监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷及答案(33)

监理工程师建设工程合同管理考试试题押题卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.设计招标过程中，为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用（）。A.单独进行初步设计招标B.技术设计招标或监理单位招标C.技术设计招标或施工图设计招标D.施工图设计招标或单独进行初步设计招标【正确答案】C2.【真题】工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是()。A.申请资格预审日起，至开标日止B.购买招标文件日起，至开标日止C.投标截止日起，至招标人确定中标人日止D.投标截止日起，至招标人中标人签订合同日止【正确答案】D3.建筑工程一切险的保险期限（）开始。A.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B.自工地动工C.自主要材料、设备运抵工地D.保险公司中约定日期【正确答案】A4.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指()。A.物B.行为C.智力成果D.货币【正确答案】A5.在工程项目的建设过程中，最为常见的一种担保方式是（）。A.保证B.留置C.抵押D.定金【正确答案】A6.（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。A.法律规范B.事件C.行为D.形式【正确答案】C7.关于要约和承诺生效的表述中，有误的是（）。A.要约到达受要约人时生效B.承诺的通知发出时生效C.采用数据电文形式订立合同，但收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人任何系统的首次时间，视为到达时间D.采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间【正确答案】B8.【真题】根据标准施工合同，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是()。A.投标函合同协议书通用合同条款B.投标函通用合同条款合同协议书C.合同协议书投标函通用合同条款D.合同协议书通用合同条款投标函【正确答案】C9.下列关于合同法律关系的表述，错误的是（）。A.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质B.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织C.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素D.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系【正确答案】A10.评标委员会对投标书进行初评是以()为依据，确定投标书的有效性。A.投标文件B.招标文件C.招标公告D.资格预审文件【正确答案】B11.【真题】建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是（）。A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费【正确答案】B12.在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由()承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同【正确答案】B13.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。A.以代理人的名义与对方谈判B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行【正确答案】C14.招标人在填写发售时间时应满足不少于（）个工作日的要求，预审文件售价应当合理，不得以盈利为目的。A.3B.5C.7D.10【正确答案】B15.【真题】根据建设工程勘察合同（示范文本），若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【正确答案】A16.【真题】建设工程设计合同（示范文本）规定，设计合同的设计期限为()。A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【正确答案】D17.一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权()。A.宣布合同无效B.宣布合同可撤销C.请求人民检察院宣布合同无效D.请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同【正确答案】D18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员【正确答案】A19.【真题】根据标准施工合同,履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。A.工程竣工验收B.工程缺陷责任期满C.签发工程移交证书D.签发最终结清证书【正确答案】C20.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以()的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A.投标邀请书B.招标公告C.合同谈判D.行政命令【正确答案】B21.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由()承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由()承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【正确答案】D22.依据材料采购合同的规定，供货方提前交付材料。对于自提，采购方接到对方发出的提前提货通知后，（）。A.不可以拒绝提前提货，但可要求其承担增加的保管费用B.不但可以拒绝提前提货，还可要求其承担增加的保管费用C.不可以根据自己的实际情况拒绝提前提货D.可以根据自己的实际情况拒绝提前提货【正确答案】D23.【真题】工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。A.50B.100C.200D.1000【正确答案】A24.在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。A.监理人B.承包人C.发包人D.分包人【正确答案】C25.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后（）小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，以及预计清理和修复费用。A.36B.56C.24D.48【正确答案】D26.甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式时，根据我国担保法的规定，此保证属于（）。A.一般保证B.连带保证C.书面保证D.反担保保证【正确答案】B27.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（）。A.以评标价最低的标书为最优B.以投标报价最低的标书为最优C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D.中标后按评标价格签订合同价【正确答案】A28.无权代理行为属于（）。A.无效行为B.可撒销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为【正确答案】C29.不能成为合同保证人的是（）。A.水泥厂B.建筑公司C.商业银行D.学校【正确答案】D30.按照建设工程设计合同（示范文本）的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的项目设计要求不包括（）。A.设计深度要求B.施工组织要求C.建筑物的合理使用年限设计要求D.设计人配合施工工作的要求【正确答案】B31.根据FIDIC施工合同条件的要求，建筑工程一切险的投保人一般是（）。A.业主B.建设工程的所有人C.分包人D.承包人【正确答案】D32.【真题】根据担保法，关于留置的说法，正确的是（）。A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产【正确答案】A33.施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由（）向招标人出具投标保函或者投标保证书。A.银行或者担保公司B.银行或者投标人C.担保公司或者投标人D.银行或者监理单位【正确答案】A34.通过资格预审详细审查的申请人数量不足（）个的，招标人应分析具体原因，根据实际情况重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B35.施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是()。A.王某应当向施工企业赔偿损失B.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失【正确答案】B36.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法错误的是()。A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议约束合同当事人D.仲裁协议不排除法院对纠纷的管辖权【正确答案】D37.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，必须进行招标的项目是（）。A.涉及国家安全、国家秘密的工程B.施工单项合同估算价在150万元人民币以上的项目C.抢险救灾工程D.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的项目【正确答案】D38.下列各项中，可以质押的是（）。A.动产和智力成果B.动产和权利C.智力成果和权利D.人身利益和权利【正确答案】B39.发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间（）。A.不可顺延B.可顺延2天C.可顺延3天D.可顺延6天【正确答案】D40.材料采购合同属于（）。A.买卖合同B.无偿合同C.实践性合同D.单务合同【正确答案】A41.下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）。A.具有独立订立合同的能力B.良好的业绩C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源【正确答案】D42.【真题】工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【正确答案】A43.FIDIC施工合同条件规定，争端裁决委员会一般由（）名成员组成。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C44.关于合同变更的叙述中，不正确的是（）。A.合同变更必须针对有效的合同B.协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同C.如果当事人对合同的变更约定不明确，视为已变更D.合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议【正确答案】C45.【真题】施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式，必须写明的是（）。A.申请仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会名称D.适用的仲裁规则【正确答案】C46.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标人应做的工作是（）。A.通知中标结果，但不退还投标保证金B.通知中标结果并退还投标保证金C.不通知中标结果，但退还投标保证金D.不通知中标结果，也不退换投标保证金【正确答案】B47.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，没有征得()同意，分包商不得将分包工程任何部分转让或分包出去。A.承包商B.其他分包商C.工程师D.业主【正确答案】A48.根据招标投标法实施条例，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是（）。A.标底只能作为评标的参考B.标底应当在招标文件中明确规定并事先公布C.应当把投标报价是否接近标底作为中标条件D.评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据【正确答案】A49.【真题】下列合同法律关系的客体中，属于行为的是()。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【正确答案】C50.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为()。A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元【正确答案】C51.【真题】下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是()。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D.洪灾引起的沉降【正确答案】C52.发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作，属于工程师发出暂停施工的情况中的（）。A.内外部条件的变化B.发包人应承担责任的原因C.协调管理的原因D.承包人的原因【正确答案】B53.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起（）个月内做出撤销裁决或者驳回申请的裁定。A.2B.3C.4D.6【正确答案】A54.对于追偿债款、物品的债权文书，经公证处公证后，该文书具有强制执行的效力。一方当事人不按文书规定履行时，对方当事人可以向（）。A.有管辖权的基层人民法院申请执行B.有管辖权的仲裁机构申请执行C.有管辖权的基层人民检察院申请执行D.有管辖权的公安机关申请执行【正确答案】A55.如代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，则代理人（）。A.应与被代理人承担连带责任B.不承担任何责任C.应承担缔约过失责任D.应承担违约责任【正确答案】C56.【真题】某工程招标工期15个月，投标工期提前1个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一个投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果考虑工作因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。A.3020B.2980C.3000D.3010【正确答案】B57.按照（）原则，订立合同后，任何一方都不能将建设工程施工合同转让给第三者。A.自愿B.公平C.平等D.诚实信用【正确答案】D58.勘察费用在合同签订后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20作为定金。A.1B.2C.3D.5【正确答案】C59.【真题】某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（）。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权【正确答案】B60.甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为（）。A.甲签字、盖章时B.乙收到合同书时C.乙签字、盖章时D.甲、乙达成协议时【正确答案】C61.在FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是()。A.业主提前占用工程B.异常不利的气候条件C.施工中遇到废弃物和古迹D.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分【正确答案】D62.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()。A.发包人负责检验，费用由发包人承担B.承包人负责检验，费用由发包人承担C.发包人负责检验，费用由承包人承担D.承包人负责检验，费用由承包人承担【正确答案】B63.设计施工总承包合同模式下，承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后（）天内，将支付分解报告以及形成支付报告的支持性资料报监理人审批。A.7B.14C.21D.28【正确答案】A64.【真题】根据中华人民共和国合同法有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（）。A.债权人应当通知债务人B.债权人应当经债务人同意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让【正确答案】A65.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担【正确答案】B66.【真题】根据招标投标法实施条例招标人可以采用两阶段招标的项目是（）。A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目【正确答案】C67.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【正确答案】A68.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计的阶段成果完成后，应由（）组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。A.施工承包人B.设计人C.发包人D.施工监理人【正确答案】C69.一般而言，建设工程的目标控制应是()过程。A.非周期性的无限循环B.非周期性的有限循环C.周期性的无限循环D.周期性的有限循环【正确答案】D70.【真题】承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与（）共同验货。A.供货商B.铁路运输部门C.监理工程师D.供货商和铁路运输部门【正确答案】B71.某设备到货后双方按合同的规定进行了检验，但某些设备在安装运转后才能发现内在的质量缺陷。在保修期内，该设备检测不合格，由（）负责。A.采购方B.供货方C.安装单位D.合同约定的责任方【正确答案】B72.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A.合同责任单一，责任明确B.建设周期长C.可以减少设计变更D.可以减少承包人的索赔【正确答案】B73.关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是（）。A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【正确答案】C74.由于客观条件的限制，法定代表人不能亲自签订合同，可采取（）的方式订立合同。A.转让代理B.指定代理C.委托代理D.法定代理【正确答案】C75.【真题】评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()。A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差B.该投标文件仍属于有效投标书C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期【正确答案】D76.FIDIC施工合同条件规定，合同履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以()为判定准则。A.承包商的报价是否包括对该事件的费用B.该事件是否由不可抗力事件造成C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见D.该事件是否非承包商原因造成【正确答案】C77.建设工程中涉及的代理主要是（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理【正确答案】D78.设备安装工程中,具备联动无负荷试车条件时,应由()组织试车。A.发包人B.承包人C.监理人D.设备供应人【正确答案】B79.工程一切险中的意外事故，包括（）。A.地震B.海啸C.地崩D.飞行物体坠落【正确答案】D80.避免索赔争议的最有效的办法是（）。A.按照合同约定行事B.工程师充分地与合同双方协商，最好达成一致，取得共识C.从事实出发，实事求是D.从工程整体效益、工程总目标的角度出发做出判断或采取行动【正确答案】B81.根据建设工程合同(示范文本)的规定，群体工程中采取分阶段进行施工的（），承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按工程编制进度计划，分别向工程师提交。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】A82.某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照合同法的规定，承包人行使的是()。A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.后履行抗辩权【正确答案】C83.下列内容()不属于合同协议书中应明确填写的内容。A.签约合同价B.合同工期C.质量标准D.争议解决方法【正确答案】D84.【真题】在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【正确答案】A85.勘察合同履行管理时，如果发包人不履行合同，发包人（）。A.无权要求返还定金B.有权要求返还定金C.只能要求返还定金的一半D.无权要求返还定金且需支付违约金【正确答案】A86.关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款，下列说法正确的是（）。A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力【正确答案】A87.【真题】根据标准施工合同，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件【正确答案】D88.由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做（）。A.费用索赔B.工期索赔C.工程加速索赔D.工程变更索赔【正确答案】D89.下列财产中，不可以作为抵押物的是（）。A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产C.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权D.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权【正确答案】C90.勘察过程中发生变更，办理变更手续后，发包人应按（）支付勘察费。A.约定的工作量B.实际发生的工作量C.估量的工作量D.全部工作量【正确答案】B91.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，投料试车工作应在工程竣工（）。A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责【正确答案】A92.材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的()。A.不安抗辩权B.同时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.合同中止履行的抗辩权【正确答案】C93.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【正确答案】B94.【真题】建设工程设计合同(示范文本规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【正确答案】A95.导致合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工【正确答案】D96.以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应评审标准D.施工组织设计和项目管理机构评审标准【正确答案】D97.某招标人2011年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在（）前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.2011年4月15日B.2011年5月1日C.2011年5月15日D.2011年6月1日【正确答案】B98.根据标准设计施工总承包合同，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是（）。A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按项目施工周期进行分解【正确答案】A99.根据FIDIC施工合同条件的规定，保留金是按合同约定从（）中相应扣减的一笔金额。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程进度款【正确答案】D100.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书【正确答案】C二.多选题(共70题)1.对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意()。A.工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期B.被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期C.划清施工进度拖延的责任D.无权要求承包人缩短合同工期E.被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容【正确答案】CDE2.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（）。A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工D.监理工程师未按规定程序进行质量检验E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故【正确答案】DE3.人民法院审理民事案件，依照法律规定实行（）制度。A.合议B.回避C.公开审判D.两审终审E.一审终局【正确答案】ABCD4.【真题】关于违约金的说法，正确的有()。A.当事人可以约定一定数额的违约金B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少【正确答案】AD5.根据合同法的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的（）条款仍然有效。A.质量B.结算C.仲裁D.清理E.担保【正确答案】BCD6.工程设计合同约定设计人承担违约责任的情形有（）。A.设计审批工作延误B.设计错误C.设计人延误完成设计任务D.设计人原因要求解除合同E.不可抗力【正确答案】BCD7.合同法律关系的主体包括（）。A.自然人B.法人C.行为D.权利E.其他组织【正确答案】ABE8.以下有关招标过程中的现场踏勘，说法正确的是（）。A.现场踏勘由招标人组织B.现场踏勘的费用由招标人承担C.现场踏勘中，有投标人对相关内容提出异议，招标人需要澄清说明的，招标人必须将澄清内容以书面形式通知异议提出人D.现场踏勘的时间一般在投标截止时间15日前进行E.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和周边环境情况，投标人由此作出的判断，招标人应承担责任【正确答案】AD9.【真题】根据标准施工合同，履约担保的特点有（）。A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止B.采用无条件担保方式C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响D.能降低发包人合同风险E.有助于加强发包人的履约责任心【正确答案】AB10.投标文件对招标文件技术方面未作实质性响应的，包括()等。A.提供的技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围B.提供的投标担保有瑕疵C.复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分D.没有按招标文件要求提供投标担保E.投标文件没有投标人授权代表签字【正确答案】AC11.办理抵押物登记，应当向登记部门提供（）。A.主合同B.抵押合同（从合同）C.抵押物的所有权或使用权证书D.债务人的资信证明E.债务人的财务情况【正确答案】ABC12.监理工程师对总包单位或安装单位设备采购方案的审查重点包括（）。A.采购的基本原则B.保证设备质量的具体措施C.施工合同D.依据的图纸E.质量文件要求【正确答案】ABDE13.下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）。A.具有独立订立合同的能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源E.良好的商业信誉【正确答案】ABCE14.建设工程竣工验收过程中，应由（）向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准。A.发包人B.承包人C.工程师D.设计单位E.预算单位【正确答案】ABD15.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程师应当具备的风险意识能力包括()。A.及时识别可能发生不可抗力风险的因素B.督促当事人转移或分散风险C.监督承包人采取有效的防范措施D.重视施工安全E.不可抗力事件发生后采取有效手段尽量减少损失【正确答案】ABCE16.在担保法规定的担保方式中，（）能作为保证人。A.公民B.国家机关C.企业法人的分支机构D.企业法人的职能部门E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关【正确答案】AE17.合同法规定，合同包括的条款主要有()A.标的B.鉴证条款C.价款D.质量E.违约责任【正确答案】ACDE18.【真题】建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的C.不同投标人的投标文件异常一致的D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E.不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的【正确答案】CDE19.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，应由业主承担责任的索赔事件有（）。A.施工中遇到了不利的外界障碍B.施工图纸有错误C.拖延支付工程款D.发布错误的指令E.承包商的违约行为【正确答案】ABCD20.下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是()。A.在专业技术上有相应的资格和能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.业绩良好E.有无独立订立合同的能力皆可【正确答案】ABCD21.下列（）属于工程施工合同第二版中的核心条款。A.总则B.雇主的主要责任C.工期D.测试和缺陷E.所有权【正确答案】ACDE22.【真题】根据标准施工合同，保险的正确处理方式有()。A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外和伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【正确答案】ACD23.下列关于建设工程施工中不可抗力的表述中，正确的有（）。A.不可抗力事件发生后，对施工合同的履行会造成较大的影响B.不可抗力是指合同当事人能预见但不能避免且不能克服的客观情况C.在不可抗力事件结束后24h内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用D.合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，不能免除迟延履行方的相应责任E.发生不可抗力后，发包人应尽力协助承包人采取措施【正确答案】ADE24.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。A.作为被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【正确答案】ACDE25.【真题】工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。A.监督设计人有序开展设计工作B.提供必要的现场工作条件C.负责与设计相关的外部协调工作D.保护设计人的知识产权E.控制工程设计概算【正确答案】BCD26.在设备采购招标中，综合评标价法除需考虑投标报价之外还需考虑的因素有（）。A.付款金额B.运输费用C.交货期D.售后服务E.生产能力【正确答案】BCDE27.甲建设单位有一项目需要进行招标，委托乙招标代理机构进行招标事项，其中丙、丁、戊施工单位进行投标，最终确定丁施工单位为中标单位，并发出中标通知书，其法律效力约束的对象有()。A.甲建设单位B.乙招标代理机构C.丙施工单位D.丁施工单位E.戊施工单位【正确答案】AD28.在设备采购招标中，划分合同包主要考虑的因素包括（）。A.资金计划B.市场供应情况C.有利于投标竞争D.有利于招标资源配置E.工程进度与供货时间的关系【正确答案】ABCE29.建设工程监理招标中，评标时主要侧重于监理单位的（）。A.企业信誉B.实施监理任务的计划C.资质能力D.派驻现场监理人员的素质E.监理收费标准【正确答案】BCD30.建设工程委托监理合同(示范文本)规定，委托人的义务包括（）。A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要经监理人同意E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人【正确答案】BCE31.根据合同法的规定，承诺必须具备的条件包括（）。A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.可以随时发出E.必须采取书面形式【正确答案】ABC32.【真题】根据标准设计施工总承包合同，关于竣工后试验的说法，正确的有()。A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行【正确答案】ABE33.下列项目属于签约合同价内的有（）。A.暂估价B.暂列金额C.变更价格D.物价调价E.额外工作价格【正确答案】AB34.【真题】根据标准设计施工总承包合同，承包人建议书应包括的内容有()。A.工程设计方案B.工程施工方案C.工程分包方案D.工程报价清单E.工程质量标准【正确答案】AC35.法人成立应具备的条件包括（）。A.依法成立B.能够独立承担民事责任C.具有3名以上高级管理人员D.有必要的财产或者经费E.有自己的名称、组织机构和场所【正确答案】ABDE36.【真题】某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是（）。A.银行应当自动延长投标保函的有效期B.施工企业必须延长投标保函的有效期C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期E.招标人退还投标人投标保函继续评标【正确答案】CD37.当事人在()的情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。A.没有仲裁协议B.裁决的证据是伪造的C.裁决所根据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊【正确答案】ABDE38.在招标程序中，()等将作为未来合同文件的组成部分。A.招标文件B.中标人的投标文件C.中标函D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改【正确答案】BC39.建设工程质量监督机构在工程竣工验收监督时，应重点对工程竣工验收的（）等实行监督。A.组织形式B.验收程序C.信贷管理能力D.结算管理能力E.执行验收规范情况【正确答案】ABE40.根据FIDIC施工合同条件可知，（）的关系不是合同法律关系。A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商【正确答案】AC41.根据担保法的规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因（）发生的债权，债权人才有可能实施留置。A.买卖合同B.仓储合同C.保管合同D.运输合同E.加工承揽合同【正确答案】BCDE42.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，（）属于承包人的义务。A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表B.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定C.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫D.按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由发包人承担E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用【正确答案】ABCD43.委托人与监理人签订了委托监理合同后，具有的权利包括()。A.对生产工艺设计要求的认定权B.要求更换监理人员的权利C.对工程施工组织设计的审批权D.发布开工令的权利E.监理工作执行情况的检查权【正确答案】ABE44.在建筑工程一切险中，保险人承担保险责任的范围包括（）。A.火灾引起的电气装备的毁坏B.发包人原因导致的施工建筑物的毁坏C.台风摧毁施工现场内的临时工程D.承包人原因引起的水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏E.气温变化造成精密仪表毁坏【正确答案】AC45.下列选项中属于合同法律关系的客体的有（）。A.权利B.行为C.义务D.物E.劳动成果【正确答案】BD46.合同履行过程中，行使后履行抗辩权应满足的条件为（）。A.合同中约定了履行的顺序B.应当先履行的对价给付是可能履行的义务C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务D.应当后履行的合同当事人的经营状况严重恶化E.应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务【正确答案】ABCE47.下列属于监理人职责的有（）。A.约定开工时间B.提出开工申请C.组织设计交底D.审查承包人的实施方案E.开工通知【正确答案】DE48.为了保证招标行为规范化、科学化，达到招标选择承包人的预期目的，招标人应满足的要求有（）。A.有审查投标单位资质的能力B.有组织开标、评标、定标的能力C.有组织编制招标文件的能力D.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金E.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员【正确答案】ABCE49.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)，下列工作中，应由发包人完成的工作有（）。A.从施工现场外部接通施工用电线路B.施工现场的安全保卫C.已完工程的保护D.办理爆破作业行政许可手续E.施工现场邻近建筑物的保护【正确答案】AD50.对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()。A.监理招标文件B.监理中标函C.合同实施过程中双方签署的补充文件D.监理合同标准条件E.工程量清单【正确答案】BCD51.FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围不包括()。A.不利于施工的自然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件D.招标文件未提供的地质条件E.战争或外敌入侵【正确答案】CE52.【真题】关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）。A.采购人可以是发包人，也可以是承包人B.可以不转移材料设备的所有权C.供货人只能是生产厂家D.不同合同内容繁简程度差异较大E.合同履行与施工进度密切相关【正确答案】ADE53.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，关于交付设备检验的说法，正确的有（）。A.买方既可自己参加检验，