造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟卷及答案[84]

造价工程师建设工程计价考试试题模拟卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.在项目决策阶段需要考虑生产技术方案下列不是技术方案选择内容的是（）。A.生产方法的选择B.工艺流程的选择C.施工方法的比选D.工艺方案的比较【正确答案】C2.【真题】关于建设工程竣工图的说法中，正确的是（）。A.工程竣工图是构成竣工结算的重要组成内容之一B.改、扩建项目涉及原有工程项目变更的，应在原项目施工图上注明修改部分，并加盖“竣工图”标志后作为竣工图C.凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图D.当项目有重大改变需重新绘制时，不论何方原因造成，一律由承包人负责重绘新图【正确答案】C3.关于最终结清，下列说法中正确的是（）。A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B.最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国库集中支付相关规定和专用合同条款约定办理【正确答案】D4.在施工过程中。由于砖墙垒砌不符合要求而进行重砌，则该时间应属于（）。A.违背劳动纪律损失的时间B.施工本身造成的停工时间C.多余工作时间D.偶然工作时间【正确答案】C5.关于工程量清单，下列说法不正确的是（）。A.工程量清单是投标人编制的B.工程量清单是投标人编制投标报价的依据C.工程量清单是招标人编制招标控制价格依据D.工程量清单是招标人随招标文件发布【正确答案】A6.资格预审申请文件的内容不包括（）。A.申请人基本情况表B.近年财务状况表C.联合体协议书D.资格审查办法【正确答案】D7.下列适合采用固定单价合同的是（）。A.工程量不太大且能精确计算的项目B.工期较短，对工程要求十分明确的项目C.设计条件不太明确。技术条件明确且拟在以后增加工程内容的项目D.技术不太复杂、风险不大的项目【正确答案】C8.招标人在工程量清单中提供了暂估价的材料和专业工程属于依法必须招标的，由（）通过招标确定材料单价与专业工程中标价。A.承包人B.发包人C.招标人D.承包人和招标人【正确答案】D9.已知某市建筑安装企业在某县承建了一医院项目，承包合同价格为350万元，其中有部分项目分包给其他承包商，价值80万元，则该建筑安装企业就该承包行为应缴纳的税金为()元。A.113400B.87480C.115500D.89100【正确答案】D10.【真题】对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（）。A.选择在大中型发达城市B.靠近原料产地C.靠近产地消费地D.靠近电（能）源地【正确答案】A11.【真题】关于工程定额，下列说法正确的是()A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗表现形式为产量定额B.企业定额是企业内部使用的预算定额C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制【正确答案】C12.下列不属于材料基价的组成部分的是（）。A.材料原价B.材料运杂费C.运输损耗费D.检验试验费【正确答案】D13.采用工料单价法中的预算单价法时，编制施工图预算的主要计价标准是单位估价表和（）。A.预算定额B.工程的计量规则C.人工、材料、机械台班单价D.人工、材料、机械台班消耗量【正确答案】A14.【真题】施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【正确答案】D15.下列资料中，应属于单位工程造价资料积累的是（）。A.建设标准B.建设工期C.建设地点D.工程内容【正确答案】D16.对工程量清单概念表述不正确的是（）。A.工程量清单是指建设工程各类项目名称和相应数量等的明细清单B.工程量清单计价不利于业主对投资的控制C.工程量清单的准确性和完整性，由招标人负责D.工程量清单是招标文件的组成部分【正确答案】B17.用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时。利润的计算基数中不包括的费用项目是（）。A.专用工具费B.废品损失费C.外购配套件费D.包装费【正确答案】C18.施工管理用财产、车辆保险费用应计入（）。A.现场经费B.其他直接费C.企业管理费D.固定资产其他费用【正确答案】C19.施工机械台班单价中的养路费及车船使用税中的保险费是指（）。A.强制保险费B.非强制保险费C.强制和非强制保险费D.驾驶员危险作业意外伤害保险费【正确答案】A20.关于投标报价的编制依据中，表述错误的是（）。A.工程量清单计价规范B.国外造价协会颁发的计价规范C.建设工程设计文件及相关资料D.市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息【正确答案】B21.招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调的，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的（）计算。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【正确答案】B22.进行流动资产投资估算时，最低周转天数与流动资金需要量的关系是（）。A.最低周转天数增加，将增加周转次数，从而减少流动资金需要量B.最低周转天数增加，将减少周转次数，从而减少流动资金需要量C.最低周转天数减少，将减少周转次数，从而增加流动资金需要量D.最低周转天数减少，将增加周转次数，从而减少流动资金需要量【正确答案】D23.【真题】下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是()。A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B.在生产期支付的商标权费C.国內设计资料费D.国外设计资料费【正确答案】D24.关于投标报价的编制原则，下列说法错误的是（）。A.投标人的投标报价不得低于成本B.以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件C.投标报价由投标人自主确定，但必须执行建设工程工程量清单计价规范GB505002013的建议性规定D.报价计算方法要科学严谨，简明适用【正确答案】C25.某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元，废品损失率10%，外购配套件费5万元，包装费2000元，利润率为7%，税金4.5万元，非标准设备设计费2万元，运杂费率5%，则该设备购置费为()万元。A.39.95B.40.35C.40.72D.41.38【正确答案】B26.采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为1247kg，损耗量为065kg，则该材料的损耗率为（）。A.4.95%B.5.21%C.5.45%D.5.50%【正确答案】D27.下列不是施工图预算对投资方作用的是()。A.施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据B.施工图预算是确定工程招标控制价格的依据C.施工图预算是施工企业控制成本的依据D.施工图预算是拨付工程款的依据【正确答案】C28.在我国，项目建议书阶段的投资估算。其误差率应控制在（）。A.30以上B.30以内C.20以内D.10以内【正确答案】B29.承发包双方约定承包人承担5%的材料价格风险并采用造价信息调整价格差额，若某材料投标报价为1000元/t，基准价为1050元/t，工程施工期间材料信息价为900元/t，则该材料的实际结算价格为（）元/t。A.950B.900C.902.5D.997.5【正确答案】A30.在国内建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于（）。A.设备及工器具购置费B.基本预备费C.工程建设其他费D.建筑安装工程费【正确答案】B31.将不能同度量现象过渡为可以同度量现象的因素称为（）。A.转换同度量因素B.同度量因素C.转换量因素D.指数化因素【正确答案】B32.建设项目工程造价在量上和（）相等。A.固定资产投资与流动资产投资之和B.工程费用与工程建设其他费用之和C.工程费与固定资产投资方向调节税之和D.建设投资、建设期利息、固定资产投资方向调节税之和【正确答案】D33.以下关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。A.投标人应按招标人提供的工程量清单进行报价，投标报价中的项目编码、名称、特征、计量单位以及工程量必须与清单保持一致B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【正确答案】A34.单位工程造价除了分部分项工程量清单项目费用、措施项目费用、其他项目费用外，还包括（）。规费、税金利润、税金规费、利润、税金措施费、管理费、利润、税金【正确答案】A35.按照索赔事件的性质分类，在施工中发现有地质断层引起的索赔属于（）。A.工程变更索赔B.工程加速索赔C.意外风险和不可预见因素索赔D.工程延误索赔【正确答案】C36.由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位等参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指（）。A.分段验收B.中间验收C.交工验收D.竣工验收【正确答案】C37.在生产性工程建设中，（）占工程造价比重的增大，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。A.设备安装费B.项目管理费C.设备及工(器)具购置费用D.场外设施费用【正确答案】C38.【真题】在财务分析基础上进行经济费用效益流量的识别和计算时，错误的做法是（）。A.对没有市场价格的产出物的正面效果，以支付意愿原则计算其影子价格B.对没有试产价格的产出物的负面效果，以受偿意愿原则计算其影子价格C.提出财务现金流量表中的通过膨胀因素，得到以实价表示的财务现金流量D.对于外部效果，应当货币化并计入经济效益用流量【正确答案】D39.不符合工程量变更可以调整合同规定费率或价格条件的是（）。A.该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.1%B.该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”C.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%D.由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%【正确答案】A40.在工程造价信息的主要内容中。未经过系统加工整理的一般是（）。A.已完工程信息B.价格信息C.工程造价资料D.工程造价指数【正确答案】B41.【真题】在工业项目总平面设计评价过程中，关于建筑系数的说法正确的是（）。A.建筑系数=厂区建筑总面积/厂区占地面积B.是反映建筑布置与平面形状设计经济合理性的指标C.建筑系数越大，可缩短管线距离，降低工程造价D.影响建筑系数的主要因素是层数【正确答案】C42.人工日工资单价的组成中，停工学习时支付的工资属于()。A.计时工资B.特殊情况下支付的工资C.奖金D.津贴补贴【正确答案】B43.下列关于设计概算的描述，错误的是（）。A.设计概算一经批准，将作为控制投资的最高限额B.设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据C.设计概算是控制投资估算的依据D.设计概算是衡量设计方案技术经济合理性的依据【正确答案】C44.【真题】下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是()。A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.设计模型制作费【正确答案】A45.下列说法错误的是（）。A.经批准的设计概算是建设工程项目投资的最高限额B.设计概算一经批准不得调整C.设计概算是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据D.设计概算是考核建设项目投资效果的依据【正确答案】B46.根据建设工程工程量清单计价规范的规定。下列属于规费项目清单的是（）。A.安全文明施工费B.城市维护建设费C.地方教育附加D.生育保险费【正确答案】D47.下列费用中，不属于建设投资构成的是（）。A.购买项目所需土地而发生的费用B.建设单位自身进行项目管理所支付的费用C.建设期投融资产生的利息D.委托工程勘察设计所支付的费用【正确答案】C48.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，在施工现场进行塔式起重机安装、拆卸的工人工资属于（）。A.措施项目费B.施工机具使用费C.规费D.企业管理费【正确答案】A49.国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由（）组成。A.各分部分项目工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项目工程费、单项工程开办费、措施费【正确答案】A50.以下各项中属于安装工程费的是（）。A.设备基础工程的费用B.石油、天然气钻井等工程的费用C.电缆导线敷设工程的费用D.与设备相连的工作台等设施的工程费用【正确答案】D51.关于工程总承包中的预付款抵扣，下列说法错误的是（）。A.预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排由合同约定B.预付款抵扣完成后发包人应及时向承包人退还预付款保函C.从应付承包人的款项中一次货多次扣除预付款D.应付款不足以抵扣的，发包人无权从预付款保函中扣除，只能从结算中抵扣【正确答案】D52.工程总承包评标采用的详细评审内容不包括()。A.承包人建议书B.资信业绩C.承包人实施方案D.分包方案【正确答案】D53.下列关于土地补偿费用的说法中，正确的是（）A.征用林地、牧场的土地补偿费标准为该地被征用前三年平均年产值的610倍B.征收无收益的土地，不予补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍【正确答案】A54.工程造价指数按其编制的方法不同分为（）。A.综合指数和平均数指数B.定基指数和环比指数C.月指数和年指数D.个体指数和总指数【正确答案】A55.工程量清单计价方法采用综合单价形式，综合单价包括（）。A.人工费、材料和工程设备费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素B.人工费、材料和工程设备费、机械使用费、管理费、利润，不考虑风险因素C.人工费、材料和工程设备费、机械使用费、预留金、材料购置费D.人工费、材料和工程设备费、预留金、材料购置费、零星工作项目费【正确答案】A56.下列对于K周从低到高排序正确的是()。A.圆形、矩形、L形、T形B.圆形、正方形、矩形、L形C.矩形、正方形、T形、L形D.矩形、长方形、L形、T形【正确答案】B57.作为工程定额体系的重要组成部分，施工定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机械台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【正确答案】A58.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号)的规定，下列有关措施费的表述中。错误的是（）。A.安全施工费以计算基数乘以相应费率计算B.大型机械的安拆费通常按照使用台班的工作面积计算C.脚手架费通常按建筑面积或垂直投影面积以m2为单位计算D.超高施工增加费通常按超高部分的建筑面积以m2为单位计算【正确答案】B59.当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确、能结合图样计算工程量时，编制单位工程概算宜采用（）。A.扩大单价法B.概算指标法C.类似工程预算法D.综合单价法【正确答案】A60.因发包人原因造成工程暂停超过（）天，承包人请求复工时仍不能复工或因不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。A.45B.60C.72D.90【正确答案】A61.某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元，废品损失率10%，外购配套件费5万元，包装费2000元，利润率为7%，税金4.5万元，非标准设备设计费2万元，运杂费率5%，该设备购置费为（）万元。A.40.35B.40.72C.39.95D.41.38【正确答案】A62.采用FOB货价方式进口设备抵岸价构成中，国际运费是指()。A.从出口国的生产厂起到我国建设项目工地仓库止的运费B.从出口国的生产厂起到我国抵达港（站）止的运费C.从装运港（站）起到我国目的港（站）止的运费D.从装运港（站）起到我国建设项目工地仓库止的运费【正确答案】C63.在工程量清单的编制程序中，下列步骤中应根据工程量清单计价和计量规范设置而无需参考施工组织设计、施工规范、验收规范的是（）。A.确定项目名称B.确定项目编码C.确定项目特征D.计算工程量【正确答案】B64.机械台班消耗定额的主要表现形式是（）。A.数量定额和质量定额B.数量定额和时间定额C.时间定额和产量定额D.产量定额和质量定额【正确答案】C65.工程投标时，在投标报价的前期应进行工程现场调查，其中不包括（）。A.自然条件调查B.施工条件调查C.业主责任调查D.现场附近的生活设施调查【正确答案】C66.下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是（）。A.设备、工(器)具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数【正确答案】A67.【真题】某材料自甲、乙两地采购，相关信息如下表所示，则其材料单价为()元/t。A.63.80B.63.83C.64.26D.64.30【正确答案】D68.当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【正确答案】C69.根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有工程使用的主要建筑材料、建筑构(配)件和设备的进场试验报告C.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件D.竣工图表、竣工决算、工程总结等必要的文件资料【正确答案】D70.工程建设标准的高低、工程的复杂程度、工程的工期长短、工程的组成内容、发包人对工程管理要求等都直接影响（）的具体内容。A.分部分项工程项目清单B.措施项目清单C.规费、税金项目清单D.其他项目清单【正确答案】D71.根据FIDIC施工合同条件，业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是（）。A.颁发履约证书后B.颁发工程接收证书后C.提交履约保函后D.缺陷通知期满后【正确答案】D72.电焊点火用工属于劳动定额中的（）。A.超运距用工B.基本用工C.辅助用工D.人工幅度差【正确答案】C73.下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（）。A.对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构B.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构C.对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优D.对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济【正确答案】C74.某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2，废品损失率为8，利润率为10，增值税率为17。假设不再发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【正确答案】D75.下列关于对竣工决算的说法中，错误的是()。A.是办理支付使用资产的依据B.全面考核建设成果，检查设计、质量是否符合要求C.分析和检查设计概算的执行情况D.全面反映建设项目的全部建设成果和财务状况【正确答案】B76.某工程按合同分两阶段，土建工程24个月，安装工程12个月，若以劳动需要量为相对单位，土建工程折合500个单位，安装工程可折合250个单位。合同规定工程变动不超过10%不能要求索赔工期，若是土建和安装工程量增加到700、350个单位，则工期索赔为（）个月。A.17.4B.10.8C.14.4D.14.6【正确答案】B77.【真题】项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的（）。A.技术水平对比B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比D.环境效益对比【正确答案】C78.【真题】建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是()。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费【正确答案】D79.已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费.加工费.辅助材料费.专用工具费.废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）万元A.25.82B.25.85C.26.09D.29.09【正确答案】B80.与设计概算类似，施工图预算的三级预算是指()。A.建设投资预算、建设期利息预算、流动资金预算B.建筑工程预算、安装工程预算、设备及工器具购置费预算C.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算D.主体工程项目预算、措施性工程项目预算、装饰工程项目预算【正确答案】C81.关于工程总承包竣工结算中发包人违约责任，下列表述错误的是（）。A.发包人未能按照合同的约定结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人提交的支付保函中扣减该款项的余额B.合同未约定支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时，发包人应从承包人提交最终结算资料后的第41日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息C.发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内仍未支付的，承包人可依据合同中有关争议和裁决条款的约定解决D.在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后30日内，发包人未能对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息?【正确答案】B82.某医院建设项目由甲、乙、丙三个单项工程组成。其中，勘察设计费60万元，建设项目建筑工程费2000万元、设备费3000万元、安装工程费1000万元；丙单项工程建筑工程费600万元、设备费1000万元、安装工程费200万元，则丙单项工程应分摊的勘察设计费为（）万元。A.1800B.1920C.1600D.1840【正确答案】A83.在世界银行工程造价构成中，属于应急费的是（）。A.建设成本上升费用B.未明确项目的准备金C.业主的行政性费用D.其他当地费用【正确答案】B84.【真题】编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时,已知基本用工,辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3工日,人工幅度差系数为10%,则该分项工程单位人工工日消耗量为（）工日。A.27.0B.27.2C.27.3D.27.5【正确答案】D85.根据世界银行规定，下列各项中可以计入项目间接建设成本的是（）。A.设备安装费B.仪器仪表费C.服务性建筑费用D.前期研究费用【正确答案】D86.人工日工资单价组成中，下列（）津贴不属于津贴补贴。A.流动施工A.6.03B.特殊地区施工B.9.05C.高空C.13.58D.事假D.18.10【正确答案】C87.有关国产非标准设备原价的表述，说法错误的是（）。A.通过询价可获取市场交易价格B.只能按订货要求并根据具体的设计图样制造C.只能按其成本构成或相关技术参数估算其价格D.国产非标准设备无定型标准【正确答案】A88.建设单位采用工程总承包方式，其总包管理费由建设单位与总包单位根据总包工作范围在合同中商定，从（）中支出。A.建设管理费B.建设用地费C.工程费用D.施工企业管理费【正确答案】A89.对单台设备进行单机试运转、对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费应计人（）。A.试验研究费B.联合试运转费C.建设单位管理费D.安装工程费【正确答案】D90.【真题】某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是()。A.概算指标法B.类似工程预算法C.概算定额法D.综合吨位指标法【正确答案】C91.招标控制价中暂列金额的大小一般可以按照分部分项工程费用的百分比参考值是（）。A.5%10%B.5%15%C.10%15%D.15%20%【正确答案】C92.联合试运转费是指按设计规定的工程质量标准，进行整个车间有负荷和无负荷试运转时发生的（）A.试运转费用总支出B.试运转费用收入C.试运转费用大于试运转收入的亏空部分D.施工单位参加试运转人员的工资【正确答案】D93.概算定额基价不包括()。A.人工费B.材料费C.机械费D.措施费【正确答案】D94.工程量清单计价模式下进行投标报价时，确定综合单价的工作包括：分析各清单项目的工程内容；确定计算基础；计算人工、材料、机械费用；计算工程内容的工程数量与清单单位含量；计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是（）。A.B.C.D.【正确答案】B95.针对项目实施过程中可能发生难以预料的支出而事先预留的费用是（）。A.价差预备费B.建设期利息C.基本预备费D.工程建设其他费【正确答案】C96.下列指标相对来说更精确的是（）。A.投资估算B.设计概算C.修正概算D.施工图预算【正确答案】D97.项目建设地区的选择要考虑工业项目适当聚集的原则，其中的“适当”应理解为（）。A.将相关企业集中配置，充分利用各种资源和生产要素B.将相关企业尽可能的集中，才能为不同类型的劳动者提供多种就业机会C.工业集聚规模聚集的数量建设地点可以承受D.工业集聚带来的“外部不经济性”的总和不超过生产集聚带来的利益【正确答案】D98.运输汽车装载保温泡沫板，因体积大但质量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）。A.有效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间【正确答案】A99.在世界银行规定的工程项目总建设成本中，设立未明确项目的准备金的目的在于（）。A.用于补偿直至工程结束时间的未知价格增长B.用于在估算时不可能明确的潜在项目C.用于物质、社会和经济的变化导致的估算增加D.用于防备天灾、非正常经济情况及罢工等情况【正确答案】B100.由同专业的单位组成的联合体，其资质等级的确定方法是（）。A.按照资质等级较低的单位确定B.按照资质等级居中的单位确定C.按照资质等级较高的单位确定D.按照各成员的资质等级的加权平均值确定【正确答案】A二.多选题(共70题)1.下列工程中，其工程费用列入建筑工程费用的是（）。A.供暖工程B.煤气工程C.金属结构工程D.医疗机械设备的装配费用E.公路工程【正确答案】ABCE2.【真题】关于联合体投标，下列说法正确的有（）。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E.提交投标保证金必须由牵头人实施【正确答案】ABCD3.下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，正确的是（）。A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.在确定材料、设备的单价时，应考虑材料预涨费C.施工机械台班单价不包含大修理费D.上级单位管理费般按工程直接费的510计取E.盈余就是利润，般毛利定在510【正确答案】ABC4.对于水利水电项目，在确定建设规模时，应充分考虑的因素有（）。A.与企业现有生产规模的关系B.资源合理开发要求C.移民安置D.水的资源量E.库区生态影响【正确答案】CDE5.下列各项中属于建设项目基本预备费组成内容的是（）。A.设计变更、局部地基处理等增加的费用B.一般自然灾害造成的损失费用C.利率、汇率调整所增加的费用D.预防自然灾害所采取的措施费用E.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复的费用【正确答案】ABDE6.下列选项内容中属于承包人建议书的是（）。A.总体实施方案B.工程详细说明C.分包方案D.项目管理要点E.图纸【正确答案】BCE7.采用工程量清单报价，下列计算公式正确的是（）。A.分部分项工程费=(分部分项工程量分部分项工程单价)B.措施项目费=(措施项目工程量措施项目综合单价)C.单位工程报价=分部分项工程费D.单项工程报价=单位工程报价E.建设项目总报价=单项工程报价【正确答案】DE8.某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/台班，租赁费为100元/天，人工工资为50元/工日，窝工补贴为20元/工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元?B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元?C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元?D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元?E.承包人可得的总索赔费用为2500元【正确答案】CD9.施工中材料的消耗分为必须消耗的材料和损失的材料。在确定材料定额量时，必须消耗的材料包括（）。A.直接用于建筑和安装工程的材料B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的施工废料D.不可避免的现场仓储损耗材料E.不可避免的材料损耗【正确答案】ACE10.关于材料和设备价格调整下列说法正确的是（）。A.承包人投标报价低于基准单价，材料涨幅以基准单价为基础B.承包人投标报价高于基准单价，材料涨幅以投标报价为基础C.承包人投标报价等于基准单价，材料跌幅以信息价为基础D.发包人收到材料报价单2日内不予答复，则视为已经认可E.承包人未经发包人确认自行采购材料，发包人同意，可调整合同价款【正确答案】ABE11.总承包合同示范文本所称合同价格调整，是指依据合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。下列属于合同价格调整情形的有（）。A.材料、工程设备涨价超过5B.合同签订后，因法律、行政法规、国家政策和需遵守的行业规定，影响合同价格增减C.合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减D.发包人批准的变更估算的增减E.周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断，造成工程现场停工累积超过8h【正确答案】BCDE12.下列关于预付款担保的说法中，正确的是（）。A.预付款担保应在施工合同签订后，预付款支付前提供B.预付款担保必须采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额始终保持不变【正确答案】ACD13.在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时分摊进单价的是（）。A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金E.人工费【正确答案】BCD14.关于编制预算定额应遵循的原则，下列说法中正确的有（）。A.反映社会平均水平B.反映社会平均先进水平C.反映先进施工企业实际机械装备水平D.尽可能综合扩大E.简明适用【正确答案】AE15.【真题】关于工程建设其他费中的场地准备及临时设施费，下列说法正确的有()。A.场地准备费是指为施工而进行的土地“三通一平”或“七通一平”的费用B.其中的大型土石方工程应进入工程费中的总图运输费C.新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程重估算D.场地准备和临时设施费=工程费用费率+拆除清理费E.委托施工单位修建临时设施时应计入施工单位措施费中【正确答案】ABCD16.关于中标候选人的确定下列说法正确的是（）。A.评标委员会提交的中标候选人的数量不超过3人B.中标候选人能够最大限度满足招标文件的各项综合评价标准C.对国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人D.排名第一的中标候选人放弃中标，则招标人可以确定排名第二的中标人中标E.不能确定排名第三的候选人为中标人【正确答案】ABCD17.根据标准施工合同文件关于施工进度与工期，下列说法中正确的有()。A.经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划B.实际进度与合同进度计划发生偏离时，承包人可以向监理人提交修订合同进度计划的申请报告C.监理人在发出开工通知前应获得发包人同意D.发包人增加了合同工作内容，承包人不一定能获得延长工期的许可E.因承包人原因造成竣工延误，承包人支付了逾期违约金，可部分免除修补缺陷义务【正确答案】ABCD18.招标工程量清单分部分项工程量清单的编制，对于项目特征必须描述内容是（）。A.涉及可准确计量的内容B.涉及结构要求的内容C.无法准确描述的内容D.涉及安装方式的内容E.对计量计价没有实质影响的内容【正确答案】ABD19.【真题】关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有()。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输耗材指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织材料检验、供应过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【正确答案】CDE20.下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是()。A.工程排污费B.土地使用税C.技术开发费D.住房公积金E.社会保险费【正确答案】BC21.下列费用中，属于分部分项直接工程费单价(基价)的有（）。A.机器日常维护费用B.生产工人的工资C.养老保险费D.大型机械进出场及安拆费E.材料的保管费用【正确答案】ABE22.下列关于土地使用权出让最高年限的表述正确的有()。A.居住用地70年B.工业用地50年C.卫生、体育用地50年D.商业、旅游用地50年E.综合或者其他用地50年【正确答案】ABCE23.关于国际工程价款结算与支付。下列表述正确的是（）。A.工程师收到承包商提交的履约保函和预付款保函是支付预付款的前提B.工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应确定此类材料和设备的实际费用，期中支付证书中应增加的款额为该费用的80C.进度款支付时，对永久工程的计量应以实际完成的净值计算D.业主应于工程师收到承包商的报表及证明文件之日起28天内，将其中支付证书中开具的款额支付给承包商E.颁发履约证书56天内，承包商提交最终报表草案【正确答案】ABCE24.招标投标法规定，投标文件（）的投标人应确定为中标人。A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高【正确答案】BD25.下列关于国际工程招标中投标人的投标报价以及合同谈判说法中正确的是（）。A.在合同谈判中，不得要求投标人承担额外的任务，但是双方可以就合同价格进行谈判B.合同谈判结束后，中标人收到授标信后，双方应在投标有效期内签署合同正式文本C.合同签订后应一式两份，双方各执一份，合同副本送交世界银行D.投标人在计算施工机械台班单价时，基本折旧费一般按5年期进行，较大工程甚至一次折旧完毕E.间接费的计算中，人身意外保险、材料和永久性设备运输保险、施工机械运输保险一般按合同总价的0.5%1.0%计算【正确答案】BCD26.【真题】关于履约担保，下列说法中正确的有（）。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履约担保书B.履约保证金不得超过中标合同金额的10%C.中标人不按期提交履约担保的视为废标D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保E.履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时【正确答案】BDE27.工程量清单综合单价包括（）。A.人工费B.材料费C.机械台班费D.企业管理费E.运输费【正确答案】ABCD28.工程量清单计价的投标报价包括（）。A.分部分项工程费B.直接费C.间接费D.措施项目费E.其他项目费【正确答案】ADE29.工人工作时间中的损失时间包括（）。A.准备与结束工作时间B.施工本身造成的停工时间C.非施工本身造成的停工时间D.休息时间E.偶然工作时间【正确答案】BCE30.下列工程的预算费用，属于建筑工程费的有（）。A.工作台的工程费B.被安装设备的绝缘所需材料费C.照明的电缆、导线敷设工程费D.安装设备的管线敷设工程费E.对单台设备进行单机试运转的调试费【正确答案】AC31.下列关于总平面设计中影响工程造价的主要因素描述，正确的是（）。A.地质、水文、气象条件影响基础形式及埋深B.在满足建筑物使用的情况下，流通空间的大小C.场地大小、邻近建筑物地上附着物影响基础形式及埋深D.占地面积大小影响征地费用的高低及项目运输成本E.合理的功能分区有利于降低工程造价和运营成本【正确答案】ACDE32.2013年版工程量清单与计量规范给出了各类别工程的项目设置和工程量计算规则，包括有（）。A.建筑工程B.装饰装修工程C.园林绿化工程D.矿山工程E.道路桥梁工程【正确答案】ABCD33.施工图预算的二级预算是指（）。A.建设投资预算B.单项工程综合预算C.铺底流动资金预算D.建设项目总预算E.单位工程预算【正确答案】DE34.【真题】因发包人原因导致工程延期时，下列索赔事件能够成立的有（）。A.材料超期储存费用索赔B.材料保管不善造成的损坏费用索赔C.现场管理费索赔D.保险费索赔E.保函手续费索赔【正确答案】ACDE35.根据标准设计施工总承包招标文件的规定，属于工程总承包投标文件承包人实施计划的内容有（）。A.设备方案B.项目实施要点C.总体实施方案D.分包方案E.项目管理要点【正确答案】BCE36.国际工程合同价款计算中，关于预付款下列说法中正确的有（）。A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和颁发中标函之日两者中较早者为准B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还C.当期中支付证书的累计总额超过中标合同价(含暂定金额)的10%开始扣减D.在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效E.如在预付款保函截止日期前28d预付款还未完全偿还，则承包商应相应延长保函期限?【正确答案】BDE37.到岸价格作为关税完税价格，包括（）。A.国际运费B.运输保险费C.离岸价格D.银行财务费E.外贸手续费【正确答案】ABC38.用清单综合单价编制施工图预算，预算单价综合了（）。A.人工费、材料费、施工机械使用费B.企业管理费C.规费D.利润E.税金【正确答案】ABD39.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号)文件的规定，建筑安装工程含税造价中的税金不应包括（）。A.消费税B.增值税C.土地使用税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ABC40.下列施工工作时间分类选项中，属于工人停工时间的是（）。A.基本工作时间B.施工本身造成的停工时间C.辅助工作时间D.准备与结束工作时间E.非施工本身造成的停工时间【正确答案】BE41.关于其他项目清单的编制。说法正确的有（）。A.施工中发生的索赔、现场签证的费用在暂列金额列支B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费D.投标时，总承包服务费的费率与金额由投标人自主报价E.计日工是无须由招标人根据拟建工程实际情况提出估算额度的费用项目【正确答案】ADE42.工程竣工验收报告的附有文件包括（）。A.竣工财务决算报表B.开工许可证C.施工许可证D.施工单位签署的工程质量保修书E.施工图设计文件审查意见【正确答案】CDE