，可以提出申请，经批准后，可缩短其不良行为记录信息的公布时限，但是公布期限最低不能少于3个月。C.公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私E.属于全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，而且全国的公布期限短于地方的公布期限【正确答案】ABC9.下列属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人行为的是()。A.若投标企业曾获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加分B.限定投标企业必须具有总承包资质C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息E.限定投标人必须采用某种专利技术【正确答案】ADE10.【真题】关于仲裁协议的说法，正确的有（）。A.仲裁协议应当是书面形式B.仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可C.仲裁协议必须在争议发生前达成D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权【正确答案】ADE11.下列施工项目中，可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。A.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的B.受自然地域环境限制的C.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的D.公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大E.施工主要技术需要使用某项特定专利的【正确答案】CD12.定金是担保的一种形式，下面关于定金的说法正确的是()。A.定金应当以书面形式约定B.当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限C.定金的数额不得超过主合同标的额的15%D.定金的数额不得超过主合同标的额的20%E.定金合同从实际交付定金之日起生效【正确答案】ABDE13.根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当（）。A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议B.建立、健全本单位安全生产责任制C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录【正确答案】BCDE14.下列属于部门规章的是()。A.房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法B.招标公告发布暂行办法C.工程建设项目招标范围和规模标准规定D.重庆市建设工程造价管理规定E.城市房地产开发经营管理条例【正确答案】ABC15.承担违约责任的构成要件包括()。A.有违约的事实B.给当事人一方造成损失C.当事人一方主观上故意D.A和B之间有因果关系E.当事人一方主观上过失【正确答案】ACE16.某工程在订立施工合同时，双方协商一致采用仲裁的方式处理合同纠纷，则关于仲裁协议说法错误的有（）。A.仲裁协议应当采用书面形式B.仲裁协议可以采用口头形式，只要双方认可C.仲裁协议应当在纠纷发生前达成D.仲裁协议应当是独立于施工合同之外的仲裁协议书E.没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁【正确答案】BCD17.房屋开发公司与建材公司签订一份装饰材料购销合同，后因该批装饰材料质量问题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材公司退还货款。建材公司不服上诉，二审法院审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该判决产生的法律效力有()。A.双方的购销合同解除B.双方的装饰材料质量争议消灭C.人民法院非经法定审判监督程序，不得撤销该判决D.建材公司不履行义务时，房屋开发公司可申请人民法院强制执行E.二审法院审理后，诉讼程序即告终结【正确答案】BCDE18.甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司的主要义务包括()。A.电梯的瑕疵担保义务B.权利瑕疵担保义务C.将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务D.受领标的物的义务E.按照质量要求交付电梯的义务【正确答案】ABCE19.某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有（）。A.诉讼终结B.当事人解除委托C.代理人辞去委托D.委托代理人死亡E.委托代理人有过错【正确答案】ABCD20.【真题】某体育馆工程实行工程总承包，发包单位可以将该工程的()一并发包给一个工程总承包单位。A.代建B.施工C.监理D.设计E.设备采购【正确答案】BDE21.职工因工致残被鉴定为1级伤残，下述选项中符合工伤保险条例规定的有()。A.保留劳动关系，退出工作岗位B.领取工伤保险基金支付的一次性伤残补助金C.按月领取工伤保险基金支付伤残津贴D.由用人单位和职工个人以原本人工资为基数，缴纳基本医疗保险费E.工伤职工达到退休年龄并办理退休手续后，停发伤残津贴【正确答案】ABCE22.下列关于无效合同的说法中正确的有（）。A.无效合同中的合同自始无效B.当事人通过追认可以使无效合同生效C.法院或仲裁机构可以主动审查决定该合同无效D.合同无效只能是全部无效E.合同无效可能是部分无效【正确答案】ACE23.关于无权代理存在的表现形式，下列选项正确的是（）。A.自始未经授权B.超越代理权C.代理权已终止D.转托他人代理E.委托授权不明【正确答案】ABC24.属于文物保护法关于施工中发现文物的报告和保护的规定的是()。A.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场B.应当接受审批机关的监督和指导C.文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在48小时内赶赴现场D.文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场E.文物行政部门应在7日内提出处理意见【正确答案】ADE25.合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择下列（）人民法院作为合同纠纷的管辖法院。A.被告住所地B.合同履行地C.合同签订地D.标的物所在地E.被告亲属所在地【正确答案】ABCD26.国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见指出，要自觉坚持安全第一、预防为主、综合治理方针。下述说法正确的有()。A.安全第一就是要保护劳动者的生命安全和身体健康B.预防为主是综合治理的目的C.综合治理是实现安全第一的根本途径D.综合治理是落实安全第一的手段E.综合治理是落实预防为主的方法【正确答案】ADE27.【真题】下列作品中，属于著作权保护对象的有（）。A.建筑作品B.工程设计图C.注册商标D.外观设计专利E.立体作品【正确答案】ABE28.根据建设工程质量管理条例规定，工程承包单位出具的工程质量保修书中，应当明确的内容有()。A.保修范围B.保修期限C.保修价格D.保修责任E.保修效果【正确答案】ABD29.用人单位可以单方解除劳动合同的情形包括()。A.严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的B.严重违反用人单位规章制度的C.劳动者在本单位连续工作满15年，距法定退休年龄不足5年的D.劳动者患病或者非因工负伤，且在规定的医疗期内E.在试用期间被证明不符合录用条件的【正确答案】ABE30.实行开工报告制度的建设工程，开工报告审查的主要内容包括()。A.建设用地征用情况B.资金到位情况C.投资项目市场预测D.设计图纸是否满足施工要求E.施工现场是否具备三通一平等要求【正确答案】BCDE31.下列关于法人的说法，正确的是（）。A.法人可以分为企业法人和事业法人B.机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D.企业法人分立.合并，应当向登记机关办理登记并公告E.企业法人分立.合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担【正确答案】BCDE32.法人应当具备的条件包括()。A.必须经过法定的程序B.有必要的财产或者经费C.有独立产权的经营场所D.能够独立承担民事责任E.有法定代表人【正确答案】ABDE33.【真题】根据合同法，免除施工单位违约责任的情形有（）。A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D.由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误【正确答案】CD34.下列法律部门中，属于经济法的是()。A.审计法B.节约能源法C.招标投标法D.标准化法E.建筑法【正确答案】ABD35.仲裁协议应当具备的内容有（）。A.仲裁事项B.具体的仲裁请求和事实、理由C.仲裁委员会的住所地D.请求仲裁的意思表示E.选定的仲裁委员会【正确答案】ADE36.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（）。A.因建设单位使用不当造成防水层损坏B.因工人操作失误造成制冷系统损坏C.因百年一遇的台风造成屋面损毁D.使用中地基基础出现非正常沉陷E.使用中主体某处大梁出现裂缝【正确答案】DE37.下列选项中，属于建设单位安全责任的有()。A.依法办理临时占用规划批准范围以外场地的申请批准手续B.向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线等相关资料C.不得提出违法要求和随意压缩合同工期D.依法足额向施工单位提供保障工程施工安全所需的费用E.在施工现场设置明显的安全警示标志【正确答案】ABCD38.【真题】下列情形中，符合工程发包.分包管理相关规定的有（）。A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标C.施工企业按照承包合同约定，直接将部分专业工程进行分包D.施工企业将包含人.机.料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包【正确答案】CE39.依据建筑法的规定，超越本单位资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。A.责令停止违法行为，处以罚款B.可以责令停业整顿、降低资质等级C.给以警告，限期整改D.情节严重的，吊销资质证书E.有违法所得的，予以没收【正确答案】ABDE40.【真题】生产安全事故等级划分的主要因素有()。A.政治B.心理C.人身D.主观恶意E.经济【正确答案】CE41.甲决定将与乙签订合同中的全部义务转移给丙，按照我国合同法的规定，下列说法正确的有（）。A.无需征得乙同意B.丙直接对乙承担合同义务C.丙可以对乙行使抗辩权D.丙只能对甲行使抗辩权E.甲对丙不履行合同的行为不承担责任