护坡工程施工合同.doc

.护坡工程施工合同篇一：护坡工程施工合同护坡工程施工承包合同甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方茵莱国际项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。一、工程概况1、工程名称：渝北*项目护坡工程（以下简称本工程）。2、工程地点：渝北回兴。3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等二、建设工期总工期 30天（从开工之日起至工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。三、承包单价1、本工程价款实行综合单价包干：18元/。2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。3、前述包干单价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。四、工程量计量所有结算工程量以甲方现场收方数量为准。五、工程款支付1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内一次行付清（乙方收款前提供发票，并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺）。2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。六、双方职责（一）甲方职责1、负责在乙方进场前2天提供施工场地，并配合乙方施工前的测量工作。2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系。3、提供乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝等。甲方提供给乙方的材料需经乙方签收，如有浪费和损坏，乙方需照价赔偿。4、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。5、配合乙方进行设备场内转运。6、向乙方提供水源电源接口。（二）乙方职责1、指派作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本合同，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。2、应严格遵守安全生产、文明施工规范，确保安全生产和施工质量，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。4、自行管理其现场员工，如发生安全事故及其他人身伤亡事故，均由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任。5、负责工程资料的整理、归集。6、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后10日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。七、争议解决履行本合同如发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成一致意见的补充协议是本合同的一部分；如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的，则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。八、施工工艺要求及工程验收标准1、施工前对施工面进行清理，要求坡面平整，无树根石块以及其他尖状物，土质表面无宽度超过3cm的裂缝。2、铁丝布设：竖向布置，间距2m，上部用直径16mm以上钢筋牢固地固定在地面上，露出地面不得超出5cm。3、钢丝布设：满铺，并与铁丝绑扎，绑扎间距小于50cm。离地面不得大于2cm。并用直径6mm的钢筋固定在土层上。4、排水孔的布设：用15cm长32线管间距2m布设。喷浆前用亮胶封住外口，并与钢丝绑扎固定，喷浆成型后拆除亮胶。5、排水沟的布设：边坡上部距边设置排水沟。根据地形确定坡度,但必须保证沟底无积水。6、混凝土浆不得有漏喷、掉浆，喷浆完成面不得集水,钢丝外露不得超过5%，铁丝不得外露。八、违约责任1、如甲方逾期付款（因乙方原因除外），每逾期一日，应向乙方支付合同总价1%作为违约金。2、如乙方逾期完工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价1%作为违约金。3、乙方施工质量验收不通过延期整改的，所导致延期部分不作签证。乙方除支付违约金外还需承担因延期所导致甲方的经济损失。十、附则1、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，两份具有同等法律效力。2、本合同自甲、乙双方签章之日起生效，至本合同中的全部合同权利义务关系完结后自然失效。 （甲方）：（盖章） （乙方）：（盖章） 签约代表人： 签约代表人：联系地址： 联系地址：联系电话： 联系电话：签约时间： 签约时间：*护坡工程施工承包合同补充协议 发包方：重庆*地产集团有限公司 （以下称甲方） 承包方：（以下称乙方） 甲乙双方经协商，就中德茵莱国际护坡施工工程达成如下补充协议1、 现需增加如下工程量：对茵莱国际项目B区回填松土层部分增设锚杆加固，由乙方负责施工。2、 计价方式采取包工包料综合包干单价：25元/平方米，此单价已包含喷浆护坡。3、 以上价格包括但不限于：本工程（包含锚杆布设和喷浆）所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。4、 锚杆布设要求如下：坡面上部6米，锚杆深度3米，间距米，锚杆采用18#二级钢；坡面下部7-8米，锚杆深度2米，间距米，锚杆采用18#二级钢。钢丝丝径1mm，满铺。5、 乙方保证施工质量，工期遵从主合同，不再另行增加工期。6、 其他条款遵从主合同。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 签约代表人： 签约代表人： 联系地址： 联系地址：联系电话： 联系电话：日期：XX年月日篇二：护坡施工合同护坡施工合同 甲方：身份证号： 乙方：身份证号：根据中华人民共和国合同法及有关规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方友好，就有关富加产业大道二期道路工程边坡三维植草工程达成协议，为明确甲乙双方的权利与义务，签订本协议书：一、工程名称及地点1、工程名称：富加产业大道二期二段工程2、工程地点：富加镇二、合同期限自XX年3月25日至XX年5月20日，因不可抗力或特殊气候因素造成无法施工的，工期顺延。三、合同内容工程项目及工程量：富加产业大道二期二段工程 边坡三维植草，工程量约 65000 m2。乙方不能履行本合同或不能满足本合同要求的，甲方可视需要，对乙方工作内容及范围作出调整，也可对乙方范围内的部分或全部工作内容另行指定施工单位。乙方应无条件接受，也不因此作为对合同单价作出调整的理由。 本合同签定后，由于甲方需要，需临时安排乙方增加的工作，经双方协商确定工作内容及计价方式后签定补充合同。补充合同具有与本合同相同的法律效力，双方应承担的责任及义务仍参照本合同条款执行。四、合同价款1、工程单位： m2，工程总价暂定人民币： 元。大写： 元整。（注：此价不含税）2、乙方向甲方支付保证金2万元。3、乙方须按合同规定的期限、质量标准和其它合同条款要求完成本合同第三款合同范围内的全部工作内容。包括为完成本合同所发生的劳务费及零星机具材料费、安装拆卸费、材料转场费、辅助材料费、安全文明施工费、合理利润、管理费等一切费用。4、乙方为完成本合同约定的工程项目但不在本合同明示的工程范围、工程量清单或详细施工内容中没 写明或单列的工作内容，均属于乙方须在本合同中应该履行的合同义务，不再另行支付。乙方经过前期反复调查了解，对甲方的要求已完全明了，对本合同清单中工作内容表述不全的项目按照国家相关规定中所暗含的工作内容确定并视为包含在相应的工程细目当中。五、结算方式1、以甲方验收合格后最终认可的尺寸、断面计量，按合同单价和实际完成数量计算工程价款。2、甲方在本合同所有内容完工并经验收合格后对乙方支付工程款时提取总额5%作为质量保证金。质量保证金的退还：在质保期满后，扣除有关应扣款项后，甲方将剩余部分无息退还给乙方。质量保证期为12个月。3、乙方凭借由甲乙双方搭成的结算单进行结算，其它任何单据不作为结算的法律依据。结算必须由本人进行，委托他人结算时，必须经甲方同意并在甲方在场的情况下签订委托书方为有效。4、付款方式：乙方材料、机械设备进场后，一个月内完成45000平米，甲方支付工程款30万元，施工中可视乙方进度、质量支付工程款，此项护坡工程完工及时验收合格后100天内支付完成工程全款。5、如甲方认为有必要时，可对本协议工程或其任何部分的结构形式、质量等级或数量做出调整，乙方应无条件服从。6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的损失由乙方负担。7、由于乙方失误、措施不当、控制不严等原因造成的工程返工或超设计数量，甲方不予计量。六、双方的责任和义务甲方的责任和义务1、提供设计图纸或施工方案，提出 质量、技术、安全、环保等要求。技术员技术交底放线、质检。2、因甲方自身原因给乙方造成损失由甲方负责。3、若乙方不能服从甲方调度安排，不满足质量、进度、安全、环保等要求时，甲方有权单方随时终止合同。乙方的责任和义务1、乙方的人工必须听从甲方调配，按照甲方技术交底进行施工，保证随叫随到。在用工现场必须听从甲方施工人员的指挥，配合甲方施工人员工作，按规定日期完成任务，遵守甲方的规章制度。特殊工种的操作人员必须持有效证件上岗。2、乙方必须保证项目质量。如果施工项目在质保期内出现质量问题，乙方必须在24小时内到达项目部并无条件对进行修复。3、乙方必须按照安全和技术要求规范化施工，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全操作，在施工过程中不得声音作业，杜绝一切事故发生，并承担由于自身造成的人身伤亡事故，安全责任事故，甲方不负任何责任。4、乙方必须要求工人在上工地以前，不准喝酒和做好安全准备方能施工，如果被甲方工作人员发现没有系好安全绳或没有牢固好安全绳，发现一次罚款500XX元，乙方无条件服从。5、乙方必须为所属员工办理意外伤害保险。6、乙方负责其人工的伙食、住宿等事项，其费用由乙方自付。7、乙方必须配合甲方做好相关辅助资料。8、及时足额支付农民工工资，否则由此造成的一切责任乙方自行承担。甲方可视需要代为支付，相应金额从应支付于乙方的工程款中扣除。8、施工用水、用电均已包含在合同单价中，乙方自行承担。七、其它约定1、甲乙双方均不得提出协议以外的其他任何要求，若一方提出，对方有权拒绝。在执行过程中任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。2、甲乙双方应严格遵守和执行本协议条款。如一方不按协议条款执行均属为违约，违约方须承担由此造成的经济损失，如乙方不能按甲方规定日期完成施工任务，乙方自行退场，乙方不自行退场，甲方有权将乙方清除出场，所干工程款按经甲方验收合格认可的50%结算，同时赔偿甲方延期所造成的工期和经济损失。八、争议解决方式1、本协议未尽事宜，双方另行协商。2、与本合同有关的一切争议，甲乙双方友好协商解决，协商不成依法向协议签订地人民法院起诉。在解决争议的过程中，任何一方不得有破坏、阻工、闹事等行为，否则应承担相应法律责任合同在履行过程中发生纠纷，双方协商不能解决的，依法向协议签订地人民法院起诉。九、合同的生效和终止1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。2、本合同自签订之日起生效。 甲方（签字）： 乙方：（签字） 联系电话： 联系电话： 签约日期：年月日 签约地点：篇三：护坡工程施工合同书复件 工程施工合同书 工程名称： 发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）： 年 月日 合同号：建安NMDQYT-(11)-第006号工程施工合同条款 发包方（甲方）： 承包方（乙方）：甲方 委托 乙方 承担 日和2#、4#楼护坡工程施工任务。根据合同法及有关文件规定，就本工程有关事项，经双方协商达成如下协议。第一条、工程概况：1、工程名称： 达旗日和商住小区二三期2#、4# 楼2、工程地点： 达旗树林召大街北3、承包范围： 日和商住小区2#、4# 楼护坡工程施工任务4、承包方式： 大包 （成品工程）5、工程工期：开工日期 XX 年9月 20 日竣工日期XX年 9 月 30 日第二条、工程内容及合同价款1、施工内容：2、工程量及工程价款：大包2#、4#护坡 ，单价 290 元/，合计 756424元，大写： 柒拾伍万陆千肆佰贰拾肆元整第三条、工程款支付：1、2#、4#楼基坑护坡专家论证完毕、经甲方、监理检验工程完工合格后，进行工程决算，决算后10天内付工程款的80% 。2、余款为保修金，基坑回填土后10天内付清。第四条、合同价格的调整：发生下列情况之一时，工程承包造价可做调整：1、工程量发生变化：2、设计变更：3、地下障碍物处理。第五条、甲乙方驻工地代表：甲方代表 徐桂山乙方代表第六条、甲方责任：1、 负责施工现场的“三通一平”工作（即水通、电通、路通、场地平整），并保证水、电在施工期间的需要（费用乙方承担），道路在施工期间畅通：2、 负责向乙方提供一份勘察报告及施工图纸，并向乙方进行技术交底；3、 以书面形式向乙方提供水准点和坐标控制点的位置，并办理交接手续.4、 负责查清一切地下障碍物，并向乙方提出地下障碍物分布图；5、 协调处理施工现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管线的保护要求及支付相应的费用；施工过程中如发生扰民和民扰问题，甲方负责协调解决；6、 协助乙方解决施工人员的食宿问题。第七条、乙方责任：1、 负责施工组织设计或方案的编写工作，并按时交提交甲方；按约定工期完工，否则每延期一天处罚违约金XX元。2、 提供全部施工机具，乙方按照设计和规范要求采购工程所需的材料，并提供产品合格证明；3、 严格按照甲方技术要求和有关的质量验收标准进行施工；4、 做好施工安全保卫工作，保证施工现场整洁卫生，符合有关规定，若发生安全事故由乙方全部负责。第八条、其他条款：1、 由于甲方原因照成停工，甲方承担乙方经济损失，相应顺延工期，如停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用；2、 由于不可抗力或非乙方原因停水、停电造成停工，影响施工队进度，工期应顺延；3、 由于地质条件复杂，如遇有流沙、砾石、涌水等情况不能正常施工，甲方双方共同协商解决；4、 在施工过程中遇有争议的问题，双方应本着实事求是的原则协助解决，并签订洽商记录。第九条、争议：甲方、乙方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以采取下列第（3）方式解决；1、 由当地仲裁；2、 由当地仲裁委员会仲裁；3、 由当地人民法院起诉。第十条、补充条款本合同一式四份，甲乙双方各持两份。本合同自签字之日起生效，工程费用结清后失效。 发包方：（盖章） 承包方： 地址： 法定代表人：委托代理人：电话：开户银行：账号：年 月日地址： 法定代表人：委托代表人：电话： 开户银行： 账号： 年 月日篇四：护坡施工合同护坡工程施工合同 甲方：111房地产有限公司 乙方：11建设集团有限公司（11班组）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同 。 第一条 工作内容对位于融侨华府三标段2#楼北侧打钢板桩、锚杆喷浆支护，3、7#楼拉、砼喷浆支护、砌挡土墙。具体工程内容：（2#楼北侧打钢板桩，每根桩9米，打钢板桩暂定160根；2#楼北侧锚杆喷浆支护暂定平方米；3、7#楼北侧拉、砼喷浆支护暂定平方米；3、7#楼挡土墙暂定立方米。） 第二条 合同工期1 经双方协商确定2#楼北侧打钢板桩工日为 88 天，锚杆喷浆支护自 XX 年 11 月 10 日起至 XX 年 11 月 25 完成。2 若施工过程中发生不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第三条 质量标准1工程质量标准：执行国家现行质量标准及验收规范，质量一次验收达到合格等级。 2 适用标准、规范的名称：国家及地方现行的建筑施工规范、验收标准。 第四条 合同价格及支付方式 1、合同价格如下：1工程的总承包价暂定为人民币大写肆拾肆万肆仟伍佰肆拾元柒角整、小写元。2总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。3 工程量的确认：施工过程中，若工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议。4 支付方式：工程完工后，付至合同总价的95%，余款按规定竣工验收后一年后7日内全部支付。 第五条 甲方义务1、按时向承包人拨付工程款。2、工程文明生产中涉及市容、环保、卫生和交通以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。第六条 乙方义务1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理监督和检查，确保施工机械安全性能良好，操作人员持上岗证上岗；接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作。 第七条 施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 第八条 违约责任1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金；逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。 第九条 其他本协议自双方签字或盖章后生效，一式四份,双方各持二份。 甲方 ：乙方2 年 月 日 3篇五：护坡工程承包合同316国道辛安段一线一点工程建设 塘堰护坡砌筑承包合同 甲方：沙 河 乡 人 民 政 府。 乙方：沙河乡辛安村 村 委会。丙方： （施工人）。辛安寺塘堰护坡工程，甲方委托乙方指定的丙方负责施工，为了明确分工职责，互相协助，保质保量，按期完成施工任务，经三方协商，签订如下合同：一、基本情况：工程名称：护坡工程工程地点：辛安寺庙北侧施工范围：护坡的基脚砌石方、砖体护坡及挖土方工程 。承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全，文明施工。二、承包价格：1、基脚砌石方270元/米（规格：a1m*h1m）。2、青砖护坡128元/米（规格：a1m*h1m）。含粉饰勾缝。3、挖土方（淤泥）8元/米。4、行管费按总造价的18%计算。5、建安税按总造价的%计算。6、以上15项为工程总造价。三、质量要求：按甲方要求及有关施工规范要求，保质保量地完成。四、工期：于XX年2月1日至2月30日前完工，雨天工期顺延。五、结算方式：甲方按工程形象进度每隔八天预支一次工程款，直至工程完工验收核算付完为止。（最后以开据建安税总票据为准换取支条）六、施工要求：1、基脚砌石方沿塘边砌一个圈，高1米，宽米，对超出1米范围内的据实结算，青砖护坡一样。基脚砌石必须勾缝、青砖护坡饰面后再勾缝。靠国道一方砌平路面，其他三方砌平地平面以上50公分。顶层压一匹砖，两面各出5公分线子，并用砂浆灰饰面。转弯折角处按甲方的要求施工。2、在工程施工中，如有局部工程需要变更或增减时，甲方事先通知乙方，经双方协商后，办理变更手续，否则不予处理。3、丙方在施工时注意安全，做好劳动保护，出现安全事故其责任由丙方全部承担。七 、法律责任： 1、丙方必须按照合同规定的时间进行施工，保证按时完成任务，保质保量，如因丙方延误工时，出现质量问题，所造成的损失由丙方负责。2、合同签订后，任何一方不得擅自终止合同，违者按工程造价总额的20%的违约金赔偿给对方。 3、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲丙双方应本着实事求是的精神及时协商解决，如协商不成，任何一方可向人民法院起诉。八、乙方负责丙方在施工中的一切矛盾处理及协调工作，保证工程顺利进行。九、本合同未尽事宜，由甲丙双方协商后列入备注栏内，此合同一式三份，三方各执壹份，由甲、乙、丙三方签字后生效。立协议三方： 甲方： 印章 乙方：印章 丙方：年 月日篇六：护坡工程施工合同护坡工程施工承包合同甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方诸暨碧桂园项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。一、工程概况1、工程名称：诸暨碧桂园项目护坡工程（以下简称本工程）。2、工程地点：诸暨王家井陈庄(诸安快速道旁)3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等二、建设工期总工期 30天（从开工之日起至工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。三、承包单价1、本工程价款实行综合单价包干：22元/。2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。3、前述包干单价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。四、工程量计量所有结算工程量以甲方现场收方数量为准。五、工程款支付1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内一次行付清（乙方收款前提供发票，并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺）。2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。六、双方职责（一）甲方职责1、负责在乙方进场前2天提供施工场地，并配合乙方施工前的测量工作。2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系。3、提供乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝等。甲方提供给乙方的材料需经乙方签收，如有浪费和损坏，乙方需照价赔偿。4、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。5、配合乙方进行设备场内转运。6、向乙方提供水源电源接口。（二）乙方职责1、指派作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本合同，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。2、应严格遵守安全生产、文明施工规范，确保安全生产和施工质量，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。4、自行管理其现场员工，如发生安全事故及其他人身伤亡事故，均由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任。5、负责工程资料的整理、归集。6、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后10日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。七、争议解决履行本合同如发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成一致意见的补充协议是本合同的一部分；如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的，则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。八、施工工艺要求及工程验收标准1、施工前对施工面进行清理，要求坡面平整，无树根石块以及其他尖状物，土质表面无宽度超过3cm的裂缝。2、铁丝布设：竖向布置，间距2m，上部用直径16mm以上钢筋牢固地固定在地面上，露出地面不得超出5cm。3、钢丝布设：满铺，并与铁丝绑扎，绑扎间距小于50cm。离地面不得大于2cm。并用直径6mm的钢筋固定在土层上。4、排水孔的布设：用15cm长32线管间距2m布设。喷浆前用亮胶封住外口，并与钢丝绑扎固定，喷浆成型后拆除亮胶。5、排水沟的布设：边坡上部距边设置排水沟。根据地形确定坡度,但必须保证沟底无积水。6、混凝土浆不得有漏喷、掉浆，喷浆完成面不得集水,钢丝外露不得超过5%，铁丝不得外露。八、违约责任1、如甲方逾期付款（因乙方原因除外），每逾期一日，应向乙方支付合同总价1%作为违约金。2、如乙方逾期完工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价1%作为违约金。3、乙方施工质量验收不通过延期整改的，所导致延期部分不作签证。乙方除支付违约金外还需承担因延期所导致甲方的经济损失。十、附则1、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，两份具有同等法律效力。2、本合同自甲、乙双方签章之日起生效，至本合同中的全部合同权利义务关系完结后自然失效。 （甲方）：（盖章） （乙方）：（盖章） 签约代表人： 签约代表人：联系地址： 联系地址：联系电话： 联系电话：签约时间： 签约时间：*护坡工程施工承包合同补充协议 发包方：重庆*地产集团有限公司 （以下称甲方） 承包方：（以下称乙方） 甲乙双方经协商，就中德茵莱国际护坡施工工程达成如下补充协议1、 现需增加如下工程量：对茵莱国际项目B区回填松土层部分增设锚杆加固，由乙方负责施工。2、 计价方式采取包工包料综合包干单价：25元/平方米，此单价已包含喷浆护坡。3、 以上价格包括但不限于：本工程（包含锚杆布设和喷浆）所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。4、 锚杆布设要求如下：坡面上部6米，锚杆深度3米，间距米，锚杆采用18#二级钢；坡面下部7-8米，锚杆深度2米，间距米，锚杆采用18#二级钢。钢丝丝径1mm，满铺。5、 乙方保证施工质量，工期遵从主合同，不再另行增加工期。6、 其他条款遵从主合同。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 签约代表人： 签约代表人： 联系地址： 联系地址：联系电话： 联系电话：日期：XX年月日篇七：大坝护坡工程施工合同 施 工 承 包 合 同 发包方：（以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法和建设工程施工合同（GFXX0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、和诚信的原则，双方就潍坊 大坝护坡工程的施工承包事宜，经双方协商一致同意、签订本合同供双方信守。 一、工程概况 1、工程名称：潍坊大坝护坡工程（米） 2、工程地点： 院内。3、工程量：以工程施工的实际工程量为准。4、工程内容：包工包料，图纸内所有内容及回填土。 二、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1、甲方有严格履行本合同的义务。2、甲方有对工程质量、工程进度等进行检查和监督的权利。3、对于乙方不执行合同约定内容的行为，甲方有终止合同并要求赔偿的权利。 （二）乙方权利和义务1、乙方有严格履行本合同的义务。2、施工期间的工程材料、人员等安全保卫工作由乙方承担；因他方故意干扰施工造成的施工矛盾并影响乙方施工进度，由乙方自行协调解决。3、乙方须确保施工场地的清洁工作符合环境卫生管理的有关规定。 三、施工工艺要求和工期的约定1、施工工艺：详见施工图纸及工程量清单。 2、合同工期：天。（如遇不可抗力因素，则工期顺延。） 3、开工日期：XX年 月 日。 4、竣工日期：XX年 12 月 26 日。 四、施工质量要求及验收标准1、工程质量标准：合格。 2、双方对工程质量有争议时，由多方鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。 3、执行标准：严格按照图纸详图和现行技术规程及标准施工。 4、施工质量验收：严格按照国家质量验收标准验收。 五、施工安全与事故处理1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接 受行业安全人员依法实施的监督检查。 2、乙方须采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故 的责任和因此发生的费用，由乙方承担。3、施工期间发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应承担全部责任，与甲方无关。 六、合同价款及付款方式1、全费用综合单价。工程综合单价确定，双方在结算时以实际发生的工程量乘以单价 作为最终工程价款。2、本合同总价为： 元(大写：壹拾肆万零叁元叁角整)。工程全部完工后一周内甲方支付工程总价款的70%，工程通过甲方验收合格后 两个月后，再支付工程总价款的20%，剩余工程总价款的10%作为质量维修保证金 于一年期满后付清。3、乙方结算工程款时，必须提供工程所在地有效的税务发票。 七、质量保修责任及保修费用承担1、属于保修范围的项目，乙方应当在接到保修通知之日起3日内派人保修。2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。 3、在保修期内非人为损坏的，乙方须负责在甲方要求的三日内免费更换保修。 4、人为损坏需乙方维修施工的，费用由双方协商解决。 八、违约责任与争议处理1、任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。2、因乙方原因延期竣工的，乙方须承担违约赔偿金。违约赔偿金=工程总价款*%* 延期天数。3、因乙方使用的材料和施工技术、工艺等原因致使工程达不到质量要求的，乙方须立 即返工直至符合质量要求。同时，乙方应承担因返工造成工期延误的违约赔偿责任。 4、本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向工程 所在地人民法院起诉。 九、合同生效及终止1、本合同自双方签字盖章之日起生效。2、合同生效期间，因任何一方违约，另一方有权终止合同。3、在双方完成了相互约定的工作内容、权利和义务履行完毕后自行终止。 4、本合同一式四份，双方各执两份。甲方： 乙方： 授权代表签字： 授权代表签字： 签订日期： 年 月 日签订日期： 年 月 日篇八：河道治理工程护坡工程施工合同 *市（*区）*河治理工程 发 包 方：承 包 方：签订地点： 签订日期：堤岸护坡施工承包合同 *市*区*乡*村*河治理项目部 XX年*月*日*市（*区）*河治理工程堤岸护坡施工承包合同 甲方： 乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方*市（*区）大泥河治理工程堤岸护坡所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。一、工程概况1、工程名称：*市（*区）大泥河治理工程堤岸护坡工程（以下简称本工程）。2、工程地点：*市*区*乡*村3、工程内容：甲方指定范围内河堤岸混凝土护坡加固工程，内容包括：施工面夯实平整、脚手架搭设和拆除、土工布铺设、混凝土拌合浇筑、PE泡沫板伸缩缝设置、直径75的排水管布设、护坡混凝土养护等全部护坡施工内容。4、承包方式：乙方包工包料、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。二、施工工期总工期 60天（从开工之日起至总工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。三、承包单价1、本工程价款实行综合包干价：*万元。2、上述综合包干价包括：乙方为实施本工程所需的全部人工材料费、机械设备及燃油费用、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场协调管理和维护所需全部费用，以及利润等。3、前述综合包干价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。四、工程量计量及计量方法本工程结算工程量暂定为*m2（混凝土总浇筑量*m3），超出合同外的工程量以甲方现场验收工程量为准，最后按比例计算并进行追加工程价款。五、工程款支付1、乙方按甲方要求完成本合同指定的一段堤岸护坡（本工程共分三段），并经业主、监理及甲方确认工程合格后付本段工程总造价的90%，三段堤岸护坡全部施工结束后，并经业主、监理及甲方确认工程合格后再支付总合同价款的95%（乙方收款前应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺）。2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。六、双方职责（一）甲方职责 甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。 负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。如发现乙方已无履行工程合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉，甲方有权单方面终止分包合同。另外组织施工队接替施工，同时保留追究乙方的经济责任的权利。（二） 乙方的工作义务 乙方派驻工地代表 全权负责承包范围内施工的一切适宜。 保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员。 保证工程不进行再次转包。 服从甲方管理，接受本工程监理单位的监理。执行甲方各部门制定的各项管理规定。 现场施工人员必须遵守甲方现场有关质量、安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，。承担因违反上述规定而造成的一切责任与损失。乙方应服从甲方有关部门组织的综合大检查。 保证按甲方的工程进度计划、质量、安全文明施工的要求完成。因乙方完不成其中一项，甲方有权劝其退场，损失乙方自负。 在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同商议采取合理施工方案，降低工程成本。 按照甲方通知的时间进场，不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后10日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。 负责本工程自身施工中所产生的所有垃圾的清理及外运工作，并需负责本工程的竣工清理工作。乙方在本工程施工过程中因人工费、材料采购费、机械费等有关本工程的债权、债务由乙方自行承担并保证甲方免受此等事件的牵连责任。七、争议解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。调解无效可向临沂市仲裁委员会申请仲裁。八、施工工艺要求及工程验收标准1、施工前对施工面进行夯实并清理整平，要求坡面平整，篇九：砌石方护坡工程承包合同砌石方护坡工程承包合同 乙方： 甲方花都梯面果园砌石方护坡工程，委托乙方负责进行施工，为了明确分工，互相协助，保质保量，按期完成施工任务，经双方协商，签订如下合同： 第一条、 工程名称：花都梯面果园砌石方护坡工程第二条、 工程地点：花都梯面果园第三条、 施工范围：果园内的砌石方护坡工程及挖土方工程第四条、 承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全，文明施工。第五条、 承包单价：砌石方30元/立方米，挖土方10元/立方米。第六条、 质量要求：按甲方要求及有关施工规范要求，保质保量地完成。符合第七条、 工程工期：本工程于 年月日进场施工至年 月日前完工，施工日期以甲方具体时间为准。除雨天不能施工外，乙方按要求的时间内竣工，验收。第八条、 在工程施工进和中，如有局部工程需要变更或增减时，甲方应事先通知乙方，经双方协商后，办理工程变更手续，否则不予处理。第九条、 乙方在施工时注意安全，做好劳动保护，出现安全事故，与甲方无关。第十条、 甲方必须为乙方提供施工所需的水、电和临时设施及工人住宿工棚，甲方提供材料堆放仓库，乙方自负保安责任。第十一条、 本工程在完工之日起，二年内免费保修如属人为破坏或自然灾害（如地震、台风等）所造成的破坏不属保修范围。第十二条、 法律责任：1、在施工进程中，因甲方原因致乙方造成损失，由甲方负责，而乙方因违反安全制度和操作规程所造成事故由乙方负责。2、乙方必须按照合同规定的时间进行施工，保证按时完成任务，保质保量，如因乙方延误工时，出现质量问题，所造成的损失由乙方负责。3、甲方必须按照合同规定的付款办法付款给乙方，如因甲方延误付款，除对应付款项按银行贷款利息计息外，乙方有权停止施工。工期顺延。4、合同签订后，任何一方不得擅自终止合同，违者按工程造价总额的10%赔偿给对方的违约金。5、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神及时协商解决，如协商不成，任何一方可向合同管理机关申请调解或仲裁，及向人民法院起诉。第十三条、 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后列入备注栏内，此合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，由甲乙双方签字后生效。 甲方： 乙方： 负责人： 负责人：经办人： 经办人： 篇十：护坡浆砌工程施工承包合同XX年4月14日 新建铁路平朔煤炭工业公司东露天矿 铁路专用线第三标段 浆砌工程施工承包合同 XX年4月15日 浆砌工程施工承包合同 甲方：山西景辉建筑工程有限公司 乙方：为加快 平朔东露天铁路专用线线下三标 项目部工程施工进度，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，签订该浆砌工程施工合同。1、工程名称：2、3、承包内容：31 路基边坡防护及排水沟、天沟的浆砌片石：包括路基边坡修整、边坡和水沟以及天沟的基础开挖成型、砂浆搅拌和运输、片石砌筑、勾缝、养护、成品保护、维修。32 乙方人员、设备从来源地至作业面的倒运。33 与乙方有关的地方关系协调，关于完成本工程所发生的生产、生活临时设施、施工用水、用电、施工临时用地、施工临时便道、管段内施工主便道的养护、临建设施、现场文明施工、燃油、施工工具、机械设备等。4、承包方式及价款：单价承包。41 浆砌片石工程分包综合单价为：元m3。42 合同综合单价除包含了完成承包内容而发生的全部费用外，还包含了与乙方有关的地方关系协调、施工临时用地，施工用电、施工用水、施工临时便道、管段内施工主便道的养护、机械设备燃油、临建设施费、机械调遣日常保养费用、各种原因造成的停待工费用、承包人装备险及职工的（人身）事故险、未单独计列的生产生活用临时设施等为了本工程顺利实施而可能发生的一切费用。43 本合同工程数量结算的依据，最终以乙方实际完成的工程数量进行验工计量结算。5、计量及支付：51 按中铁三局平朔东露天煤矿铁路专用线线下工程项目部（以下简称：项目部）与业主签订的验工计价程序及规定执行，每月25日验工计价。业主批准的计价款到达项目部账户，项目部支付甲方计量款后，由甲方扣除合同规定的应扣款项后，支付乙方应付款。511 浆砌片石工程数量按设计图纸要求，以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的数量进行计量。52 本合同预留质保金按甲方与项目部签订的主合同，按乙方施工工程总价款的5%执行（不计息），乙方施工的工程全部验收合格，待本工程保修期满后，没有发现任何质量问题，待项目部返还甲方预留质保金后，甲方返还乙方预留质保金。53 本工程甲方不支付预付款。54 按照项目部和甲方签订的主合同规定，当工程款支付到总价款的80%后，甲方不再向乙方按进度付款，待工程竣工验收合格后，项目部支付给甲方总价款的15%后，甲方再支付给乙方总价款的15%，总价款剩余的5%作为质量保证金。5、5 乙方指定为本工程计量支付资料的签订人，负责办理计量支付手续签认。6、工期：61 乙方须按照甲方的现场施工调配及进度计划要求进行合理有效地组织施工，确保按甲方的生产进度计划实施，不得延误工期。62 除因业主原因或不可抗力造成工期延误外，乙方每拖延甲方制定的计划工期一天罚款1000元。63 工期可以顺延的情况：只有人力不可抗、业主等原因造成的工期顺延等，工期顺延所产生的费用，乙方自负。64 甲方为实现总体安排或根据业主要求，有权提前工期，乙方应无条件增加人员和设备按期完工。7、材料供应、结算：71 甲方提供浆砌片石所需的水泥、砂、片石，并尽可能运送到乙方施工地点，如需二次搬运由乙方负责。72 乙方自行解决施工用水、用电、柴油、砂浆搅拌机、施工工具等。73 乙方每月19日前向甲方上报下月甲供材料的书面材料计划，若不及时上报造成的一切损失和费用乙方自负。8、工程质量：81 乙方必须按照工程施工设计图纸施工，执行铁路工程施工技术规范标准。82 乙方应保证自己的资质适合本工程，并提供合法的资质证书等证明文件，甲方有为乙方提供技术指导的义务，乙方对甲方所发出的错误技术要求、质量标准和工作指令负有复核的责任和义务，否则，造成的工程质量缺陷或未达到约定的质量等级，乙方承担相应的责任和费用。83 乙方对未达到约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修补，并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后仍达不到本合同约定的质量等级，乙方应按工程的实际损失进行赔偿；甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补，其返工或修补费用由乙方承担。84 乙方负责提供所承接工程所有施工原始数据，及时上报给甲方，并配合甲方做好检测试验。因乙方资料上报不及时导致不能按时验工计量的，甲方将对乙方进行处罚。9、隐蔽工程检查：乙方应严格对隐蔽工程进行自检，自检合格后，向甲方检查工程师报检。甲方检查工程师对隐蔽工程进行复检，并提请监理检查。检查合格签字后，乙方方可进行隐蔽工程施工。检查不合格，乙方应在限定时间内完成修整并重新报检。由此造成的费用增加和工期延误由乙方负责。10、施工安全、职业健康、环境保护：101 乙方必须对全体施工人员的安全负责，开工前必须进行岗前培训和安全教育，特殊工种必须按国家法律、法规要求持证上岗。乙 合同范本整理编辑版