一级建造师法规知识考试试题模拟训练含答案【49】

一级建造师法规知识考试试题模拟训练含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.某建设工程施工合同约定支付最终结算款的时间为2015年9月1日。由于建设单位迟迟不予支付，施工单位于2015年12月1日致函建设单位要求付款，建设单位答应最迟于2016年3月1日前付清工程尾款。但是，到期时，建设单位仍然未能兑现承诺，施工单位起诉建设单位工程款纠纷的诉讼时效截止时间为（）A.2018年9月1日?B.2019年9月1日?C.2018年12月1日?D.2019年3月1日【正确答案】D2.【真题】在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。A.侵权B.合同C.无因管理D.不当得利【正确答案】A3.施工单位在完成某项目的施工后，于2016年6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收，同年1o月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行，2016年10月20日建设单位实际使用该工程，则该工程的竣工日期为()A.2016年6月1日B.2016年8月30日C.2016年10月8日D.2016年10月20日【正确答案】A4.某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工费标准的大型管道叉管合同，并提供了制作叉管的钢板。依据合同法，该合同属于()合同。A.承揽B.委托C.信托D.施工承包【正确答案】A5.下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是()。A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查B.承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建D.建设工程竣工验收后，方可交付使用【正确答案】C6.【真题】关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长【正确答案】B7.【真题】在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【正确答案】A8.关于分包工程的范围，下列说法中正确的是()A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程分包给他人B.建筑工程总承包单位可以将部分工程分包给其他具有相应资质的分包单位完成C.承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工不必由总承包单位自行完成【正确答案】B9.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列情形中，属于违法分包的是（）。A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的【正确答案】B10.下列关于招标投标人的说法正确的是()。A.投标人应当具备承担招标项目的能力B.招标人已经落实进行招标项目的资金来源，可以不在招标文件中载明C.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受任何地区或部门的限制D.投标人是响应招标、参加投标竞争的自然人、法人或者其他组织【正确答案】A11.项目经理是施工企业的()。A.法定代表人B.法定代理人C.委托代理人D.指定代理人【正确答案】C12.【真题】根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不予注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年【正确答案】A13.组织工程项目的竣工验收是()法定权利和义务。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.总承包单位【正确答案】B14.根据工程建设项目施工招标投标办法，不属于施工招标文件内容的是()A.施工组织设计B.合同主要条款C.技术条款D.投标人须知【正确答案】A15.对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是()。A.支付存款本金及利息的请求权B.支付国债本息的请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权D.支付工程款请求权【正确答案】D16.关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()A.申请人对于前者不需要提供担保，而对于后者应当提供担保B.申请人对于前者应当提供担保，对于后者根据法院要求提供担保C.申请人对于前者应当提供担保，对于后者不需要提供担保D.申请人对于前者根据法院要求提供担保，对于后者应当提供担保【正确答案】D17.某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是()。A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据D.该补充协议应当作为工程款结算的依据【正确答案】C18.【真题】根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。A.80%B.70%C.60%D.50%【正确答案】A19.根据消防法，对于除大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式是（）A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收?B.建设单位应当先行备案后进行消防验收?C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查?D.在验收后应当报公安机关消防机构备案【正确答案】D20.甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。A.对该诉讼请求予以支持B.对该诉讼请求不予支持C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【正确答案】C21.建设单位为工程项目办理质量监督手续应在()。A.领取工程规划许可证前B.领取工程规划许可证时C.领取施工许可证前D.领取施工许可证后【正确答案】C22.按照标准化法的规定，下列()不可以分为强制性标准和推荐性标准。A.技术标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准【正确答案】D23.下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是()。A.拖欠构件厂加工费用而留置加工构件B.拖欠运输公司运输费用而留置部分运输的材料C.拖欠检测单位检测费用而不按照约定提供检测报告D.拖欠停车处看管费用而拒绝交付保管车辆【正确答案】C24.按照合同法规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照()履行。A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格【正确答案】B25.【真题】关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是（）。A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任D.承包人的保修责任可以免除【正确答案】C26.【真题】某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。A.重大劳动安全事故罪B.强令违章冒险作业罪C.重大责任事故罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】D27.【真题】施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是()。A.抵押权B.质权C.留置权D.所有权【正确答案】C28.【真题】若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。A.有权进行修改B.可以按照规范施工C.有权拒绝施工D.应当及时提出意见和建议【正确答案】D29.某建筑公司总工程师窦某在完成单位工作过程中，利用自己业余时间编著了较为先进专业施工工法，则关于该作品的使用表述错误的是()。A.该作品著作权由窦某享有B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用C.窦某完全可以将该作品著作权许可第三人使用D.经单位同意，窦某可以许可第三人使用【正确答案】C30.当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由()承担。A.受害职工B.用人单位C.鉴定机构D.劳动部门【正确答案】B31.【真题】某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。A.职工本人B.工商治疗机构C.用人单位D.社会保险行政部门【正确答案】C32.在所有权的权能中，最核心的权利是()权。A.占有B.使用C.收益D.处分【正确答案】D33.下列关于施工单位的安全生产责任的表述，不正确的是（）A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查B.施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员D.施工企业负责人要定期带班检查【正确答案】A34.按照建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质分为()三个序列。A.特级、一级至三级B.特级、一级、二级C.甲级、乙级、丙级D.施工总承包、专业承包和劳务分包【正确答案】D35.根据房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法的规定，对于接受转包、违法分包和利用他人名义承揽工程的单位，处以()的罚款。A.1万元以上3万元以下B.合同金额2%以上4%以下C.合同金额0.5%以上1%以下D.50万元以上100万元以下【正确答案】A36.【真题】根据行政许可法，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（）。A.法律B.行政法规C.地方性法规D.部门规章【正确答案】D37.按照注册建造师执业工程规模标准规定（试行）的规定，下列关于注册建造师执业的工程规模标准的表述中，正确的是()。A.建筑工程专业中的房屋建筑工程分为10个工程类别B.一般房屋建筑工程划分为工业、民用与公共建筑工程三类项目C.工业、民用与公共建筑以建筑物的层数划分，28层以上为大型工程项目D.一级注册建造师可担任大、中、小型项目施工负责人【正确答案】D38.抵押担保的范围包括()。A.主债权及利息和违约金B.损害赔偿金和实现抵押权的费用C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用【正确答案】C39.根据招标投标法及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是()。A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明D.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明【正确答案】A40.根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)，下列属于转包的情形的是()A.麓工总承包单位将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应管理人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的B.施工总承包单位将承包工程再分包的C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的D.专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位的【正确答案】A41.某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是()A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容B.对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释C.对格式条款有两种以上解释的，该条款无效D.格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准【正确答案】D42.根据建设工程安全生产管理条例的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由（）负责上报事故。A.建设单位B.监理单位C.总承包单位D.分包单位【正确答案】C43.甲建筑公司承建一住宅项目，采用租赁方式向乙建筑机械租赁公司租赁一物料提升机，以降低成本。该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买，但缺少产品合格证明，下列说法正确的是()。A.不能出租使用B.可以出租使用C.经建设单位批准后可以出租使用D.经建设行政管理部门批准后可以出租使用【正确答案】A44.【真题】甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据合同法，此协议为()。A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同【正确答案】B45.【真题】关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是()。A.国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度B.土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝C.打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工D.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业【正确答案】A46.关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是()。A.招标投标交易场所以营利为目的B.国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标C.招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系D.设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所【正确答案】A47.当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。A.申请人所在地的中级人民法院B.被执行人所在地的基层人民法院C.被执行财产所在地的中级人民法院D.被执行人所在地的高级人民法院【正确答案】C48.关于安全专项方案的编制、审核与实施，下列说法错误的是()。A.项目经理审核签字后方可实施B.总监理工程师签字后方可实施C.施工单位应专人现场监督实施D.修改方案应当重新审核【正确答案】A49.某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即抵押权人的优先受偿权；消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是()。A.B.C.D.【正确答案】C50.某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中正确的是()A.评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标B.评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C.评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D.评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包【正确答案】A51.?下列各项不属于竣工验收具备的条件是（）。A.完整的施工管理资料B.完整的施工技术人员资质证书C.施工单位签署的工程质量保修书D.设备的进场报告?【正确答案】B52.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债权实现的方式是（）A.保证B.质押C.抵押D.留置【正确答案】B53.根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是()A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用【正确答案】B54.【真题】劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【正确答案】B55.根据招标投标法及相关实施条例，下列工程建设项目中属于依法应当公开招标的是（）A.中外合资企业投资的交通运输的建设项目B.使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目C.民营企业投资的商品住宅建设项目D.外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目【正确答案】B56.国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满()个月，即行公布。A.6B.12C.18D.24【正确答案】C57.梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是()。A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持C.借款合同可以是无偿合同D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持【正确答案】B58.【真题】下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()。A.全国人民代表大会组织法B.中华人民共和国国籍法C.中华人民共和国反垄断法D.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法【正确答案】C59.关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是()。A.赔偿损失具有补偿性B.赔偿损失具有一定的任意性C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【正确答案】D60.【真题】某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该()作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【正确答案】B61.下列关于招标代理机构的说法中，正确的是()A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系B.建设行政主管机构可以为招标人指定招标代理机构C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标【正确答案】A62.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前()个月内按照规定办理续展手续。A.3B.6C.9D.12【正确答案】D63.【真题】建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【正确答案】D64.甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是（）A.免除B.抵销C.混同D.提存【正确答案】C65.【真题】某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）A.按约定由分包单位自行承担全部责任B.由分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任C.由总承包单位承担全部责任D.由总承包单位与分包单位承担连带责任【正确答案】D66.【真题】关于建设工程监理的说法，正确的是（）。A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位【正确答案】D67.【真题】关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()。A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中，也属无效条款【正确答案】B68.施工单位与供货商签订的钢材供货合同中未约定交货地点，双方对此也没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后（）A.应将钢材送到施工现场B.应将钢材送到建设单位的办公所在地C.应将钢材送到建设单位的仓库D.可通知建设单位自提【正确答案】D69.建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()A.工程质量检测机构出具的鉴定报告B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同D.建设单位提交的答辩状【正确答案】D70.建筑市场诚信行为信息中的良好行为记录，是指企业因严格遵守建设法规，行为规范，诚信经营而受到()表彰、奖励所形成的记录。A.建设单位B.行政主管部门或相关专业部门C.监理单位D.公众评价【正确答案】B71.根据招标投标法，招标代理机构应当具备的条件不包括()A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C.有符合法律规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库D.有一定数量的具有工程招标资格证书的人员【正确答案】D72.【真题】关于物权保护的说法，正确的是（）。A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【正确答案】B73.下列己经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）A.全国人民代表大会组织法B.中华人民共和国国际法C.中华人民共和国反垄断法D.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法【正确答案】C74.【真题】下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。A.职工患病，在规定的医疗期内B.女职工在孕期内C.女职工在哺乳期内D.在试用期间被证明不符合录用条件【正确答案】D75.某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告己上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有()，最终该项目未能通过。A.项目招标计划B.项目施工组织设计C.安全管理实施方案D.合理用能的专题论证【正确答案】D76.下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是()。A.民事判决书B.仲裁调解书C.和解协议书D.民事裁定书【正确答案】C77.根据建设工程安全生产管理条例，生产经营单位的主要负责人因不履行安全生产管理职责，造成重大伤亡事故受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起()年内不得担任任何。施工单位的项目负责人。A.1B.3C.5D.7【正确答案】C78.【真题】不良行为记录是指建筑市场各方主体在建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A.乡（镇）B.县C.市D.省【正确答案】B79.民事诉讼当事人中，()是指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。A.共同诉讼人B.第三人C.诉讼代理人D.律师【正确答案】B80.某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的()。A.平等原则B.诚实信用原则C.公平原则D.自愿原则【正确答案】B81.【真题】除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为（）?A.要式合同?B.实践合同?C.有偿合同?D.双务合同?【正确答案】B82.甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()A.丙的保证方式为一般保证B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任【正确答案】C83.抵押权、质权、留置权都属于()。A.所有权B.自物权C.担保物权D.用益物权【正确答案】C84.在民事诉讼中，当事人可以委托()人作为诉讼代理人。A.12B.13C.14D.15【正确答案】A85.绿色施工导则所倡导的“四节一环保”中，“四节”不包括（）A.节能B.节材C.节高D.节地【正确答案】C86.【真题】甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程施工。关于该联合承包行动的说法，正确的是（）A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建筑单位负责B.建筑单位应当与甲、乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和安全对建筑单位承担连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为【正确答案】C87.关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为【正确答案】D88.【真题】建筑施工企业的管理人员和作业人员每()应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A.半年B.二年C.一年D.三年【正确答案】C89.根据物权法，建设用地使用权属于()A.所有权B.用益物权C.担保物权D.留置权【正确答案】B90.下列关于企业信用档案的表述中，正确的是()。A.企业的信用档案主要记入不良行为记录B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意【正确答案】C91.施工项目进行公开招标时，投标保证金有效期应当超过()30天。A.中标日期B.投标文件截止日C.投标有效期D.招标文件发出日【正确答案】C92.乙建筑公司为甲建筑公司的分包商，施工过程中，由于乙建筑公司承建的分包工程出现了质量问题，则()。A.建设单位可以直接要求乙公司予以赔偿B.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿，而不能直接要求乙公司予以赔偿C.建设单位只能要求乙公司予以赔偿D.如果乙公司无力赔偿，则建设单位将无法通过其他获得赔偿【正确答案】A93.知识产权的法律特征具有()。A.新颖性B.地域性C.创造性D.实用性【正确答案】B94.【真题】建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。A.吊销资质证书B.罚款C.停业整顿D.降低资质等级【正确答案】B95.某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭，双方为此发生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等6000余元，为此()应当就上述费用向张某承担赔偿责任。A.李某B.工商局C.李某和工商局共同D.李某和工商局任意选择其一【正确答案】A96.【真题】甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。A.甲的地役权因办理等级而设立B.乙转让土地使用权应经甲同意C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意D.甲的地役权对丙具有约束力【正确答案】D97.某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任B.供应商应向施工单位承担违约责任C.供应商应向贸易公司承担违约责任D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任【正确答案】C98.根据房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法，下列关于分包的说法正确的是()。A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位可以直接指定分包工程承包人C.分包工程承包人应具备相应的资质条件D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝【正确答案】C99.施工项目负责人是指建设工程项目的()A.总经理B.总工程师C.项目经理D.董事长【正确答案】C100.某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是()A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任B.应由总承包单位对建设单位承担责任C.应由分包单位对建设单位承担责任D.由建设单位自行承担责任【正确答案】A二.多选题(共70题)1.【真题】根据工程建设项目施工招标投标办法，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有()。A.无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的B.投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的C.投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案D.未按招标文件要求提交投标保证金的E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的【正确答案】ABDE2.【真题】根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工单位不良行为的有（）。A.未履行注册建造师职责造成环境事故的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【正确答案】BCDE3.【真题】申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()。A.安全防护设施搭设计划B.专项安全施工组织设计方案C.书面委托监理合同D.安全施工组织计划E.安全措施费用计划【正确答案】ABE4.资质许可机关应当建立、健全建筑业企业信用档案管理制度，建筑业企业信用档案应当包括的内容有()A.企业基本情况B.工程质量和安全情况C.合同履约情况D.社会投诉情况E.职工技能抽查情况【正确答案】ABCD5.【真题】下列责任种类中，属于行政处罚的有()。A.警告B.行政拘留C.罚金D.排除妨碍E.没收财产【正确答案】AB6.建筑工程安全防护、文明施工措施费用主要包含()。A.文明施工费B.临时设施费C.工程排污费D.安全施工费E.环境保护费【正确答案】ABDE7.下列工程建设地方标准的条文中，经国务院建设行政主管部门确定，可作为强制性条文的有()A.直接采用国际标准的条文B.直接涉及公共利益的条文C.直接涉及环境保护的条文D.直接涉及人体健康的条文E.直接涉及人民生命财产安全的条文【正确答案】BCDE8.建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有（）。A.应当向登记机构申请变更登记B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限【正确答案】ABE9.在工程建设领域，下列()可以由相关权利人享有著作权。A.建设单位编制的招标文件B.有法定代表人签字的授权委托书C.项目经理完成的工作报告D.工程设计图纸E.监理会议纪要【正确答案】ACD10.【真题】根据劳动法，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【正确答案】ACE11.某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照建设工程安全生产管理条例，设备公司应当出具塔吊的（）。A.发票?B.原始合同?C.检测合格证明D.生产许可证E.产品合格证?【正确答案】CDE12.根据建设工程质量管理条例，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.建设工程质量监督机构E.建设工程质量检测机构【正确答案】ABD13.某建筑施工企业在项目投标过程中不慎将安全生产许可证遗失，则其应()。A.立即向建设行政主管部门报告B.立即向原颁证机关报告C.立即向投标单位报告D.在公众媒体上申明作废后补办E.直接到原颁证机关补办【正确答案】BD14.在评标委员会和评标方法暂行规定中，对评标委员会组成的要求包括()A.评标委员会由5人以上的单数组成B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责【正确答案】ACDE15.根据建筑业企业资质管理规定规定，关于企业资质证书的申请与延续，说法正确的有()。A.资质证书有效期为3年B.资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定D.资质许可机关逾期未做出决定的，视为准予延续E.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质【正确答案】BCDE16.在项目的招投标过程中（）。A.招标公告是要约?B.中标通知书是承诺C.招标公告是要约邀请?D.投标文件是要约邀请E.投标文件是要约?【正确答案】BCE17.【真题】根据物权法，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力【正确答案】DE18.根据招标投标法，以下关于招标代理的表述正确的有()。A.招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标投标代理工作的机构B.招标代理机构是社会中介组织C.招标代理机构应当具备经国家建设行政主管部门认定的资格条件D.建设行政主管部门有权为招标人指定招标代理机构E.所有的招标都必须委托招标代理机构进行【正确答案】BC19.设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对（）等方面的事项制定地方性法规A.城乡建设与管理?B.限制人身自由?C.环境保护?D.民族区域自治制度?E.历史文化保护【正确答案】ACE20.行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明（）A.当事人有权提起行政复议或行政诉讼B.涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式C.履行义务的方式D.履行义务的期限E.当事人依法享有的陈述权和申辩权【正确答案】BCDE21.某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照建设工程安全生产管理条例规定，该塔吊使用前，必须由()共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。A.总承包单位B.监理单位C.建设单位D.分包单位E.建筑设备厂【正确答案】ADE22.某投标人向招标人行贿15万元人民币，从而谋取中标。则该行为造成的法律后果应当是()。A.中标无效B.有关责任人和单位应当承担相应的行政责任或刑事责任C.中标有效，对当事人以行贿受贿罪论处D.中标是否有效由招标人重新评估投标人实际能力后决定E.如果给他人造成损失的，应当承担民事赔偿责任【正确答案】ABE23.建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有()。A.主要负责人B.安全管理人员C.生产管理人员D.项目负责人E.生产作业人员【正确答案】ABD24.【真题】某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有（）A.工程质量保证金应在保修期满后返还B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任【正确答案】CE25.【真题】当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形有()A.没有仲裁协议的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D.仲裁庭的组成或仲裁程序违反法定程序的E.仲裁所依据的证据是伪造的【正确答案】ABDE26.根据招标投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有()。A.投标人的组织形式B.招标公告C.招标方式D.招标范围E.招标组织形式【正确答案】CDE27.在某建设项目施工中形成的下列债中，属于合同之债的有（）。A.施工单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号D.材料供应商向施工单位交付材料E.施工单位向材料供应商支付材料款【正确答案】ADE28.建设工程施工合同履行过程中，发包人可以解除施工合同的情形有（）A.工程所在地发生泥石流造成承包人停工一个月?B.工程竣工验收不合格，经催告后承包人拒绝进行返修?C.承包人未经发包人同意擅自更换了施工现场技术负责人?D.承包人发现投标报价存在重大漏项后明确表示无力履行合同?E.承包人未能按期完工且在发包人催告的合理期限内仍未及时交工【正确答案】BDE29.建设工程项目采用招标投标方式进行的，中标人的投标应符合下列()要求。A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.能够满足招标文件的实质性要求C.经评审的投标价格最低D.投标价格低于成本E.经评审的投标价格最高【正确答案】ABC30.【真题】根据绿色施工导则，水源利用中，应当优先采用（）。A.地下水作为混凝土搅拌用水B.市政自来水作为混凝土冲洗用水C.中水搅拌D.中水饮用E.收集雨水养护【正确答案】CE31.【真题】注册建造师依法享有的权利包括()。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业，技术等秘密E.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章【正确答案】ABCE32.申请建造师初始注册的人员应当具备的条件有()。A.经考核认定或考试合格取得执业资格证书B.受聘于一个相关单位C.没有注册建造师管理规定规定的不予注册的情形D.达到继续教育的要求E.具备大专以上学历【正确答案】ABCD33.对于人民法院案件的移送管辖，下列说法正确的是()。A.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，不可以驳回其诉讼请求B.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，在征得当事人同意后移送有管辖权的人民法院C.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，可以退回原法院D.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院E.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖【正确答案】AE34.【真题】合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国合同法的规定，正确的说法有()。A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行E.履行费用负担不明确的，由债权人承担【正确答案】ABC35.某建设项目招标，评标委员会由2名招标人代表和3名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合招标投标法的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有()A.减少一名招标人代表，专家不再增加B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家【正确答案】BD36.我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有()。A.颁发用地规划证B.颁发工程规划证C.颁发施工许可证D.批准开工报告E.批准施工合同备案【正确答案】CD37.行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是有下列()情形之一的，可以停止执行。A.行政复议机关认为需要停止执行B.法律规定停止执行C.申请人认为需要停止执行D.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行