二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化复习题及参考答案（第46版）

二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化复习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】施工合同诉讼当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明确，建设工程尚未交付，已提交竣工结算文件，则应付工程款时间为()。A.竣工验收合格之日B.当事人起诉之日C.提交竣工结算文件之日D.判决生效之日【正确答案】C2.甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到1年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市【正确答案】B3.【真题】各级人民检察院对审判监督程序意外的其他审判程序中审判人员的违法行为().A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议【正确答案】B4.某银行为某施工企业提供工程保函时，应采取的正确方式是()。A.书面形式B.口头形式C.其他形式D.没有明确规定【正确答案】A5.甲承建乙发包的工程，在工程实施过程中，乙要求甲完成合同以外的零星项目。对此，甲的不适宜做法是()。A.在接受乙要求的10天内向乙提请施工签证B.提请的签证事项包括了用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等C.在乙签证后开始零星项目的施工D.出于维系良好合作关系的考虑，在乙未签证时开始施工，并自负发生争议的责任【正确答案】A6.注册建造师或其聘用单位未按要求提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可处以一定额度的罚款。该罚款额度应是（）。A.500元以上2000元以下B.1000元以上5000元以下C.1000元以上8000元以下D.1000元以上1万元以下【正确答案】D7.【真题】某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度围护自身利益，可以要求供应商支付（）万元。A.13B.9C.8D.5【正确答案】B8.根据建设工程质量管理条例规定，施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，下列做法不符合规定的是()。A.未经检验的，不得用于工程上B.检验不合格的，应当重新检验，直至合格C.检验要按规定的格式形成书面记录D.检验要有相关的专业人员签字【正确答案】B9.按照建筑法的规定，建设工程未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，主管部门适当的处理为()。A.责令停止施工B.责令其改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款C.责令停止施工，处合同价款2%以上的罚款D.责令限期改正，没收非法所得【正确答案】B10.某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。A.10B.20C.30D.50【正确答案】C11.承揽合同在履行过程中，允许当事人一方解除合同的情况是（）。A.定作人没有协助承揽工作B.发生不可抗力致使合同目的无法实现C.承揽人没有妥善保管定作人提供工作成果D.承揽人交付的工作成果不符合质量要求【正确答案】B12.某咨询公司与某写字楼业主协商租用部分办公用房，写字楼业主认为该咨询公司提出租用期25年的要求不符合我国合同法规定的租赁期限。我国合同法规定的租赁期限不得超过()年。A.5B.10C.15D.20【正确答案】D13.【真题】下列财产中，不能作为抵押财产的是()。A.正在建造的船舶B.在建工程项目C.城市土地使用权D.被法院扣押的车辆【正确答案】D14.【真题】根据物权法，土地承包经营权属于()。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权【正确答案】B15.根据建筑法和建设工程质量管理条例规定，如对建筑材料、设备等无特殊要求，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备应当()。A.放宽质量要求B.注明生产厂、供应商C.符合建设单位的要求D.注明规格、型号、性能，必须符合国家标准【正确答案】D16.女大学生孙某毕业后被企业录用，孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是()。A.高处、高温工作B.低温、冷水作业C.夜班劳动D.矿山井下作业【正确答案】D17.按照合同的约定，2012年1月1日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。2012年7月1日至8月1日之间，承包商住所地发生了特大洪水，导致承包商不能行使请求权。2012年12月1日，承包商向法院口头提起诉讼并于次日提交了起诉状，要求业主支付拖欠的工程款。则下面的说法正确的是()。A.2012年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B.2012年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断C.2012年12月1日起诉讼时效中断D.2012年12月2日起诉讼时效中断【正确答案】C18.【真题】某施工企业采购的某批次水泥质量明显低于包装上标注的标号，为此施工企业提出索赔请求。关于施工企业损失承担的说法，正确的是（）。A.只能有生产厂商承担B.只能由供应商承担C.只能施工企业自行承担D.可向生产厂商提出赔偿【正确答案】D19.对2年内发生2次转让出借资质证书的施工单位，应按有关规定，责令其停业整顿()，停业整顿期间，不得承揽新的工程项目。A.3个月以下B.3个月以上C.6个月以上D.6个月以下【正确答案】C20.建设工程施工许可证应当向工程所在地的()建设行政主管部门申请领取。A.乡政府B.镇政府C.县级以上人民政府D.有国务院授权的各级政府【正确答案】C21.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由（）承担。A.出卖人B.买受人C.承运人D.承运人和买受人按比例【正确答案】B22.【真题】甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定上诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。A.共同诉讼人B.原告C.有独立请求权的第三人D.无独立请求权的第三人【正确答案】A23.【真题】甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是（）。A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利B.合同已经生效，甲应当履行合同C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意D.乙的行为构成表见代理【正确答案】A24.【真题】根据民事诉讼法人民法院不适于裁定先予执行的案件是（）。A.追索赡养费.抚养费B.追索抚恤金，医疗费C.追索违约金或者赔偿损失D.追索劳动报酬【正确答案】C25.建设单位未将保证安全施工的措施或拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，责令()。A.工程停工B.限期改正，给予警告C.给予罚款D.给予刑事处罚【正确答案】B26.下列关于违约金的说法，错误的是()。A.违约金和解除合同不可以并用B.违约金的数额是预先确定的C.违约金是违约后生效的责任方式D.违约金都是由当事人协商确定的【正确答案】D27.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A.县级以上人民政府B.省级人民政府C.国务院D.省级文物行政部门【正确答案】B28.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。A.驳回起诉B.继续审理C.终止起诉D.将案件移交合同约定的仲裁机构【正确答案】A29.建筑节能分部工程验收会议由（）主持。A.建筑节能工程分包人B.总监理工程师C.总承包人D.建设单位法定代表人【正确答案】B30.生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于()内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1小时B.6小时C.12小时D.24小时【正确答案】A31.根据建设工程安全生产管理条例，对于施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案，工程监理单位应当重点审查()。A.是否保证安全费用足额到位B.是否能达到施工进度与工程质量要求C.是否达到工程安全级别要求D.是否符合工程建设强制性标准【正确答案】D32.某工程已具备竣工条件，2013年6月5日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，6月12日经验收不合格，施工单位返修后于6月27日再次验收合格，7月8日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A.2013年6月5日B.2013年6月12日C.2013年6月27日D.2013年7月8日【正确答案】C33.【真题】甲欠乙50万元工程款，乙又欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是()。A.丙不能以自己名义起诉甲B.丙起诉甲是在行使代位权C.丙起诉甲以50万元为限D.丙的起诉费用由自己承担【正确答案】B34.建筑工程公司采购员王某受托采购一批建筑材料并负责运到施工工地。在运输途中遇发洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。A.承担材料毁损的责任B.承担时间延误的责任C.承担全部责任D.不承担损害赔偿责任【正确答案】D35.按照建设工程价款结算暂行办法规定，发包人在收到承包人支付工程竣工结算款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可以采取的处理方式是()。A.发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿B.承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿C.发包人将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿D.承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿【正确答案】D36.下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.供应商欺诈施工单位订立的采购合同D.施工企业与发包人订立的重大误解合同【正确答案】A37.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【正确答案】C38.建筑法及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的()例外。A.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位B.为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业C.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业D.分包工程的发包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人【正确答案】C39.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位的主要负责人、项目负责人违章指挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚的，将处()罚款或者按照管理权限给予撤职处分。A.5000元以下B.5000元20000元C.20000元200000元D.20万元以上【正确答案】C40.【真题】关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是（）。A.定作人不得中途变更承揽工作的要求B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失【正确答案】D41.工人小韩与施工企业订立了1年期的劳动合同，在合同履行过程中小韩不能胜任本职工作，企业给其调整工作岗位后，仍不能胜任工作，其所在企业决定解除劳动合同，需提前()日以书面形式通知小韩本人。A.10B.15C.30D.60【正确答案】C42.下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人就仲裁机构选择达成一致B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉C.劳动合同约定发生劳动争议向天津仲裁委员会申请仲裁D.合同变更/解除/终止或无效,仲裁条款随之无效【正确答案】A43.【真题】关于电子招标投标的说法，正确的是()。A.投标人在投标截止时间前不得补充.修改或者撤回投标文件B.投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件C.投标人在投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台不得拒收D.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交【正确答案】D44.【真题】根据建设工程质量管理条例，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A.法定代表人B.经营负责人C.直接责任人D.项目负责人【正确答案】C45.【真题】在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（）。A.进行判决B.强制执行C.留置送达D.重新调解【正确答案】A46.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未编制拆装方案、制定安全施工措施的，责令限期改正，处()的罚款。A.1万元以上2万元以下B.2万元以上5万元以下C.5万元以上10万元以下D.10万元以上20万元以下【正确答案】C47.行政机关未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据，行政复议机关可以作出()的决定。A.责令其提交B.维持该具体行政行为C.撤销该具体行政行为D.驳回复议申请【正确答案】C48.【真题】建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C49.物权包括所有权、()和担保物权。A.占有权B.使用权C.处分权D.用益物权【正确答案】D50.【真题】建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。A.返还财产B.折价补偿C.赔偿损件D.支付违约金【正确答案】D51.甲是担任总承包项目经理的注册建造师，乙是该项目负责设备安装分包工程的注册建造师。对于该工程施工文件的签署，下列说法错误的是（）。A.甲对该工程施工管理文件签章B.设备安装部分的施工管理文件由乙签章C.设备安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D.修改签章后的施工管理文件，只需签章人同意【正确答案】D52.承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张()之债。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【正确答案】A53.王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。A.2021年3月5日B.2021年3月15日C.2021年5月15日D.2023年2月13日【正确答案】B54.关于行政复议和行政诉讼的说法，错误的是（）A.行政复议、行政诉讼必须以书面形式提出申请B.行政复议不是行政诉讼的必然程序C.人民法院已经受理行政诉讼的，不得申请行政复议D.复议机关受理行政复议的，不得向人民法院提起行政诉讼【正确答案】A55.根据我国行政复议法的规定，以下属于不可申请行政复议的是（）。A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的C.当事人对行政机关作出的没收违法所得不服的D.当事人对建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解结果不满的【正确答案】D56.对于施工现场的大气污染防治，重点是防治()污染。A.扬尘B.废气C.粉尘D.积尘【正确答案】A57.标准、规范、规程习惯上统称为标准，但内涵有所区别。下列说法正确的是()。A.当针对工程规划、设计等通用的技术事项作出规定时，一般采用标准B.当针对工程勘察、施工等通用的技术事项作出规定时，一般采用规程C.当针对操作、工艺、管理等专用技术要求时，一般采用规范D.当针对产品、方法、符号、概念等基础标准时，一般采用标准【正确答案】D58.中华人民共和国招标投标法属于（）。A.民法商法B.行政法C.经济法D.社会法【正确答案】A59.【真题】根据民事诉讼法，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在（）小时内作出裁定。A.6B.48C.12D.24【正确答案】B60.【真题】仲裁机构制作的调解书()发生法律效力。A.在调解书作出时B.在当事人达成调解协议时C.在调解书送达对方时D.经双方当事人签收时【正确答案】D61.特级资质的建筑施工总承包单位，相应配备的专职安全生产管理人员应不少于（）人。A.2人B.3人C.5人D.6人【正确答案】D62.申领文物保护工程资质证书，应当具备的条件不包括()。A.有取得文物博物专业技术职务的人员B.取得中级以上技术职务证书和职业健康证书C.有从事文物保护工程所需的技术设备D.法律、行政法规规定的其他条件【正确答案】B63.下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是()。A.非涉密的国有资金占70%的控股项目，必须采用公开招标B.国有资金占40%股份，另外两家私有合作企业占股份分别为30%的，可以采用邀请招标C.国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用邀请招标D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标【正确答案】B64.【真题】建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的，应由（）中级人民法院管辖。A.仲裁协议签订地B.该仲裁机构所在地C.建设工程所在地D.承包人所在地【正确答案】B65.某建筑施工企业制订了如下安全生产教育培训工作制度，其中不符合法律规定的有()。A.对全体管理人员和作业人员每年进行一次安全生产教育培训，培训考核不合格的人员，不得竞聘上岗B.项目经理必须经有关主管部门考核合格C.登高架设作业人员，按照企业有关规定经过安全作业培训即可上岗D.采用新技术新工艺时，应对作业人员进行专门安全培训【正确答案】C66.下列不属于对提高用水效率的规定是()。A.施工中采用先进的节水施工工艺B.应制定有效的水质检测与卫生保障措施C.现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置D.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核【正确答案】B67.【真题】关于合同示范文本的说法，正确的是（）。A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B.示范文本为强制使用的合同文本C.采用示范文本是合同成立的前提D.采用示范文本是合同生效的前提【正确答案】A68.建筑企业新职工上岗前应获得安全培训的学时不应少于()学时。A.12B.20C.32D.40【正确答案】C69.下述关于劳动能力鉴定的选项中，不符合工伤保险条例规定的是()。A.劳动功能障碍分为9个伤残等级B.最重的为1级C.生活自理障碍包括生活完全不能自理D.劳动能力鉴定包括劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定【正确答案】A70.我国民事诉讼法确定级别管辖的根据不包括()。A.案件的性质B.复杂程度C.争议金额的大小D.当事人的年龄【正确答案】D71.甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国合同法的规定，乙公司与丙公司的塔式起重机买卖合同属于（）合同。A.无效B.可撤销C.效力待定D.可变更【正确答案】C72.甲建筑公司欠乙材料供应商材料款3万元，约定2012年4月1日还款。但到2012年5月1日，甲仍未还钱。2012年6月3日乙向甲要账，并口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是()。A.引起诉讼时效的中断B.引起诉讼时效的中止C.引起诉讼时效的延长D.改变法定时效期间【正确答案】A73.【真题】下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（）。A.拒绝要约的通知到达要约人B.承诺期满，受要约人未作出承诺C.受要约人对要约内容作出实质性修改D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人【正确答案】D74.某工厂新建的一幢生产车间项目竣工后，该工厂对项目竣工环保验收拟采取如下行为，其中正确的是()。A.在主体工程竣工验收后进行与配套建设的环境保护设施竣工验收B.向审批该项目环境影响评价文件的环保行政主管部门申请项目配套环保设施的竣工验收C.主体工程投入生产后进行配套建设的环保设施验收D.投入试生产6个月内申请配套建设的环保设施的竣工验收【正确答案】B75.关于项目负责人施工现场带班制度，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，具有准假权的是()。A.建设单位B.施工企业总经理C.施工企业总工程师D.施工企业主管副总经理【正确答案】A76.施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是（）。A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理B.施工合同是监理工程师实施监理的依据C.施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定【正确答案】B77.就法律关系的主体而言，债的主体（）。A.双方都是特定的B.双方都是不特定的C.债权人是特定的，债务人是不特定的D.债务人是特定的，债权人是不特定的【正确答案】A78.施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，5年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过5年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A79.某监理公司在工程实施过程中，违反强制性标准规定，将建设单位采购的不合格建筑材料按照合格予以签字。对此种行为，除对监理公司给予经济处罚外，最重的行政处罚可以是()。A.责令改正B.降低资质等级C.吊销资质证书D.责令停业整顿【正确答案】C80.某总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包单位自行负责分包工程的安全和生产。工程施工中，分包工程发生安全事故，则该事故（）。A.按照约定分包单位自行承担责任B.分包单位承担主要责任，总包承担次要责任C.总包单位承担责任D.总包单位与分包单位承担连带责任【正确答案】D81.按照建设工程质量管理条例及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以（）。A.收回国有资金B.重新审批该项目C.暂停项目执行或资金拨付D.撤销承包单位的资质证书【正确答案】C82.【真题】根据合同法，下列合同既属于单务合同，又属于无偿合同的是()。A.居间合同B.赠与合同C.未约定利息的借款合同D.仓储合同【正确答案】B83.根据劳动合同法，下列劳动合同无效的是（）A.由用人单位提供的格式劳动合同B.未明确规定合同期限的劳动合同C.自用工之日起一年内未与劳动者签订书面合同D.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同【正确答案】D84.甲工程监理公司是某药厂厂房工程的监理单位，项目实施过程中监理工程师发现了安全事故隐患却未及时要求施工单位暂时停止施工，以致酿成安全事故。安全生产监督管理部门查明事实后对甲公司作出了罚款20万元的处罚决定，甲公司不服提起行政诉讼，经二审法院判决甲公司败诉。甲公司拒缴罚款，则由()强制执行。A.第一审法院B.第二审法院C.被告住所地法院D.甲公司住所地法院【正确答案】A85.以下仲裁协议有效的是()。A.争议发生之后才达成的仲裁协议B.口头方式达成的仲裁协议C.约定了可以提交诉讼也可以提交仲裁的仲裁协议D.约定了两个仲裁委员会的仲裁协议【正确答案】A86.2012年3月12日，甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同。2012年5月22日，乙施工单位在对某处进行施工时，既没有设置明显标志，又未采取安全措施，李某不小心掉进了施工现场的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费8000元。李某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，承担该责任的主体应是（）。A.甲建设单位B.乙施工单位C.李某与甲建设单位D.李某与乙施工单位【正确答案】B87.某建设单位一幢职工宿舍楼工程完工后尚未进行竣工验收，该建设单位便擅自安排职工入住。不久，该宿舍楼地基基础出现局部下沉。应对此工程质量问题承担相应民事责任的主体是()。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.勘察单位【正确答案】B88.张某在某建筑公司工作，在合同尚未期满时欲与用人单位解除劳动合同，则张某应该以书面形式提前通知用人单位的时间是()。A.10日B.15日C.20日D.30日【正确答案】D89.建设工程因故中止施工一年的，恢复施工时，该建设单位应当（）。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关报告D.向发证机关备案【正确答案】A90.【真题】根据用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权的剩余期限。A.法律直接规定B.当事人约定C.出让人决定D.受让人决定【正确答案】B91.【真题】甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算()年。A.1B.2C.4D.20【正确答案】A92.根据民法典，土地承包经营权属于（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权【正确答案】B93.下列建设工程活动中，不得委托代理的是()。A.工程招标B.设备采购C.工程承包D.请律师代为诉讼【正确答案】C94.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是()。A.良好行为记录信息的公布期限为5年B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同【正确答案】B95.【真题】根据招标投标法，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为（）。A.5B.20C.10D.15【正确答案】B96.下列法律文书中，属于可以强制执行的是（）。A.双方签收的人民法院调解书B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D.一方拒绝签收的仲裁调解书【正确答案】A97.自然人之间的借款合同如果没有约定利息，贷款人主张利息的，人民法院（）。A.不予受理B.可以受理C.不予支持D.可以支持【正确答案】C98.关于无效合同的说法，正确的有（）。A.无效合同不具有违法性B.具有不可履行性C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力D.无效合同自确认为无效时不具有法律效力【正确答案】B99.按照我国有关法律法规的规定，分包工程的发包人可以要求分包工程的承包人提供分包工程的()。A.投标担保B.履约担保C.付款担保D.维修担保【正确答案】B100.建筑企业对一审判决不服，则()。A.不可以再上诉B.应当在判决书送达之日起10日内上诉C.应当在判决书送达之日起15日内上诉D.行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行【正确答案】C二.多选题(共70题)1.【真题】注册管理机构应当注销建造师注册的情形有()。A.因过错发生工程建设质量事故B.已与聘用单位解除聘合同C.没有参加继续教育D.跨省级行政区域执业E.同时在两个施工企业执业【正确答案】BE2.当物权人的物权受到侵害时，权利人的解决途径可以是()。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.公证【正确答案】ABCD3.建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的是()。A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除【正确答案】AD4.下列选项中，属于建设工程安全生产管理条例规定的建设单位安全责任的有()。A.向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线等相关资料B.依法足额向施工单位提供保障工程施工安全所需的费用C.不得向有关单位提出不符合安全生产的法律、法规和强制性标准规定的要求D.在施工现场设置明显的安全警示标志E.将拆除工程发包给具有相应资质的施工单位【正确答案】ABCE5.下列属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人行为的是()。A.若投标企业曾获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加分B.限定投标企业必须具有总承包资质C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息E.限定投标人必须采用某种专利技术【正确答案】ADE6.在执行仲裁裁决时，被申请人提出证据证明，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予以执行的情形包括()。A.双方约定的仲裁事仅涉及合同价款，裁决中包含了质量B.双方争议的款项是劳务工资C.仲裁庭成员应该回避而没有回避D.没有书面仲裁协议，仅在合同中有仲裁条款E.仲裁庭认定事实的主要证据不足【正确答案】ABCE7.建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程()。A.同时立项B.同时设计C.同时施工D.同时竣工E.同时投产使用【正确答案】BCE8.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位有()行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。A.机械设备在进入施工现场前查验不合格即投入使用B.使用未经验收的整体提升脚手架C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械D.在施工组织设计中未编制安全技术措施E.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍【正确答案】ABCD9.按照建筑法、安全生产法、建设工程安全生产管理条例等法律、行政法规的规定，施工作业人员应当履行如下安全生产义务()。A.正确使用安全防护用具B.接受安全生产教育培训C.发现事故隐患时立即向现场安全生产管理人员报告D.发现事故隐患时立即向本单位负责人报告E.发现事故隐患时及时采取措施予以处理【正确答案】ABCD10.根据我国建筑法的规定，下列行为中属于禁止性行为的有（）。A.施玉企业允许其他单位使用本企业的营业执照，以本企业的名义承揽工程B.建筑施工企业联合高资质等级的企业承揽超出本企业资质等级许可范围的工程C.两个以上的建筑施工企业以联合体承包大型或结构复杂的建筑工程D.总承包单位自行将其承包工程中的主体工程发包给有相应资质条件的分包单位E.分包单位将承包的工程根据工程实际再分包给具有相应资质条件的分包单位【正确答案】ABDE11.下列对于建设用地使用权的续期和消灭的表述中，说法正确的有（）。A.住宅建设用地使用权期间届满的，自动终止B.非住宅建设用地使用权期间届满后自动续期C.建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记D.出让人办理注销登记的，登记机构应当收回建设用地使用权证书E.该土地上的房屋及其不动产的归属，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律、行政法规的规定办理【正确答案】CDE12.在建设项目施工中，施工单位与其他主体产生债的情形说法正确的有（）等A.施工单位与混凝土供应商订立合同，属于合同之债?B.施工现场的钢筋坠落砸伤现场外的行人，属于侵权之债?C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位帐号，属于合同之债?D.材料供应商向施工单位交付材料，属于合同之债?E.施工现场发生大火，过路人因抢救物资而受伤产生的医药费，属于侵权之债【正确答案】ABD13.根据建设工程安全生产管理条例要求，施工单位对安全防护设备进行安全管理应采取的措施有()。A.由专人管理B.经常进行检查C.定期维修和保养D.建立相应的资料档案E.根据使用情况确定报废时间【正确答案】ACD14.【真题】施工作业人员享有的主要安全生产权利有（）。A.收益权B.建议权C.检举权D.获得工伤保险赔偿权E.紧急避险权【正确答案】BCDE15.房屋开发公司与建材公司签订一份装饰材料购销合同，后因该批装饰材料质量问题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材公司退还货款。建材公司不服上诉，二审法院审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该判决产生的法律效力有()。A.双方的购销合同解除B.双方的装饰材料质量争议消灭C.人民法院非经法定审判监督程序，不得撤销该判决D.建材公司不履行义务时，房屋开发公司可申请人民法院强制执行E.二审法院审理后，诉讼程序即告终结【正确答案】BCDE16.根据工伤保险条例的规定，下列情形造成的伤害应当认定为工伤的有（）A.在办公场所因劳资纠纷自杀B.因故意犯罪导致本人在工作中伤亡C.在工作时间和工作岗位突发疾病死亡D.上下班途中受到本人负主要责任的交通事故伤害E.工作时间前从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害【正确答案】CE17.【真题】下列施工合同中，属于无效合同的有()。A.施工企业借用他人资质签订的B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的C.建设工程依法必须进行招标而未招标的D.施工企业超越资质等级与建设单位签订的E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的【正确答案】ABCD18.根据仲裁法的规定，当事人申请仲裁，应当符合的条件包括（）A.有仲裁协议B.仲裁请求和所根据的事实、理由C.有具体的仲裁请求和事实、理由D.证据和证据来源、证人姓名和住所E.属于仲裁委员会的受理范围【正确答案】ACE19.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期间届满【正确答案】ACDE20.【真题】下列作品中，属于著作权保护对象的有（）。A.建筑作品B.工程设计图C.注册商标D.外观设计专利E.立体作品【正确答案】ABE21.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当（）。A.相当于违约造成的损失B.包括合同履行后可获得的收入C.包括合同履行后可获得的利益D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.不得超过违约方订立合同时应当预见的违约可能造成的损失【正确答案】ACDE22.最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，以下情形正确的是()。A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期【正确答案】BCE23.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限为6个月，自建设工程()起计算。A.合同订立之日B.实际竣工之日C.开工之日D.保修期届满之日E.合同约定竣工之日【正确答案】BE24.某大型水电站建设项目，项目业主与某电机生产厂签订了发电机购买合同。合同中约定了发电机的质量、交付时间及款项交付方式等内容。此时项目业主的主要义务有()。A.支付价款的义务B.瑕疵担保义务C.受领发电机的义务D.对发电机进行验收的义务E.对发电机生产过程进行管理的义务【正确答案】ACD25.下列合同中，属于可撤销合同的有()。A.因重大误解订立的合同B.订立合同时显失公平的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.违反法律强制性规定的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同【正确答案】ABC26.甲公司和乙公司联合投标竞争丙房地产开发公司新建住宅小区的施工工程项目，双方在共同投标协议中约定各提供100万元人民币的投标保证金，中标后双方共同完成施工，平均分配工程款，平均承担产生的亏损和债务。但是在中标后，由于甲公司的主要施工力量正在国外进行工程施工，无法完成标书所载工作，甲公司退出联合体拒绝与丙公司签订工程承包合同。因此给丙公司造成300万元的损失。在本案中丙公司享有（）。A.不退还甲公司100万元的投标保证金，但应退还乙公司100万元的投标保证金B.不退还甲公司和乙公司共计200万元的投标保证金C.向甲公司或乙公司要求赔偿100万元D.向甲公司要求赔偿100万元，不得向乙公司要求赔偿E.向甲公司和乙公司各自索赔50万元【正确答案】BCE27.民事纠纷发生后，可以采用和解、调解、仲裁、诉讼等方式进行解决，下列关于和解的说法正确的是()。A.发生纠纷后，双方当事人可以自行和解，其和解协议没有法律强制力B.当事人申请仲裁后，可以自行和解并达成和解协议，仲裁庭可以根据和解协议作出调解书C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请D.在诉讼中和解的，达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书E.诉讼阶段当事人和解以后，法院应当制作和解书，产生法律效力【正确答案】AD28.建设单位对建设工程项目的权利来自于物权中最基本的权利所有权，所有权的内容包括()。A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权E.担保权【正确答案】ABCD29.根据国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见等有关规定，企业的安全生产第一责任人可以是()。A.企业主要负责人B.企业总工程师C.企业实际控制人D.总监理工程师E.总设计师【正确答案】AC30.下列可以不进行招标的建筑工程项目有()。A.抢险救灾项目B.利用扶贫资金以工代赈项目C.必须向原中标人采购工程，否则不能满足功能配套要求的项目D.建筑面积2万米的房地产开发项目，开发商企业有能力和相应资质自主设计，施工的项目E.建筑面积500平方米的社区医院【正确答案】ABCD31.下列关于法人的说法，正确的是（）。A.法人可以分为企业法人和事业法人B.机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D.企业法人分立.合并，应当向登记机关办理登记并公告E.企业法人分立.合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担【正确答案】BCDE32.建设工程竣工后，发包人应当根据()及时验收工程。A.建设工程施工合同B.施工图纸及说明书C.国家颁发的施工验收规范D.国家质量验收标准E.工程技术资料【正确答案】BCD33.【真题】根据建设工程质量监督条例，质量保修书应有的内容有（）。A.保修范围B.保修期限C.质量保证金的退还方式D.质量保证金预留比例E.保修责任【正确答案】ABE34.关于施工总承包单位和分包单位的安全生产责任描述正确的是（）A.各自向上级机关上报所承揽的工程内发生的安全生产事故?B.由分包单位编制建设工程应急救援预案，必须报总包单位批准，方可实施?C.分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任?D.分包单位应当服从总包单位的安全生产管理，否则承担一切责任?E.总承包单位和分包单位对分包工程的安全承担连带责任【正确答案】CE35.根据民法典的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（）。A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D.施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值E.施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员【正确答案】ABD36.招标代理机构应当具备的条件有()。A.有专职律师B.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金C.有法定代表人D.