一级建造师法规知识考试试题强化卷（必考题）及答案（第36套）

一级建造师法规知识考试试题强化卷（必考题）及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某施工企业请某律师代理诉讼属于()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【正确答案】A2.关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()A.申请人对于前者不需要提供担保，而对于后者应当提供担保B.申请人对于前者应当提供担保，对于后者根据法院要求提供担保C.申请人对于前者应当提供担保，对于后者不需要提供担保D.申请人对于前者根据法院要求提供担保，对于后者应当提供担保【正确答案】D3.【真题】关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【正确答案】A4.某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是()A.这起行政处罚不适用听证程序B.行政机关应负责组织听证C.行政机关应承担组织听证的费用D.施工单位有权要求举行听证【正确答案】A5.某建筑工程竣工验收移交使用后，局部横梁出现变形和裂纹，施工单位应建设单位要求，进行了抢修处理，后经检测分析发现横梁截面尺寸设计过小导致，则维修费应由()承担。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.建设单位和设计单位【正确答案】B6.【真题】某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）?A.重大劳动安全事故罪?B.强令违章昌险作业罪?C.重大责任事故罪?D.工程重大安全事故罪?【正确答案】D7.同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。A.资质等级较高的B.承担主要任务的C.资质等级较低的D.联合体牵头【正确答案】C8.某建筑施工单位有50名从业人员。根据安全生产法，该单位应当()A.配备兼职安全生产管理人员B.配备专职安全生产管理人员C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员【正确答案】D9.某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂。经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【正确答案】B10.【真题】关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发【正确答案】B11.工程监理单位的主要安全责任是（）A.审查、要求整改或暂时停工、报告B.平行检验、旁站C.咨询、监督D.组织、控制、协调【正确答案】A12.【真题】纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。A.有仲裁协议B.有具体的仲裁请求、事实和理由C.属于仲裁委员会受理范围D.当事人双方口头同意仲裁【正确答案】D13.【真题】关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致B.仲裁审理案件应当公开进行C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭不能作出缺席裁决【正确答案】C14.按照劳动合同法的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是()。A.劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的【正确答案】D15.某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷，材料商拟提起诉讼，则该案件应由()管辖。A.材料商住所地法院B.建筑商住所地法院C.工程所在地法院D.交货地点法院【正确答案】B16.根据我国劳动法的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在()个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。A.1B.3C.6D.12【正确答案】C17.某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即：抵押权人的优先受偿权；消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。上述三种优先权利的法定优先顺序是（）A.B.C.D.【正确答案】C18.下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是()。A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规【正确答案】B19.【真题】关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。A.重点是防治排放污染物B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米【正确答案】B20.下列不属于承租人的主要义务的是()。A.支付租金B.恰当使用租赁物C.妥善保管租赁物D.保证无第三人对租赁物主张权利【正确答案】D21.?公民、法人或者其他组织单独就损害赔偿提出请求，应先由（）解决。A.协商调解?B.行政机关?C.人民法院?D.仲裁委员会【正确答案】B22.【真题】根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证据保全措施不包括()。A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录【正确答案】A23.【真题】不良行为记录是指建筑市场各方主体在建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A.乡（镇）B.县C.市D.省【正确答案】B24.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D.同期同类贷款利率【正确答案】D25.根据专利法，发明创造是指发明、实用新型和外观设计。下列不属于发明的是()A.新型产品B.产品制造的新方法C.改进产品的新技术方案D.产品形状的新设计【正确答案】D26.根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)。，下列不属于转包的情形的是(）A.施工总承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的B.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的C.施工总承包单位通过采取个人承包的形式，直接将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的D.合同约定由施工总承包单位负责采购的主要建筑材料，由其他单位或个人采购的【正确答案】D27.某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金。对此，下列说法中错误的是()。A.丙无权要求开发商履行合同B.丙可以要求乙履行合同C.乙可以要求开发商履行合同D.乙应向丙披露委托人【正确答案】A28.【真题】生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订一次。A.1B.2C.4D.3【正确答案】D29.某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元；本次事故属于()。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】A30.安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是()。A.县级以上建设行政主管部门B.县级以上各级人民政府C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府【正确答案】B31.企业事业单位发生事故，造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()报告。A.事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门B.事故发生地的县级以上地方人民政府或者公安部门C.事故发生地的市级人民政府或者行政主管部门D.事故发生地及受影响区域的上一级人民政府【正确答案】A32.使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在()万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.200D.3000【正确答案】B33.某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）A.不能继续使用，必须拆除B.继续使用即可C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D.委托鉴定，重新界定使用期【正确答案】D34.企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业()，其资质等级按照最低资质等级核定。A.工程业绩B.注册资本C.技术人员情况D.技术装备情况【正确答案】A35.关于建设工程分包的说法，正确的有（）A.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业?B.劳务企业可以承接施工总承包、专业承包或其他劳务分包企业分包的劳务作业?C.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业?D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【正确答案】C36.国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满()个月，即行公布。A.6B.12C.18D.24【正确答案】C37.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间()日前提出。A.5B.7C.10D.20【正确答案】C38.安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合安全生产法有关规定的是()A.应建立应急救援资金专款专用制度B.可以不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员C.应对应急救援器材进行经常性维护保养D.各级负责人应兼任应急救援人员【正确答案】C39.【真题】根据建设工程质量保证金管理暂行办法，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A.3%B.5%C.10%D.15%【正确答案】B40.下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()A.安全生产许可证条例B.建筑企业资质管理规定C.安全生产法D.工程建设项目施工招标投标办法【正确答案】A41.建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位()。A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证机关重新核验施工许可证【正确答案】C42.【真题】根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不予注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年【正确答案】A43.承、发包人以建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D.继续等待验收【正确答案】B44.联合体中标的，联合体各方应()与招标人签订合同。A.分别B.共同C.共同推选代表D.资质等级高的单位【正确答案】B45.行政复议机关应当自受理申请之日起()内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。A.30日B.45日C.60日D.3个月【正确答案】C46.我国劳动合同法约定的劳动试用期最长不超过()。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【正确答案】C47.下列属于监理单位的安全责任的是()A.编制施工组织设计文件B.制定安全施工措施C.对安全事故隐患要求施工单位整改D.确定建设工程安全措施所需费用【正确答案】C48.按照建筑法及相关法规的规定，大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可由两个以上承包单位结成联合体共同承包。对此，下列表述中正确的是()。A.联合体是法人B.联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程C.联合体中标后，由各组成单位分别与建设单位签约D.联合各方对承包合同的履行承担连带责任【正确答案】D49.【真题】特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月【正确答案】A50.?建造师执业的基本要求（）A.一师多岗B.取得建造师执业资格证书C.接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平D.严格遵守法律、法规和行业管理的各项规定，恪守职业道德?【正确答案】D51.某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是()。A.按照原无效合同约定B.参照原无效合同约定C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式D.不予结算【正确答案】B52.停建、缓建建设工程的档案，暂由()保管。A.施工单位B.建设单位C.城建档案馆D.当地质监部门【正确答案】B53.当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。A.申请人所在地的中级人民法院B.被执行人所在地的基层人民法院C.被执行财产所在地的中级人民法院D.仲裁机构所在地的中级人民法院【正确答案】C54.【真题】根据合同法，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的()，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/3B.1/2C.1/5D.2/3【正确答案】C55.建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国工程建设项目勘察设计招标投标办法的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括()A.施工组织设计已编制完成并批准B.材料、设备等物资供应合同已签订C.施工项目管理规划已编制完成D.勘察设计所需资金已经落实【正确答案】D56.根据房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法，下列关于分包的说法正确的是()。A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位可以直接指定分包工程承包人C.分包工程承包人应具备相应的资质条件D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝【正确答案】C57.?下列关于联合体共同承包的说法。正确的是（）。A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程【正确答案】C58.某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得()同意。A.城市规划部门B.建设行政管理部门C.水行政主管部门D.渔业主管部门【正确答案】C59.下列关于企业信用档案的表述中，正确的是()。A.企业的信用档案主要记入不良行为记录B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意【正确答案】C60.关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是()。A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加【正确答案】D61.绿色施工导则所倡导的“四节一环保”中，“四节”不包括（）A.节能B.节材C.节高D.节地【正确答案】C62.【真题】负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。A.国务院质量监督行政主管部门B.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.公务员工商行政主管部门【正确答案】C63.施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定()，告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。A.应急预案B.管理制度C.评估体系D.救助方案【正确答案】A64.下列选项中，()不属于委托代理终止的原因。A.代理期限届满B.被代理人取得民事行为能力C.代理人辞去委托D.代理人死亡【正确答案】B65.甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责具体设计工作；对于设计图纸的著作权归属没有约定，则该施工图设计的著作权属于()。A.甲开发商B.乙设计公司C.丙设计师D.乙、丙共有【正确答案】B66.关于工程建设行业标准与国家标准的关系，下列说法错误的是()A.对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准B.行业标准不得与国家标准相抵触C.行业标准的规定不能与国家标准不一致D.行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止【正确答案】C67.某开发商与施工企业签订合同，约定双方如在合同履行过程中发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是()。A.只能向有管辖权的人民法院起诉B.只能申请北京仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁【正确答案】B68.王某所签订的下列合同中，不属于我国合同法调整范围的是()A.劳动合同B.借款合同C.劳务分包合同D.房屋租赁合同【正确答案】A69.?招标人采用邀请招标方式的，应当向（）以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.2个?B.3个?C.4个D.5个【正确答案】B70.下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是()。A.聘用单位被吊销营业执照的B.已与聘用单位解除聘用合同关系的C.年龄超过65周岁的D.同时在两个以上单位执业的【正确答案】D71.建筑工程一切险的保险责任范围不包括()A.因自然磨损产生的损失B.因地震产生的损失C.因地面下陷下沉产生的损失D.因火灾、爆炸产生的损失【正确答案】A72.【真题】关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉【正确答案】A73.某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。A.备案的建设工程合同B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【正确答案】A74.在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地【正确答案】C75.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为()。A.12个月B.16个月C.18个月D.24个月【正确答案】D76.【真题】关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制【正确答案】A77.【真题】分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【正确答案】C78.采用弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现，立即()。A.撤销当事人注册证书B.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布C.撤销当事人建造师资格证书D.处以罚款【正确答案】B79.甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是()。A.运输公司可以要求甲支付运费B.运输公司可以要求乙支付运费C.甲可以要求乙赔偿损失D.乙可以要求甲支付设备款【正确答案】D80.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.15B.30C.45D.60【正确答案】A81.【真题】建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【正确答案】D82.房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法的颁布是由()。A.国家主席签署主席令公布B.国务院总理签署国务院令公布C.国家发改委主任签署命令公布D.住建部部长签署命令公布【正确答案】D83.某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议应向()提出。A.市质量监督站B.区质量监督站C.市建委D.区建委【正确答案】C84.【真题】对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家对专项方案进行论证。A.安全监督管理机构B.建设单位C.施工单位D.建立单位【正确答案】C85.甲、乙双方签订了成套设备采购合同，合同总价为200万元人民币。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元人民币定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还()万元人民币。A.30B.40C.60D.200【正确答案】C86.【真题】关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法正确的是（）。A.施工单位不履行保修义务或者拖延保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款B.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任C.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用D.建筑企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准申请【正确答案】C87.下列关于招标代理机构的说法中，正确的是()。A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系B.建设行政主管机构可以为招标人推荐招标代理机构C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标【正确答案】A88.安全生产责任制的主要内容不包括()。A.确立安全责任管理体系责任制B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制D.技术员等岗位人员的安全生产责任制【正确答案】A89.【真题】某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是()。A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B.认定垫资违法，利息予以没收C.返还垫资但不支付利息D.返还垫资并双倍支付利息【正确答案】C90.【真题】根据固体废物污染环境防治法，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（）。A.填埋B.热解C.堆肥D.焚烧【正确答案】A91.甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()A.应当由甲公司承担全部债务B.乙公司与丙公司均不承担清偿债务C.应当由乙、丙公司承担连带债务D.应当由乙公司承担全部债务【正确答案】C92.【真题】特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。A.5天B.15天C.20天D.一个月【正确答案】D93.唐某刚满16周岁即被聘于甲施工单位，下列说法中，正确的是()。A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同B.因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签劳动合同C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全【正确答案】C94.按照城市维护建设税暂行条例，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。A.利息税B.企业所得税C.营业税D.个人所得税【正确答案】C95.按照2013版建设工程施工合同文本通用条款规定，隐蔽工程经验收达到工程质量符合标准规范和设计图纸等要求，但监理工程师验收后不在验收记录上签字，在以下()情况下，施工单位可以继续进行隐蔽。A.经建设单位书面确认B.经监理口头通知C.经施工项目负责人确认D.经过24小时【正确答案】D96.某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照建筑法的规定，对此，正确的处理方式是()A.责令改正，并处以罚款B.责令改正，可以处以罚款C.责令停止施工，并处以罚款D.责令停止施工，可以处以罚款【正确答案】D97.关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是()。A.招标投标交易场所以营利为目的B.国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标C.招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系D.设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所【正确答案】A98.【真题】关于物权保护的说法，正确的是（）。A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【正确答案】B99.乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效D.如果设备已经交付给丙，则合同有效【正确答案】B100.到“十二五”期末，“三项岗位”人员持证上岗最低比例为（）A.75%B.85%C.95%D.100%【正确答案】D二.多选题(共70题)1.【真题】根据担保法，除双方认为需要约记的其他事项外，下列条款中，诚于保证合同应当包含的内容有（）?A.被保证的主债权种类?B.保证人的资产状况?C.保证的期间?D.保证的方式?E.保证担保的范围?【正确答案】ACDE2.【真题】申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应()。A.中止仲裁程序B.不予受理反请求C.审查反请求是否符合受理条件D.将案件移送相关人民法院E.继续审理原仲裁申请【正确答案】CE3.商事仲裁裁决生效后，应当向()申请执行。A.作出裁决的仲裁委员会B.申请人住所地的中级人民法院C.被执行人住所地的中级人民法院D.仲裁委员会所在地的中级人民法院E.被执行财产所在地的中级人民法院【正确答案】CE4.如第上题所述，依据合同法，与下列人员解除劳动合同后，甲建筑公司应当向其支付经济补偿的员工有（）。A.小张?B.刘某?C.陈某?D.周某E.吴某?【正确答案】ADE5.【真题】投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。A.没收财产B.拘役C.有期徒刑D.罚金E.管制【正确答案】BCD6.某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商，则下列表述中正确的是()。A.施工单位与A材料上之间存在合同之债B.A材料商与B材料商之间存在无因管理之债C.施工单位与B材料商存在不当得利之债D.A、B材料商之间不存在债的关系E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债【正确答案】ACD7.根据民事诉讼法及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()A.律师代理意见B.施工单位偷录的谈判录音C.工程设计图纸D.工程质量鉴定报告E.被告法定代表人的陈述【正确答案】CDE8.以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中()情况工期可相应地顺延。A.分包商工期拖延B.设计变更和工程量增加C.发包方未按合同约定提供图纸D.不可抗力E.承包方因质量不合格返工【正确答案】BCD9.施工合同可撤销、可变更的情形有（）A.订立合同时显失公平B.以欺诈手段订立的损害国家利益的合同C.违反建筑法的强制性规定的合同D.订立合同时对合同内容存在重大误解的E.损害社会公共利益的合同【正确答案】AD10.【真题】关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖【正确答案】BCD11.?合同被确认无效后，其法律后果有（）。?A.支付违约金?B.赔偿损失?C.返还财产?D.追缴财产E.继续履行?【正确答案】BCD12.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件包括()A.规划、环保部门出具的准许使用文件B.工程竣工验收报告C.施工单位签署的工程质量保修书D.工程竣工验收备案表E.施工许可证【正确答案】ABCD13.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别【正确答案】BDE14.【真题】根据建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定【正确答案】ACDE15.我国法的形式主要包括()。A.宪法B.刑法C.国际条约D.行政法规E.地方性法规【正确答案】ACDE16.行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项()。A.当事人有权提起行政复议或行政诉讼B.涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式C.履行义务的方式D.履行义务的期限E.当事人依法享有的陈述权和申辩权【正确答案】BCDE17.【真题】根据担保法,下列主体可以作为保证人的有()。A.某公司的职能部门B.某市人民法院C.某有限责任公司D.自然人孙某E.某建筑大学【正确答案】CD18.注册证书和执业印章失效的情形有（）。A.聘用单位被吊销营业执照的?B.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的?C.已与聘用单位解除聘用合同关系的?D.依法被撤销注册的?E.受到刑事处罚的【正确答案】ABC19.施工单位下列用水做法符合绿色施工导则的是()。A.自然养护混凝土B.现场机具、车辆冲洗用循环水C.生活、工程用水分别计量管理D.现场设置雨水收集利用系统E.现场供水管网就近设置多个用户点【正确答案】BCD20.下列关于建设工程一切险的说法，正确的是（）A.应由发包人投保和承担费用B.被保险人不包括业主聘用的建筑师，工程师及其他专业顾问C.用设计错误引起的损失和费用，保险人不负责赔偿D.保险责任自工程在工地动工或用于保险工程的材料设备运抵工地之时起始E.保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中所列明的保险生效日或终止日【正确答案】ACD21.若建设单位将建筑工程肢解发包，容易产生的弊端有（）。A.导致发包人变相规避招标?B.增加发包的成本C.不利于投资和进度目标的控制?D.增加发包人管理的成本E.减少发包的成本?【正确答案】ABCD22.【真题】建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【正确答案】CE23.【真题】根据物权法，当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力【正确答案】DE24.【真题】建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时()。A.立项B.竣工C.设计D.施工E.投入使用【正确答案】CDE25.【真题】根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。A.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地【正确答案】ABDE26.甲施工企业的项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法中正确的是()。A.该买卖行为有效B.乙有撤销权C.丙有催告权D.构成表见代理E.甲有追认权【正确答案】CE27.【真题】根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有（）。A.钱某取得资格证书3年后申请注册B.赵某因工伤丧失了民事行为能力C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册D.周某申请在两个单位分别注册E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【正确答案】BD28.【真题】根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)，施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有()。A.给予警告，期限整改B.责令改正，没收违法所得C.并处工程合同价款一定比例的罚款D.责令停业整顿，降低资质等级E.情节严重的，吊销资质证书【正确答案】BCE29.某工地招标文件规定，招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保，则该工程担保的方式包括()A.保证B.抵押C.动产质押D.权利质押E.定金【正确答案】AD30.下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是()。A.旁站B.巡查C.巡视D.重点抽查E.平行检验【正确答案】ACE31.某工程项目由于存在质量争议未予办理竣工结算，建设方提前使用了该工程，则产生的后果是()。A.其质量争议按该工程保修合同执行B.就有争议部分的竣工结算暂缓办理C.视为建设方对争议部分的质量认可D.有关部门不予办理权属登记E.参照当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款【正确答案】ACD32.【真题】根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【正确答案】ABCD33.施工企业职工发生的下列纠纷，属于劳动争议的是()。A.甲与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让B.乙因除名与单位发生的纠纷C.丙不服单位罚款产生的纠纷D.丁对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论不服E.戊与企业因是否签订劳动合同的纠纷【正确答案】BCE34.根据大气污染防治法的规定，排污单位排放大气污染物的()有重大改变的，应当及时申报。A.种类B.数量C.温度D.湿度E.浓度【正确答案】ABE35.【真题】关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人【正确答案】BCE36.某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据劳动法的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是()。A.女职工李某，距产假结束还有5天B.会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家D.材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家E.材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行【正确答案】ABD37.某钢厂拟在市城区的轧制分厂扩建一条冲压生产线，考虑到可能产生环境噪声污染，该钢厂编制了建设项目环境影响报告书，其中报告书中应有()的意见。A.建设项目所在地规划部门B.建设项目所在地工商部门C.建设项目所在地单位D.建设项目所在地居民E.建设项目所在地建设行政管理部门【正确答案】CD38.拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交()等资料。A.建设用地规划许可证B.土地使用权批准文件C.建设工程规划许可证D.拆迁计划和拆迁方案E.拆迁补偿安置资金证明【正确答案】ABDE39.生产经营单位申请应急预案，应当提交以下材料：()。A.应急预案备案申请表B.应急预案评审意见C.应急预案论证意见D.应急预案的演练计划E.应急预案文本【正确答案】ABCE40.根据住建部建筑工程发包与承包计价管理办法，国有资金投资的建筑工程招标的，应当（）A.设有最低投标限价?B.设有最高投标限价?C.编制标底?D.委托招标代理机构?E.采用工程量清单计价【正确答案】BE41.【真题】关于劳动工资保障制度的说法，正确的有()A.乡镇企业不适用最低工资标准制度B.延长工作时间工资不包括在最低工资内C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【正确答案】BDE42.某工程项目招标人的下列行为中，属于以不合理的条件限制、排斥潜