二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库模拟训练含答案（33）

二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库模拟训练含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.【真题】某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故.造成2人死亡，根据建设工程安全生产管理条例，此次事故应由（）上报有关主管部门。A.幕墙分包企业B.施工总承包企业C.监理单位D.建设单位【正确答案】B2.某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是（）。A.建设用地使用权B.地役权C.相邻权D.宅基地使用权【正确答案】B3.工伤保险条例规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，通常所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A.10日B.20日C.30日D.60日【正确答案】C4.甲将自家的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，抵押合计18万元。其中，乙的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入15万元，则（）。A.按照乙、丙、丁平均分配这笔收入B.按照乙无权分配，丙和丁平均分配这笔收入C.按照乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序分配这笔收入D.按照乙无权分配，丙和丁按照债权比例分配这笔收入【正确答案】D5.关于政府对市场主体的守法诚信评价，下列表述错误的是()。A.根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价B.对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录C.以建筑市场有关的法律责任为主要依据，对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重D.市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价【正确答案】D6.关于证据，以下说法正确的是()。A.证据应当在法庭上出示B.书证只能提交原件C.16岁以下的未成年人不得作为证人D.当事人之间应在庭审中相互明示其持有的证据【正确答案】A7.标准、规范、规程习惯上统称为标准，但内涵有所区别。下列说法正确的是()。A.当针对工程规划、设计等通用的技术事项作出规定时，一般采用标准B.当针对工程勘察、施工等通用的技术事项作出规定时，一般采用规程C.当针对操作、工艺、管理等专用技术要求时，一般采用规范D.当针对产品、方法、符号、概念等基础标准时，一般采用标准【正确答案】D8.下列法律部门中，劳动合同法属于()。A.经济法B.社会法C.行政法D.民法商法【正确答案】B9.甲乙发生合同纠纷，甲向丙法院提起诉讼。乙认为丙法院不具有管辖权而提出管辖权异议。针对此案，下列表述错误的是()。A.乙对该案件的地域管辖和级别管辖均可提出异议B.乙应当在开庭审理时提出管辖异议C.丙对乙提出的异议应当审查。异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的法院D.丙应当在受理异议之日起15日内作出裁定【正确答案】B10.【真题】下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定将定的专利.品牌.原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【正确答案】C11.根据民法典，下列财产作为担保物时必须进行登记的有（）。A.生产设备、原材料、半成品B.建设用地使用权C.汽车D.公立幼儿园的教育设施【正确答案】B12.根据有关规定，下列关于工程保修金使用的说法，正确的是（）。A.凡是缺陷责任期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金B.凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金C.凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金D.凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金【正确答案】A13.甲、乙双方在合同中约定赔偿损失为5万元，甲方因违约给乙方造成直接损失2万元，间接损失1.5万元，那么，甲方应向乙方支付的赔偿金为()。A.2万元B.3.5万元C.5万元D.8.5万元【正确答案】C14.下列关于劳动争议解决的说法，正确的是（）。A.经调解达成的劳动争议调解协议具有强制执行效力B.劳动者对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼C.根据“一裁终局原则”，劳动者对仲裁裁决不服的，不能向人民法院提起诉讼D.提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请【正确答案】B15.城市道桥、铁路（包括轻轨）、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染。建设单位应依法规定防治措施的时间是()。A.立项准备时B.建设前期C.建成后D.投入使用后【正确答案】B16.【真题】货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。A.留置货物B.要求赔偿C.解除合同D.拒绝运输【正确答案】D17.李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，2010年2月5日向国家专利局提出了专利申请，4月5日国家专利局将其专利公告，2011年3月15日授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。A.2030年2月5日B.2020年2月5日C.2030年3月15日D.2020年3月15日【正确答案】A18.【真题】多名劳务作业人员与劳务分包企业发生劳动争议时，劳动仲裁委员会对案件所实行的体制是()。A.一案一庭制B.多案一庭制C.一案多庭制D.多案多庭制【正确答案】A19.某工程进行公开招标，在投标截止时，招标人发现投标人少于三个，此情况下()。A.应正常开标B.应重新招标C.可以进行议标D.可改为邀请招标【正确答案】B20.根据我国担保法的规定，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人的财产向债权人提供担保的方式是（）。A.保证B.留置C.定金D.质押【正确答案】D21.招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，可以处()万元罚款。A.1万元以上5万元以下B.1万元以上10万元以下C.3万元以上5万元以下D.5万元以上10万元以下【正确答案】A22.建设单位向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门办理工程竣工验收备案，应当提交的文件中不包括()。A.工程竣工验收报告B.法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件C.工程质量监督机构提出的工程质量监督报告D.施工单位签署的工程质量保修书【正确答案】C23.某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。A.10B.20C.30D.50【正确答案】C24.某办公楼设计合同经双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为()。A.变更的效力仅及于变更的部分B.未变更部分效力不确定C.已履行部分应恢复原状D.当事人丧失赔损请求权【正确答案】A25.张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（）。A.提起反诉B.提出和解C.提出管辖权异议D.部分变更诉讼请求【正确答案】C26.【真题】关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。A.建设单位可根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求B.建设单位有权压缩合同约定的工期C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料【正确答案】D27.【真题】根据合同法，以下情形属于无效合同的是（）。A.当事人无履约能力B.当事人对合同有重大误解C.违反法律法规的强制性规定D.违反法定的形式【正确答案】C28.关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（）。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底D.施工作业人员向施工单位负责人交底【正确答案】A29.生产安全事故等级划分中考虑的第一要素是事故造成的()。A.直接经济损失B.人员伤亡数量C.间接经济损失D.社会影响成度【正确答案】B30.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。A.10B.15C.20D.30【正确答案】C31.甲、乙两建筑公司于2016年3月10日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50。2017年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是（）A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利B.因约定各自承担50，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任C.建设单位有权要求乙建筑公司对80万元索赔额承担责任D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任【正确答案】C32.根据劳动法的规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的（）的劳动和其他禁止从事的劳动。A.夜班B.第4级体力劳动强度C.冷水低温作业D.第3级体力劳动强度【正确答案】B33.【真题】关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括普通程序和特殊程序B.必须以书面形式起诉C.原告必须与案件有直接利害关系D.提交起诉状的同事提交全部证据【正确答案】C34.下列不可能是合同无效法律后果的是（）。A.返还财产B.折价补偿C.赔偿损失D.支付违约金【正确答案】D35.某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求，（）A.应予支持B.不予支持C.如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持D.如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持【正确答案】A36.违反有关危险废弃物污染环境防治的规定，不按规定缴纳危险废物排污费的，处危险废物排污费金额（）罚款。A.23倍B.25倍C.1倍以上2倍以下D.1倍以上3倍以下【正确答案】D37.某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为()。A.恶意投标罪B.重大责任事故罪C.串通投标罪D.玩忽职守罪【正确答案】C38.建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，（）负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察、设计单位【正确答案】C39.按照劳动合同法的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位的规章制度的C.在本单位患职业病或并被确认丧失部分劳动能力的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的【正确答案】D40.【真题】根据民事诉讼法，下列证据中，属于书证的是（）。A.录音录像材料B.建筑材料样品C.工程质量鉴定报告D.施工合同【正确答案】D41.债权人转让权利的应当()。A.通知债务人B.经债务人同意C.使债务人的抗辩只能针对债权人D.只转让主权利，不转让从权利【正确答案】A42.关于劳动试用期的表述中，错误的是（）A.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期B.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月C.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月D.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过3个月【正确答案】D43.【真题】经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知，关于甲行为的说法正确的是()A.属于在投标有效期内撤回投标文件B.属于放弃中标C.甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金【正确答案】A44.对（）有转包.违法分包.挂靠.转让出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程等违法行为的施工单位，资质审批机关降低其资质等级。A.3个月内发生1次B.6个月发生1次C.2年内发生2次D.2年内发生3次【正确答案】D45.关于标底，下列说法正确的是（）A.一个招标项目可以有多个标底，且标底必须保密B.招标人必须编制标底C.招标人可以规定最高和最低投标价格D.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件【正确答案】D46.关于工程勘察，下面的说法错误的是（）。A.工程勘察是工程建设的先行官B.工程勘察成果是建设工程项目设计的依据C.工程勘察成果是编制投标文件的依据D.工程勘察成果是保证施工安全的重要前提条件【正确答案】C47.李某是某施工单位项目负责人，为了全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患，其每月带班生产时间不应少于本月施工时间的()。A.30%B.50%C.60%D.80%【正确答案】D48.【真题】合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）。A.侵权B.预期违约C.合法行为D.单方解除合同【正确答案】B49.按照建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被（）。A.撤回B.撤销C.注销D.吊销【正确答案】C50.甲市A建筑工程公司与乙市B钢铁公司签订钢材购销合同，但此合同侵害了国家的利益。双方在合同中约定：“就本合同发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁，并达成仲裁协议。”后双方在履行合同过程中发生争议，A公司向乙市某区人民法院起诉，要求B公司承担违约责任；B公司向乙市仲裁委员会申请仲裁。乙市某区人民法院应当（）。A.裁定不予受理B.裁定驳回起诉C.将此案移交乙市仲裁委员会仲裁D.受理并依法审理此案【正确答案】A51.甲公司拖欠李某劳动报酬，于2013年3月8日双方发生争议，并与2014年11月1日劳动终止，2015年7月1日，李某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而甲公司不同意通过仲裁方式解决争议。对此，以下说法正确的是（）。A.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此仲裁委员会不应当受理B.因为超过了劳动仲裁时效，因此仲裁委员会不应当受理C.仲裁委员会应当受理D.公司不同意仲裁结果，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼【正确答案】C52.【真题】必须经总监理工程师签字的工作是()。A.开工前的放线定位B.分项工程质量验收C.下一道工序施工D.建设工程竣工验收【正确答案】D53.下列承担违约的责任类型不能与解除合同方式并用的是()。A.继续履行B.支付定金C.支付违约金D.赔偿损失【正确答案】A54.【真题】某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法对施工企业作出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚。施工企业认为处罚金额过高，可以向（）申请行政复议。A.市环保局B.市人民政府C.省建设厅D.省人民政府【正确答案】B55.作为施工许可证的法定审批条件，下列关于建设用地的说法中，正确的是()。A.任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地B.乡村公益事业建设工程，需核发建设用地规划许可证C.在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证D.在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证【正确答案】A56.【真题】下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑()。A.围护结构改造B.承重结构改造C.屋面防水层修复D.外墙裂缝修补【正确答案】A57.某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于（）。A.保证B.质押C.抵押D.留置【正确答案】C58.自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，（）不会导致代理权终止。A.张某死亡B.李某死亡C.张某取消委托合同D.李某丧失民事行为能力【正确答案】A59.施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为50万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国担保法的规定，该定金金额最多为（）万元。A.3B.6C.10D.18【正确答案】C60.下列民事行为属于代理的是（）。A.由于事务繁忙，甲委托王某代其邀请张三赴宴B.乙雇佣李四为其修缮房屋C.丙委托中介为其征婚D.丁企业委托律师事务所代其办理营业执照【正确答案】D61.在某实行工程总承包的建设工程的施工中，总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的分包单位，在施工过程中分包单位不接受总承包单位的质量管理，造成分包工程存在很大的质量缺陷，承担主要责任的应该是（）。A.分包单位B.建设单位C.总承包单位D.总承包单位与分包单位承担连带责任【正确答案】A62.【真题】对附生效期限的合同而言，在期限到来之前()。A.合同未成立B.合同成立，但暂未生效C.合同成立且生效D.合同效力待定【正确答案】B63.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的()。A.5%B.10%C.2%D.20%【正确答案】C64.甲乙丙丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则（）。A.甲在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故，可以注册B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年，可以注册C.丙被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日已满3年，可以注册D.丁年龄超过65周岁，可以注册【正确答案】C65.工程建设标准分为强制性标准和推荐性标准，下列说法正确的是()。A.国家标准属于强制性标准B.行业标准属于强制性标准C.地方标准属于推荐性标准D.国家标准包含强制性标准【正确答案】D66.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【正确答案】C67.建筑业企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前()。A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【正确答案】D68.掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题，下列不属于建设单位相关安全责任的是（）。A.向施工单位提供真实、准确和完整的资料B.审查施工组织设计C.依法办理有关批准手续D.确定建设工程安全措施所需费用【正确答案】B69.下列关于投标人与投标文件的法定要求说法正确的是（）。A.存在控股关系的不同单位，可以参加同一招标项目投标B.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加划分标段的同一招标项目投标C.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，其投标无效D.投标人投标影响招标公正性的，应当告知招标人【正确答案】B70.投标人的下列行为中，除（）以外都属于违法行为。A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的财务状况或者业绩C.与资质等级比自己高的企业联合投标D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出【正确答案】C71.注册建造师需要增加执业专业时，应按规定申请专业增项注册。增项注册应提交拟增项专业的()。A.资历证明B.经考核认定的相应能力证明C.专业资格证明D.业绩证明【正确答案】C72.【真题】根据政府采购法实施条例，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是()。A.询价B.单一来源采购C.直接确定D.框架协议【正确答案】B73.下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是（）。A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受安全生产教育和培训C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D.拒绝违章指挥和强令冒险作业【正确答案】B74.属于安装工程一切险承保的是()。A.因自然灾害导致的工程损毁B.设计错误引起的工程设备损坏C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D.因自然灾害导致工程现场机械损坏【正确答案】D75.根据建设工程质量检测管理办法规定，工程质量检测机构对在检测过程中发现的违反工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，应当及时报告()。A.工程所在地建设主管部门B.工程所在地工程质量监督机构C.工程所在地安全生产监督部门D.工程所在地人民政府【正确答案】A76.某建设项目工程款迟迟不到位，施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼。该行为属于()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【正确答案】A77.建筑工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是()。A.用于承重墙的砖B.用于非承重结构的混凝土小型砌块C.用于拌制混凝土的水泥D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【正确答案】B78.【真题】关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是()。A.任何单位不得对能源消费实行包费制B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告【正确答案】C79.（）是公民、法人或其他组织依法请求法院对行政机关具体行政行为的合法性进行审查并依法裁判的法律制度。A.行政复议B.行政诉讼C.诉讼D.仲裁【正确答案】B80.授予专利权的条件中，不属于发明和实用新型专利权条件的是()。A.新颖性B.创造性C.适于工业应用D.实用性【正确答案】C81.某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2012年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2012年10月15日中止施工。该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2012年()。A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日【正确答案】C82.工伤保险条例规定，工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇的，将被责令退还，并处()罚款。A.骗取金额1倍以上2倍以下B.骗取金额2倍以上5倍以下C.工伤保险费1倍以上2倍以下D.工伤保险费2倍以上5倍以下【正确答案】B83.不属于劳动争议仲裁委员会的组成成员的有（）。A.同级工会代表B.同级人民法院代表C.企业方面代表D.劳动行政部门代表【正确答案】B84.下面关于抵押效力的说法，错误的是()。A.当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值D.抵押权与其担保的债权同时存在【正确答案】A85.【真题】下列争议中，受仲裁法调整的是（）。A.建设行政主管部门处理的行政争议B.劳动争议C.农林承包经营合同争议D.建设工程施工合同争议【正确答案】D86.【真题】关于中标人法律责任的说法，正确的是（）。A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照B.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格C.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还D.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失【正确答案】C87.在保险合同订立中，按照保险合同负有支付保险费义务的是（）。A.受益人B.投保人C.被保险人D.保险人【正确答案】B88.【真题】租赁合同的出租人出卖租凭房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是（）。A.优先购买权B.留置权C.抗辩权D.优先受偿权【正确答案】A89.某工程已具备竣工条件，2012年4月7日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，4月13日经验收不合格，施工单位返修后于4月23日再次验收合格，5月4日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A.2012年4月7日B.2012年4月13日C.2012年4月23日D.2012年5月4日【正确答案】C90.下列关于建设单位和相关单位的建设工程安全责任的表述中，错误的是()。A.建设单位要保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任B.勘察单位要提供真实准确的勘察文件，不能弄虚作假C.设计单位要全部按照建设单位的要求设计，防止因设计不合理发生生产安全事故D.监理单位有权要求施工单位对存在的安全隐患进行整改【正确答案】C91.【真题】根据招标投标法，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为（）。A.5B.20C.10D.15【正确答案】B92.A、B两个公司联合承包某大型建设工程，并约定由A单位总负责，A、B两单位约定，如因非过错责任导致的工程质量问题各自承担50的责任，施工过程中，B单位由于偷工减料造成部分工程出现质量问题，给建设单位造成损失，对于AB两单位来讲，其质量责任的承担方式是（）。A.B单位承担全部责任B.各自承担50C.由B单位承担主要责任D.连带责任【正确答案】D93.建筑市场诚信行为信息管理办法规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，良好行为记录信息公布期限一般为（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年【正确答案】D94.关于建筑施工企业安全生产许可证的管理，下列说法错误的是（）。A.不得转让、冒用或者伪造安全生产许可证B.未取得安全生产许可证不得从事建筑施工活动C.没有取得安全生产许可证的不得颁发施工许可证D.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证【正确答案】D95.文物修缮保护工程的勘察设计单位、施工单位应当执行国家有关规定，保证()。A.工程质量B.工程进度C.文物完好D.恢复原样【正确答案】A96.无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是()。A.欠付工程款B.实际施工人的损失C.实际施工人主张的权利D.实际施工人违法承揽工程的罚金【正确答案】A97.依据大气污染防治法，下列说法错误的是()。A.向大气排放粉尘的排污单位，应当采取除尘措施B.严格限制向大气排放含有有毒物质的废气和粉尘C.运输能够散发有毒有害气体的，必须采取密闭措施或者其他防护措施D.在城市市区进行建设施工的单位，必须采取防治扬尘污染的措施【正确答案】A98.建设工程合同的法定形式为()。A.书面合同B.口头合同C.默示合同D.合同示范文本【正确答案】A99.根据有关法律法规有关工程返修的规定，下列说法正确的是()。A.对施工过程中出现质量问题的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修B.对施工过程中出现质量问题的建设工程，无论是否施工单位原因造成的，施工单位都应负责返修C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工单位原因造成的，施工单位负责有偿返修【正确答案】B100.按照各人民法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级人民法院之间审判第一审民事案件的权限，称为（）。A.级别管辖B.指定管辖C.地域管辖D.移送管辖【正确答案】C二.多选题(共70题)1.按照生产安全事故应急预案管理办法的规定，生产经营单位的应急预案分为（）。A.专项应急预案B.灭火和应急疏散预案C.综合应急预案D.职业病危害事故应急救援预案E.现场处置方案【正确答案】ACE2.6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同?B.买卖合同自6月1日成立?C.定金合同自6月1日成立?D.若卖方不能交付货物，应返还50万元?E.若买方放弃购买，仍可以要求卖方返还5万元【正确答案】ABE3.施工单位一般应当提交的档案资料有()。A.工程竣工验收报告B.工程质量保证资料C.工程技术档案资料D.竣工图E.工程检验评定资料【正确答案】BCDE4.建设工程安全生产管理条例规定，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程的专项施工方案，须经()签字后方可实施。A.施工单位总经理B.施工单位技术负责人C.总监理工程师D.设计单位总设计师E.政府安监部门负责人【正确答案】BC5.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，应当公开招标的施工招标项目具有下列情形（）的，经批准可以进行邀请招标。A.受自然地域环境限制只有少量几家潜在投标人可供选择B.生态环境保护项目C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.科技、教育、文化等项目E.项目技术复杂、只有少量几家潜在投标人可供选择【正确答案】ACE6.施工单位应当在（）设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。A.脚手架B.楼梯口C.孔洞口D.施工企业入口处E.基坑边沿【正确答案】ABCE7.下列选项中，属于建设单位安全责任的有()。A.依法办理临时占用规划批准范围以外场地的申请批准手续B.向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线等相关资料C.不得提出违法要求和随意压缩合同工期D.依法足额向施工单位提供保障工程施工安全所需的费用E.在施工现场设置明显的安全警示标志【正确答案】ABCD8.承包单位将承包的工程转包的，或者违反建筑法规定进行分包的，应（）。A.责令改正，没收违法所得，并处罚款B.可以责令停业整顿，降低资质等级C.情节严重的，追究刑事责任D.情节严重的，吊销资质证书E.造成损失的，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任【正确答案】ABDE9.合同当事人承担违约责任的形式有（）。A.合同继续履行B.采取补救措施C.支付赔偿金D.返还财产，恢复原状E.支付违约金【正确答案】ABCE10.甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙招标代理公司的（）行为不符合法律的规定。A.以甲的名义在媒体上发布招标公告B.是当地建委的下属部门C.将招标事宜委托给另一招标代理机构D.接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E.接受某一投标人委托，指派王某编制该工程的投标书【正确答案】BCE11.下列关于保险索赔的说法中，正确的是()。A.投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔E.如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例【正确答案】ABC12.根据工伤保险条例的规定，下列情形造成的伤害应当认定为工伤的有（）A.在办公场所因劳资纠纷自杀B.因故意犯罪导致本人在工作中伤亡C.在工作时间和工作岗位突发疾病死亡D.上下班途中受到本人负主要责任的交通事故伤害E.工作时间前从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害【正确答案】CE13.建设工程中常见的知识产权主要包括()。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权E.专利转让权【正确答案】ABCD14.甲机构设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机械租赁给乙公司使用。根据相关法律规定，下列可以使租赁合同有效的情况有（）。A.甲公司及时通知丙公司租赁合同内容B.丙公司追认租赁合同效力C.乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机D.乙公司行使催告权【正确答案】B15.下列法律部门中，属于经济法的是()。A.审计法B.节约能源法C.招标投标法D.标准化法E.建筑法【正确答案】ABD16.建设工程施工合同中发包人应当承担的赔偿损失的情形包括（）。A.未及时检查隐蔽工程造成的损失B.要求压缩合同约定工期造成的损失C.转包、违法分包造成的损失D.未按照约定提供原材料、设备等造成的损失E.提供图样或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失【正确答案】ABDE17.下列选项中，属于建设工程安全生产管理条例规定的建设单位安全责任的有()。A.向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线等相关资料B.依法足额向施工单位提供保障工程施工安全所需的费用C.不得向有关单位提出不符合安全生产的法律、法规和强制性标准规定的要求D.在施工现场设置明显的安全警示标志E.将拆除工程发包给具有相应资质的施工单位【正确答案】ABCE18.【真题】某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业要求工人认真工作，如发生生产安全事故，后果由工人自负。对于此条款的处理结果，正确的有()。A.发生生产安全事故由工人自负B.该条款作无效处理C.施工企业应受行政处罚D.应撤销施工企业的资质E.施工企业主要负责人应受行政罚款【正确答案】BE19.下列属于工程质量不良行为的有（）。A.未按照节能设计进行施工B.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工D.未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志E.将承揽的工程转包或者违法分包【正确答案】ABC20.某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合劳动法劳动保护规定的有（）。A.安排女工赵某在经期从事高度用脑作业B.安排怀孕3个月的女工钱某从事夜班工作C.批准女工孙某只能休产假120天D.安排16岁的李某担任矿井安检员E.安排15岁的周某担任仓库管理员【正确答案】ABC21.关于效力待定合同的说法，正确的是（）。A.限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为，无须追认B.无权代理人订立的合同未被追认的，善意相对人有权就其受到的损害请求行为人赔偿C.无权代理人订立的合同，被代理人接受相对人履行的，视为追认D.相对人可以催告被代理人自通知发出之日起30日内予以追认E.行为人实施的行为被追认前，被代理人有撤销的权利【正确答案】ABC22.根据环境噪声污染防治法规定，属于施工现场噪声污染防治违法行为应承担法律责任的有()。A.未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的B.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业C.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行抢险施工造成环境噪声污染的D.排放环境噪声的单位拒绝环境保护行政主管部门现场检查E.机动车辆不按照规定使用声响装置的【正确答案】ABDE23.根据建筑法及相关法律规定，下列关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费B.建筑职工意外伤害保险是一种非强制性保险C.意外伤害保险费由施工单位支付D.意外伤害保险费由建设单位支付E.单位应当为所有员工支付意外伤害保险费用【正确答案】ABC24.按照行政诉讼法的规定，人民法院作出的一审判决可以有()。A.维持原判B.撤销原判C.履行判决D.变更判决E.依法判决【正确答案】ABCD25.根据建筑法建筑工程施工许可管理办法的规定，下列选项中符合施工许可证法定批准条件的有()。A.在城市、镇规划区的建筑工程，已取得规划许可证B.需要征收用地范围内的房屋的，其征收进度满足施工要求C.有满足开工需要的施工图纸和技术资料D.依法确定了施工企业E.建设工期超过一年的，到位资金不少于该工程合同价的30%【正确答案】ABCD26.融资租赁合同涉及的主体是()。A.出租人B.公证人C.出卖人D.所有人E.承租人【正确答案】ACE27.施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证和和审查。A.起重吊装B.地下暗挖C.高大模板D.拆除、爆破E.脚手架【正确答案】BC28.生产安全事故的分类包括()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故E.特别严重事故【正确答案】ABCD29.根据和暂行规定，下列文件属于投标文件内容的有（）。A.投标邀请书B.投标函及其附录C.施工组织设计D.项目管理机构E.法定代表人身份证明【正确答案】BCDE30.关于共同投标协议，下列说法错误的有()。A.共同投标协议要明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任，就中标项目向招标人承担连带责任B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标C.共同投标协议应当在提交投标文件前十天提交招标人D.资格预审后联合体增减、更换成员的与原成员具有同样的资质和能力，其投标有效E.所有的项目，只要达成共同投标协议，都可以组成联合体投标【正确答案】CDE31.在下列内容中，属于建设单位安全生产管理责任和义务的有（）。A.不得压低合同约定的价格B.不得随意压缩合同约定的工期C.在概算中确定安全设施费用D.在概算中确定安全施工措施费用E.报送安全施工措施【正确答案】BDE32.地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。下面关于地役权的表述正确的是()。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权【正确答案】ABDE33.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（）。A.施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B.施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C.工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D.施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E.施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用而不必经工程师同意【正确答案】ABCD34.某工程监理单位在接受监理委托时，对可能影响其客观、公正地执行监理任务的单位未自行回避，建设单位发现后依法解除了对该工程监理单位的委托关系。造成此种结果的情形包括()。A.工程监理单位与施工承包单位隶属于同一上级单位B.工程监理单位与建设单位隶属于同一上级单位C.工程监理单位与建筑材料供应单位隶属于同一上级单位D.工程监理单位与设备供应单位具有商业合作关系E.工程监理单位与设计单位具有合作关系【正确答案】ACD35.下列不属于我国法的形式的有（）。A.宪法B.法律C.宗教法D.国际条约E.判例【正确答案】CE36.招标代理机构应当具备的条件有()。A.有专职律师B.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金C.有法定代表人D.有符合规定的技术、经济等方面的专家库E.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量【正确答案】BE37.关于行政复议、行政诉讼，下列说法错误的有()。A.行政复议法规定，被申请人应自收到复议申请书或笔录复印件之日起7日提出书面答复B.行政复议期间，被申请人改变被申请复议的具体行政行为的，不影响行政复议案件的审理C.行政复议期间，复议机关发现被申请人的相关行政行为违法，可以制作行政复议意见书D.行政复议仅对具体行政行为进行合法性审查E.行政诉讼实行对具体行政行为进行合法性审查原则【正确答案】AD38.质证，是指当事人在法庭的主持下，围绕证据的（），针对证据证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳的过程。A.可靠性B.全面性C.关联性D.真实性E.合法性【正确答案】CDE39.注册建造师不得有下列行为中的（）行为。A.不履行注册建造师的义务B.同时在两个企业受聘并执业C.对本人执业活动进行解释和辩护D.超出执业范围执业E.允许他人以自己的名义从事执业活动【正确答案】ABDE40.【真题】下列情形导致施工合同无效的有()。A.施工企业以欺诈手段承揽政府投资工程B.某投标人与招标人串通并中标，损害其他投标人利益C.以欺诈手段订立施工合同，损害合同对方当事人利益D.施工企业不具有相应资质等级E.违反工程建设强制性标准订立施工合同【正确答案】ABDE41.下列选项中，属于行政处罚的是()。A.警告B.罚款C.责令停产停业D.开除E.没收违法所得【正确答案】ABCE42.下列关于法律责任的表述中，