中级经济师《建筑经济》试题强化卷（答案）（第5卷）

中级经济师建筑经济试题强化卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】下列不属于建设工程设计阶段特点的是（）。A.设计工作需进行多方面的反复协调B.设计工作表现为创造性的脑力劳动C.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段D.设计阶段对建设工程总体质量起保证作用【正确答案】D2.有效控制工程造价应遵循()的原则。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.工程造价最优化C.以经济分析为主D.以技术分析为主【正确答案】A3.下列功能中，属于必要功能的是（）。A.辅助功能B.多余功能C.重复功能D.过剩功能【正确答案】A4.废水处理采取三级处理法，其中二级处理可以（）。A.去除大部分有机物和固定悬浮物B.去除废水中部分污染物C.使水质达到排放标准D.把废水中部分污染物转化为非污染物【正确答案】A5.现有一笔10万元的债务，若要求每年末偿还3万元，年利率为10%，则该债务可在（）年还清。已知：(A/P，10%，4)=0.31547，(A/P，10%，5)=0.26338。A.45B.56C.67D.78【正确答案】A6.某工程合同价为1000万元，合同中约定采用调值公式法进行工程价款动态结算，其中固定要素比重为0.2，调价要素A、B、C在合同总价中所占比重分别为0.15、0.35、0.3。结算时，三项要素的价格指数分别增长了10%、15%、25%，则该工程的实际结算款是()万元。A.942.5B.1015.6C.1067.5D.1142.5【正确答案】D7.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，关于确定因非承包人原因引起工程量增减的综合单价的说法，正确的是（）。A.因合同中已有适用的综合单价，故应继续按合同中已有的综合单价执行B.必须由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行C.若该项工程量变化在合同约定幅度以内，应执行原有的综合单价D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整【正确答案】C8.下列选项中，不属于非关键工作时差的调整方法的是（）。A.将工作在其最早开始时间与最迟完成时间范围内移动B.延长工作的持续时间C.缩短工作的持续时间D.增、减工作项目【正确答案】D9.企业固定资产中小修理费用的处理一般采用（）方式。A.预提费用B.待摊费用C.计入营业收入D.计入成本费用【正确答案】D10.【真题】下列招标人行为中，属于排斥投标人或潜在投标人的是（）。A.要求投标人具有履行合同的能力B.向5家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书C.为保证施工质量指定某品牌产品作为中标产品D.要求投标人在最近3年内没有重大工程质量问题【正确答案】C11.某工程合同价确定方式为；承包方按照发包方提出的工程量清单填报单价，最后的工程总价按照实际完成的工程量结算。这种合同属于()。A.纯单价合同B.估算工程量单价合同C.不可调值单价合同D.可调值总价合同【正确答案】B12.按照国家有关部门规定，各省、自治区、直辖市人民政府制定的招标范围和规模标准()A.必须与国家规定的一致B.各省、自治区、直辖市自主确定C.可缩小国家规定的范围和规模标准D.不得缩小国家规定的范围和规模标准【正确答案】D13.【真题】采用不可调值总价合同时，由发包方承担的是（）风险。A.设计和工程范围变更B.地质条件不利C.通货膨胀D.施工质量不良【正确答案】A14.【真题】从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%则5年后按复利和单利计算的利息总额的差值是（）万元，已知：(F/P，6%，5)=1.338。A.0.25C.0.35D.0.38D.O.28【正确答案】D15.【真题】编制某设备安装工程概算时，发现初步设计的设备清单不完全，且设备属于价格波动较大的非标准产品，此时，较适宜采用的概算编制方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备费百分比形式的概算指标法D.每吨设备安装费指标形式的概算指标法【正确答案】D16.【真题】商品或生产要素的任何边际变化对国家的基本社会经济目标所做贡献的价值称为（）。A.市场价格B.均衡价格C.影子价格D.计划价格【正确答案】C17.利用实物法编制施工图预算时，应在单价法所收集的资料基础上，进一步收集()。A.施工图纸B.当时当地人工、材料、机械单价C.现行取费文件之一D.施工组织设计【正确答案】B18.某公司发行普通股正常市价为1000万元，筹资费率为3%。预计一年股利率为8%，以后每年平均增长3%，则该股票的资金成本率为()。A.8%B.8,25%C.11%D.11,25%【正确答案】D19.【真题】从用户需求的角度，可将功能类型分为（）。A.基本功能与辅助功能B.美学功能与使用功能C.必要功能与不必要功能D.过剩功能与不足功能【正确答案】C20.【真题】某投资方案预计今后运营过程中可能发生三种情况：经营情况好的概率为0.5，内部收益率可达15.6%；经营情况一般的概率为0.3，内部收益率可达12.3%；经营情况差的概率为0.2，内部收益率为5.6%。该投资方案内部收益率的期望值是()。A.10.26%B.11,45%C.12.23%D.12.61%【正确答案】D21.下列属于组织协调子系统的功能是（）。A.公文的编辑、处理B.工程建设相关单位查询C.合同结构模式的提供和选用D.安全生产保证措施【正确答案】B22.【真题】下列各种决策方法中属于风险型决策方法的是（）。A.最大最小收益值法B.最小最大后悔值法C.最大最大收益值法D.期望值标准【正确答案】D23.国际承包市场上广为采用的合同形式是()。A.固定总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.闭口合同【正确答案】C24.【真题】某建设项目，当资本利率i1=12%时，净现值为860万元；当i2=18%时，其净现值为-540万元，则该建设项目的内部收益率是（）.A.8.31%B.14.31%C.15.69%D.21.69%【正确答案】C25.暂列金额是指招标人在工程量清单中暂列并包括在合同价款中的款项，在工程量清单中应列入()。A.措施项目清单B.分部分项工程量清单C.规费项目清单D.其他项目清单【正确答案】D26.为置换、修理或矫正因设计错误、铸造或原材料缺陷而造成的被保险机器本身的缺点错误所支付的费用，应由()承担。A.生产厂家B.安装工程保险C.生产厂家和安装工程保险D.第三者责任保险【正确答案】A27.【真题】下列风险中，属于承包商风险的是（）。A.基础设施落后B.恶劣的现场条件C.工程所在国发生战争D.报价失误【正确答案】D28.【真题】下列B|M技术应用模式中,属于按照技术应用体系维度划分的是()。A.基础应用B.平台应用C.普及应用D.协同应用【正确答案】D29.工程()是反映各地区建筑业的平均水平。A.预算成本B.计划成本C.实际成本D.人工成本【正确答案】A30.【真题】某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为800万元。根据建筑工程监理范围和规模标准规定，该工程（）。A.必须实行监理B.可不实行监理C.仅建筑安装工程实行监理D.仅设备制造实行监理【正确答案】A31.下列不属于与项目建设有关的其他费用的是（）。A.研究试验费B.勘察设计费C.联合试运转费D.建设单位经费【正确答案】C32.【真题】下列分析问题的方法中，可作为价值工程对象选择方法的是（）。A.成本分析法B.ABC分析法C.头脑风暴法D.德尔菲法【正确答案】B33.【真题】某项目初期投资为100万元，投资效果持续时间（寿命）为无限，净收益发生于每年末且数值相等。若基准收益率为10%，则年净收益是()万元以上时，该投资项目可行。A.6B.7C.10D.12【正确答案】C34.【真题】下列工程项目中，可以不进行招标的是（）。A.信息网络工程项目B.学校校舍的抗震加固项目C.国家特许的融资项目D.涉及抢险救灾的工程项目【正确答案】D35.某土建工程1998年计划年产值为1200万元，主要材料和结构件金额占年产值的60%，预付备料款占年产值的25%，14季度实际完成产值分别为200万元、300万元、400万元和300万元，当工程累计完成产值达到时，开始扣备料款()。A.500万元B.400万元C.600万元D.700万元【正确答案】D36.【真题】在进口设备的交货价中，若卖方在合同规定的装运港负责将货物装到买方指定的船上，并负担到货物装船为止的一切费用和风险，该交货价称为()。A.目的港船边交货价B.目的港船上交货价C.运费、保险费在内价D.装运港船上交货价【正确答案】D37.工程师在收到工期延长报告后（）天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。A.8B.12C.14D.25【正确答案】C38.某建设项目的总投资为4000万元，年平均息税前利润总额为800万元，则该建设项目的总投资收益率为（）。A.23.43%B.20%C.17.65%D.18.46%【正确答案】B39.在工程所在国发生的战争，此类风险由()承担。A.承包商B.业主C.业主和承包商D.政府主管部门【正确答案】B40.【真题】根据我国公司法，关于公司注册资本的说法，正确的是（）。A.注册资本就是实收资本B.有限责任公司注册资本的最低限额为10万元C.注册资本是指公司全体股东的首次出资额D.股份有限公司注册资本的最低限额为500万元【正确答案】D41.【真题】下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。A.生产准备费B.土地使用权出让金C.建设单位开办费D.生产职工培训费【正确答案】C42.【真题】安装工程风险最大的阶段是()A.施工阶段B.使用阶段C.试车、考核和保证阶段D.维护阶段【正确答案】C43.在固定资产投资估算编制方法中，根据已建成的类似项目的投资额、生产能力和拟建项目的生产能力，估算拟建项目投资额的方法称为（）。A.资金周转率法B.设备费用百分比估算法C.生产能力指数法D.造价指标估算法【正确答案】C44.【真题】建设项目国民经济评价中，项目的国民经济效益可分为（）。A.宏观效益和微观效益B.直接效益和间接效益C.经济效益和社会效益D.间接效益和企业效益【正确答案】B45.【真题】下列关于合同价款期中结算时工程计量的说法中，正确的是（）。A.对因承包人原因造成返工的工程量，发包人应适当予以计量B.对承包人超出合同工程范围完成的工程量，发包人应适当予以计量C.发包人需独立对工程进行计量，并完成已完工程量报告D.承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告【正确答案】D46.【真题】对建设工程项目目标进行主动控制的主要作用在于（）。A.质量检查B.防患于未然C.事中控制D.进度纠偏【正确答案】B47.【真题】合同当事人享有民事权利和承担民事义务的资格相同，一方不得将自己的意志强加给另一方，这体现了合同法的()原则。A.法律地位平等B.诚实信用C.公平D.合法【正确答案】A48.【真题】下列工程费用中，应列入工程建设其他费用的是（）。A.建设单位管理费B.设备安装费C.工程排污费D.施工企业管理费【正确答案】A49.【真题】投标人的报价评估可以采用低标价和高标价的方法，其中高标价是指()。A.与成本相一致的最高报价B.充分考虑预计利润的最高报价C.基础标价减去预期盈利与修正系数乘积之差的最高报价D.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价【正确答案】D50.某建设项目的总投资为5600万元，年平均利润总额为1200万元，则该建设项目的总投资收益率为（）。A.23.43%B.21.43%C.17.65%D.18.46%【正确答案】B51.（）是建设项目投资决策的基础，是在技术上、财务上、经济上的可行性后作出投资与否的关键步骤。A.机会研究B.初步可行性研究C.最终可行性研究D.项目评估与决策【正确答案】C52.某公司欲偿还30年后到期的票面为500万元的债券，若年利率为6%，则从现在起每年年末应存()万元。已知；(A/F，6%，30)=0,0127。A.3,42B.4,54C.5,86D.6,35【正确答案】D53.【真题】房地产开发商在郊区开发楼盘，由于道路的拥堵所导致的甲供材料不能按时到达施工现场.这种风险属于（）。A.恶劣现场条件带来的风险B.经济风险C.施工组织设计不合理带来的风险D.人为风险【正确答案】B54.建设工程工程量清单计价规范规定，因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，合同中没有适用或类似的综合单价，由（）提出综合单价，经发包人确认后执行。A.监理工程师B.总监理工程师C.发包人D.承包人【正确答案】D55.【真题】工程索赔收入属于施工企业的（）。A.建造合同收入B.其他营业收入C.营业外收入D.投资收益【正确答案】A56.下列事件中，属于因业主或工程师原因引起的可能造成工期延误的事件是（）。A.开工延误B.出现停工待料的现象C.施工机械设备不配套D.工程预付款不能按时支付【正确答案】D57.工程接收证书颁发后，承包人应该按要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。其中竣工清场费用由（）承担。A.发包人B.分包人C.承包人D.第三方【正确答案】C58.FIDIC合同条件下，下列合同文件中，解释次序最优先的是()。A.合同协议书B.中标函C.投标书D.图纸【正确答案】A59.【真题】关于项目总投资中流动资金的说法正确的是（）。A.流动资金估算般采用分项详细估算法B.流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债C.项目总投资中流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金D.流动资金应列入建设工程造价【正确答案】A60.【真题】下列风险中，属于建筑工程保险责任的是（）。A.因意外事故造成邻近地区第三者人身伤亡或财产损失B.错误设计引起的损失、费用和责任C.原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失D.全部停工或部分停工引起的损失、费用或责任【正确答案】A61.【真题】根据我国公司法，关于公司注册资本的说法，正确的是（）。A.有限责任公司注册资本的最低限额为人民币10万元B.有限责任公司注册资本必须次性缴足C.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币100万元D.股份有限公司采取发起方式设立的，公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的20%【正确答案】D62.【真题】债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权的履行，这种担保方式称为（）。A.留置B.抵押C.质押D.保证【正确答案】C63.【真题】某些非盈利项目的效果属于不宜用货币衡量的无形效果，只能用产品或劳务本身的效用来表示。评价这类项目应主要采用()方法。A.净现值B.内部收益率C.经济效益分析D.成本效用分析【正确答案】D64.【真题】下列投资方案中，可采用最小公倍数进行方案选择的是（）。A.独立方案B.单投资方案C.寿命期不同的互斥方案D.混合方案【正确答案】C65.纵横两套管理系统组成的监理组织形式为（）。A.直线式B.职能式C.直线职能式D.矩阵式【正确答案】D66.【真题】与混凝士结构的传统现浇生产方式对比,采用装配式建造方式可減少现场人工数量()A.20%以下B.2035%左右C.3550%左右D.50%以上【正确答案】D67.某方案现时点投资23万元，此后从第2年年末开始，连续20年，每年将有6.5万元的净收益，净残值为6.5万元。若基准收益率为20%，己知：(P/A，20%，20)=4.8696，(PF，20%，21)=0.0217，则该方案的净现值是()万元。A.2.57B.3.23C.3.52D.4.35【正确答案】C68.某企业向银行借款3000万元，筹资费率为1%，年利息率为5.25%，所得税税率为33%，则其资金成本率为（）。A.5.30%B.3.55%C.6.25%D.4.19%【正确答案】B69.【真题】根据建设工程价款结算暂行办法，关于设计变更价款调整规定的说法，正确的是（）。A.已确认增(减)的工程变更价款，应在工程结算时支付B.工程设计变更确定后，发包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额C.工程设计变更确定后，承包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额D.在工程设计变更确定后14天内，由承包人向发包人提出变更工程价款报告，经发包人审核同意后调整【正确答案】D70.企业在筹集资本金过程中，吸收的投资者的无形资产的出资不得超过企业注册资金的()。A.20%B.25%C.30%D.50%【正确答案】A71.【真题】下列建设工程造价构成费用项目中,属于工程费用的是()A.工程建设其他费用B.建设期利息C.基本预备费D.设备工器具购置费用【正确答案】D72.我国进口设备时，若采用装运港船上交货价方式，卖方的责任有（）。A.负责租船和订舱，支付运费B.负责办理保险及支付保险费C.办理在目的港的进口手续D.负责货物装船前的一切费用和风险【正确答案】D73.【真题】下列事件中，属于因承包商原因引起的可能造成工期延误的事件是（）。A.征地、拆迁没有及时完成B.工程预付款不能按时支付C.施工机械设备不配套D.设计变更【正确答案】C74.【真题】在网络计划执行过程中，发现工作G尚需5天完成，至该工作最迟完成时间还有3天，则该事项造成的影响是（）。A.工作G的实际进度比计划进度拖后3天B.工作G的实际进度比计划进度拖后5天C.将使总工期拖后2天D.将使总工期拖后3天【正确答案】C75.【真题】在我国按规定，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A.7B.14C.24D.28【正确答案】D76.某企业大修理一台设备，发生修理费用24000元，该设备的大修理周期为5年，若按月摊销大修理费用，则每月待摊的大修理费用为（）元月。A.400B.150C.600D.350【正确答案】A77.某网络计划的执行中，检查发现D工作的总时差由3天变成了-1天，则D工作()。A.工期拖后l天，影响工期l天B.工期拖后3天，影响工期l天C.工期拖后4天，影响工期1天D.工期拖后4天，影响工期3天【正确答案】C78.在双代号网络计划中，工作的最早开始时间等于各紧前工作的（）。A.最迟完成时间的最小值B.最迟开始时间的最大值C.最早完成时间的最小值D.最早完成时间的最大值【正确答案】D79.【真题】环境污染治理的废水三级处理法中，级处理是采用物理和化学方法，去除废水中的（）。A.部分污染物B.大部分有机物C.固体悬浮物D.全部污染物【正确答案】A80.当事人不直接用口头或书面形式进行意思表示，而是通过实施某种行为或者以不作为的沉默方式进行意思表示而达成的合同称为（）。A.明示合同B.默示合同C.主合同D.无名合同【正确答案】B81.保证期保险的类型中，不包括()。A.有限责任保证期保险B.特别扩展保证期保险C.扩展责任保证期保险D.无限责任保证期保险【正确答案】D82.下列人员或部门中，可主持开标工作的是（）。A.投标人代表B.评审委员会成员C.招标人D.行政主管部门【正确答案】C83.直接承包是指发包人直接将工程承包给承包人，包括工程总承包和()两种方式。A.转包B.分包C.阶段承包D.单项承包【正确答案】D84.按照建设工程工程量清单计价规范规定，下列费用中应列入其他项目清单的是（）。A.预备费B.规费C.企业管理费D.预留金【正确答案】D85.【真题】下列费用中，应列人工程量清单中其他项目清单的是（）。A.专业工程暂估价B.安全文明施工费C.二次搬运费D.工程排污费【正确答案】A86.采用（）编制出来的施工图预算能比较准确地反映实际水平，误差较小。A.实物法B.单价法C.估算法D.以上都不对【正确答案】A87.工程监理单位相关服务范围不包括（）。A.工程勘察阶段的服务B.工程设计阶段的服务C.工程实施阶段的服务D.工程保修阶段的服务【正确答案】C88.某企业2009年总投资2000万元，投产某设备后，产品年产量为50000件，产品单价为600元，该企业此设备的资金周转率是()。A.0,8B.0,9C.1,2D.1,5【正确答案】D89.根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，房间和外墙面防渗漏的最低保修期为（）年。A.2B.3C.4D.5【正确答案】D90.【真题】下列投资方案中，适合使用差额法进行选择的是（）。A.独立方案B.寿命期不同的互斥方案C.寿命期相同的互斥方案D.混合方案【正确答案】C91.某建设项目从美国进口的设备重100吨，装运港船上交货价为1000万美元，海运费为300美元/吨，海运保险费为2万美元，美元兑人民币汇率按l；7计算。该设备的到岸价格为人民币()万元。A.7000B.7014C.7021D.7035【正确答案】D92.【真题】下列关于工作总时差的说法中，正确的是（）。A.总时差是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间B.总时差是在不影响其后续工作最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.总时差是在不影响其后续工作最早完成时间的前提下，本工作可以利用的机动时间D.总时差是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间【正确答案】A93.应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织，是()。A.招标人B.投标人C.招标监管部门D.监理机构【正确答案】B94.若10年内每年年初存款4000元，利率为6%，按复利计，第10年年末本利和为（）元。已知：(F/A,6%,10)=13.181;(F/P,6%,1)=1.060。A.40000B.42400C.45500D.55887【正确答案】D95.【真题】从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计算的利息总额的差值是()万元，已知：(F/P，6%，5)=1.338。A.0.25B.0.28C.0.35D.0.38【正确答案】D96.【真题】根据我国合同法，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁.A.调解书B.起诉书C.仲裁协议D.和解结论书【正确答案】C97.按现行中华人民共和国公司法的规定，企业分配当年税后利润时，应当按本年净利润，以10%的比例提取（）。A.资本公积金B.任意盈余公积金C.法定盈余公积金D.股息红利【正确答案】C98.【真题】下列关于增值税的说法中，正确的是（）。A.增值税在零售环节实行价内税B.应纳增值税额等于销售额乘以适用税率C.增值税的基本税率为13%D.企业购入固定资产所含增值税不得作为进项税额进行抵扣【正确答案】A99.【真题】在工程项目招投标中应禁止()。A.联合体各方单独参加资格预审B.属于同一集团的投标人按照该组织要求协同投标C.中标人按规定将中标项目的部分非主体工作分包他人D.招标人按规定直接确定评标专家【正确答案】B100.下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人B.招标人授意投标人撤换、修改投标文件C.投标人之间协商投标报价等投资文件的实质性内容D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出【正确答案】B二.多选题(共70题)1.【真题】根据现行规定，下列关于工程预付款的说法中，正确的有（）。A.工程预付款百分比应在合同中约定B.包工包料工程的预付款比例不得低于合同金额的10%C.工程开工后，已支付的预付款必须在工程竣工结算时一次性扣回D.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的1个月内或不迟于约定开工日期前的1个月内预付工程款E.工程预付款应在竣工决算时予以扣回【正确答案】AB2.采用工程量清单计价，建设工程施工发承包造价应由（）组成。A.间接费B.措施项目费C.其他项目费D.规费和税金E.分部分项工程费【正确答案】BCDE3.下列指标中，属于建设项目动态财务评价指标的有（）。A.利息备付率B.财务内部收益率C.资产负债率D.财务净现值E.偿债备付率【正确答案】BD4.下面关于经济采购批量的说法，正确的是()。A.指在保证生产需要的条件下总费用最低的合理订购量B.其费用包括采购费用和仓储保管费用C.订购量大，可以减少采购费用D.订购量大，会增加采购费用和仓储保管费用E.决定订购量时，应以采购费用为考虑的主要因素【正确答案】ABC5.风险分析包括以下主要步骤（）。A.采集数据B.完成不确定性模型C.对风险影响进行评价D.进行风险分类E.制定风险预测图【正确答案】ABC6.【真题】关于项目监理机构组织形式的说法，正确的有()。A.直线制监理组织形式具有机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点B.职能制监理组织形式的缺点是下级人员受多头领导C.直线制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织形式的优点D.矩阵制监理组织形式中职能部门有权对项目指挥部门发布指令E.矩阵制监理组织形式优点是容易进行项目的纵横协调【正确答案】ABC7.建筑工程一切险的被保险人可以包括（）。A.工程所有人B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.建设行政主管部门【正确答案】ABCD8.按照项目与企业原有资产的关系，建设项目分为（）。A.政府投资项目B.企业投资项目C.新建项目D.改建项目E.经营性项目【正确答案】CD9.建设项目可行性研究的具体阶段包括（）。A.机会研究B.初步可行性研究C.财务分析与经济分析D.最终可行性研究E.项目的评估和决策【正确答案】ABDE10.某建设项目，当i1=12%时，净现值为450万元;当i2=15%时，净现值为-200万元，平均资金成本率为13,2%，基准收益率为l0%，则该项目()。A.内部收益率在l215%之间B.净现值小于零C.可行D.净年值小于零E.净将来值小于零【正确答案】AC11.【真题】相比传统现浇方式,造成装配式混凝土建筑工程建造方式成本增加的因素有()。A.预制构配件的运输费用B.预制构配件的吊装费用C.钢筋和混凝土工程费用D.大型机械设备的租赁费用E.拼缝处理及相关材料费用【正确答案】ABDE12.网络图中的逻辑关系是指工作之间相互联系、相互制约的关系，它包括（）。A.结构关系B.工艺关系C.组织关系D.隶属关系E.前后关系【正确答案】BC13.按代号的不同，网络计划可以分为（）。A.双代号网络计划B.单代号网络计划C.标注时间网络计划D.时间坐标网络计划E.多目标网络计划【正确答案】AB14.【真题】下列费用中，属于机械台班单价组成部分的有（）。A.燃料动力费B.机械闲置费C.经常修理费D.安拆费和场外运输费E.大修理费【正确答案】ACDE15.已知某建设项目的计算期为n，基准收益率为i，内部收益率为FIRR，则下列关系正确的有（）。A.当FIRR=i时，NPV=0C.当FIRRi时，NPV0E.当NPV0时，投资回收期小于n【正确答案】ACE16.下列属于工程造价计价特点的有（）。A.单件性计价B.多次性计价C.按定额计价D.按工程进度计价E.按工程构成的分部组合计价【正确答案】ABE17.下列投资方案评价方法中，不能用于独立方案选择的有（）。A.投资回收期法B.内部收益率法C.差额法D.净现值法E.最小公倍数法【正确答案】ACDE18.【真题】企业发行债券筹资的缺点有（）。A.增加企业的资金成本B.提高企业负债比率C.增大企业筹资风险D.使原股东的控制权降低E.增加企业缴纳的所得税【正确答案】BC19.【真题】投标人投标环境调查的重点主要有（）。A.施工现场条件B.招标文件的内容C.工程现场附近的各种社会服务设施和条件D.相关的环保法律法规E.材料设备的供应条件【正确答案】ACE20.工期泛指完成一项任务所需要的时间，在网络计划中工期一般包括（）。A.计算工期B.要求工期C.合同工期D.计划工期E.虚拟工期【正确答案】ABD21.在组织投标人踏勘现场时，招标人应向投标人介绍()。A.施工现场的安全状况B.项目的气候条件C.项目的污水排放情况D.施工现场的地理位置E.项目的临时用地情况【正确答案】BCDE22.【真题】某工程项目的单代号网络计划如下图所示，其关键工作有（）。A.工作BB.工作CC.工作DD.工作FE.工作H【正确答案】ABE23.【真题】装配式建筑具有的特征有()A.管理信息化B.施工装配化C.生产工厂化D.企业集团化E.设计标准化网【正确答案】ABCE24.设备安装工程概算的编制方法有（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.实物法E.类似工程预决算法【正确答案】ABC25.工程造价的有效控制应遵循以下（）原则。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制C.被动控制D.令人满意E.技术与经济相结合【正确答案】ABDE26.【真题】运用财务对策进行风险处理的方法包括（）。A.购买保险B.风险降低C.风险承受D.风险分隔E.自我保险【正确答案】ACE27.建设工程设计责任保险按其保险标的的不同，可以分为（）。A.多项工程保险B.单项工程保险C.单项工程综合年度保险D.综合年度保险E.单位工程综合年度保险【正确答案】ABD28.下列属于定性预测方法的有（）。A.时间序列法B.回归分析法C.简单平均法D.专家调查法E.德尔菲法【正确答案】DE29.某建筑施工企业全年的营业收入全部为建造合同收入。该企业当年盈利，则其当年需缴纳的税种有。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ACDE30.在工程实践中，承包商可以提出的索赔事件有（）。A.业主指令工程加速B.物价上涨，未造成材料价格上涨的C.合同有缺陷D.设计变更E.业主未及时支付工程款【正确答案】ACDE31.【真题】下列建设工程项目目标制施中,属于计划实地中被动控制指的有()A.识别风险、为项目风险分析和风险管理提供依据B.对项目实施过程进行j跟踪、测试、检查,发现异常情况及时采取纠偏措施C.明确项目管理组织中过程控制人员的职责,发现情况及时采取措施进行处理D.加强信息收集、整理和研究,为预测工程未来发展状况提供可靠依据E.建立有效的信息反馈系统,及时反馈偏差情况并采取措施纠偏【正确答案】ACE32.某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的作图错误有()。A.节点编号有误B.存在循环回路C.存在多余的虚工作D.有多个起点节点E.有多个终点节点【正确答案】ACD33.建筑安装工程费用按照工程造价形成由（）组成。A.人工费B.分部分项工程费C.措施项目费D.规费E.税金【正确答案】BCDE34.【真题】某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为4天。在该网络计划执行过程中，工作M的实际进度比原计划延后了2天，其他工作正常。则此时工作M（）。A.不会使总工期延长B.不影响其后续工作的正常进行C.总时差不变，自由时差减少2天D.总时差和自由时差各减少2天E.自由时差不变，总时差减少2天【正确答案】ABD35.邀请招标与公开招标的不同点包括（）。A.公开的程度不同B.潜在投标人的范围不同C.评标标准不同D.报价合理程度不同E.发布招标信息的方式不同【正确答案】ABE36.【真题】风险分析是应用风险分析技术，采用定性、定量或两者相结合的方式处理不确定性的过程，其主要步骤有（）。A.采集数据B.建立风险目录摘要C.完成风险分类D.完成不确定性模型E.对风险影响进行评价【正确答案】ADE37.招标人自行办理工程项目招标时，招标人必须具有（）。A.编制招标文件的能力B.评标专家库C.组织评标的能力D.上级主管部门的审批文件E.项目法人资格【正确答案】ACE38.国民经济评价与财务评价的区别在于（）。A.两种评价的角度不同B.两种评价的主要参数不同C.两者的适用范围不同D.两者采用的价格不同E.效益和费用的含义和划分范围不同【正确答案】ABDE39.【真题】下列监理工作中,属于建设工程监理规划内容的有()。A.明确项目监理机构的工作目标B.制定隐蔽工程验收标准C.制定完善的监理工作制度D.编写各专业监理工作计划E.明确开展监理工作的程序、方法和措施【正确答案】AC40.咨询设计服务者风险中，属于来自业主的风险的有（）。A.盲目干预B.咨询服务合同欠公平C.投资估算和设计概算不准D.可行性研究缺乏严肃性E.项目资金不足【正确答案】ABDE41.下述关于内部收益率的说法中，正确的是（）。A.内部收益率是使方案净现值等于零时的折现率B.内部收益率大于等于基准收益率时，方案可行C.内部收益率小于等于基准收益率时，方案可行D.插值法求得的内部收益率大于方案真实的内部收益率E.插值法求得的内部收益率小于方案真实的内部收益率【正确答案】ABD42.关于建设工程合同订立的说法，正确的有()。A.发包人在订立建设工程合同时应有合法的经营资格B.承包人无需对发包人进行资格审查C.除总承包合同约定的分包情形外，未经建设单位认可的分包合同无效D.工程施工合同可采用口头形式E.工程施工合同应当采用书面形式【正确答案】ACE43.民用建筑项目经济评价中，非盈利项目较为适宜采用的主要评价方法有（）。A.经济净现值B.环境效果分析C.财务效果分析D.成本效用分析E.费用效益分析【正确答案】DE44.分部分项工程量清单的要件有()。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.工程量计算规则【正确答案】ABCD45.下列各项索赔中，属于按索赔目的分类的有()。A.合同终止索赔B.工期索赔C.费用索赔D.工程变更索赔E.明示索赔【正确答案】BC46.【真题】已知某单代号网络计划中工作C的持续时间为5天，其最早开始和最迟开始时间分别为第6天和第11天，工作C有两项紧后工作D和E，其最早开始时间分别为第15天和第18天，关于工作C的时间参数.正确的有（）。A.总时差为1天B.总时差为5天C.自由时差为1天D.自由时差为7天E.与紧后工作D和E的时间间隔分别为4天和7天【正确答案】BE47.按照项目的投资管理形式，建设项目分为（）。A.政府投资项目B.企业投资项目C.新建项目D.改建项目E.经营性项目【正确答案】AB48.工程造价的有效控制应遵循的原则包括()。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制C.令人满意D.被动控制E.技术与经济相结合【正确答案】ABCE49.下列有关风险规避的说法中，正确的有（）。A.拒绝承担风险是风险规避的一种手段B.放弃已经承担的风险以避免更大的损失是风险规避的一种手段C.工程保险是风险规避的有效手段D.规避风险是最有效的风险管理的手段E.规避风险固然能避免损失，但同时也失去了获利的机会【正确答案】ABE50.【真题】根据价值工程的定义，价值工程具有的特征有（）。A.价值工程的目的是提高产品或服务的价值B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的对象是产品的功能D.价值工程是依靠集体智慧的有组织的活动E.价值工程的重点是成本分析【正确答案】ABD51.项目监理机构的组织结构设计包括（）。A.合理确定管理层次与管理跨度B.选派监理人员C.划分项目监理机构部门D.制订岗位职责及考核标准E.确定建设工程监理依据【正确答案】ABCD52.以下固定资产折旧方法，前期计提折旧额多，而后期计提折旧额少的有（）。A.工作量法B.平均年限法C.双倍余额递减法D.年数总和法E.使用年限法【正确答案】CD53.建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需全部费用的文件，它是由（）汇总编制而成的。A.各个单项工程综合概算B.工程建设其他费用概算C.预备费用概算D.各个单位工程综合概算E.各个设备及安装单位工程概算【正确答案】ABC54.企业的期间费用包括（）。A.制造费用B.材料费用C.管理费用D.营业费用E.财务费用【正确答案】CDE55.下列属于价值工程特征的包括()。A.价值工程的目的是提高产品或服务的价值B.以最低的全寿命周期费用实现最低的功能C.消除不必要的功能和补充必要的功能，使用户和企业都能得到理想的经济效益D.价值工程的核心是功能分析E.价值工程是一种依靠集体智慧进行的有组织的活动【正确答案】ACDE56.监理单位受业主委托对建设工程实施监理时，应遵守的基本原则包括（）。A.权责一致的原则B.综合效益的原则C.强制原则D.总监理工程师负责制的原则E.严格监理、热情服务的原则【正确答案】ABDE57.按决策问题的风险特性不同，决策可以分为()。A.风险型决策B.确定型决策C.非确定型决策D.战略决策E.中期决策【正确答案】ABC58.【真题】直接工程费是指在施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括（）。A.人工费B.材料费C.环境保护费D.机械使用费E.文明施工费【正确答案】ABD59.业主或投资商通常遇到的风险主要有（）。A.经济风险B.人为风险C.自然风险D.责任风险E.决策错误风险【正确答案】ABC60.某建筑施工企业全年的营业收入分为工程价款收入和建筑材料销售收入两部分。该企业当年亏损，则当年需实际缴纳的税种有()。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ABDE61.【真题】工程合同谈判人员一般应由()的专业人员组成。A.建筑法律法规B.工程技术C.企业管理D.行政管理E.建筑经济【正确答案】ABE62.【真题】下列工程项目中，必须进行招标的有（）。A.新能源项目B.抢险救灾工程C.采用专用技术作为施工主要技术的项目D.国家特许的融资项目E.商品住宅【正确答案】ADE63.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，除合同另有约定外，工程进度款支付应包含的内容有（）。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应增加的质量保证金【正确答案】BCD64.应列入企业制造费用的有（）。A.办公费B.生产工人工资C.管理费用D.劳动保护费E.折旧【正确答案】ADE65.在在监理管理信息系统中，下列不属于质量控制子系统的有()A.文明施工、环保相关资料B.施工质量控制相关文件C.公文的登录、查询与统计D.设计质量控制相关文件E.工程事故的处理资料【正确答案】ACE66.下列施工索赔事项中，费用索赔和工期索赔能同时成立的有()。A.由于业主提供的数据有误，导致承包商错误施工B.由于公众性突发医疗事件，导致工期延误和窝工C.承包商遇到了图纸上未说明的地下构筑物或文物等障碍，导致费用增加和工期延误D.由于物价上涨，引起工程成本的增加E.由于工程师错误指令，导致工程延误【正确答案】ABCE67.按建设监理控制目标的不同，建设监理信息可划分为（）。A.投资控制信息B.质量控制信息C.进度控制信息D.经济信息和资源信息E.安全生产控制信息和合同管理信息【正确答案】AB