广告招牌亮化工程施工项目合同书

广告招牌亮化工程施工项目合同书 甲方 乙方 经甲 乙双方充分协商 甲方同意将本公司承揽的喜 乐广场楼顶招牌亮化施工项目工程承包给乙方施工 现就 承包内容及办法协商达成以下条款 望共同遵守 一 工程概况 1 工程名称 2 工程地点 3 工程内容 二 承包方式 按天数及人数计算 每人每天 元 另甲方负责乙 方中午工作餐 四 工程工期 1 工程总施工工期为 日历天 工程开工工期以 开发商开出的 开工通知书 时间为准 开始计算施工工 期 2 竣工时间以开工日期起至第 天为止 3 以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在 内 五 工程验收 1 乙方工程施工完成 已具备了竣工验收条件 必须提 前 10 天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣 工图纸 相关资料及竣工验收报告等 竣工验收由甲方有 关部门进行验收 分项工程由乙方负责 六 工程质量 质量要求 乙方在施工过程中严格按照国家有并 建 筑施工规范操作规范 省市的有关规定和设计图纸要求组 织施工 工程质量等级达到合格 七 安全 安全施工与检查 乙方遵守工程建筑安全生产有关管 理规定 严格按国家安全生产标准组织施工 并随时接受 行业安全检查人员 依法实施监督 检查采取必要的安全 防护措施 消除事故隐患 由乙方措施不力造成的安全事 故 由乙方承担责任 八 工程价款的结算方式 1 乙方承包范围内工程造价约为 万人民币 具 体总造价待工程竣工验收后按实际面积实行 平方米造价 包干的形式计算 地下车库标准层按平方米造价 包 干计算 2 本合生效后 甲方需要进行设计变更或增减建筑面积 仍按本条 1 条条款约定结算工程价款 若甲方需要新增工 程量时 甲乙双方须另行签定补充协议 本工程乙方承包 锥击管桩每根 12 米内 若施工时 遇到超过 12 米的 则 全部由甲方负责 九 工程分阶段划分及工程款支付 1 乙方自备资金施工至门面一层楼面完工 甲方按地下 车库至门面一层已完工程量 向乙方支付工程总造价的 60 的 工程款 乙方施工到屋封顶 甲方则按每一层实际已完工 程量向乙方支付总造价的 60 的工程款 本合同第二 三 条项目全部交付验收合格后再迟 10 天内付清工程款的 90 2 乙方提交的相关各项施工 结算资料完工并经甲方确 认后 付清全部工程款的 98 余下的 2 工程款留置甲方 作为乙方的质量保证金 工程交付 2 年后 无质量问题 由甲方如数支付给乙方 十 质量保修 1 基础主体结构工程保修按工程的合理使用年限为 50 年 2 屋面防水工程 有防水要求的卫生间 屋面和外墙面 的防渗漏为 5 年 3 电气管道 给排水管道装饰工程为 2 年 4 室内墙面 裂缝保修 2 年 5 结构出现裂缝 亮度 0 3mm 乙方负责用环氧胶泥修 补 超过 0 3mm 用碳纤布修补 以上所产生的费用由乙方 负责 十一 双方的职责和义务 1 甲方负责当地的一切纠纷 包括打桩期间因打桩造成 周边房屋开裂或其它干扰乙方施工的其它因素 2 施工前施工中和竣工后 涉及必须甲方出面时 甲方 须条件配合 3 甲方应把工地水源 电源接到施工区内 因甲方原因 导致工程停工 则甲方应负责赔偿乙方在停工期间所造成 的直接经济损失 4 乙方责任 1 应严格信守双方的协定按照施工图纸 和现行 建筑工程规划 建筑工程施工操作规范 和有 关规定施工 2 接受甲方监理单位 市建筑工程质量监督站和安 监站对工程材料 工程质量进度安全的监督和检查 3 设计图纸中不明确之处或乙方在施工过程中发现 重大质量隐患时应向甲方设计部门研商解决方案 十二 附则 本合同一式两份 甲乙双方各执一份 双方签字生效 本合同在履行过程中发生争议 可向益阳市仲裁委员会申 请仲裁或向人民法院提起诉讼 甲方 乙方 签订时间