一级建造师法规知识考试试题强化卷（必考题）及答案【32】

一级建造师法规知识考试试题强化卷（必考题）及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时B.水泥厂的答复文件到达施工单位时C.施工单位发出订购水泥的要约时D.水泥厂发出答复文件时【正确答案】B2.【真题】关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发【正确答案】B3.注册建造师有权()。A.超出聘用单位业务范围从事执业活动B.在两个或两个以上单位受聘或执业C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D.对本人执业活动进行解释和辩解【正确答案】D4.甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是()。A.甲有任意解除合同权B.乙应与丙协商后方可变更运输C.乙有任意变更运输权D.乙应支付丙由于变更增加的运费【正确答案】B5.下列纠纷中，适合仲裁法仲裁的是()A.总分包之间的合同纠纷B.继承纠纷C.劳动合同纠纷D.对罚款不服发生的纠纷【正确答案】A6.某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是()。A.此种情形属于承诺延误B.此种情形属于承诺超期C.该承诺必然无效D.该承诺是否有效由双方协商决定【正确答案】A7.按照建设工程安全生产管理条例的规定，分部分项工程的专项施工方案实施时，由()进行现场监督。A.专职安全生产管理人员B.项目技术负责人C.监理工程师D.总监理工程师【正确答案】A8.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.全国人大常委会B.最高人民法院C.国务院D.全国人民代表大会【正确答案】A9.【真题】根据招标投标法，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。A.评标截止时间前B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前D.投标有效期内【正确答案】C10.根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是()。A.因使用不当造成的质量缺陷B.因用户装修引起的卫生间渗漏C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝D.地震导致的剪力墙裂缝【正确答案】C11.【真题】关于物权特征的说法，正确的是（）。A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权【正确答案】B12.【真题】甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程施工。关于该联合承包行动的说法，正确的是（）A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建筑单位负责B.建筑单位应当与甲、乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和安全对建筑单位承担连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为【正确答案】C13.某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是()。A.省政府B.市政府C.西城区政府D.西城区建委【正确答案】C14.根据水污染防治法规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过()。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】C15.在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（）A.招标代理机构人员B.投标人代表C.招标人D.评标委员会主任【正确答案】B16.下列关于企业信用档案的表述中，正确的是()。A.企业的信用档案主要记入不良行为记录B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意【正确答案】C17.【真题】根据生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定，除到了变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.15B.20C.30D.40【正确答案】C18.?下列不属于发包人义务的情形是（）。A.提供必要施工条件B.就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明C.及时组织工程竣工验收D.向有关部门移交建设项目档案【正确答案】B19.【真题】根据公司法，公司法人成立日期是()之日。A.公司营业执照签发B.申请公司设立C.工商管理机关批准D.组织机构代码证签发【正确答案】C20.【真题】某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】D21.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在()的监督下现场取样并送检。A.设计单位B.工程质量监督机构C.监理单位D.施工企业质量管理部门【正确答案】C22.?专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经审核合格后的，由施工单位（）签字。A.技术负责人?B.项目经理?C.负责人?D.行政部门?【正确答案】A23.【真题】关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致B.仲裁审理案件应当公开进行C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭不能作出缺席裁决【正确答案】C24.?根据建设工程质量管理条例，下列选项中（）不符合工程监理单位质量责任和义务的规定。A.工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务B.工程监理单位不得转让工程监理业务C.工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理D.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理?【正确答案】D25.下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()A.安全生产许可证条例B.建筑企业资质管理规定C.安全生产法D.工程建设项目施工招标投标办法【正确答案】A26.【真题】根据民事诉讼法，申请仲裁裁决强制执行的期间为()。A.6个月B.1年C.2年D.3年【正确答案】C27.中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的()分包给他人完成。A.全部工作B.主体工作C.部分非关键性工作D.肢解部分【正确答案】C28.【真题】根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人【正确答案】C29.某大学建设教师公寓项目，未经竣工验收，校方就投入使用；使用过程中，又发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，这一质量缺陷，承担责任的说法正确的是（）A.大学自己承担责任?B.大学负责维修?C.施工方承担质量保修责任?D.大学和施工方共同承担责任【正确答案】C30.【真题】在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门【正确答案】A31.根据专利法，发明创造是指发明、实用新型和外观设计。下列不属于发明的是()A.新型产品B.产品制造的新方法C.改进产品的新技术方案D.产品形状的新设计【正确答案】D32.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6年，则甲的试用期应在（）个月内确定。A.1B.2C.3D.6【正确答案】D33.某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保金最高应为()万元。A.4B.10C.20D.40【正确答案】D34.保险合同订立的双方当事人是()。A.保险人与投保人B.投保人与受益人C.保险人与被保险人D.保险人与受益人【正确答案】A35.【真题】建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。A.施工需要并通过监理单位审查B.施工需要并按规定通过了审查C.编制招标文件的要求D.工程竣工验收备案的要求【正确答案】B36.【真题】甲公司与乙公司的圆落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合物权法规定的是（）A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙D.甲拟将房产所有权及无敌使用权转让给丙，而将地役权转让给丁【正确答案】C37.某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A.相关管线产权部门B.市政管理部门C.城建档案管理部门D.建设单位【正确答案】D38.【真题】建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【正确答案】D39.某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是()。A.建设方可以解除合同B.建设方可以要求减少支付工程款C.建设方可以要求施工方承担违约责任D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款【正确答案】D40.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()A.驳回起诉B.继续审理C.终止审理D.将案件移交合同约定的仲裁机构【正确答案】B41.下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是()。A.技术人员缺乏经验B.设计错误C.工人疏忽D.一般性盗窃和抢劫【正确答案】B42.下列关于人民调解的说法中，错误的是（）A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对调解协议的内容发生争议的，可以向人民法院提起诉讼【正确答案】A43.根据建筑工程施工许可管理办法规定，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的，由原发证机关()施工许可证。A.吊销B.撤销C.撤回D.暂扣【正确答案】B44.【真题】关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉【正确答案】A45.【真题】根据仲裁法，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。A.按照首席仲裁员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作出C.按照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出【正确答案】B46.安全生产许可证条例规定，安全生产许可证的有效期为()年。A.2年B.3年C.5年D.因企业类型不同而不同【正确答案】B47.【真题】关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法正确的是（）。A.施工单位不履行保修义务或者拖延保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款B.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任C.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用D.建筑企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准申请【正确答案】C48.化工厂生产过程中产生水污染，被环保部门责令采取治理措施，同时应按照国家规定缴纳()，此款用于污染的防治。A.罚金B.罚款C.排污费D.超标准排污费【正确答案】D49.【真题】某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是()。A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理B.经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理C.经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理D.经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理【正确答案】B50.【真题】根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不子注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年【正确答案】A51.某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制出具施工图纸。按照著作权法的规定，下列表述正确的是()。A.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用D.该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励【正确答案】A52.【真题】在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【正确答案】A53.【真题】关于行政行为特征的说法正确的是()。A.行政行为具有自愿性B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为具有不可裁量性D.行政行为不属于执法行为【正确答案】B54.施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元/台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是()。A.厂家发出的要约失效B.厂家要约撤销C.施工单位同意订货的表示是承诺D.厂家的要约仍然有效【正确答案】A55.甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万元。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当()。A.要求乙双倍返还定金300万元B.要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元C.要求乙双倍返还定金240万元D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元【正确答案】B56.【真题】根据劳动合同法，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是()A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府D.派遣单位与劳动者【正确答案】A57.下列选项中，()不属于委托代理终止的原因。A.代理期限届满B.被代理人取得民事行为能力C.代理人辞去委托D.代理人死亡【正确答案】B58.房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法的颁布是由()。A.国家主席签署主席令公布B.国务院总理签署国务院令公布C.国家发改委主任签署命令公布D.住建部部长签署命令公布【正确答案】D59.?用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）的工资。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍?【正确答案】B60.【真题】关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【正确答案】C61.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下【正确答案】B62.按照2013版建设工程施工合同文本通用条款规定，工程具备隐蔽条件后，施工单位进行自检，并在共同检查前()以书面形式通知监理人验收。A.12小时B.36小时C.24小时D.48小时【正确答案】D63.甲、乙在合同谈判中，甲恶意磋商，导致合同未能签订，给乙造成损失。甲违反了合同订立的（）原则。A.平等原则B.合法原则C.公平原则D.自愿原则【正确答案】C64.【真题】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。A.其他设计单位B.具有相应资质等级的设计单位C.监理单位D.装修施工单位【正确答案】B65.【真题】公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()。A.不服行政机关作出的行政处分B.不服行政机关作出的行政处罚决定C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解D.不服地方人民政府颁布的规章【正确答案】B66.根据建设工程安全生产管理条例的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由（）负责上报事故。A.建设单位B.监理单位C.总承包单位D.分包单位【正确答案】C67.生产安全事故报告和调查处理条例规定，安全事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况，经批准可以适当延长，但延长的期限最长不超过()。A.15日B.30日C.60日D.120日【正确答案】C68.【真题】某高速公路项目进行招标，开标后允许（）A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【正确答案】A69.甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（）A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B.只能要求甲负责赔偿C.只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D.如向乙赔偿，乙有权拒绝【正确答案】A70.下列可以分两段进行招标的项目是()。A.技术复杂的项目B.潜在投标人较多的项目C.潜在投标人较少的项目D.精确拟定技术规格的项目【正确答案】A71.建筑工程实行施工总承包的，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案一般由（）组织编制。A.总承包单位B.专业承包单位C.建设单位D.监理单位【正确答案】B72.根据下列材料，回答以下3道题:某单位投资2100万元新建办公楼，建设单位与甲施工单位签订了工程承包合同，并约定电梯由建设单位供应，经建设单位同意，甲将消防工程分包给乙施工单位；施工阶段由丙监理公司实施监理。工程于2011年7月1日开工建设，消防工程于2011年4月26日通过了当地消防机构验收，整个丁程于2012年5月12日验收合格，2012年5月24日投入使用。2012年8月20日夜，位于3楼的一处给排水管道由于质量缺陷，造成漏水，致使丁公司存放予该处的两台电子设备损坏，估计损失3万元。（）应当向公安机关申请消防设计竣工验收。A.建设单位?B.乙?C.甲?D.丁【正确答案】A73.下列不属于建筑施工企业的特种作业人员的是()。A.建筑电工B.架子工C.起重机械司机D.钢筋工【正确答案】D74.甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()A.应当由甲公司承担全部债务B.乙公司与丙公司均不承担清偿债务C.应当由乙、丙公司承担连带债务D.应当由乙公司承担全部债务【正确答案】C75.某建设工程施工合同约定支付最终结算款的时间为2015年9月1日。由于建设单位迟迟不予支付，施工单位于2015年12月1日致函建设单位要求付款，建设单位答应最迟于2016年3月1日前付清工程尾款。但是，到期时，建设单位仍然未能兑现承诺，施工单位起诉建设单位工程款纠纷的诉讼时效截止时间为（）A.2018年9月1日?B.2019年9月1日?C.2018年12月1日?D.2019年3月1日【正确答案】D76.某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是()。A.建筑公司只能提起民事诉讼B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼【正确答案】B77.建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.为从业人员办理意外伤害保险【正确答案】A78.根据我国行政许可法，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满（）需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】C79.某住宅小区施工时，承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误，承包方正确的做法是()。A.仍按图纸施工B.按通常做法施工C.由施工单位技术人员修改图纸D.向相关单位及时提出修改建议【正确答案】D80.在项目评标委员会的成员中，无须回避的是()A.投标入主要负责人的近亲属B.项目主管部门的人员C.项目行政监督部门的人员D.招标人代表【正确答案】D81.某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是()A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容B.对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释C.对格式条款有两种以上解释的，该条款无效D.格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准【正确答案】D82.按照2013版建设工程施工合同文本通用条款规定，隐蔽工程经验收达到工程质量符合标准规范和设计图纸等要求，但监理工程师验收后不在验收记录上签字，在以下()情况下，施工单位可以继续进行隐蔽。A.经建设单位书面确认B.经监理口头通知C.经施工项目负责人确认D.经过24小时【正确答案】D83.【真题】根据著作权法，著作权是（）。A.随作品的发表而自动产生B.随作品的创作完成而自动产生C.在作品上加注版权标记后自动产生D.在作品以一定的物质形态固定后产生【正确答案】B84.【真题】关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C.联合体各方均应具备招标文件规定的相应资格条件D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级【正确答案】C85.【真题】根据招标投标法实施条例，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标【正确答案】B86.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【正确答案】B87.【真题】某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是()。A.鉴定申请应当在庭审结束前提出B.鉴定报告由造价主管部门出具C.法院对鉴定请求不予支持D.鉴定期间计入审限【正确答案】C88.某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由()承担。A.施工单位B.建设单位C.产权单位D.档案管理部门【正确答案】B89.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理()。A.第三者责任险B.财产人身保险C.社会工伤保险D.意外伤害保险【正确答案】D90.以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是()。A.强制执行的理由和依据B.当事人的姓名或者名称地址C.当事人依法享有的陈述权和申辩权D.行政机关的名称印章和日期【正确答案】C91.某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是()。A.按照原无效合同约定B.参照原无效合同约定C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式D.不予结算【正确答案】B92.【真题】根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应由（）组织。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【正确答案】B93.以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中，错误的是（）A.合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权B.专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一C.仲裁以不公开审理为原则D.仲裁裁决一经作出即发生法律效力，不能上诉【正确答案】A94.关于执行申请期间的说法，正确的是（）。A.申请执行的期间为6个月B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起【正确答案】D95.下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是()。A.民事判决书B.仲裁调解书C.和解协议书D.民事裁定书【正确答案】C96.【真题】根据招标投标法，开标的主持者（）。A.建设行政主管部门B.招标代理机构C.招标人D.投标人推选的代表【正确答案】C97.履约保证金不得超过中标合同金额的()。A.5%B.10%C.15%D.20%【正确答案】B98.按照环境噪声污染防治法规定，产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，()。A.无需缴纳排污费B.并缴纳行政罚款C.并缴纳排污费D.并缴纳超标准排污费【正确答案】D99.某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）A.不能继续使用，必须拆除B.继续使用即可C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D.委托鉴定，重新界定使用期【正确答案】D100.【真题】签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）。?A.人大主席团?B.国务院总理?C.最?人民法院院长?D.国家主席?【正确答案】D二.多选题(共70题)1.因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是()。A.所有人B.管理人C.监理人D.使用人E.政府【正确答案】ABD2.我国的调解方式主要有()。A.法院调解B.自行调解C.人民调解D.行政调解E.仲裁调解【正确答案】ACDE3.【真题】下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。A.社会保险B.试用期C.保守商业秘密D.补充保险E.休息休假【正确答案】BCD4.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当()。A.通知抵押权人B.经抵押权人同意C.重新办理抵押登记D.经受让人许可E.告知受让人【正确答案】AE5.以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中()情况工期可相应地顺延。A.分包商工期拖延B.设计变更和工程量增加C.发包方未按合同约定提供图纸D.不可抗力E.承包方因质量不合格返工【正确答案】BCD6.【真题】A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。A.可以是A市人民政府B.只能是A市国土资源局C.可以是A市国土资源局D.可以是B区人民政府E.只能是B区人民政府【正确答案】CD7.根据我国合同法的规定，下列属于当事人可以依法解除合同的情形是（）A.在履行期届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务的B.对方迟延履行合同，经催告后履行的C.有违约行为致使不能实现合同目的D.发生不可抗力导致合同无法履行E.对方不适当履行合同【正确答案】ACD8.买卖合同中出卖人的主要义务包括()。A.交付标的物B.将标的物的使用权转移给买受人C.标的物质量应符合约定D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付有关单证和资料【正确答案】ACDE9.【真题】根据建设工程质量管理条例，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有()。A.对施工质量负责B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工C.对建筑材料、设备等进行检验检测D.建立健全施工质量检验制度E.审查批准高大模板工程的专项施工方案【正确答案】ABCD10.下列法律中，属于社会法的有()。A.残疾人保障法B.劳动法C.职业病防治法D.矿山安全法E.环境影响评价法【正确答案】ABCD11.行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是有下列()情形之一的，可以停止执行。A.行政复议机关认为需要停止执行B.法律规定停止执行C.申请人认为需要停止执行D.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行E.被申请人认为需要停止执行【正确答案】ABDE12.根据注册建造师管理规定的规定，申请延续注册的，应当提交的材料有()。A.原注册证书B.注册建造师延续注册申请表C.注册证书复印件D.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料E.申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件【正确答案】ABDE13.【真题】根据担保法,下列主体可以作为保证人的有()。A.某公司的职能部门B.某市人民法院C.某有限责任公司D.自然人孙某E.某建筑大学【正确答案】CD14.【真题】安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的B.安全生产许可证颁发管理机关人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的【正确答案】BCDE15.申请建造师初始注册的人员应当具备的条件有()。A.经考核认定或考试合格取得执业资格证书B.受聘于一个相关单位C.没有注册建造师管理规定规定的不予注册的情形D.达到继续教育的要求E.具备大专以上学历【正确答案】ABCD16.建设工程代理行为大多属于民事法律行为的委托代理，其授权委托书应当载明()并由委托人签名或者盖章。A.代理人的姓名或名称B.代理事项C.代理权限D.代理人的学历或职位E.代理期间【正确答案】ABCE17.关于工程竣工验收的说法，正确的有()A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人送交竣工验收报告，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工之日C.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期D.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工验收日期【正确答案】ABDE18.甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求，拒收。当晚下了一场大暴雨，导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定，下列选项中正确的有()。A.甲有权拒绝接收这批材料B.甲可以解除合同C.被毁材料的损失应由甲和乙共同分担D.被毁材料的损失由乙负担E.被毁材料的损失由甲负担【正确答案】ABD19.下列债权请求权中，当事人提出诉讼时效抗辩时，人民法院不予支持的有()A.支付存款本金及利息请求权B.基于投资关系产生的缴付出资请求权C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权D.兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权E.履行建设工程保修义务的请求权【正确答案】ABD20.注册证书和执业印章失效的情形有（）。A.聘用单位被吊销营业执照的?B.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的?C.已与聘用单位解除聘用合同关系的?D.依法被撤销注册的?E.受到刑事处罚的【正确答案】ABC21.建筑施工企业如发生下列()行为，将受到主管部门责令其在建项目停止施工的处罚。A.未取得安全生产许可证从事建筑施工活动B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动C.转让安全生产许可证施工的D.冒用他人安全生产许可证的E.使用伪造安全生产许可证的【正确答案】ABDE22.我国专利法保护的是发明创造专利权，发明创造是指()。A.发现B.发明C.注册商标D.实用新型E.外观设计【正确答案】BDE23.下列属于设计单位安全责任的是（）。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.对安全技术措施或专项施工方案进行审查C.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议D.依法对施工安全事故隐患进行处理E.就设计意图、设计文件向施工单位做出说明和技术交底【正确答案】ACE24.发包人具有下列（）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。A.发包人长期拖欠工程价款B.发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换D.发包人不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工E.发包人未能按时提供图纸导致工期延误【正确答案】ACD25.【真题】关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书E.调解书一经制作,即发生法律效力【正确答案】BCD26.【真题】当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形有()A.没有仲裁协议的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D.仲裁庭的组成或仲裁程序违反法定程序的E.仲裁所依据的证据是伪造的【正确答案】ABDE27.在代理关系中涉及的主体包括()。A.代理人B.权利人C.被代理人D.义务人E.第三人【正确答案】ACE28.施工企业职工发生的下列纠纷，属于劳动争议的是()。A.甲与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让B.乙因除名与单位发生的纠纷C.丙不服单位罚款产生的纠纷D.丁对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论不服E.戊与企业因是否签订劳动合同的纠纷【正确答案】BCE29.【真题】关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有()。A.已经确定施工企业B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查C.建设资金已经落实D.按照规定需要委托监理的工程已经委托监理E.按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告【正确答案】ABCD30.【真题】根据环境噪声污染防治法，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有()。A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定【正确答案】ACD31.某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照建设工程安全生产管理条例，租赁公司应当出具塔吊的()。A.发票B.原始合同C.检测合格证明D.生产许可证E.产品合格证【正确答案】CDE32.如第上题所述，依据合同法，与下列人员解除劳动合同后，甲建筑公司应当向其支付经济补偿的员工有（）。A.小张?B.刘某?C.陈某?D.周某E.吴某?【正确答案】ADE33.关于项目负责人带班生产的说法，正确的有()。A.在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作B.应加强对重点部位，关键环节的控制C.要认真做好带班生产记录并签字存档备查D.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%E.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假【正确答案】BCE34.总承包单位要将所承包的工程进行再分包，应当符合的条件有()A.应当依法告知建设主管部门并取得认可B.再分包的内容为总承包合同中规定的分包内容C.在总承包合同中没有规定的分包内容，应事先已征得建设单位的同意D.应接受建设单位直接指定的分包人E.应当在建设单位推荐的分包单位中选择【正确答案】BC35.下列事件中，对相关处理不服可以提起行政复议的是()。A.工人王某在工地偷盗建材被公安机关拘留B.李某的建造师资格被撤销C.劳动部门对张某的劳动争议进行调解D.城管部门对施工单位的罚款决定E.质检监督站对不合格建材采取扣押措施【正确答案】BDE36.?根据我国行政复议法的规定，行政复议期间具体行政行为不停止，但是有（）情形之一的，可以停止执行。?A.被申请人认为需要停止执行的?B.申请人认为需要停止执行的C.行政复议机关认为需要停止执行的D.法律规定停止执行的?E.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行的?【正确答案】ACDE37.应当认定为工伤的有()。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C.患重大疾病的D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的【正确答案】ABE38.某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年拒绝履行保修工作，则工程公司应承担的法律责任包括()。A.处以罚款B.被扣除保证金C.申请晋升资质等级不予批准D.申请主项资质以外的资质不予批准E.追究刑事责任【正确答案】ABCD39.某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合劳动法劳动保护规定的有()A.安排女工赵某在经期从事高温焊接作业B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.批准女工孙某只能休产假120天D.安排17岁的李某担任矿井安检员E.安排15岁的周某担任仓库管理员【正确答案】ABC40.根据节约能源法，国家对固定资产项目实行()制度。A.节能核算B.节能评估C.节能审核D.节能审查E.节能评审【正确答案】BD41.【真题】根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法