一级建造师法规知识考试试题强化卷及答案68

一级建造师法规知识考试试题强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.甲、乙、丙、丁、戊等单位参与某省卫生厅办公楼新建项目的投标，甲、乙是存在控股关系的两个公司，丙因自身原因，不再具备招标文件规定的资格条件，甲、丁相互串通投标，在招标文件要求提交投标文件的时间截止前，经招标人同意，戊修改了投标文件，以下投标有效的是()。A.甲B.乙C.丙D.戊【正确答案】D2.对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是()。A.不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动B.不得安排女职工从事高处、低温劳动C.应当对未成年工定期进行健康检查D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动【正确答案】B3.工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件，承包人在共同检查前通知监理人检查。监理人在检查中发现该工程施工质量不合格，则因此产生的修复和重新检查费用由()承担。A.承包人B.业主C.监理人D.承包人和监理人共同【正确答案】A4.下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是()A.制定施工现场的消防安全制度B.向有关部门报审消防设计图纸C.对施工人员进行消防宣传教育D.定期检修施工现场的消防器材【正确答案】B5.在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是()。A.施工企业B.项目经理C.建设单位D.项目经理部【正确答案】A6.?下列属于违反建筑节能管理规定应承担法律责任的行为是（）A.设计单位施工单位未按照民用建筑节能标准的B.设计单位因按照建筑节能强制性标准进行设计调高了设计概算C.施工单位承担了对未按照节能设计进行施工进行了改正D.监理单位发现设计节能标准偏低，建议建设单位进行修改?【正确答案】A7.【真题】行政责任的承担方式包括行政处罚和()。A.行政复议B.行政处分C.行政赔偿D.行政许可【正确答案】B8.甲乙双方签订总价为100万元的设计合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为（）万元。A.10B.30C.50D.20【正确答案】D9.某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是()。A.按照原无效合同约定B.参照原无效合同约定C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式D.不予结算【正确答案】B10.安全生产许可证条例规定，安全生产许可证的有效期为()年。A.2年B.3年C.5年D.因企业类型不同而不同【正确答案】B11.?建设单位在申请施工许可证时，需落实的资金最低不得少于（）万元。A.900?B.600?C.1500D.3000【正确答案】C12.甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2014年1月8日提交了工程竣工验收报告，2014年1月12日工程验收合格并于3d后交付甲方使用，但甲建设单位直到2014年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从()计算。A.2014年1月8日B.2014年1月15日C.2014年1月31日D.2014年2月10日【正确答案】C13.建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保险人。A.书面B.口头C.通知D.布告形式张贴于施工现场【正确答案】D14.张某继承了一套商铺，在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某，并由李某使用。张某在办理了产权登记后，又以380万元的价格将这套商铺卖给王某，并办理了过户手续。对此，下列选项中正确的说法是()。A.张某与李某间的买卖合同无效B.张某与王某间的买卖合同无效C.这两个买卖合同均有效D.张某办理产权登记前不享有所有权【正确答案】C15.建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原则建立诚信奖惩机制，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要()。A.进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法B.予以行政处罚、经济制裁C.坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失D.采用行政、经济、法律和社会舆论等综合治理措施公布、曝光【正确答案】C16.建筑工程开工时，施工单位应当按照国家有关规定向建设单位所在地的县级以上人民政府申请领取施工许可证。该表述中存在的错误有()处。A.3B.4C.5D.6【正确答案】B17.甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。A.对该诉讼请求予以支持B.对该诉讼请求不予支持C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【正确答案】C18.建筑工程一切险的()是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。A.投保人B.被保险人C.保险人D.受益人【正确答案】B19.专利是对于()所享有的制造、使用和销售的专有权。A.技术秘密B.商业秘密C.发明创造D.公开的发明创造【正确答案】C20.某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由()承担。A.施工单位B.建设单位C.产权单位D.档案管理部门【正确答案】B21.在工程建设标准中，不属于强制性标准用词的是()。A.不得B.不应C.必须D.不宜【正确答案】D22.?下列关于招标代理的叙述错误的是（）A.建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构B.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构C.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜D.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜?【正确答案】A23.按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是()。A.全部使用政府投资的建设项目，按合同价款5%左右预留B.部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右预留C.社会投资项目一律按工程价款结算总额5%左右预留D.社会投资项目一律按合同价款10%左右预留【正确答案】B24.下列不属于建设工程安全生产基本方针的是()。A.安全第一B.预防为主C.防治结合D.综合治理【正确答案】C25.【真题】某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。A.职工本人B.工商治疗机构C.用人单位D.社会保险行政部门【正确答案】C26.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。A.3B.6C.9D.12【正确答案】D27.三项岗位人员持证上岗最低比例为()。A.75%B.85%C.95%D.100%【正确答案】D28.注册建造师有权()。A.超出聘用单位业务范围从事执业活动B.在两个或两个以上单位受聘或执业C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D.对本人执业活动进行解释和辩解【正确答案】D29.评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是()。A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标【正确答案】A30.当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。A.申请人所在地的中级人民法院B.被执行人所在地的基层人民法院C.被执行财产所在地的中级人民法院D.仲裁机构所在地的中级人民法院【正确答案】C31.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，有()情形的，可以邀请招标。A.属于利用扶贫资金实行以工代赈的B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的C.采用公开招标方式的费用过大的D.涉及国家安全、国家秘密的【正确答案】B32.某工程施工合同总包人将主体工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，()。A.可以撤销合同B.有权随时解除合同C.该合同不具备解除条件D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭【正确答案】D33.根据建设工程安全生产管理条例，生产经营单位的主要负责人因不履行安全生产管理职责，造成重大伤亡事故受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起()年内不得担任任何。施工单位的项目负责人。A.1B.3C.5D.7【正确答案】C34.下列关于二审法院处理不服第一审判决、裁定的上诉案件的表述中，不正确的是()。A.对不服一审裁定的上诉案件，一律使用裁定B.二审法院审理上诉案件，不能进行调解C.二审法院判决宣告前，上诉人申请撤诉的，是否准许，由二审法院裁定D.二审法院的判决、裁定，是终审的判决裁定【正确答案】B35.根据招标投标法及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是()。A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明D.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明【正确答案】A36.某工程总承包合同工程总价款4000万元。经建设单位同意，总承包单位将部分专业工程分包，经结算，总承包单位支付人工、材料、设备费用等共计2500万元，支付给分包单位工程价款1000万元。根据营业税暂行条例的规定，总承包单位应纳税营业额是()万元。A.4000B.3000C.2500D.1500【正确答案】B37.【真题】根据建设工程质量管理条例，工程质量必须实行()监督管理。A.企业B.政府C.社会D.行业【正确答案】B38.【真题】根据公司法，公司法人成立日期是()之日。A.公司营业执照签发B.申请公司设立C.工商管理机关批准D.组织机构代码证签发【正确答案】C39.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D.同期同类贷款利率【正确答案】D40.经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以共同向()基层人民法院申请司法确认调解协议。A.被告住所地B.原告住所地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【正确答案】D41.按照注册建造师管理规定，下列情形中不予注册的情形是()。A.申请人年近花甲，已达59岁高龄B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故【正确答案】B42.甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套机电设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是()。A.租赁合同对丁公司继续有效B.乙转让该设备所有权需经甲同意C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权D.丁无义务保证甲继续使用该设备【正确答案】A43.【真题】乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是()。A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议座位结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约【正确答案】A44.联合体中标的，联合体各方应()与招标人签订合同。A.分别B.共同C.共同推选代表D.资质等级高的单位【正确答案】B45.民事诉讼的基本特征不包括()。A.自愿性B.公权性C.强制性D.程序性【正确答案】A46.保险合同订立的双方当事人是()。A.保险人与投保人B.投保人与受益人C.保险人与被保险人D.保险人与受益人【正确答案】A47.施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是()。A.相邻权B.地役权C.土地租赁权D.建设用地使用权【正确答案】B48.按照2013版建设工程施工合同文本通用条款规定，工程具备隐蔽条件后，施工单位进行自检，并在共同检查前()以书面形式通知监理人验收。A.12小时B.36小时C.24小时D.48小时【正确答案】D49.根据建筑起重机械安全监督管理规定，租用的建筑起重机械在施工现场安装完毕后，由()组织验收。A.出租单位B.监理单位C.使用单位D.安装单位【正确答案】C50.梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是()。A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持C.借款合同可以是无偿合同D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持【正确答案】B51.某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是()A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同【正确答案】B52.在一般情况下，生产安全事故现场有关人员应当先向()报告事故。A.安全生产监督管理部门B.本级人民政府建设行政主管部门C.本单位负责人D.负有安全生产监督管理职责的有关部门【正确答案】C53.关于分包工程的范围，下列说法中正确的是()A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程分包给他人B.建筑工程总承包单位可以将部分工程分包给其他具有相应资质的分包单位完成C.承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工不必由总承包单位自行完成【正确答案】B54.【真题】施工企业的施工现场消防安全责任人是()。A.施工企业负责人B.专职安全员C.专职消防安全员D.项目负责人【正确答案】D55.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险的期限是()A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止【正确答案】B56.甲和乙签订了材料运输合同，由乙和丙以汽车运输方式联运，甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。事故处理后，丙将其余材料送至指定地点。对此，下列说法中正确的是()。A.丙应对此承担全部责任B.甲应要求乙退还运费C.乙和丙对此承担连带责任D.甲直接要求丙赔偿损失【正确答案】C57.甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是()。A.甲有任意解除合同权B.乙应与丙协商后方可变更运输C.乙有任意变更运输权D.乙应支付丙由于变更增加的运费【正确答案】B58.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.全国人大常委会B.最高法院C.国务院D.全国人民代表大会【正确答案】A59.某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()A.3月20日B.3月30日C.4月25日D.4月30日【正确答案】C60.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2015年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2016年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）A.2015年10月10日?B.2015年10月20日?C.2015年12月1日?D.2016年5月1日【正确答案】C61.【真题】甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()。A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙的损失【正确答案】A62.投标人串通投标的，中标无效，对投标人及其负责人分别处以罚款，情节严重的，依法()。A.追究刑事责任B.没收非法所得C.取消12年内参加投标的资格，直至吊销营业执照D.赔偿他人损失【正确答案】C63.【真题】根据合同法，关于定作人权利和义务的说法，正确的是()。A.定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿B.没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付C.报酬约定不清的，定作人有权拒付D.因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任【正确答案】A64.关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()A.申请人对于前者不需要提供担保，而对于后者应当提供担保B.申请人对于前者应当提供担保，对于后者根据法院要求提供担保C.申请人对于前者应当提供担保，对于后者不需要提供担保D.申请人对于前者根据法院要求提供担保，对于后者应当提供担保【正确答案】D65.【真题】某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该()作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【正确答案】B66.【真题】关于建设工程质量保修的说法,错误的是（）。A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日【正确答案】C67.关于劳动争议及其解决，说法正确的是（）A.劳动者工资争议适用劳动仲裁?B.劳动争议当事人必须签订仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁?C.劳动者对劳动仲裁裁决不服的，不得起诉?D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【正确答案】A68.根据我国物权法的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）A.所有权B.使用权C.收益权D.占有权【正确答案】A69.甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间甲公司兼并乙公司，关于甲、乙公司签订的采购合同的效力，下列说法正确的是()A.在更换当事人名称后，继续有效B.自始至终都为无效合同C.合同的权利义务终止D.变为可撤销合同【正确答案】C70.【真题】某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是()A.李某B.施工企业C.李某所属施工企业项目经理部D.施工企业法定代表人【正确答案】B71.建设工程安全监督机构是()。A.行政机关B.事业单位C.国有企业D.人民团体【正确答案】B72.甲向乙借款20万元，借期1年，月利率3%。到了还款期限，甲归还乙21.2万元，利息按照央行同类贷款利率记取（月利率0.5%），比约定利息减少了60万元。乙就此事向法院起诉。法院予以保护的利息最高金额为()。A.1.2万元B.4.0万元C.4.8万元D.7.2万元【正确答案】C73.按照劳动合同法的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是()。A.被派遣劳动者应与用人单位签订劳动合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费【正确答案】C74.某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭，双方为此发生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等6000余元，为此()应当就上述费用向张某承担赔偿责任。A.李某B.工商局C.李某和工商局共同D.李某和工商局任意选择其一【正确答案】A75.建设用地使用权人对依法取得使用权的土地享有的权利不含()。A.占有权B.所有权C.收益权D.使用权【正确答案】B76.【真题】生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订一次。A.1B.2C.4D.3【正确答案】D77.以下规范性法律文件中，不属于我国民商法律体系的是()。A.合同法B.公司法C.城乡规划法D.侵权责任法【正确答案】C78.甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万元。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当()。A.要求乙双倍返还定金300万元B.要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元C.要求乙双倍返还定金240万元D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元【正确答案】B79.以市场为主导，以守法、守信(主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用)、守德(主要指道德、伦理信用)、综合实力(主要包括经营、资本、管理、技术等)为基础进行综合评价的是()。A.政府对市场主体的守法诚信评价B.社会中介信用机构的综合信用评价C.行业协会的综合信用评价D.行业协会协助政府部门的综合信用评价【正确答案】B80.甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一分要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。A.要约邀请B.新要约C.承诺D.承诺意向【正确答案】B81.某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即抵押权人的优先受偿权；消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是()。A.B.C.D.【正确答案】C82.某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任B.供应商应向施工单位承担违约责任C.供应商应向贸易公司承担违约责任D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任【正确答案】C83.关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是()。A.赔偿损失具有补偿性B.赔偿损失具有一定的任意性C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【正确答案】D84.【真题】关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正；对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的.，该施工许可证自行废止，并由发证机关对责任单位处以罚款D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款【正确答案】A85.根据招标投标相关法律的规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时()A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金【正确答案】B86.某建筑施工单位有50名从业人员。根据安全生产法，该单位应当()A.配备兼职安全生产管理人员B.配备专职安全生产管理人员C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员【正确答案】D87.【真题】建筑施工企业的管理人员和作业人员每()应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A.半年B.二年C.一年D.三年【正确答案】C88.【真题】关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是（）。A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任D.承包人的保修责任可以免除【正确答案】C89.?招标人采用邀请招标方式的，应当向（）以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.2个?B.3个?C.4个D.5个【正确答案】B90.当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为（）A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失B.合同中约定的额度C.违反合同一方违反合同时预见到的损失D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益【正确答案】A91.【真题】某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以()作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【正确答案】B92.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前()个月内按照规定办理续展手续。A.3B.6C.9D.12【正确答案】D93.甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()A.甲公司可以向人民法院申请强制执行B.人民法院应当根据调解书进行判决C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解【正确答案】A94.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下【正确答案】B95.【真题】下列保险中，属于强制性保修的是（）.A.意外伤害保险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险【正确答案】D96.【真题】招标投标违法行为的行政处罚决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C.依照当事人申请可停止公告D.公告部门可自行决定是否停止公告【正确答案】A97.【真题】下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.抵押权B.使用权C.收益权D.地役权【正确答案】A98.【真题】建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。A.勘察、设计单位B.监理单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【正确答案】A99.某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()A.丁级B.丙级C.乙级D.甲级【正确答案】D100.2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则的有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是（）。A.2001年5月5日至2002年5月5日B.2001年5月5日至2002年5月25日C.2001年5月5日至2003年5月5日D.2001年5月5E1至2003年5月25日【正确答案】A二.多选题(共70题)1.建设工程代理行为大多属于民事法律行为的委托代理，其授权委托书应当载明()并由委托人签名或者盖章。A.代理人的姓名或名称B.代理事项C.代理权限D.代理人的学历或职位E.代理期间【正确答案】ABCE2.我国民事诉讼法规定的特别程序的案件是()。A.宣告失踪或者宣告死亡案件B.确认调解协议案件C.实现担保物权案件D.不动产所有权确认案件E.选民资格案件【正确答案】ABCE3.下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是()。A.冻结存款B.扣押财物C.查封设施D.限制人身自由E.限制出境【正确答案】BC4.【真题】关于电子招标投标的说法。正确的有()。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力C.投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标投标平台不得拒收D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件【正确答案】ABD5.【真题】关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有()。A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【正确答案】ACE6.下列工程施工中所使用的材料，必须实施见证取样和送检的是()。A.所有商品混凝土试块B.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料C.拌制砌筑砂浆的水泥D.抹灰的配料水泥E.承重结构的钢筋及连接接头试件【正确答案】BCE7.【真题】设计单位的安全责任包括（）。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查D.依法对施工安全事故隐患进行处理E.对设计成果承担责任【正确答案】ABE8.【真题】根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。A.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地【正确答案】ABDE9.某项目负责人带班生产时，因其他事务需离开施工现场，在离开之前应做的工作包括()A.向工程项目的建设单位请假B.向工程项目的监理单位请假C.向企业总工程师请假D.委托监理工程师负责其外出时的日常工作E.委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作【正确答案】AE10.行政机关及其工作人员在行使行政职权时有()情形的，受害人有取得赔偿的权利。A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的B.因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的D.违法使用警械造成公民身体伤害或者死亡的E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的【正确答案】ACDE11.根据我国劳动法的有关规定，对女职工的特殊保护规定主要包括()。A.不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第二级体力劳动强度的劳动B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动C.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动D.女职工生育享受不少于90d的产假E.禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动【正确答案】BCD12.民事纠纷中，当事人达成调解协议，人民法院可以不制作调解书的是()。A.调解和好的离婚案件B.能够即时履行的案件C.调解维持赡养关系的案件D.标的额较小的案件E.调解继续履行的案件【正确答案】AB13.【真题】根据建筑法，关于建筑工程分包的说法，正确的有（）A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程C.建设单位指定的分包单位，总承包单位必须采用D.严禁个人承揽分包工程业务E.劳务作业分包可不经建设单位认可【正确答案】ADE14.【真题】关于工程质量检测的说法，正确的有()。A.检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构C.检测机构不得与建设单位有隶属关系D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责【正确答案】ADE15.【真题】关于地役权,下列表述正确的是（）。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记,不得对抗善意第三人【正确答案】ABDE16.?下列工程可以在开工前不申请施工许可证的有（）。A.建设资金已经落实的投资28万元的工程B.涉及国家秘密不适宜公开招标的工程C.工期不足一年的工程D.设计图纸已经经过审批的军用房屋工程E.施工企业自用的办公楼工程?【正确答案】AD17.依据劳动法的规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，一般可以通过下列()方式解决。A.申请调解B.双方协商C.投诉上访D.申请仲裁E.提起诉讼【正确答案】ABDE18.建设工程施工合同履行过程中，发包人可以解除施工合同的情形有（）A.工程所在地发生泥石流造成承包人停工一个月?B.工程竣工验收不合格，经催告后承包人拒绝进行返修?C.承包人未经发包人同意擅自更换了施工现场技术负责人?D.承包人发现投标报价存在重大漏项后明确表示无力履行合同?E.承包人未能按期完工且在发包人催告的合理期限内仍未及时交工【正确答案】BDE19.下列关于商标权的说法中，正确的有()。A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面B.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权C.注册商标每次续展注册的有效期为10年D.注册商标不能转让E.注册商标的有效期自提出申请之日起计算【正确答案】AC20.建筑法规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的()。A.吊销营业执照B.降低资质等级C.责令停止施工D.可以处以罚款E.责令停业整顿【正确答案】CD21.【真题】下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。A.社会保险B.试用期C.保守商业秘密D.补充保险E.休息休假【正确答案】BCD22.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的有（)A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期l可D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【正确答案】BC23.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成D.分包单位将其承包的工程再分包E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【正确答案】ACDE24.根据建筑业企业资质管理规定规定，关于企业资质证书的申请与延续，说法正确的有()。A.资质证书有效期为3年B.资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定D.资质许可机关逾期未做出决定的，视为准予延续E.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质【正确答案】BCDE25.环境噪声污染防治法规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，（）环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。A.报装B.维修C.调试D.拆除E.闲置【正确答案】DE26.根据我国合同法的规定，不可抗力主要表现为()。A.订立合同时不能预见B.对其发生和后果不可避免并不能克服C.对其发生的后果可采取措施避免D.对其规律不可抗拒E.对其产生的后果不能承受【正确答案】AB27.甲施工企业的项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法中正确的是()。A.该买卖行为有效B.乙有撤销权C.丙有催告权D.构成表见代理E.甲有追认权【正确答案】CE28.【真题】甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B.丙的保证方式为连带责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【正确答案】BDE29.在项目的招投标过程中（）。A.招标公告是要约?B.中标通知书是承诺C.招标公告是要约邀请?D.投标文件是要约邀请E.投标文件是要约?【正确答案】BCE30.根据担保法的有关规定，禁止抵押的有()A.土地所有权B.宅基地使用权C.荒山承包经营权D.学校图书馆E.被扣押的汽车【正确答案】ABDE31.下列法律中，属于社会法的有()。A.残疾人保障法B.劳动法C.职业病防治法D.矿山安全法E.环境影响评价法【正确答案】ABCD32.我国建筑施工企业的资质序列包括()。A.工程总承包B.专业分包C.专业承包D.施工总承包E.劳务分包【正确答案】CDE33.关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有()。A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位【正确答案】ADE34.关于项目负责人带班生产的说法，正确的有()。A.在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作B.应加强对重点部位，关键环节的控制C.要认真做好带班生产记录并签字存档备查D.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%E.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假【正确答案】BCE35.以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中()情况工期可相应地顺延。A.分包商工期拖延B.设计变更和工程量增加C.发包方未按合同约定提供图纸D.不可抗力E.承包方因质量不合格返工【正确答案】BCD36.资质许可机关应当建立、健全建筑业企业信用档案管理制度，建筑业企业信用档案应当包括的内容有()A.企业基本情况B.工程质量和安全情况C.合同履约情况D.社会投诉情况E.职工技能抽查情况【正确答案】ABCD37.根据建设工程安全生产管理条例，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当()A.编制拆装方案B.制定安全施工措施C.由专业技术人员现场监督D.由项目经理监督检验E.明确安装、拆卸单位的安全生产责任【正确答案】ABC38.下列合同中，债权人不得将合同的权利全部或部分转让给第三人的有()。A.当事人因信任订立的委托代理合同B.建筑材料供应合同C.合同中约定禁止债权人