二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库押题卷（答案）（第17期）

二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按（）履行。A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格【正确答案】A2.某总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包单位自行负责分包工程的安全和生产。工程施工中，分包工程发生安全事故，则该事故（）。A.按照约定分包单位自行承担责任B.分包单位承担主要责任，总包承担次要责任C.总包单位承担责任D.总包单位与分包单位承担连带责任【正确答案】D3.环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但以下可以夜间施工，无需取得证明的是()。A.配合建设单位24小时联动试车B.为避免冬期施工进行抢工C.自来水管道爆裂进行抢修D.全运会项目开幕时间临近必须抢工【正确答案】C4.唐某刚满16岁周岁即被应聘于甲施工单位，则下列说法中，正确的是()。A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同B.因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签订劳动合同C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全【正确答案】C5.根据最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定，对于认定承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。A.职工与两个或两个以上单位建立劳动关系，工伤事故发生时，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，被派遣单位为承担工伤保险责任的单位C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，被指派单位为承担工伤保险责任的单位D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用的人员因工伤亡的，个人为承担工伤保险责任的单位【正确答案】A6.下列可以单独作为证据的是（）。A.存在有疑点的视听资料B.未成年人所作的与其年龄和智力状况相当的证言C.无正当理由未出庭作证的证人证言D.无法与原件核对的复印件【正确答案】B7.下列构成犯罪，依法追究刑事责任的行为不包括（）。A.盗掘古文化遗址、古墓葬B.将国家禁止出境的珍贵文物私自出售给外国人C.非法侵占国有文物D.将文物赠送给亲友或朋友【正确答案】D8.李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但李某对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决的()。A.7天B.15天C.30天D.60天【正确答案】B9.招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或修改的，应在提交资格预审文件截止时间至少()日前书面通知所有投标文件收受人。A.3B.5C.10D.15【正确答案】A10.甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方自行和解达成和解协议，并请求仲裁庭根据和解协议制作了裁决书。之后甲反悔。对此事件下述说法正确的是()。A.该裁决书不需履行B.甲应当履行裁决书C.甲可以就裁决事项提起诉讼D.甲可以就裁决事项再行申请仲裁【正确答案】B11.提交投标文件的投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B12.甲是担任总承包项目经理的注册建造师，乙是该项目负责设备安装分包工程的注册建造师。对于该工程施工文件的签署，下列说法错误的是（）。A.甲对该工程施工管理文件签章B.设备安装部分的施工管理文件由乙签章C.设备安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D.修改签章后的施工管理文件，只需签章人同意【正确答案】D13.自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，（）不会导致代理权终止。A.张某死亡B.李某死亡C.张某取消委托合同D.李某丧失民事行为能力【正确答案】A14.工程建设施工招标投标管理办法规定，投标保证金的数额视工程投资大小确定，其最高不得超过项目估算价的（）。A.2%B.3%C.4%D.5%【正确答案】A15.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，在试用期内，甲公司对王某（）。A.不得解除劳动合同B.支付的工资不得低于合同约定的工资C.发给王某的工资不得低于单位所在地的最低工资标准D.工资不得低于本单位最低档工资【正确答案】C16.位于甲省的某建筑施工项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，运输途中经过丙省辖区。下列说法正确的是（）。A.无需经任何部门许可B.应当向乙省生态环境主管部门报告并经丙省生态环境主管部门许可C.应向丙省生态环境主管部门报告并经甲省生态环境主管部门许可D.应向甲省生态环境主管部门报告并经乙省生态环境主管部门许可【正确答案】D17.建筑市场诚信行为信息中的良好行为记录，是指企业因严格遵守建设法规，行为规范，诚信经营而受到()表彰、奖励所形成的记录。A.建设单位B.行政主管部门或相关专业部门C.监理单位D.公众评价【正确答案】B18.【真题】甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。A.60万元B.80万元C.120万元D.160万元【正确答案】C19.关于项目经理部，下面说法错误的是()。A.具备法人资格B.不具备法人资格C.非常设机构D.根据施工项目组建【正确答案】A20.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费的支付者是()。A.建设单位B.施工单位和从事危险作业人员C.施工单位D.从事危险作业人员【正确答案】C21.某建筑施工企业是在2020年2月1日办理的安全生产许可证，有效期满后向原发证机关办理延期手续的时间范围是()。A.2023年2月2023年4月B.2022年11月2023年1月C.2022年7月2023年1月D.2023年2月2023年7月【正确答案】B22.对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，应当()。A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用【正确答案】D23.下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.超越本资质等级承揽工程的B.以他人名义承揽工程的C.施工中偷工减料的D.将工程转包的【正确答案】A24.在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐患，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当（）。A.要求施工单位停止施工B.协助施工单位消除隐患C.及时向有关主管部门报告D.继续要求施工单位整改【正确答案】C25.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（）。A.6月4日B.6月9日C.7月19日D.7月24日【正确答案】D26.申领文物保护工程资质证书，应当具备的条件不包括()。A.有取得文物博物专业技术职务的人员B.取得中级以上技术职务证书和职业健康证书C.有从事文物保护工程所需的技术设备D.法律、行政法规规定的其他条件【正确答案】B27.建筑业企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前()。A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【正确答案】D28.下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）。A.安全生产法B.建筑业企业资质管理规定C.工程建设项目施工招标投标办法D.安全生产许可证条例【正确答案】D29.张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（）。A.提起反诉B.提出和解C.提出管辖权异议D.部分变更诉讼请求【正确答案】C30.仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，应当（）。A.由仲裁机构强制执行B.另一方当事人可就已经裁决的事项提起诉讼C.由仲裁机构向人民法院申请执行D.另一方当事人向人民法院申请执行【正确答案】D31.在城市规划区内进行建设需要申请用地的，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程()。A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.拆迁许可证D.建设用地规划许可证【正确答案】D32.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由（）承担。A.出卖人B.买受人C.承运人D.承运人和买受人按比例【正确答案】B33.【真题】施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由()强制执行。A.建设单位B.人民法院C.建设行政主管部门D.公安部门【正确答案】D34.定金合同是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的()。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B35.应设首席仲裁员时，仲裁庭至少由()名仲裁员组成。A.2B.3C.5D.7【正确答案】B36.下列选项中，违反施工许可证制度的是()。A.农民张某自建一栋500平方米的3层住宅，未办理施工许可证就施工B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告C.某工程因供水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证【正确答案】B37.关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.建设单位可根据自身情况提出低于强制性标准规定的要求B.建设单位有权压缩合同约定的工期C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料【正确答案】D38.【真题】甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为不应支持申请人的主张，关于仲裁裁决的说法，正确的是()。A.应按乙、丙的意见做出仲裁裁决B.应该按甲的意见做出仲裁书C.甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定D.按照甲的意见做出仲裁裁决，裁决书中如实记载乙、丙的意见【正确答案】A39.国家对女职工和未成年工实行特殊劳动保护，下列选项错误的是（）。A.不得安排女职工从事矿山井下作业B.不得安排女职工在经期从事低温、冷水作业C.不得安排女职工延长工作时间和夜班劳动D.不得安排怀孕女职工从事第3级体力劳动强度的劳动【正确答案】C40.用人单位可以解除劳动合同的情形是（）。A.提供劳务的甲为未成年人B.乙患病在规定的医疗期内C.丙患职业病丧失劳动能力的D.丁因公负伤部分丧失劳动能力的【正确答案】A41.根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。A.国务院批准开工报告的工程B.建筑面积200m2以上的农民自建低层住宅C.城镇市政基础设施工程D.工程投资额在20万元以上的工程【正确答案】C42.建筑施工企业变更法定代表人的，应当在变更后（）日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。A.58B.10C.15D.30【正确答案】B43.根据仲裁法，以下关于仲裁的表述正确的是()。A.仲裁委员会是国家机关B.限制民事行为能力人订立的仲裁协议效力待定C.当事人选择仲裁委员会可以不受地点的限制D.仲裁委员会是按照行政区划设立的【正确答案】C44.在工作中遭受事故伤害的张某，需要暂停工作接受工伤医疗。张某停工留薪期一般不超过()。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【正确答案】D45.根据建设工程质量管理条例规定，下列说法正确的是()。A.施工单位在领取施工许可证前，应当办理工程质量监督手续B.建设单位在领取施工许可证前，应当办理工程质量监督手续C.施工单位在领取施工许可证后，应当办理工程质量监督手续D.建设单位在领取施工许可证后，应当办理工程质量监督手续【正确答案】B46.【真题】施工企业认为（）侵犯其合法权益，可以申请行政复议。A.建设单位违约的行为B.总监理工程师的停工决定C.上级企业的处理决定D.行政机关的罚款【正确答案】D47.某勘察、设计、施工单位欲组成联合体共同承包工程，但三家单位资质等级不同，其承包工程范围依据的资质等级是()。A.勘察单位B.设计单位C.施工单位D.三者中资质等级低的单位【正确答案】D48.建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。A.建筑节能合格B.建筑节能达标C.竣工验收合格D.能耗验收合格【正确答案】C49.【真题】根据物权法，下列财产不可以抵押的是（）。A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地【正确答案】D50.张某在某建筑公司工作，在合同尚未期满时欲与用人单位解除劳动合同，则张某应该以书面形式提前通知用人单位的时间是()。A.10日B.15日C.20日D.30日【正确答案】D51.当事人委托某律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（）。A.陈述事实、参加辩论B.承认、放弃、变更诉讼请求C.进行和解D.提起反诉或上诉【正确答案】A52.工伤保险条例规定，工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇的，将被责令退还，并处()罚款。A.骗取金额1倍以上2倍以下B.骗取金额2倍以上5倍以下C.工伤保险费1倍以上2倍以下D.工伤保险费2倍以上5倍以下【正确答案】B53.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（）执行。A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格【正确答案】A54.某工厂新建的一幢生产车间项目竣工后，该工厂对项目竣工环保验收拟采取如下行为，其中正确的是()。A.在主体工程竣工验收后进行与配套建设的环境保护设施竣工验收B.向审批该项目环境影响评价文件的环保行政主管部门申请项目配套环保设施的竣工验收C.主体工程投入生产后进行配套建设的环保设施验收D.投入试生产6个月内申请配套建设的环保设施的竣工验收【正确答案】B55.【真题】关于招标价格的说法，正确的是（）。A.招标时可以设定最低投标限价B.招标时应当编制标底C.招标的项目应当采用工程量清单计价D.招标时可以设定最高投标限价【正确答案】D56.下列关于终止招标的说法中，正确的是（）A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金【正确答案】C57.某办公楼项目实行施工总承包，装饰部分施工实行专业分包，在装饰施工中发生重大安全生产事故，则应由（）将事故情况上报安全监督部门。A.建设单位B.施工总承包单位C.分包单位D.现场监理单位【正确答案】B58.生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少()修订一次，预案修订情况应有记录并归档。A.每五年B.每三年C.每年D.每半年【正确答案】B59.【真题】施工企业的项目负责人应当对（）负责。A.本单位的安全生产B.建设工程项目的安全施工C.本单位安全生产所需资金D.危险性较大的专项施工方案确定【正确答案】B60.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照()计息。A.中国人民银行的国债利率B.中国人民银行发布的活期存款利率C.中国人民银行发布的同期同类存款利率D.中国人民银行发布的同期同类贷款利率【正确答案】D61.某建筑设计院工程师李某，接受公司委派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图，按照著作权法的规定，下列表述正确的是（）。A.李某享有署名权，公司享有著作权的其他权利B.该公司享有图纸著作权的所有权利，但应给李某相应的奖励C.李某享有图纸的所有权，但该公司在其业务范围内可优先使用D.李某享有发表权、署名权、修改权和保护作品的完整权，公司享有著作权的其他权利【正确答案】A62.【真题】根据合同法，不会产生缔约过失责任的情形是（）。A.被依法撤销的合同B.未成立的合同C.有效合同D.无效合同【正确答案】C63.【真题】在可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起（）内有效。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【正确答案】D64.某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于()。A.保证B.质押C.留置D.抵押【正确答案】D65.甲商场委托乙广告公司制作了一块宣传企业形象的广告牌，并由乙公司负责安装在商场外墙。某日风大，广告牌被吹落砸伤过路人郑某。经查，广告牌的安装存在质量问题。关于郑某的损害，下列（）是正确的。A.甲商场承担赔偿责任，乙公司承担补充赔偿责任B.乙公司承担赔偿责任，甲商场承担补充赔偿责任C.甲商场承担赔偿责任，但其有权向乙公司追偿D.乙公司承担赔偿责任，甲商场不承担责任【正确答案】C66.【真题】根据建筑法，开工报告制度是指()A.建设单位对施工企业开工条件的确认B.政府主管部门的一种行政审批制度C.建立单位对施工企业开工准备工作的确认D.政府主管部门对施工企业开工条件的确认【正确答案】B67.在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位（）。A.可以随时解除劳动合同B.必须解除劳动合同C.可以解除合同，但应当提前30日通知劳动者D.不得解除劳动合同【正确答案】A68.在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是()。A.施工单位、建设单位B.建设单位、施工单位C.施工单位、监理单位D.监理单位、施工单位【正确答案】A69.招标投标法对开标进行了规定，下列说法错误的是()。A.开标由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加B.开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况C.招标文件密封情况经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容D.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读【正确答案】A70.在建设工程的代理行为中，第三人知道行为人没有代理权仍与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由()。A.第三人承担责任B.行为人承担责任C.被代理人承担责任D.第三人与行为人承担连带责任【正确答案】D71.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，设计单位将工程设计图交由本单位的甲设计师完成，则此工程设计图的署名权归()。A.建设单位和设计单位共同所有B.设计单位和甲设计师共同所有C.建设单位和甲设计师共同所有D.甲设计师【正确答案】D72.某政府投资工程预计于2012年1月1日开工，该工程的开工报告的领取日期为2011年12月20日。根据规定，建设单位最迟应当于（）前开工。A.2012年3月20日B.2012年4月1日C.2012年6月20日D.2012年7月1日【正确答案】C73.下列选项中，除()以外都视为投标人串通投标。A.不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制B.不同投标人的报价逞规律性差异C.不同投标人的投标保证金从同一个账户转出D.投标人以他人名义投标【正确答案】D74.下列关于认证的说法，错误的是()。A.存有疑点的视听资料不能作为认定案件事实依据的证据B.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据C.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据D.无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据【正确答案】A75.根据招标投标法的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【正确答案】D76.甲乙丙丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则（）。A.甲在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故，可以注册B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年，可以注册C.丙被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日已满3年，可以注册D.丁年龄超过65周岁，可以注册【正确答案】C77.关于行业标准与国家标准之间的效力关系，下列说法错误的是()。A.行业标准在相应的国家标准公布之后继续有效B.行业标准不得与国家标准相抵触C.行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须经国家标准的审批部门批准D.行业标准在相应的国家标准公布之后即行废止【正确答案】A78.某施工工地脚手架垮塌，造成10人重伤，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事故的等级属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】C79.在某一委托代理中，被代理人甲委托代理人乙进行违法代理活动，乙据此接受了甲委托。根据法律规定（）。A.被代理人和代理人承担连带责任B.代理人承担主要责任，被代理人承担次要责任C.按照责任大小，由被代理人和代理人承担相应的责任D.被代理人承担主要责任，代理人承担次要责任【正确答案】A80.关于无资质承揽工程的法律规定，下列说法中正确的是()。A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利C.当作为无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D.无资质的“实际施工人”不能向发包人主张权利【正确答案】A81.下列关于知识产权保护期限的说法，错误的是（）。A.著作权自发表时起计算B.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制C.实用新型和外观设计专利权的期限是10年D.商标权期限自核准注册日起10年【正确答案】A82.【真题】安全生产法规定：生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员()的权利。A.请求赔偿B.拒绝违章指挥和强令冒险作业C.紧急避险D.批评和检举、控告【正确答案】A83.根据民法典，下列财产作为担保物时必须进行登记的有（）。A.生产设备、原材料、半成品B.建设用地使用权C.汽车D.公立幼儿园的教育设施【正确答案】B84.【真题】建设单位申请领取施工许可证时，建设工期超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的()。A.20%B.40%C.50%D.30%【正确答案】D85.【真题】仲裁的保密性特点体现在它以()为原则。A.不开庭审理B.不允许代理人参加C.不公开审理D.不允许证人参加【正确答案】C86.按照建筑法及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以()。A.收回国有资金B.重新审批该项目C.暂停项目执行或资金拨付D.撤销承包单位的资质证书【正确答案】C87.按照注册建造师执业工程规模标准规定（试行）的规定，二级注册建造师执业的工程规模标准不包括()。A.12层以上的房屋建筑工程B.高度50米以上的建筑物或构筑物C.单跨跨度21米以上的房屋建筑工程D.单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程【正确答案】D88.某建筑工程超过合理使用年限后未经鉴定、加固等而违法继续使用的，使用中所产生的后果应由（）负责A.施工单位B.建设单位C.质量鉴定单位D.产权所有单位【正确答案】D89.关于勘察、设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是()。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.指定建筑材料、专用设备、工艺生产线的生产广、供应商以保证材料的供应C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，无需标注工程合理使用年限D.依法联合施工单位进行安全技术交底【正确答案】A90.【真题】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.转移占有建设工程之日D.竣工验收合格之日【正确答案】C91.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当为()办理意外伤害保险。A.本单位职工B.施工现场人员C.施工现场从事特种作业的人员D.施工现场从事危险作业的人员【正确答案】D92.行政机关未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据，行政复议机关可以作出()的决定。A.责令其提交B.维持该具体行政行为C.撤销该具体行政行为D.驳回复议申请【正确答案】C93.房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法规定，建设单位应当向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（简称备案机关）报送竣工验收备案文件。其中工程竣工验收备案表一式两份，分别保存在()。A.建设单位和备案机关B.建设单位和设计单位C.建设单位和施工单位D.设计单位和备案机关【正确答案】A94.施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，其处理办法是()。A.责令工程停工B.责令限期改正，给予警告C.责令限期改正，降低企业资质等级D.责令限期改正，处罚款【正确答案】D95.甲向乙购买价值50万元的钢材，合同约定甲应于12月12日付款。此前因另一合同关系，乙欠甲30万元，此欠款已于12月1日到期，而乙一直未付。12月25日，甲收到乙的通知，得知乙已将50万元钢材款债权转让于丙。12月28日，丙向甲索要50万元钢材款。则下列选项正确的是()。A.乙转让债权的行为无效，甲应付50万元给乙B.乙转让债权的行为无效，甲只需付20万元给乙即可，另30万元可主张抵销C.乙转让债权的行为有效，甲应付50万元给丙D.乙转让债权的行为有效，甲只需付20万元给丙即可，另30万元可主张抵销【正确答案】D96.甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2020年5月1日还款。但到2020年6月1日，甲仍未还钱，2020年7月3日乙向人民法院提交起诉状。此行为的法律效果是()。A.引起诉讼时效的中断B.引起诉讼时效的中止C.引起诉讼时效的延长D.改变法定时效期间【正确答案】A97.【真题】关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是()A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式B.发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包D.国家提倡对建筑工程实行总承包【正确答案】D98.某地下车库工程施工中，挖掘机司机挖到明朝某位皇亲的墓，非但没有及时上报，而是将其重新掩埋，在晚上带人将古墓里的文物盗走，后经公安部门的努力，追回部分文物，但其他出土文物不知去向。对该挖掘机司机违法行为的处理不包括()。A.承担民事责任B.停职检查并作价赔偿C.追究刑事责任D.接受治安管理处罚【正确答案】B99.建筑企业对一审判决不服，则()。A.不可以再上诉B.应当在判决书送达之日起10日内上诉C.应当在判决书送达之日起15日内上诉D.行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行【正确答案】C100.设计院委派张某为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是（）。A.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用B.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利C.该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励D.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利【正确答案】B二.多选题(共70题)1.下列法律部门中，属于经济法的是()。A.审计法B.节约能源法C.招标投标法D.标准化法E.建筑法【正确答案】ABD2.根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故等级的划分包括（）。A.一般事故B.较大事故C.严重事故D.重大事故E.特别重大事故【正确答案】ABDE3.根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，划分事故分级的要素有（）A.事故发生地点B.人员伤亡数量C.事故发生时间D.社会影响程度E.直接经济损失数额【正确答案】BDE4.某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商，则下列表述中正确的是（）A.施工单位与A材料商之间存在合同之债B.A材料商与B材料商之间存在无因管理之债C.施工单位与B材料商存在不当得利之债D.A、B材料商之间不存在债的关系E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债【正确答案】ACD5.生产安全事故的分类包括()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故E.特别严重事故【正确答案】ABCD6.下列选项中属于行政强制措施的是（）。A.排除妨碍、恢复原状B.代履行C.划拨存款D.限制公民人身自由E.冻结汇款【正确答案】DE7.下列选项中不属于商事仲裁基本制度的是（）。A.协议仲裁制度B.两审终审制C.一裁终局制度D.公开审理制度E.排除法院管辖制度【正确答案】BD8.【真题】下列合同中，属于可变更，可撤销合同的有（）。A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同D.建设单位为偷税而订立的施工合同E.村民胁迫施工企业订立的供货合同【正确答案】ACE9.在仲裁裁决作出后，被申请人提出证据证明裁决有下列情形。其中可以作为法院裁定不予执行理由的情形包括（）。A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围B.对方当事人向仲裁机构隐瞒了少量的证据C.仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿行为D.没有书面仲裁协议，仅在合同中有仲裁条款E.裁决所根据的证据是伪造的【正确答案】ACE10.【真题】关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.两阶段招标者要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出D.未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约后5日内退还E.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金【正确答案】ABD11.【真题】民事违约责任的承担方式有（）。A.赔偿损失B.采取补救措施C.继续履行D.精神损失赔偿E.赔礼道歉【正确答案】ABC12.【真题】关于定金与预付款的说法，正确的是()。A.定金与预付款的约定都是在交款后生效B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款C.定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助D.定金是从合同，预付款是主合同的组成部分E.定金和预付款都适用双倍罚款【正确答案】BCD13.下列选项中，属于建设工程安全生产管理条例规定的建设单位安全责任的有()。A.向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线等相关资料B.依法足额向施工单位提供保障工程施工安全所需的费用C.不得向有关单位提出不符合安全生产的法律、法规和强制性标准规定的要求D.在施工现场设置明显的安全警示标志E.将拆除工程发包给具有相应资质的施工单位【正确答案】ABCE14.生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故一般分为以下等级()。A.特别重大事故B.重大事故C.大事故D.较大事故E.一般事故【正确答案】ABDE15.建设工程民事责任的承担方式主要包括（）。A.返还财产B.修理C.赔偿损失D.行政处罚E.支付违约金【正确答案】ABCE16.建设工程施工合同履行过程中，应由承包人承担损失的因素包括（）。A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失C.发包方中途变更设计造成的损失D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁【正确答案】ABD17.用人单位可以随时解除劳动合同的情形包括()。A.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的D.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的E.在试用期间被证明不符合录用条件的【正确答案】ABE18.施工合同中，合同价款的有关事项由发承包双方约定，一般包括()等内容。A.合同价款约定方式B.工程索赔的条件C.工程竣工价款的支付和结算方式D.违约金的确定E.合同价款的调整情形【正确答案】ACE19.施工单位的（）等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。A.垂直运输机械作业人员B.安全生产管理人员C.起重信号工D.安装拆卸工E.爆破作业人员【正确答案】ACDE20.根据合同法，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人同意D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【正确答案】BDE21.【真题】下列行为中，属于投标人与招标人串通投标的有()。A.开标前招标人对投标文件比较后通知某投标人修改报价B.投标人决定向招标人行贿C.招标人与某投标人商定，投标时压低报价，中标后再给补偿D.投标时以企业定额成本作为报价基础E.招标人预先内定了中标人【正确答案】ACE22.根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件包括（）。A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.特种作业人员经有关部门考核合格并取得资格证书C.全员参加意外伤害保险D.设置安全生产管理机构，按照国家规定配备专职安全生产管理人员E.保证本单位安全生产条件所需资金的投入【正确答案】ABDE23.按照行政诉讼法的规定，人民法院作出的一审判决可以有()。A.维持原判B.撤销原判C.履行判决D.变更判决E.依法判决【正确答案】ABCD24.注册建造师办理变更注册手续时应提交的材料有()。A.注册建造师变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.专业增项资格证明D.与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件E.与原单位解除聘用合同的证明【正确答案】ABDE25.招标投标法实施条例对于开标的规定，下列表示正确的有()。A.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录B.投标人对开标有异议的，应当在开标当日3日内提出，招标人应当作出答复，并制作记录C.投标人少于3个的，不得开标D.投标人少于5个的，不得开标E.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【正确答案】ACE26.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将()报送工程所在的县级以上建设行政主管部门备案。A.施工单位资质等级证明B.拟拆除建筑物，构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料D.拆除施工组织方案E.堆放、清除废弃物的措施【正确答案】ABDE27.按照建筑市场诚信行为信息管理办法及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有()。A.建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类B.建筑市场诚信行为公布后，整改有效的企业，可以提出申请，经批准后，可缩短其不良行为记录信息的公布时限，但是公布期限最低不能少于3个月。C.公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私E.属于全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，而且全国的公布期限短于地方的公布期限【正确答案】ABC28.下列合同中，属于可撤销合同的有()。A.因重大误解订立的合同B.订立合同时显失公平的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.违反法律强制性规定的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同【正确答案】ABC29.【真题】根据仲裁法，仲裁裁决可能被撤销的情形有()。A.裁决的事项超出仲裁协议预定的范围B.依据伪造的证据作出的裁决C.双方当事人均对裁决不服D.重大案件适用了独任庭审理E.没有仲裁协议【正确答案】ABE30.民事纠纷发生后，可以采用和解、调解、仲裁、诉讼等方式进行解决，下列关于和解的说法正确的是()。A.发生纠纷后，双方当事人可以自行和解，其和解协议没有法律强制力B.当事人申请仲裁后，可以自行和解并达成和解协议，仲裁庭可以根据和解协议作出调解书C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请D.在诉讼中和解的，达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书E.诉讼阶段当事人和解以后，法院应当制作和解书，产生法律效力【正确答案】AD31.【真题】关于合同标的的说法，正确的有()。A.工程建材买卖合同是以财产为标的的合同B.工程设计合同是以劳务为标的的合同C.工程施工合同是以财产为标的的合同D.工程设备租赁合同是以财产为标的的合同E.委托监理合同是以工作成果为标的的合同【正确答案】AD32.【真题】某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）。A.合同履行地法院B.仲裁委员会C.合同签订地法院D.被告住所地法院E.原告住所地法院【正确答案】AD33.招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情形有（）。A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力B.中标候选人未缴纳履约保证金C.中标候选人放弃中标D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力【正确答案】ADE34.下列关于法律责任的表述中，正确的有（）。A.法律责任是由于法律规定而应承受的某种不利的法律后果B.法律责任由合同当事人认定C.法律责任以法律义务的存在为前提D.民事法律责任限于财产责任E.法律责任的实现由国家强制力作保障【正确答案】ACE35.无处分权人处分他人的财产，在()的情况下，该合同有效。A.经过权利人追认B.与其年龄相适应C.与其智力相适应D.与其精神健康状态相适应E.无处分权人在订立合同后取得处分权【正确答案】AE36.以下建设工程中，不需要申请施工许可证的有()。A.投资额30万元以上的建筑工程B.建筑面积300平方米以上的建筑工程C.实行开工报告审批制度的建筑工程D.农民自建低层住宅工工程E.抢险救灾工程【正确答案】CDE37.甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机，并以融资租赁方式供甲公司使用。下列关于当事人履行的义务说法正确的有()。A.向乙公司交付彩印机B.向甲公司交付彩印机C.向乙公司履行瑕疵担保义务D.向甲公司履行瑕疵担保义务E.甲公司履行维修义务【正确答案】BDE38.在工程领域，节约能源主要包括（）方面。A.建筑节能B.施工节能C.装修节能D.资源节能E.水资源节能【正确答案】AB39.根据建筑起重机械安全监督管理规定，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械有（）。A.属国家明令淘汰或者禁止使用的B.没有完整安全技术档案的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的E.没有齐全有效的安全保护装置的【正确答案】ACD40.劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（）。A.在试用期内B.用人单位濒临破产C.用人单位未依法缴纳社会保险费