合同管理选择和案例.doc

7.下列关于合同生效的时间说法不正确的是( ) A一般说来，依法成立的合同，自成立时生效 B书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效 C附解除条件的合同，自条件成就时生效 D附生效条件的合同，自条件成就时生效 答案：C8.合同被确认无效时，应当从（ ）无效。 A被确认时 B合同订立时 C当事人一方提出时 D双方发生争议时 答案：B。9根据合同法规定，当事人在合同中既约定定金又约定违约金，若一方违约，（ ）。 A对方可选择违约金条款或定金条款 B违约方可选择违约金条款或定金条款 C需既适用违约金又适用定金条款 D必须采用违约金条款 答案：A10合同法中规定的缔约过失责任是指（ D ）。（04年度单选12题） A、订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责 B、委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担 C、由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任 D、因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任11依据合同法的规定，出现（ D）订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。（04年度单选第13题） A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人采用欺诈手段12根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（D ）。（04年度单选第11题） A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金第三章1.公开招标与邀请招标在招标程序上的差异表现为（ ）。 A是否进行资格预审 B是否组织现场考察 C是否解答投标单位的质疑 D是否公开开标 答案：A2.下列情况中，不属于无效投标书的是（ D ）。 A投标书未密封 B无投标单位盖章 C无法定代表人或代理人印签 D投标单位仅派代表参加开标会议3对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于( ) A2家 B3家 C5家 D没有限制 答案：B4招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当( C )。（04年度单选第21题） A 仅允许排名前五名的投标人参加投标 B改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量 C由排名第七的递补，维持六家投标人 D重新进行资格预审5招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( A )。 （05年度单选第16题） A招标人承担，费用由投标人承担 B投标人承担，费用由招标人承担 C招标人承担，费用由招标人承担 D投标人承担，费用由投标人承担 6招标单位组织勘察现场时，对某投标者提出的问题，应当( C )。 A以书面形式向提出人作答复 B以口头方式向提出人当场答复 C以书面形式向全部投标人作同样答复 D可不向其他投标者作答复7在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( D )。（04年度单选第16题） A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可 B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认 C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可 D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认8某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( D )。（04年度单选第18题） A与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人 B改为直接发包 C用原招标文件重新招标 D修改招标文件后重新招标9监理招标的宗旨是对监理单位（ A ）的选择。（03年度单选第16题） A、能力 B、人员 C、设备 D、报价多选 1招标人可以没收投标保证金的情况有( ) A投标人在投标截止日前撤回投标书 B投标人在投标有效期内撤销投标书 C投标人在中标后拒签合同 D投标人在中标后拒交履约保函 E投标人有可能在合同履行中违约 答案：B、C、D 2公开招标设置资格预审程序的目的是( ) A选取中标人 B减少评标工程量 C优选最有实力的承包商参加投标 D迫使投标单位降低投标报价 E了解投标人准备实施招标项目的方案 答案：B、C 3投标单位有以下行为时，( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金 A通过资格预审后不投标 B不参加开标会议 C中标后拒绝签订合同 D开标后要求撤回投标书 E不参加现场考察 答案：C、D 4按照规定可以不进行招标的范围包括( )的工程 A抢险救灾 B建筑造型有特殊要求 C基础设施 D施工企业自建自用 E涉及国家秘密 答案：A、B、D、E5按照招投标法的规定，(A、E )可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。（04年度多选第57题） A 施工单项合同估算价150万元人民币 B重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币 C监理合同，单项合同估算价150万元人民币 D项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币 E项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币6按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括(A、D)。 （05年度多选第60题） A有编制招标文件的能力 B已发布招标公告 C具有开标场地 D有组织评标的能力 E已委托公证机关公证 7招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( A、B)等。（04年度多选第58题） A选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B竞争的激烈程度相对较差 C招标时间长 D招标费用高 E评标工作量较大8在开标时，如果发现投标文件出现( A、B、C )等情况，应按无效投标文件处理。 （05年度多选第61题） A未按招标文件的要求予以密封 B投标函未加盖投标人的企业公章 C联合体投标未附联合体协议书 D明显不符合技术标准要求 E完成期限超过招标文件规定的期限 9招投标法规定，投标文件(B、D )的投标人应确定为中标人。（04年度多选第59题） A 满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求 B最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 C满足招标文件各项要求，并且报价最低 D满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低 E满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高10按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中(A、C、D )。（05年度多选第62题） A与投标人就投标价格进行谈判 B将中标结果通知未中标的投标人 C强制中标人接受新的承包条件 D在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人 E授权评标委员会确定中标人 第四章1由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( ) A正常工作 B附加工作 C额外工作 D意外工作 答案：B2建设工程监理合同示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有( )。 A建议权 B否决权 C确认权 D无任何权 答案：A。3因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为监理的（ ）。 A正常工作 B附加工作 C额外工作 D其他工作 答案：C4依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( C )止。（04年度单选第26题） A完成监理合同约定的监理工作之日 B监理合同规定的到期日 C被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日 D完成正常工作和附加工作之日 多选1.根据监理合同（示范文本），监理人执行监理业务可以行使的权力有（ ）。 A工程设计的建议权 B对质量、工期和费用的监督控制权 C获得酬金权 D组织协调的主持权 E单方终止合同权 答案：A、B、D2依据委托监理合同示范文本规定，(C、E )属于额外的监理工作。（04年度多选第64题） A合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作 B由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作 C由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作 D应委托人要求更改服务内容而增加的工作 E出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作3依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括(B、C、E )。（04年度多选第62题） A负责合同的协调管理工作 B外部关系协调 C免费提供监理工作需要的资料 D更换委托人代表需要经监理人同意 E将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人施工合同单选1组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( C )。 A.合同专用条款 B.投标书 C.协议书 D.合同通用条款 2承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为( ) A费用和工期损失全部由业主承担 B费用和工期损失全部由承包商承担 C费用由承包商承担，工期给予顺延 D工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 答案：B3在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由( C )承担 A.发包人B.工程师C.承包人D.监理单位4施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由( )组织 A发包人 B承包人 C监理人 D设计人 答案：A5.分包商在施工过程中，因非自身责任原因而受到损害时，应向（ ）提出索赔要求。 A工程师 B业主 C承包商 D责任人 答案：C6由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔承包商( ) A因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 答案：C7在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是( A )。 A.保护施工现场地下管线 B.办理土地征用 C.进行设计交底 D.协调处理施工现场周围地下管线的保护8发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由( ) A发包人承担损失责任 B保管员负责赔偿损失 C承包人负责赔偿损失 D发包人和承包人各承担损失的50 答案：A9关于工程量计量，正确的处理方法是( )。 A. 工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量 B工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量 C若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效 D. 承包人实际完成的(包括涨线部分)所有工程量均应在计量的范围内 答案：B10施工的竣工验收应当由( )负责组织 A发包人 B工程师 C承包人 D监理单位 答案：A 11发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管 A发包人 B承包人 C工程师 D发包人与承包人共同 答案：B 12建设工程施工合同条件中定义的“工程师”是指工程监理单位的( C)。 A法定代表人 B委派的监理总负责人 C总监理工程师 D具体工程项目的监理工程师13按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按(C )顺序解释。 （05年度单选第36题） A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书 14依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( C )。（04年度单选第39题） A、立即发出解除合同通知 B、立即停工并发出通知要求支付预付款 C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工； D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工15施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（ A ）。 （05年度单选第31题） A发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用 B发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用 C承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用 D承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用 16施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( C )处理。（04年度单选第40题） A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延17依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运 到现场准备安装前造成损失，该损失应由( A )承担。 A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别 18工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算 承包人的实际竣工日期应为( B )日。 （05年度单选第38题） A承包人第一次提交竣工验收报告 B承包人修改后再次提请竣工验收 C最终验收合格 D办理竣工验收手续 19（单选）承包人应当在工程（A ），与发包人签订质量保修书，作为合同附件。A、竣工验收前 B、竣工验收后 C、施工合同签订时 D、施工合同签订后多选1工程建设施工的分包合同当事人包括( ) A建设行政主管部门 B建设单位 C监理单位 D施工单位 E分包单位 答案：D、E2在竣工验收和竣工结算中，承包人应当( ) A申请验收 B组织验收 C提出修改意见 D递交竣工结算报告 E移交工程 答案：A、D、E3建设工程施工合同文本的附件包括( )等 A协议书 B通用条款 C工程质量保修书 D专用条款 E发包人供应材料设备一览表 答案：C、E4组成施工合同的文件包括( )等 A招标公告 B协议书 C中标通知书 D图纸 E工程量清单 答案：B、C、D、E5施工合同文本规定，对于在施工中发生不可抗力，( )发生的费用由承包人承担 A工程本身的损害 B发包人人员伤亡 C造成承包人设备、机械的损坏及停工 D所需清理修复工作 E承包人人员伤亡 答案：C、E 6在安全施工方面，( )等应当由发包人承担 A安全防护措施费用 B提出安全防护措施 C实施安全措施 D因承包人措施不力造成的事故责任 E因发包人原因导致的安全事故责任 答案：A、E7按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括(A、D、E)。 A投标书及其附件 B招标阶段对投标人质疑的书面解答 C资格审查文件 D工程报价单 E履行合同过程中的变更协议8依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括(A、C、E )。 （05年度多选第70题） A办理临时用地、停水、停电申请手续 B向施工单位进行设计交底 C提供施工场地地下管线资料 D做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护 E开通施工现场与城乡公共道路的通道 9下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有( A、B、C )。 （05年度多选第71题） A承包人自检后书面通知工程师验收 B工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验 C若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验 D若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验 E重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延 10按照施工合同示范文本的规定，由于( A、C、E )等原因造成的工期延误，经工程师确认后 工期可以顺延。 （05年度多选第69题） A发包人未按约定提供施工场地 B分包人对承包人的施工干扰 C设计变更 D承包人的主要施工机械出现故障 E发生不可抗力 11依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( C、D。 )。（04年度多选第74题) A负责修改施工进度计划 B向承包人直接发出提前竣工的指令 C与承包人协商并签订提前竣工协议 D为承包人提供赶工的便利条件 E减少对工程质量的检测试验 12依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有(A、C、E )。 （05年度多选第73题） A发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人 B承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更 C承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更 D工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付 E合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行 13依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为(A、D、E)。（04年度多选第70题） A工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担 B承包人的人员伤亡损失，由发包人承担 C发包人的人员伤亡损失，由承包人承担 D工程所需清理、修复费用，由发包人承担 E延误的工期相应顺延14依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权(B、D、E )。（04年度多选第73题） A留置该工程 B与发包人协议将该工程折价 C直接委托拍卖公司拍卖该工程 D申请人民法院将该工程依法拍卖 E就该工程折价或拍卖的价款优先受偿第五章1.按FIDIC合同条件规定，在（ C ）之后，业主应将剩余的保留金返还给承包商。 A.颁发工程接收证书 B.签发结清单 C.颁发履约证书 D.签发最终支付证书 答案：2.在FIDIC合同条件中，合同工期是指（ ）。 A合同内注明的工期 B合同内注明工期与经工程师批准顺眼工期之和 C发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数 D发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书之日止的日历天数 答案：B3.FIDIC合同条件规定当颁发部分工程接收证书时，（ ）。 A不应返还保留金 B应退还一半保留金 C应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半 D应全部退还保留金 答案：C4.在FIDIC合同条件中，（ ）属于承包商应承担的风险。 A施工遇到图纸上未标明的地下构筑物 B社会动乱导致施工暂停 C专用条款内约定为固定汇率、合同履行过程中汇率的变化 D施工过程中当地税费的增长 答案：C5. FIDIC合同条件规定，（ ）之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。 A颁发工程接收证书 B颁发履约证书 C签发最终支付证书 D承包商提交结清单 答案：B 6.FIDIC合同条件规定，计入合同总价用于指定分包商所完成工作开支 的暂定金额由（ ）控制使用。 A承包商 B业主 C工程师 D指定分包商 答案：C7FIDIC施工合同条件规定，在( )后发生的作为一个有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险事件，业主按承包商受到的实际影响给予补偿。 A基准日期 B投标截止日期 C合同生效日期 D开工日期 答案：A。8某采用FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。（04年度单选第46题） A 以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 B以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 C以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 D以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 答案：D。9某采用FIDIC施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为( )。（04年度单选第47题） A4月15日 B5月1日 C5月15日 D5月18 答案：A。10按照FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验， 工程师应以( )签发接收证书。（05年度单选第45题） A本该进行检验日 B缺陷通知期内补充检验通过日 C工程实际移交日 D业主实际使用日 答案：A 多选：1FIDIC施工合同条件规定，下列的( )文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分 A合同协议书 B中标意向书 C专用条件 D图纸 E资料表 答案：A、C、D、E2.根据FIDIC施工合同条件，业主可凭履约保函索赔的情形有（ ）。 A专用条款中约定的缺陷通知期满后仍未能解决承包商的保修义务时 B按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项 C缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42天内未派人修补 D由于承包上的严重违约行为业主终止合同 E承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位，业主雇佣他人完成的 答案：A、B、C、D3.下列对指定分包商的叙述，正确的有（ ）。 A指定分包商由业主或工程师选定 B分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围内的工作 C业主或工程师直接对指定分包商进行监督管理 D给指定分包商的付款应从暂列金额中开支 E即使承包商发布错误指令，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害，承包商也不承担责任 答案：A、B、D4.FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括（ ）。 A.由工程师确定 B.提交争端裁决委员会决定 C.双方协商 D.提交仲裁机构裁决 E.通过诉讼解决 答案：A、B、C、D5.采用FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括（A、C、D ）等。 A.施工工程的计划进度 B.分包商在施工阶段的安排 C.重要检查检验的次序和时间 D.保证计划实施的说明文件 E.滞后于进度计划的责任 答案：6.按照FIDIC施工合同条件中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括( )。（05年度多选第77题） A业主提供的设计不当造成的损失 B承包商施工原因造成的爆炸 C工程所在国发生战争 D放射性污染导致停工 E施工遇到不利气候条件导致的停工 答案：A、C、D 答案：A、C、D。 7 .对分包合同叙述正确的是( )。 A、FIDIC分包合同条件只能适用于一般分包商同承包商签订的分包合同 B、分包合同是主合同的一部分 C、分包商对分包合同中的工作，仅对承包商负责 D、FIDIC分包合同条件适用于指定分包商同承包商签订的分包合同 E、分包商完成的工程，由分包商对业主负责 答案：B、C、D。第八章 索赔1.按索赔目的划分，可将索赔分为（ ）。 A、明示的索赔和默示的索赔 B、工期索赔和费用索赔 C、工程延误索赔和工程变更索赔 D、工程加速索赔和合同被迫终止的索赔 答案：B2承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意按照施工合同条件的规定，承包商( ) A必须接受裁决委员会的决定 B可以将争议提交业主做决定 C可以提交仲裁机构做决定 D可以再次提交工程师做决定 答案：C 3监理工程师有权处理的索赔是承包商( ) A依据合同条款提出的索赔 B依据其他法律文书提出的索赔 C提出的道义索赔 D无合法理由延误竣工对业主的违约索赔 答案：A4依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( )。 （05年度单选第50题） A现场同期记录 B索赔意向通知 C索赔报告 D索赔证据 答案：B5施工合同范本规定，承包人向工程师提交的索赔报告工程师在收到后的28天内未作出任何答复，则该索赔应认为( )。 A已经批准 B不批准 C尚待批准 D承包商还需进一步报送证明材料 答案：A。6依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。（05年度单选第48题） A只能向有合同关系的对方提出索赔 B工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬 C工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力 D索赔处理应尽可能协商达成一致 答案：B多选1承包商向业主索赔成立的条件包括有( ) A由于业主原因造成费用增加和工期损失 B由于工程师原因造成费用增加和工期损失 C由于分包商原因造成费用增加和工期损失 D按约定提交了索赔意向 E提交了索赔报告 答案：A、B、D、E 2.工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（ ）等证明材料可以作为合理的依据。 A中标意向书 B经工程师认可的施工进度计划 C工程师发布的各种书面指令 D招标时的标前会议记录 E各类财务凭证 答案： B、C、E 3工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商( ) A必须执行 B可以不予理睬 C可以执行 D可以要求工程师重新考虑 E可以依据合同提交仲裁 答案：C、D、E4例题(多选)：索赔的特征是( )。 A、 索赔是单向的 B、 索赔是双向的 C、 只有一方实际发生了经济损失或权利损害，才能向对方索赔 D、 索赔只是对费用的主张 E、 索赔是未经对方确认的单方行为 答案：B、C、E。5例题(多选)：索赔按目的划分，可以分成( )。 A、 明示索赔 B、默示索赔 C、工期索赔 D、费用索赔 E、变更索赔 答案：C、D。案例1某重点工程项目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月2022日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车；10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员共有7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件无单位盖章并无法定代表人或其法定代表人授权的代理人签字或者盖章。评标委员会于10月28日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业,11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。（1）企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。答：根据招标投标法（第十一条）规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。（2）C企业和E企业投标文件是否有效？说明理由。答：根据招标投标法（第二十八条）规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。根据招标投标法和国家计委、建设部等评标委员会和评标方法暂行规定，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案E企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。（3）请指出开标工作的不妥之处，说明理由。答：1）根据招标投标法（第三十四条）规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行，本案招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时，但迟至10月21日下午才开标，是不妥之处一；2）根据招标投标法（第三十五条）规定，开标应由招标人主持，本案由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，是不妥之处二。（4）请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。答：根据招标投标法和国家计委、建设部等评标委员会和评标方法暂行规定，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言公证处人员不熟悉工程项目相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。招投标法还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本案技术、经济等方面的专家比例为4/7，低于规定的比例要求。第四十六条）规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，本案11月10日发出中标通知书，迟至12月12日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过30天，违反了招标投标法的相关规定。案例3某建设项目实行公开招标,招标过程出现了下列事件，指出不正确的处理方法。1、招标方于5月8日起发出招标文件，文件中特别强调由于时间较紧要求各投标人不迟于5月23日之前提交投标文件（即确定5月23日为投标截止时间），并于5月10日停止出售招标文件，6家单位领取了招标文件。2、招标文件中规定：如果投标人的报价高于标底15%以上一律确定为无效标。招标方请咨询机构代为编制标底，并考虑投标人存在着为招标方有无垫资施工的情况编制了两个不同的标底，以适应投标人情况。3、5月15日招标方通知各投标人，原招标工程中的土方量增加20%，项目范围也进行了调整，各投标人据此对投标报价进行计算。4、招标文件中规定，投标人可以用抵押方式进行投标担保，并规定投标保证金额为投标价格的5%，不得少于100万元，投标保证金有效时期同投标有效期。 5、按照5月23日的投标截止时间要求，外地的一个投标人于5月21日从邮局寄出了投标文件，由于天气原因5月25日招标人收到投标文件。本地A公司于5月22日将投标文件密封加盖了本企业公章并由准备承担此项目的项目经理本人签字按时送达招标方。 本地B公司于5月20日送达投标文件后，5月22日又递送了降低报价的补充文件，补充文件未对5月20日送达文件的有效性进行说明。本地C公司于5月19日送达投标文件后，考虑自身竞争实力于5月22日通知招标方退出竞标。6、开标会议由本市常务副市长主持。开标会议上对退出竞标的C公司未宣布其单位名称，本次参加投标单位仅仅有5家单位。开标后宣布各单位报价与标底时发现5个投标报价均高于标底20%以上，投标人对标底的合理性当场提出异议。与此同时招标代理方代表宣布5家投标报价均不符合招标文件要求，此次招标作废，请投标人等待通知。（若某投标人退出竟标其保证金在确定中标人后退还）。3天后招标方决定6月1日重新招标。招标方调整标底，原投标文件有效。7月15日经评标委员会评定本地区无中标单位。由于外地某公司报价最低故确定其为中标人。7、7月16日发出中标通知书。通知书中规定，中标人自收到中标书之日起30d内按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。与此同时招标方通知中标人与未中标人。投标保证金在开工前30d内退还。中标人提出投标保证金不需归还，当作履约担保使用。8、中标单位签订合同后，将中标工程项目中的三分之二工程量分包给某未中标人E，未中标人又将其转包给外地的农民施工单位。正确的是：1、事件1中：招标文件发出之日起至投标文件截止时间不得少于20d，招标文件发售之日至停售之日最短不得少于5个工作日。2、事件2中：编制两个标底不符合规定3、事件3中：改变招标工程范围应在投标截止之日15个工作日前通知投标人。4、事件4中：投标保证金数额一般为投标报价的2%左右，一般不得超过80万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期30d；5、事件5中：5月25日招标人收到的投标文件为无效文件。A公司投标文件无法人代表签字为无效文件。B公司报送的降价补充文件未对前后两个文件的有效性加以说明为无效文件。6、事件6中：招标开标会应由招标方主持，开标会上应宣读退出竟标的C单位名称而不宣布其报价。宣布招标作废是允许的。退出投标的投标保证金应归还。重新招标评标过程一般应在15d内确定中标人。7、事件7中：应从7月16日发出中标通知书之日起30d内签订合同，签订合同后5d内退还全部投标保证金。中标人提出将投标保证金当作履约保证金使用的提法错误。8、事件8中：中标人的分包做法，及后续的转包行为是错误的。案例9 某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E 5家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定i200L年1月20日上午10：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在2003年1月20日，A、B、C、D 4家投标单位在上午10：30前将投标文件送达，E单位在上午11：00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。在上午10：25时，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5的书面说明。在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。问题：（1）B单位向招标人递交的书面说明是否有效？（2）通常情况下，废标的条件有哪些？答：（1）在此次招投标过程中，C、E两家标书为无效标。C单位因投标书只有单位公章未有法定代表人印章或签字，不符合招投标法的要求，为废标；E单位未能在投标截止时间前送达投标文件，按规定应作为废标处理。（2）B单位向招标人递交的书面说明有效。根据招标投标法的规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。（3）废标的条件如下：1）逾期送达的或者未送达指定地点的；2）未按招标文件要求密封的；3）无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的；4）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；6）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的；7）未按招标文件要求提交投标保证金的；8）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。 【案例二】背景:某建设单位（甲方）拟建造一栋职工住宅，采用招标方式由某施工单位（乙方）承建。甲乙双方签订的施工合同摘要如下：一、协议书中的部分条款 （一）工程概况工程名称：职工住宅楼工程地点：市区工程内容：建筑面积为3200平方米的砖混结构住宅楼（二）工程承包范围承包范围：某建筑设计院设计的施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程（三）合同工期开工日期：2005年3月21日竣工日期：2005年9月30日合同工期总日历天数：190天(扣除5月1日3日)（四）质量标准工程质量标准：达到甲方规定的质量标准（五）合同价款合同总价为：壹佰陆拾陆万肆仟元人民币（166.4万元）（八）乙方承诺的质量保修在该项目设计规定的使用年限（50年）内，乙方承担全部保修责任。（九）甲方承诺的合同价款支付期限与方式1、工程预付款：于开工之日支付合同总价的10%作为预付款。工程实施后，预付款从工程后期进度款中扣回。2、工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的10%；主体结构三层完成后，支付合同总价的20%；主体结构全部封顶后，支付合同总价的20%；工程基本竣工时，支付合同总价的30%。为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。3、竣工结算：工程竣工验收后，进行竣工结算。结算时按全部工程造价的3%扣留工程质量保证金。在保修期（50年）满后，质量保证金及其利息扣除已支出费用后的剩余部分退还给乙方。 (十)合同生效合同订立时间：2005年3月5日合同订立地点：市区街号本合同双方约定：经双方主管部门批准及公证后生效二、专用条款中有关合同价款的条款合同价款与支付本合同价款采用固定总价合同方式确定合同价款包括的风险范围：（1） 工程变更事件发生导致工程造价增减不超过合同总价10%；（2） 政策性规定以外的材料价格涨落