水处理工程承包协议模板.doc

承包协议书 （模板）工程名称： 双桥东路京秦铁路桥区积水治理工程 发 包 方： 承德恒泰建筑劳务公司 承 包 方： 发包人（全称）： 承德恒泰建筑劳务公司 承包人（全称）： 本协议遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务协议事项协商一致，订立本协议。第一条：工程概况及承包工作内容1.1工程名称： 双桥东路京秦铁路桥桥区积水治理工程 1.2工程概况： 本工程包括调蓄池、格栅间、配电间、附属用房。 1.3分包工作内容：单项工程；模板分项工程包括：工程内所有垫层、筏板、墙体、框架柱、框架梁、后浇带及施工缝的支拆和二次施工、构造柱、圈梁、顶板、楼梯、现浇过梁、挑檐、斜屋顶、女儿墙等工程内所有模板工程均归乙方负责。及下料、配料、组装、拼装模板，构造柱根部清理、后浇带、施工缝止水钢板及止水带的放置、密封条镶贴、拆模后模板清理和刷隔离剂；模板的支拆；模板制作现场及工作现场清理；以及模板工程完工后材料的归类、清理、上垛、码放整齐。质量应剔凿、整修达到抹灰条件及专项验收规范规定。虽为单项承包，但乙方必须配备木工工长，参与项目部会议、行使管理人员职能；由甲方统一管理，统一协调。乙方必须对甲方负责，维护甲方整体利益和形象，服从甲方人员管理，服务甲方工程施工。1.4范围包括：图纸内所有模板工程量。单侧支模的模板拼装与施工完拆除、八字角、柱帽的木模制作、安装，大模板的拐角支撑体系制作、安装。钢木结合部分的制作、安装，即所有工程内模板分项工程不再产生零工。1.5 由于外墙为大模板施工，所以乙方必须自配专业信号工。第二条 作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员主体施工阶段40人。第三条 协议工期开工日期： 2013年 5 月 10 日完工日期： 2013年 6 月 20 日第四条 协议条款4.1 协议价款暂定为： 元（人民币） 大写： 4.2 对协议价款内容的明确：调蓄池外墙单侧支模按模板实际展开面积： 元/ m2。其他调蓄池墙体、格栅间、配电间、附属用房墙体、框架柱、框架梁、顶板、构造柱、圈梁、楼梯等工程内所有模板工程均按实际展开面积 元/。第五条 协议价款的结算和支付5.1结算、决算资料：5.1.1发包人向承包人提供工程施工图，承包人依据图纸所标注建筑面积结算。5.2协议价款的结算和决算：以本协议内建筑面积，按照协议单价进行结算总价款。（图纸变更单次人工费不超过2000元就不计算即不增加价款也不扣减价款）。5.3协议价款的支付：5.3.1协议价款分期支付：待调蓄池主体封顶时，付已完工程量的50%，在格栅间、配电间、附属用房等所有工程施工完毕后，施工完毕经质检站验收合格后并由工地主要负责人开具证明实际完成的工程部位及实际工程量。付已完工程量的总价款的80%（含已付工程款）；剩余的工程款在年底一次付清。5.4民工工资发放5.4.1为防止乙方拖欠民工工资，乙方必须提供所有人员工资发放表，并每次拨款后必须签订不拖欠、压扣工人工资的保证书，不能以任何原因推卸责任坑骗工人。5.4.2工资表由乙方负责编制，并经其法人代表或委托代理人签字后报甲方。5.4.3发放工资折抵应付乙方工程款。5.4.4乙方对民工工资支付负全责，如因其他因素引起的民工工资支付纠纷由乙方负责处理。如乙方处理不当，导致民工上访、聚众闹事，每次甲方将给予5万元以上罚款（情节恶劣者重罚）；导致甲方代为支付工资的，将按照所支付金额的2倍予以罚款，本项罚款甲方直接从乙方工程款中扣除，乙方无条件认可罚款。5.4.5乙方应及时、准确上报民工工资表，不得虚报、瞒报、截留应发民工工资，否则甲方按应支付工资款额的2倍给予罚款。5.5其中每月拨付的民工工资价款的总额不超过5.3.1条款中的相关规定。5.6 乙方进场必须与甲方签订每个工人的“个人劳动合同”，并接受现场考勤制度，并落实签字。第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1安全施工：承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。6.2其他安全事故处理：6.2.1施工人员进场后，乙方必须工人办理临时暂住证，两天内提供每次进场人员的身份证；施工现场及生活区内严禁打架斗殴，酗酒、赌搏等，乙方无论任何原因，打架一次罚款500-1000元，并从当月借支中扣除。造成严重后果的，移送司法机关处理。造成一切损失均由乙方负责。6.2.2乙方在工地以外发生的一切事故，乙方自行处理，甲方概不负责；乙方使用特殊作业人员必须经过培训合格后方可持证上岗。乙方在施工当中所出现的一切工伤、病假、事故，甲方负责帮助协调解决，但所需一切费用由乙方负责。第七条 工程质量、验收与保修7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。施工期间经甲方检查若质量达不到要求，甲方有权对乙方提出返工或停工要求，乙方应负责返修，并承担相应的经济责任。若造成材料浪费，一切费用乙方负责全额赔偿；因承包人原因造成窝工的，工期不顺延。7.3当乙方工程质量达不到甲方要求时，甲方有权责令乙方限期整改，并提交书面通知，如乙方依然达不到工程质量要求，甲方有权提出更换队伍，并终止与乙方的一切劳务协议或协议，乙方应无条件在三日内退场并承担由此造成的一切损失，工程结算以实际完成的工程量按协议价50%结算，并扣除其他费用，余款在年前付清。乙方不得以任何方式或借口无理取闹。7.4乙方必须每道工序接受甲方验收，待甲方验收合格后方可通知监理验收，甲方验收不合格乙方必须返工，不合格未完成工程甲方有权不开任务单，任务单以综合平分制扣减（乙方已认可），每次结算工程款以任务单为准。出现质量问题，甲方可视质量问题严重程度每次对乙方处以500元5000元的罚款。7.5验收方式：所有分项工程应乙方逐一验收，待乙方验收合格后，甲方进行复检，所有模板应逐间验收，尺寸及标高均全部验收，已完工程量整改后还达不到验收标准的工程量甲方有权从工程量中扣除，拨款时从工程款中扣除，乙方无条件认可。7.6对本工程的质量标准，双方约定如下：1）、质量合格。2）、工程必须达到协议约定的质量标准。否则，按工程总价的10%至20%承担违约责任（严重者按工程总价的30%至40%承担违约责任）。第八条 工期8.1 2013 年 5月 10日开工至 2013年 6月 20日主体全部完工,工期为40个日历天，每延期1天，罚金500元，从支付中扣除。如乙方工期提前，甲方对乙方进行奖励，每提前一天奖励200元。8.2 乙方对甲方制定的施工进度计划不能及时完成并造成一定影响时，甲方有权将乙方的承包范围调整给其他有能力的施工班组完成，并将调整后的工程量按原承包价的120%从乙方总额中扣除。（具体工种暂定价格见第十一条）8.3 由于本工期时间紧、任务重，所以乙方必须认真落实甲方制定工期，如工期乙方有权提出更换队伍，并终止与乙方的一切劳务协议或协议，乙方应无条件在三日内退场并承担由此造成的一切损失，工程结算以实际完成的工程量按协议价50%结算，并扣除其他费用；如乙方自己违约撤场，工程款结算以实际完成的工程量按协议价50%结算，且在年前付清。乙方不得以任何方式或借口无理取闹。第九条 文明施工9. 1乙方必须设专人打扫现场及生活区卫生；现场及生活区必须保持清洁，生活用品摆设有序，垃圾按要求处理妥当，并设专人管理，用电、用水必须符合安全节约管理规定，如达不到要求，视情节轻重给予50100元罚款。9. 2乙方使用的材料、机具进场后乙方根据甲方要求码放整齐有序。施工过程中应做到活完场清，每天下班前必须将作业面上剩余材料清理到甲方指定地方并归类码放整齐。如乙方不清理甲方提出或现场拍照后直接另派人清理，所用人工费按每人每小时30元计算，从乙方当月借支款中扣出。9.3对本工程的文明施工标准，双方约定如下：达到市级文明工地。第十条 材料机具供应10.1 本工程由发包人提供的机械设备为： 圆盘锯。承包人自备的工具为：安全帽、手套、安全带、锤子、施工小线、木工手用工具、小型施工机具（包括手提机具）。10.2材料的管理1）乙方所需材料及周转材料、工具必须提前三天前以书面形式报给甲方，否则由此造成的工期延误由乙方付全部责任。2）、乙方所需各种材料及机具实行领用制，设专人领料，材料用量根据总包给甲方制定的损耗标准，超过部分从乙方劳务工程款中扣除，乙方完工后，在甲方领取的材料或机具，未交还清或损坏的，均按甲方原价的150%赔偿，从乙方工程结算款中扣除。 3）、如出现材料浪费，随意据木方、裁竹胶板时甲方将每次罚款1000元。所有大批配料须锯木方、裁竹胶板时必须经由甲方负责人同意并开具用料单后才允许裁料。对周转工具任意损坏等现象以及现场当天不清理干净，甲方将对乙方进行罚款；进场后所有机械设备、周转材料、小型工具由甲方与发包人共同清点，履行书面领、还手续，交还时清点数量，损坏丢失都按正常损耗计算，如超出损耗乙方应按价赔偿，赔偿款项从工程款中直接扣除，乙方不得由任何异议。所有木工机械、工具的维修、保养、修理费用均归乙方负责。4）、现场原基地内材料、工具等需要时，乙方负责倒运到现有施工现场，甲方不再增加倒运费用。5）工程完工前，所有周转材料，工具不再使用时，乙方必须对周转材料、工具修整，清理、清点数量并按甲方指定地点码放整齐。10.3对本工程材料机具的使用、修理、维护，双方约定如下：全部费用由乙方负责。第十一条 承包方负责的承包风险11.1乙方作为单项承包队伍，承包本工程后，应具备承担施工、经营中的一切风险；如所有人工工资、物价的上涨、工程施工中等因素造成的成本增高的风险，本协议价格为固定承包价格，不再做任何价格上的调整。11.2如果乙方在施工过程中出现人员紧缺，确实影响工期或乙方对甲方制定的施工进度计划不能及时完成并造成一定影响时，甲方有权将乙方的承包范围调整给其他有能力的施工班组完成，由于在施工中重新组织人员比较困难，对单项调整给其他队伍价格按：单侧支模按实际展开面积 元/，其他支模按实际展开面积 元/；人工费按每人300元/工计算。第十二条 发包人的权利和义务12.1负责提供场地等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、等方面的指导。12.2负责提供施工图纸1套，提供必要技术资料和办理施工洽商。 12.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、等方面发现有违反协议约定内容的，发包人应提出整改意见，督促承包人进行整改。12.7负责组织工程的验收工作。第十三条 承包人的权利和义务13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得高于60周岁。13.2 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为协议附件。13.3在施工生产过程中，承包人必保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于10 %服从发包人的统筹安排，统一调动。13.4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所有调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。13.5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。13.6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。13.7承包人确认 为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条 违约责任14.1发包人违约责任14.1.1由发包人原因造成停工或发包人任务不足或因故不能继续履行协议时，双方协商后可提前终止协议。14.1.2发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，应纠正违约支付行。14.2承包人违约责任14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止协议，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议.14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），应书面通知承包人，直至终止协议。14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。14.2.4乙方应严格按照投标施工组织计划施工，如未能按进度计划完成分部、分项工程，甲方和监理方有权要求乙方在7个工作日内赶回计划进度。如乙方未在规定日期内达到0.00、主体结构验收条件，每逾期一日，乙方须按延误工程造价的1支付违约金，如工程节点验收进度时间滞后计划10日以上，甲方根据实际情况，有权解除协议，乙方须无条件退场。14.2.5乙方须确保分部工程验收一次通过，否则每复验一次，甲方将按该单项工程总造价的5给予乙方违约罚款，并索赔因此造成的甲方经济损失。第十五条 协议争议的解决在履行协议过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调节。当事人不愿和解、调节或和解、调节不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“”）：1、向 工程所在地人民法院起诉。第十六条 协议的生效与终止本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。第十七条本协议正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本 三 份。第十八条本协议未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本协议之外签定的协议等，内容与本协议相抵触者无效。其他事项：1、对小型材料如：钢管、扣件、油托等材料损耗超过定额后甲方有权对乙方处罚，2、在砌筑过程中不得出现材料浪费，所有木工产生的建筑垃圾必须及时清理，不得影响下道工序施工。3、本工程由于现场场地小，垂直运输用汽车吊、工期紧、时间短、尤其农忙时间必须保证工人数量以及进度正常。4、以上材料浪费严重以及安全质量出现问题，甲方有权进行处罚，处罚单乙方签字，出现乙方拒绝签字者，甲方有权附带照片直接从当月的工程款中扣除，并加罚20%，乙方不得有任何异议。发包人（章） 承包人（章）法定代表人 法定代表人 或委托代理人（签字） 或委托代理人（签字）电 话： 电 话： 协议订立时间： 年 月 日