二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化卷（必考题）及答案（第72版）

二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化卷（必考题）及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】建设工程施工总承包企业将专业工程分包，下列关于工程质量责任承担的说法，正确的是（）。A.分包工程质量由分包企业负总责。B.分包工程质量由分包企业单独承担责任C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任D.分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任【正确答案】C2.建筑市场诚信行为信息管理办法规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，良好行为记录信息公布期限一般为（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年【正确答案】D3.【真题】某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行总裁裁决的说法中，正确的是（）。A.施工单位申请执行的期间为1年B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖D.施工单位有权向人民法院申请执行【正确答案】D4.下列情形属于应重新组织建筑节能工程验收的是()。A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整B.工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告C.工程使用的主要设备未提供进场检验报告D.参加验收人员不具备相应资格【正确答案】D5.施工现场需要设置警示标志的部位不包括（）A.施工起重机械B.脚手架C.基坑边沿D.防火板仓库【正确答案】D6.【真题】某施工企业采购的某批次水泥质量明显低于包装上标注的标号，为此施工企业提出索赔请求。关于施工企业损失承担的说法，正确的是（）。A.只能有生产厂商承担B.只能由供应商承担C.只能施工企业自行承担D.可向生产厂商提出赔偿【正确答案】D7.注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的是()。A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出B.申请延续注册只需提供原注册证书C.延续注册有效期为3年D.延续注册执业期间不能申请变更注册【正确答案】C8.根据招标投标法的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【正确答案】D9.【真题】建设单位领取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（）个月。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C10.下列法律中，属于社会法的是（）。A.组织法.行政许可法.建筑法B.建筑法.招投标法.安全生产法C.物权法.统计法.劳动法D.安全生产法.劳动法.劳动合同法【正确答案】D11.【真题】申请诉前财产保全应当向()人民法院申请。A.财产所在地B.被告住所地C.合同履行地D.原告所在地【正确答案】A12.下列招标人的行为中，除()以外都属于招标人与投标人串通投标。A.间接向投标人泄露标底B.暗示投标人降低报价C.邀请信得过的承包公司投标D.授意投标人修改投标文件【正确答案】C13.【真题】关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁庭必须先进行调解B.调解不成不能做出裁决书C.仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力D.经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书【正确答案】C14.融资租赁合同的法律特征不包括（）。A.出租人身份的二重性B.出卖人权利与义务相对人的差异性C.融资租赁合同是双务合同D.融资租赁合同是要式合同【正确答案】C15.甲、乙两家施工单位以联合承包方式承揽某建设工程的施工任务。下列说法不符合法律规定的是（）。A.双方应签订联合承包协议B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任【正确答案】D16.甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（）。A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B.只能要求甲负责赔偿C.只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D.如向乙要求赔偿，乙有权拒绝【正确答案】A17.下列关于中标通知书的表述，正确的是（）。A.中标通知书对招标人具有法律效力，而对中标人无法律效力B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同C.招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告【正确答案】C18.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（）执行。A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格【正确答案】A19.施工单位应对（）每年至少进行一次安全生产教育培训，培训考核不合格的不得上岗。A.施工人员B.管理人员和作业人员C.现场危险作业人员D.特种作业人【正确答案】B20.【真题】某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（）A.被拘留B.被罚款5000元C.被质量监督站开除D.被没收违法所得【正确答案】C21.某银行为某施工企业提供工程保函时，应采取的正确方式是()。A.书面形式B.口头形式C.其他形式D.没有明确规定【正确答案】A22.【真题】某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据劳动合同法，该企业应当给予李某经济补偿（）。A.6000元B.12000元C.15000元D.18000元【正确答案】C23.甲将自家的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，抵押合计18万元。其中，乙的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入15万元，则（）。A.按照乙、丙、丁平均分配这笔收入B.按照乙无权分配，丙和丁平均分配这笔收入C.按照乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序分配这笔收入D.按照乙无权分配，丙和丁按照债权比例分配这笔收入【正确答案】D24.大气污染防治法规定，施工单位应当在施工工地公示施工现场大气污染防治的信息，这些信息不包括()。A.扬尘污染防治措施B.扬尘监督管理主管部门C.扬尘污染防治负责人D.扬尘污染防治制度【正确答案】D25.【真题】关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理【正确答案】A26.【真题】表见代理的法律后果应该由()承担。A.代理人B.被代理人C.第三人D.代理人和第三人【正确答案】B27.【真题】劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期最长不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.4【正确答案】B28.某工商局以涉嫌非法销售汽车为由扣押某公司5辆汽车。下列哪项说法是正确的（）。A.工商局可以委托城管执法局实施扣押B.工商局扣押汽车的最长期限为90日C.对扣押车辆，工商局可以委托第三人保管D.对扣押车辆进行检测的费用，由某公司承担【正确答案】C29.王某与张某签订了二手房屋买卖合同，王某按约定支付了购房款。张某的妹妹知道后对王某购置的房屋主张部分权利，并得到了张某的认可。对此，王某向张某提出了索赔要求，张某应()。A.承担权利瑕疵担保责任B.与王某签订补充合同C.承担物的瑕疵担保责任D.不承担任何责任【正确答案】A30.有关调解与和解，下列说法正确的是（）。A.达成和解协议的，必须撤回仲裁申请B.达成和解协议的，撤回仲裁申请后不得反悔C.仲裁庭可以强制调解D.仲裁庭制作的调解书具有法律效力【正确答案】D31.某办公楼项目实行施工总承包，装饰部分施工实行专业分包，在装饰施工中发生重大安全生产事故，则应由（）将事故情况上报安全监督部门。A.建设单位B.施工总承包单位C.分包单位D.现场监理单位【正确答案】B32.关于总承包，下列说法正确的是（）。A.总承包企业的身份相当于项目法人B.总承包企业与建设单位之间是上下级隶属关系C.在总承包方式下，由总承包单位与各专业分包企业签订分包合同D.总承包单位可分阶段对勘察、设计、施工、材料设备采购等所有内容进行分包【正确答案】C33.建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的（）。A.40%B.30%C.50%D.60%【正确答案】C34.【真题】施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【正确答案】A35.某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是（）。A.相邻权B.地役权C.土地出租权D.建设用地使用权【正确答案】B36.建设工程纠纷案件审理中，建设单位要求对工程质量进行鉴定的申请应当在()之前提出。A.提交答辩状B.举证期限届满C.开庭D.判决【正确答案】B37.【真题】关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。A.项目经理部具备法人资格B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担D.项目经理部是施工企业内部常设机构【正确答案】B38.某单位未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，对历史建筑进行外部修缮，并添加了一些设施，限期内无法恢复原状，造成严重后果。为此，对该单位应处的罚款额为()。A.5万元以下B.5万元以上10万元以下C.10万元以上15万元以下D.15万元以上【正确答案】B39.下列关于对潜在投标人进行资格审查的规定，表述错误的是()。A.应当发布资格预审公告、编制资格预审文件B.资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书C.未通过资格预审的申请人可以再次提出资格预审申请D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标【正确答案】C40.绿色施工导则规定，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低()。A.15%B.20%C.25%D.30%【正确答案】D41.以下不适用专属管辖的案件是()。A.房屋买卖纠纷B.土地使用权转让纠纷C.建设工程施工合同纠纷D.农民土地经营纠纷【正确答案】D42.关于行政复议和行政诉讼的说法，错误的是（）A.行政复议、行政诉讼必须以书面形式提出申请B.行政复议不是行政诉讼的必然程序C.人民法院已经受理行政诉讼的，不得申请行政复议D.复议机关受理行政复议的，不得向人民法院提起行政诉讼【正确答案】A43.【真题】生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑的，根据我国安全生产法的规定，自刑期执行完毕之日起()A.2年内不得担任本施工企业的中层管理人员B.3年内不得担任监理单位的主要负责人C.5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人D.终身不得担任任何施工企业的主要负责人【正确答案】C44.【真题】关于投标报价的说法，正确的是（）。A.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价B.低于成本报价是指低于社会平均成本报价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价【正确答案】C45.2013年1月，甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，但2013年3月，由于王某怀孕，身体健康状况欠佳，未能完成任务，为此，公司按合同的约定扣减工资，只发生活费，其后，又有两个月均未完成承包任务，因此，甲公司作出解除与王某的劳动合同。下列选项中表述正确的是()。A.由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同B.由于王某不能胜任工作，甲公司应提前30日通知王某，解除劳动合同C.甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同D.由于王某在怀孕期间，所以甲公司不得解除劳动合同【正确答案】D46.【真题】关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行B.申请冲裁裁决强制执行的期间为2年，不能中止.中断C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁【正确答案】D47.【真题】甲乙双方在合同中约定，一方违约时支付对方1万元人民币违约金。在合同履行中，甲方违约，并因该违约造成了乙方5万元人民币的损失。乙方诉诸法院，可获支持的最高赔偿额为()万元人民币。A.5B.1C.2D.6【正确答案】A48.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权，则撤销权消灭。A.1个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】C49.根据建设工程安全生产管理条例，整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，安装单位应当编制（）、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。A.技术规程B.设备运至现场的运输方案C.拆装方案D.进度控制横道图【正确答案】C50.自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，（）不会导致代理权终止。A.张某死亡B.李某死亡C.张某取消委托合同D.李某丧失民事行为能力【正确答案】A51.李某2012年9月参加二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以()。A.以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理B.通过注册取得建造师资格证书C.取得建造师资格证书、通过注册后以建造师名义执业D.取得建造师执业证书和执业印章【正确答案】C52.施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.6【正确答案】B53.因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门【正确答案】B54.发包人拖欠承包人工程款，对于利息没有约定的，按照（）计算。A.中国人民银行发布的同期同类贷款利息B.无息C.中国人民银行发布的同期同类贷款利息的1.5倍D.中国人民银行发布的同期同类存款利息【正确答案】A55.施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿的决定，欲提起行政复议。该行政复议申请应从企业知道该具体行政行为之日起的一定期限内提出。该期限的天数是()。A.15B.30C.45D.60【正确答案】D56.施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为50万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国担保法的规定，该定金金额最多为（）万元。A.3B.6C.10D.18【正确答案】C57.根据我国行政处罚法规定，下列不能由城建规划局行使的职权是（）。A.没收权B.罚款权C.行政拘留D.吊销营业执照【正确答案】C58.甲、乙两公司因合同纠纷向某地仲裁委员会申请仲裁，仲裁机关根据事实依法作出裁决，但甲公司对裁决表示不服，其能够作出的选择是（）。A.既不能上诉，也不能另行起诉，仲裁裁决发生法律效力B.可以在15日内向人民法院起诉，但不能向上级仲裁机关上诉C.可以在15日内向上级仲裁机关上诉，但不能向人民法院起诉D.可以向原仲裁机关或其上级仲裁机关申请复议一次【正确答案】A59.甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。负责将该事故向有关政府部门上报的单位应是()。A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位D.项目经理部【正确答案】B60.安全生产中的从业人员发现事故隐患或其他不利安全因素时，应当立即向（）报告。A.生产安全部门B.工会组织C.现场安全生产管理人员或本单位负责人D.国家安全生产监管部门【正确答案】C61.【真题】关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地登记机构办理【正确答案】A62.根据建设工程安全生产管理条例，不需要按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员是（）。A.垂直运输机械作业人员B.登高架设作业人员C.爆破作业人员D.专职安全管理人员【正确答案】D63.不属于随时解除劳动合同情形的是()。A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失D.职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的【正确答案】D64.某项目负责人违章指挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚，按照管理权限给予撤职处分。该项目负责人自受处分之日起，不得担任任何项目负责人的时间是()。A.2年B.3年C.5年D.8年【正确答案】C65.【真题】定金合同以（）之时生效。A.当事人签字B.合同备案C.定金实际交付D.主合同成立【正确答案】C66.根据电子招标投标办法，关于投标行为的说法，正确的是()。A.投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回B.投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交C.投标人不可补充、修改投标文件，但可以撤回D.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收【正确答案】A67.下列关于标底的说法，错误的是（）。A.标底不能作为评标的参考B.招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布C.不得以投标报价是否接近标底作为中标条件D.不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件【正确答案】A68.由两种及以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成的运输过程的合同是（）A.双向式合同B.多向式合同C.多式联运合同D.单式联运合同【正确答案】C69.下述关于劳动能力鉴定的选项中，不符合工伤保险条例规定的是()。A.劳动功能障碍分为9个伤残等级B.最重的为1级C.生活自理障碍包括生活完全不能自理D.劳动能力鉴定包括劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定【正确答案】A70.某施工单位承包了一项超过一定规模且危险性较大的分部分项工程，该分部分项工程施工前编制了专项方案，并组织专家对专项方案进行论证，该组织者应该是()。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【正确答案】C71.按照全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，下列属于施工单位资质不良行为的是()。A.相互串通投标B.允许他人以本单位名义承揽工程C.不履行保修义务D.转让安全生产许可证【正确答案】B72.某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求，（）A.应予支持B.不予支持C.如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持D.如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持【正确答案】A73.委托代理终止的情况，不包括下列（）。A.代理人死亡B.代理人丧失民事行为能力C.被代理人取得民事行为能力D.代理期间届满【正确答案】C74.某施工企业没有取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程。为此，该企业受到了相应的处罚，并被处以罚款。适宜的罚款额应为()。A.5万元以下B.5万元以上20万元以下C.5万元以上50万元以下D.50万元以上【正确答案】C75.【真题】债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起()内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A.6个月B.1年C.2年D.5年【正确答案】D76.【真题】用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为（）劳动合同。A.固定期限B.无固定期限C.以完成一定任务为期限D.短期【正确答案】C77.【真题】关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是()A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位有权直接指定分包工程承包人C.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝D.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包【正确答案】D78.A、B两个公司联合承包某大型建设工程，并约定由A单位总负责，A、B两单位约定，如因非过错责任导致的工程质量问题各自承担50的责任，施工过程中，B单位由于偷工减料造成部分工程出现质量问题，给建设单位造成损失，对于AB两单位来讲，其质量责任的承担方式是（）。A.B单位承担全部责任B.各自承担50C.由B单位承担主要责任D.连带责任【正确答案】D79.根据劳动法的规定，以下情形不属于用人单位不得解除劳动合同情形的是（）A.职工患病在规定的医疗期内?B.职工非因公负伤，伤愈出院?C.女职工在孕期的?D.在本单位连续工作满15年，距法定退休年龄还有2年【正确答案】B80.下列关于违约金的说法，错误的是()。A.违约金和解除合同不可以并用B.违约金的数额是预先确定的C.违约金是违约后生效的责任方式D.违约金都是由当事人协商确定的【正确答案】D81.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。A.施工企业项目经理、总监理工程师B.施工企业技术负责人、建设单位负责人C.施工企业技术负责人、总监理工程师D.建设单位负责人、监理工程师【正确答案】C82.施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿决定，欲进行复议，应从企业知道该具体行政行为之日起()天内提出行政复议申请。A.15B.30C.45D.60【正确答案】D83.根据劳动合同法，下列劳动合同无效的是（）A.由用人单位提供的格式劳动合同B.未明确规定合同期限的劳动合同C.自用工之日起一年内未与劳动者签订书面合同D.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同【正确答案】D84.下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是（）。A.在建设工程领域，最常见的是委托诉讼代理人B.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权C.当事人可以委托多人作为诉讼代理人D.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书【正确答案】C85.建设工程施工许可证应当向工程所在地的()建设行政主管部门申请领取。A.乡政府B.镇政府C.县级以上人民政府D.有国务院授权的各级政府【正确答案】C86.某工程建设联合有限公司与某大型设备公司签订了设备融资租赁合同，该合同应当采用()。A.口头形式B.书面形式C.默示形式D.推定形式【正确答案】B87.某材料供应商不按材料采购合同的约定交付材料，材料供应商应承担的责任是（）。A.侵权责任B.违约责任C.刑事责任D.行政责任【正确答案】B88.【真题】建设单位拖欠施工企业工程款，施工企业多次催要未果，欲对建设单位一处房产进行诉前财产保全，则说法正确的是()。A.人民法院接受申请后必须在36小时内作出裁定B.若建设单位不服人民法院裁定，可申请复议一次，复议期间应停止裁定的执行C.若施工企业在人民法院采取保全措施后15日内不起诉建设单位，人民法院应解除财产保全D.施工企业申请财产保全无需提供担保【正确答案】C89.按照建筑业企业资质管理规定，企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件且逾期不改的，其资质证书将被()。A.撤回B.撤销C.注销D.吊销【正确答案】A90.下列组织中，具有法人资格的组织是（）。A.项目监理部B.项目经理部C.勘察设计单位D.投标联合体【正确答案】C91.在某大型项目进行施工总承包招标，其中有三家具有施工总承包资质的施工单位组成联合体进行投标。该三家施工单位的资质等级依次为特级、一级和二级。根据有关规定，该联合体的资质等级应当为（）。A.特级B.一级C.二级D.三级【正确答案】C92.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定擅自降低质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.串通投标罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】D93.属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物，其所有权()。A.归集体所有B.归国家所有C.归个人所有D.受法律保护【正确答案】D94.王氏兄弟二人达成协议，双方若就父亲遗产分割问题发生争议，提交北京仲裁委员会进行裁决。后双方果然在此问题上无法协商一致。则解决双方争议可行的法律途径为()。A.向有管辖权的人民法院起诉B.申请北京仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.向双方或者一方住所地仲裁委员会申请仲裁【正确答案】A95.取得二级建造师资格证书的王某，受聘并注册于拥有乙级资质专门从事招标代理的单位。王某可以建造师名义从事()。A.建设工程项目总承包管理B.建设监理C.建设工程项目管理服务有关工作D.建设工程施工的项目管理【正确答案】C96.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任【正确答案】D97.某施工工地起重机倒塌，造成3人死亡7人受伤，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事故的等级属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】C98.某工程项目，发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位（）。A.无须承担保修责任B.须承担保修责任C.发包人支付费用后予以维修D.维修事宜另行协商【正确答案】B99.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押权设立的时间为()之日。A.抵押合同签字、盖章B.房产行政主管部门登记C.到公证部门办理公证D.贷款合同生效【正确答案】B100.【真题】各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，（）。A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议【正确答案】B二.多选题(共70题)1.下列关于联合体承包工程的表述中，正确的有()。A.联合体只能按成员中资质等级低的单位的业务许可范围承包工程B.联合体各方对承包合同的履行负连带责任C.如果出现赔偿责任，建设单位只能向联合体索赔D.联合体承包工程不利于规避承包风险E.联合体成员结成非法人联合体承包工程【正确答案】ABE2.应当进行公开招标的工程有（）A.关系社会公共利益的项目B.基础设施项目C.全部使用国有资金投资项目D.国有资金占控股地位的项目E.关系公众安全的项目【正确答案】CD3.建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（）。A.建设单位授权工程招标机构为其办理招标事宜B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底【正确答案】ACDE4.某建筑公司准备实施经济性裁员，下列人员中，不得与其解除劳动合同的有()。A.女职工赵某怀孕5个月B.业务员小赵曾经受过伤，医疗期刚满C.职工孙某患职业病丧失劳动能力，卧病在家D.58岁的工程师老李在本单位已经连续工作20年E.刚与公司签订固定期限为1年劳动合同的张某试用期尚未满【正确答案】ACD5.劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（）。A.在试用期内B.用人单位濒临破产C.用人单位未依法缴纳社会保险费D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动【正确答案】DE6.下列不能单独作为认定案件事实的依据有（）。A.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据B.与一方当事人或其代理人有利害关系的证人出具的证言C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.未出庭作证的证人证言E.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言【正确答案】ABCE7.注册建造师不得有下列行为中的（）行为。A.不履行注册建造师的义务B.同时在两个企业受聘并执业C.对本人执业活动进行解释和辩护D.超出执业范围执业E.允许他人以自己的名义从事执业活动【正确答案】ABDE8.某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有（）。A.诉讼终结B.当事人解除委托C.代理人辞去委托D.委托代理人死亡E.委托代理人有过错【正确答案】ABCD9.下列属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人行为的是()。A.若投标企业曾获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加分B.限定投标企业必须具有总承包资质C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息E.限定投标人必须采用某种专利技术【正确答案】ADE10.下列关于施工许可证制度的表述中，正确的有()。A.实行施工许可证制度主要是为了确保建设工程符合法定的开工条件B.我国目前对建筑工程开工条件的审批存在着颁发“施工许可证”和批准“开工报告”两种形式C.未办理施工许可证的建设工程施工，都是违法的D.施工许可证应由施工方办理E.因不可抗力而中止施工的工程，恢复施工时，施工许可证继续有效【正确答案】AB11.某建筑公司与某劳务分包公司发生经济纠纷，双方协议约定通过调节来解决纠纷。该案适宜采用的调节形式包括()。A.人民调解B.行政调解C.仲裁调解D.法院调解E.专业机构调解【正确答案】BCDE12.下列选项中，属于建设工程安全生产管理条例规定的工程监理单位安全责任有()。A.依法对施工安全事故隐患进行处理B.依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理C.不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资D.对安全技术措施或专向施工方案进行审查E.及时、如实报告生产安全事故【正确答案】ABD13.下列关于保险索赔的说法中，正确的是()。A.投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔E.如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例【正确答案】ABC14.依据招标投标法，下列项目中（）必须经过招标才能进行。A.铁路、公路、机场、港口等工程建设项目B.能源、交通运输、邮电通信等大型基础设施C.供水、供电、供气、科教等公用事业D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的E.世行贷款的污水处理厂【正确答案】ABCE15.【真题】下列行为中，属于招标人违法行为的有（）A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的B.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的C.招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改D.招标人在合同建立时向中标人提出附加条件E.招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改【正确答案】ABD16.招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情形有（）。A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力B.中标候选人未缴纳履约保证金C.中标候选人放弃中标D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力【正确答案】ADE17.建设工程开工前，建设单位应当向施工单位提供的资料包括（）A.施工现场及毗邻区域的供排水、供电、通信等地下管线资料B.施工现场及相邻区域地下工程的施工方案C.气象和水文资料D.相邻建筑物和构筑物的有关资料E.地下工程的有关资料【正确答案】ACDE18.某工程建设联合有限公司与某旅游股份有限公司签订了房屋买卖合同，该合同的法律特征主要体现在（）。A.房屋买卖合同是双务合同B.房屋买卖合同是单务合同C.房屋买卖合同是诺成合同D.房屋买卖合同是实践合同E.房屋买卖合同是无偿合同【正确答案】AC19.按照生产安全事故应急预案管理办法的规定，生产经营单位的应急预案分为（）。A.专项应急预案B.灭火和应急疏散预案C.综合应急预案D.职业病危害事故应急救援预案E.现场处置方案【正确答案】ACE20.用人单位可以随时解除劳动合同的情形包括()。A.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的D.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的E.在试用期间被证明不符合录用条件的【正确答案】ABE21.在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的有()。A.屋面防水工程为5年B.给排水管道为2年C.设备安装和装修工程为5年D.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期E.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限【正确答案】ABDE22.【真题】建设单位发出要约的方式有（）。A.合同B.传真C.信函D.广告E.邮件【正确答案】BCE23.下列施工单位人员中，应当经建设主管部门考核合格即可任职的有（）。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.项目技术员E.从事施工安全的所有负责人【正确答案】ABC24.在下列内容中，属于建设单位安全生产管理责任和义务的有（）。A.不得压低合同约定的价格B.不得随意压缩合同约定的工期C.在概算中确定安全设施费用D.在概算中确定安全施工措施费用E.报送安全施工措施【正确答案】BDE25.根据建筑法建筑工程施工许可管理办法的规定，下列选项中符合施工许可证法定批准条件的有()。A.在城市、镇规划区的建筑工程，已取得规划许可证B.需要征收用地范围内的房屋的，其征收进度满足施工要求C.有满足开工需要的施工图纸和技术资料D.依法确定了施工企业E.建设工期超过一年的，到位资金不少于该工程合同价的30%【正确答案】ABCD26.某房地产开发公司委托某代理机构实施建设项目设计招标，并签订了委托合同。该房地产开发公司的义务主要体现在()。A.预付处理委托事务的费用B.受托人完成委托事务的，应向其支付报酬C.及时提交完成委托事务报告D.按指示处理委托事务E.受托人处理事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，委托人可赔偿损失【正确答案】ABE27.按照消防法的规定，被确定为消防安全重点单位的重点工程的施工现场，除应当履行所有单位都应当履行的职责外，还应当履行的消防安全职责有()等。A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理C.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练D.实行每周防火巡查E.建立巡查记录【正确答案】ABCE28.下列关于法的效力层级的表述中，正确的有（）。A.宪法至上B.上位法优于下位法C.特别法优于一般法D.普通法优于特别法E.新法优于旧法【正确答案】ABCE29.下列可以不进行招标的建筑工程项目有()。A.抢险救灾项目B.利用扶贫资金以工代赈项目C.必须向原中标人采购工程，否则不能满足功能配套要求的项目D.建筑面积2万米的房地产开发项目，开发商企业有能力和相应资质自主设计，施工的项目E.建筑面积500平方米的社区医院【正确答案】ABCD30.建筑市场诚信行为公告，在下列()情况下可修正或变更。A.公布的信息有误B.被公告单位的整改经审核确认有实效C.行政处罚决定经行政复议或行政执法监督而被变更或撤销D.行政处罚记录公告期间，被公告单位的经营状况恶化E.行政处罚因行政诉讼被依法变更或撤销【正确答案】ABCE31.【真题】根据合同法的规定，可能导致债权人行使撤销权的债务人行为包括（）。A.债务人实施了处分财产的行为B.债务人放弃其到期债权C.债务人无偿转让财产D.债务人处分财产的行为尚未生效E.债务人以明显不合理的低价转让财产【正确答案】ABCE32.招标投标法实施条例对于开标的规定，下列表示正确的有()。A.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录B.投标人对开标有异议的，应当在开标当日3日内提出，招标人应当作出答复，并制作记录C.投标人少于3个的，不得开标D.投标人少于5个的，不得开标E.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【正确答案】ACE33.某施工合同中未约定违约责任，如果一方当事人违约，则应该承担的违约责任有（）。A.赔礼道歉B.继续履行C.赔偿损失D.采取补救措施E.支付违约金【正确答案】BCD34.建筑工程一切险的保险期终止时间可能是（）日。A.工程动工B.全部工程验收合格C.工程所有人实际占有全部工程D.设备运抵工地E.保修期满【正确答案】BC35.下列法律部门中，属于经济法的是()。A.审计法B.节约能源法C.招标投标法D.标准化法E.建筑法【正确答案】ABD36.关于表见代理构成要件，下列表述正确的是()。A.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实B.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的理由C.本人存在过失D.相对人为善意E.相对人为主观恶意【正确答案】ABCD37.对于施工企业资质证书的变更，下列表述正确的是()。A.企业合并后存续或新生企业可承继合并前各方中较高的资质等级，但应符合相应资质等级条件B.企业分立后的资质等级，根据实际达到的资质条件，按照规定的审批程序核定C.企业改制后不再符合资质标准的，应按其实际达到的资质标准申请重新核定D.企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理E.企业资质证书的变更，由企业工商注册所在地的建设主管部门负责办理【正确答案】ABC38.某工程监理单位在接受监理委托时，对可能影响其客观、公正地执行监理任务的单位未自行回避，建设单位发现后依法解除了对该工程监理单位的委托关系。造成此种结果的情形包括()。A.工程监理单位与施工承包单位隶属于同一上级单位B.工程监理单位与建设单位隶属于同一上级单位C.工程监理单位与建筑材料供应单位隶属于同一上级单位D.工程监理单位与设备供应单位具有商业合作关系E.工程监理单位与设计单位具有合作关系【正确答案】ACD39.发、承包双方需要在质量保修书中明确的是（）。A.保修范围B.保修人员C.保修金的预留和返还D.保修期限E.保修责任【正确答案】ADE40.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位有()行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。A.机械设备在进入施工现场前查验不合格即投入使用B.使用未经验收的整体提升脚手架C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械D.在施工组织设计中未编制安全技术措施E.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍【正确答案】ABCD41.下列选项中不属于商事仲裁基本制度的是（）。A.协议仲裁制度B.两审终审制C.一裁终局制度D.公开审理制度E.排除法院管辖制度【正确答案】BD42.实行开工