建筑劳务分包合同范本

合同范本建筑劳务分包合同范本发布日期：2013 年12 月28日 合同编码：（示范文本）工程名称： 建设单位：监理单位：施工单位（劳务发包方）： 劳务单位（劳务承包方）： 二 O 年 月 日目 录第一部分 协议书1、乙方资质情况.12、工程概况.13、劳务分包范围及合同价款总额.14、合同工期.15、质量标准.16、合同文件及解释顺序.17、本合同未尽事宜.28、合同生效.2第二部分 通用条款1、甲方权利和义务.32、乙方权利和义务.33、工期延误及赔偿.44、安全生产与文明工地检查.45、安全防护.56、不可抗力.57、送达.58、事故处理.5合同范本9、保险.510、工程变更.511、合同总价款支付的方式.612、合同争议613、合同解除.614、合同终止.715、其他条款.716、词语解释.7第三部分 专用条款1、项目主要负责人92、施工机具及材料93、安全文明施工标准94、劳动报酬95、违约责任106、进退场约定和窝工补偿107、结算.108、补充条款.11第一部分 协议书劳务发包人（以下简称甲方）： 劳务分包人（以下简称乙方）： 依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、乙方资质情况：1.1、资质专业及等级： 1.2、南宁市建筑市场准入名录编号： 2、工程概况：2.1、工程名称： 2.2、工程地点： 2.3、工程概况： 2.3.1、工程规模及结构形式： 2.3.2、建筑面积： 个单体，地下 层，地上 层。2.3.3、工程中标造价： 3、劳务分包范围及合同价款总额：3.1、劳务分包范围（除脚手架分包）： 3.2、脚手架劳务分包范围： 3.3、劳务分包合同价款总额人民币（小写） 元， （大写） （合同总额暂定，具体以结算数为准） 。合同范本4、合同工期开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日总日历天数为： 天（以实际开工日期为准） 。5、质量标准：工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定，按国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准 （GB503002001 ）和工程建设标准强制性条文的要求，脚手架劳务分包还必须遵循 ，本工作必须达到质量评定 标准。6、合同文件及解释顺序：6.1、本合同协议书和履行本合同的相关补充协议（含脚手架劳务分包补充协议、工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件） ；6.2、劳务中标通知书（如有） ；6.3、劳务投标书及其附件（如有） ；6.4、专用条款；6.5、通用条款；6.6、标准、规范及有关技术文件；6.7、图纸及工程量清单；6.8、专用条款约定的其他文件。7、本合同未尽事宜：经甲、乙双方协商一致，可以订立补充协议（含脚手架劳务分包补充协议） 。经双方签订的补充合同或协议与本合同具有同等法律效力。 8、合同生效：合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 本合同双方签字盖章后生效。本合同一式 份，各持 份。甲方：（公章） 乙方：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：账户名称： 账户名称：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：邮政编码： 邮政编码：合同范本第二部分 通用条款1、甲方权利和义务：1.1 、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的质量和工期全面负责。应提供项目总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外） ，供乙方查阅；当乙方要求时，应向乙方提供一份项目总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。1.2、除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用：1.2.1、在乙方队组进场前10日向乙方交付符合有关环境保护、职业健康、安全文明施工管理要求具备劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求；1.2.2、在乙方队组进场前10日完成水、电、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；1.2.3、在乙方队组进场前10日向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料；1.2.4、完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及分包方自身的手续除外）： ；1.2.5、在乙方队组进场前10日向分包方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：；1.2.6、在乙方队组进场前10日向分包方提供生产、办公、生活临时设施 ；1.3、统筹安排、协调解决生产、办公、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；1.4、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要，组织乙方进行图纸会审和设计交底；1.5、按本合同约定，及时与乙方办理劳务工资结算手续并向乙方支付劳动报酬；1.6、做好乙方各种劳务工人安全生产教育及技能培训工作；认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，并提供安全防护设备和设施，确保施工安全；有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和甲方管理不善造成的其他损失，均由甲方负责；1.7、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；1.8、对后勤进行统一管理，并制定科学、灵活的工地作息制度，使维护劳动者的休息权利与抢进度保工期得到有机的统一，根据工地的实际情况做好防暑降温及各种职业病防治工作；1.9、 随时对乙方实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量安全隐患及时提出整改要求；1.10、 及时签认劳务作业变更洽商及确认乙方停工、窝工损失；1.11、在发现乙方存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起15 日内书面告知乙方并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利；1.12 、依照本合同约定的对乙方行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得乙方有相应委托权限的人员的认可；1.13 、按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险；1.14、 如须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或负责主持协调确保乙方获合同范本得该第三方的配合；1.15、甲方应当承担的其它义务。2、乙方权利和义务：2. 1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织足够劳务人员投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；2. 2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底提交下月施工用工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工用工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；2. 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；2.4、开展对工人的职业技能培训并按规定进行各种年度培训；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，负责组织进场各工种劳务作业人员参加甲方进行的安全生产教育，落实安全措施，做好施工安全；加强现场管理，严格执行有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的相应责任；2. 5、接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合；2. 6、按甲方统一规划堆放材料、机具，搞好生活区的管理；2. 7、按时提交相关劳务资料；2. 8、配合乙方做好已完工工程成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方承担相应责任；2. 9、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；2. 10、乙方须服从并落实甲方书面指令；2. 11、按合同约定向劳务工人及时支付工资；2.12、在发现甲方存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起14 日内书面告知甲方并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。2.13、乙方应配合甲方对合同范围内工作进行验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的书面指令予以配合，乙方因提供上述配合而发生的工期损失和费用由甲方承担。2.14、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合，且甲方应承担因此而发生的费用。2.15、乙方应当承担的其他义务。3、工期延误：对于以下原因造成完工日期推迟，工期相应顺延：3.1、不可抗力；3.2、设计变更和工程量增加；3.3、甲方未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；3.4、乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；3.5、一周内非乙方原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时；3.6、甲方指示错误或非劳务人员造成工期推迟。3.7、甲方根据相关部门发布的文件及停工通知。3.8、其他情况；4、安全生产与文明工地检查：4.1、安全文明施工标准：合同范本411、甲、乙双方必须执行 JGJ1462004建筑施工现场环境与卫生标准 规定，严禁野蛮作业；412、乙方必须督促其劳务人员认真执行甲方文明施工管理规定，工地达到“一口、两清、三包”的整治标准。出入口按南宁市建设工程质量安全管理标准化图集设置了规范的冲洗平台，配备了高压冲洗枪等设施，提高了保洁效果；作业场地做到工完料清和生活垃圾日产日清；建立保洁专岗，实行“门前三包”制度，做到施工出入口及施工临时占用道路和临时用地范围内无泥土撒漏、无污水横流、无扬尘作业污染；4.1.3、做好所用临时设施及其周边环境的卫生，讲究个人卫生，床铺及生活用品放置整齐，不随地大小便，注意防火，不乱拉乱接电线，杜绝一切不安全不文明的行为；4.1.4、乙方各项工作施工过程中必须做到当日工完场清。施工完后剩余材料或拆卸的周转材料必须放到指定位置，并堆放整齐；4.1.5、其他文明施工要求执行甲方项目部及有关文件的规定；4.1.6、因乙方责任达不到文明施工要求并在规定时限内未整改完成的，甲方可另行安排人员实施，所发生的费用从乙方人工费中扣除。42、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 43、甲方应对其在施工场地的所有工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。4. 4、职业健康安全与环境：双方共同遵守国家中华人民共和国安全法 ；建设工程安全生产管理条例等安全生产的法律法规，严格执行 JGJ59-99建筑安全施工检查标准。5、安全防护： 5 1 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。5 2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工、脚手架搭设临边防护时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，由甲方承担安全防护措施费用。5 3 乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品） ，由乙方提供使用计划，经甲方审批后负责供应，费用从安全文明施工费用中支出。6、送达：本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视同意对方要求（纠纷部分以相关部门备案为准） 。一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。7、事故处理：7.1 、发生重大伤亡、质量事故、意外伤亡事故等其他安全事故，甲方应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。7.2、乙方要积极配合甲方做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生，双方承担相应责任并赔付。8、保险：8 1、甲方应该按国家规定购买工伤保险并按工伤保险条例进行赔付；82、建议乙方为职工办理意外伤害保险；合同范本9、工程变更：9.1、施工中如需对原工作内容进行变更（甲、乙双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据） ，甲方应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，办理有关变更手续：9.2、由非乙方原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。9.3、由乙方原因造成的变更费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。10、合同总价款支付的方式：10.1、劳务报酬的支付必须由甲方转入乙方，不得支付给第三方或个人。10.2、根据合同规定按实际发生劳务报酬的，不低于每月按形象进度进行结算付款80%；10.3、 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。10.4、 合同约定全部工作完成后14天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。10.5、 甲方收到乙方递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后14天内向乙方支付劳务报酬尾款。10.6、 甲方和乙方对劳务报酬结算价款发生争议时7天内，按本合同关于争议的约定处理。11、合同争议：111 、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可采取自行协调、和解的方式；可以要求相关主管部门调解，仲裁方式；可以通过法律程序起诉。11.2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同：11.2.1、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；11.2.2、调解要求停止履行合同，且为双方接受；11.2.3、仲裁机构要求停止履行合同；11.2.4、法院要求停止履行合同。12、合同解除：12.1、甲方和乙方经协商一致，报主管部门备案并办理相关手续后，可以解除本合同。12.2、甲方与建设单位的施工总分包合同解除的，甲方可以发出书面通知乙方，甲、乙双方按12.1条规定解除合同。12.3、甲方不按照本合同的约定支付合同价款，乙方书面通知甲方7日后，可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付合同价款的，乙方可以向甲方发出书面通知，解除本合同。12.4、乙方不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、进度时，甲方可以书面告知乙方并限期要求履行合同义务。乙方逾期不能按约定履行合同义务的，甲方可以发出书面通知乙方，解除本合同。12.5、如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，甲方和乙方可以解除本合同。12.6、本合同约定的解除条件具备时，甲方应书面通知乙方解除本合同，在14 日内与乙方办理结算支付手续。本合同价款结算支付手续完毕后，乙方应及时撤离现场。乙方未及时退场，给甲方造成经济损失的由乙方承担。12.7、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。合同范本12.8、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。13、赔偿：13.1、设计变更和工程量增加原因造成乙方发生窝工的，乙方应在下述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向甲方提出书面报告，甲方应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；甲方逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。13.2、因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工等损失和实际费用。13.3、不按合同规定拨付工程款，由甲方承担违约责任；13.4、由于甲方提出或乙方自己要求乙方退场的，责任方给予对方一定的赔偿；14、合同终止：经甲、乙双方验收合格后，履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕时，乙方向甲方交付劳务作业成果，本合同即告终止。15、其它条款16、词语定义：下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义；16.1、协议书：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，依赖于本合同条款下的协议。16.2、合同条款：是甲方与乙方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的本合同条款。16.3、项目发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。16.4、甲方：指在本分包合同协议书中约定的，具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。16.5、乙方：指在本分包合同协议书中约定的，被甲方接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。16.6、分包工程：指由甲方和乙方在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。16.7、工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由甲方和乙方在总包合同专用条款中约定。16.8、项目经理：指甲方在总包合同专用条款和本合同条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表，或由甲方指定负责履行本合同的代表。16.9 、分包项目经理：指由乙方已指定并授权负责施工管理和全权代表乙方履行分包合同的代表。16.10 、总包合同：指甲方与乙方之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。或由甲方与乙方之间签订的其它形式的承包（施工）合同。16.11 、总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的建设工程施工合同文本 （建建1999 313号）中的施工合同通用条款，以及经甲方和乙方协商一致的专用条款。或本经甲方和乙方协商一致的其它形式的合同。16.12 、分包合同：指甲方和乙方之间签订的施工专业分包合同，由第一部分协议书和第二部本合同条款组成。16.13 、工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经甲方确认的，对工程建设标准进行任合同范本何修改或增补。16.14 、图纸：指由乙方提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术数据。16.15、 报价书：指由乙方根据分包合同的规定，为完成分包工程，向甲方提出后，经甲方确认的分包合同报价书。在甲方采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。16.16 、中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。16.17、 开工日期：指甲方和乙方在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。16.18 、竣工日期：指甲方和乙方在本合同协议书中约定的，乙方完成分包工程的绝对或相对日期。16.19 、合同价款：指甲方与乙方在本合同协议书中约定，甲方用以支付乙方按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。16.20、合同价款调整：指在分包合同履行过程中发生需要增加或减少合同款项的情况，经甲方确认后，按双方约定的计算合同价款的方法调整的合同价款。16.21 、施工场地：指由甲方提供的用于分包工程施工的场所，以及甲方在现场总平面图中具体指定的供乙方施工使用的任何其它场所。16.22 、书面形式；指分包合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。16.23 、违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同不符合约定内容，所应承担的责任。16.24、 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。16.25 、不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。16.26、小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间） ；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其它法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。第三部分 专用条款1、项目主要负责人：1.1、甲方委派 （身份证号码： ） ，驻工地履行本合同的项目经理（项目负责人）职责，联系电话： 。合同范本1.2、乙方委派 （身份证号码： ） ，驻工地履行本合同的项目劳务负责人，联系电话： 。2、施工机具及材料：2.1、工程分包人提供的机械和机具为： ；2.2、乙方自备的机械和机具为： ；2.3、甲方保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求，如质量、品种、规格、型号符合要求。2.4、乙方应合理使用甲方供应的材料、设备机具及构配件。3、劳务管理费、报酬及相关费用31劳务管理费为： ；3.2、劳务报酬采用下列任何一种方式计算：3.2.1固定劳务报酬及管理费；3.2.2、约定不同工种劳务的计时单价及管理费，按确认的工时计算；3.2.3、约定不同工作成果的计件单价及管理费，按确认的工程量计算；3.3、本工程的劳务报酬，除本合同3.7规定的情况外，均为一次包死，不再调整。34、采用第 3.2.1方式计价的，劳务报酬共计（大写） 元。34、采用第 3.2.2方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为： 序号 施工内容及工种 计算方式计量单位(工日/小时）暂定工程量 单价 合价1XX 栋内墙抹灰（技工）XX 月 XX 日至 XX月 XX 日（详见签证单）工日 XX XX XX2XX 栋内墙抹灰（普工）XX 月 XX 日至 XX月 XX 日（详见签证单）工日 XX XX XX3 . 3 5、采用第3.2.3方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为： 序号 施工内容 计算方式及依据 计量单位 暂定工程量 单价 合价1 XX 主体结构广西壮族自治区建筑工程消化量定额中“建筑面积计算规则”及“定额问题解答的规则”平方米（）XX XX XX2 3 3.6、上述劳务价格税金为： 。37、在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：3.7.1、以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过 ，按变化前后价格的差额予以调整；3.7.2、后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；3.7.3、双方约定的其他情形： ; 合同范本3.8、甲方将广西壮族自治区建筑工程消化量定额中取费的以下费用，部分支付给乙方，便于乙方配合甲方开展相应的工作；3.8.1、文明施工配合费： ；3.8.2、安全施工配合费： ；3.8.3、职工教育费： ；4、违约责任41 、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：4.1.1、甲方违反本合同第10条的约定，不按时向乙方支付劳务报酬；4.1.2、甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。4.1.3 、甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向乙方支付每人每日 （元）工资。4.1.3、甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金（大写） 元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。42、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：4.2.1、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付（大写） 元的违约金；4.2.2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但可以让步验收时，乙方应向甲方支付 的违约金；4.2.3、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金（大写） 元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。4.3 、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。5、进退场约定和窝工补偿5 1、按开工报告签出日期后十天内，乙方劳务工人员进场数量达到甲方的要求。5 2、因乙方劳务队组自身原因，项目部开出退场通知单后七天内，乙方劳务队组按以下单价结算：钢筋 元/ ,模板 元/，砼 元/，砌体 元/，以上单价内，均已包含本合同约定的施工所有工作内容。5 3、因甲方原因，造成劳务工人窝工，甲方按 元/工日， 按月结算支付给乙方劳务工人。6、结算：乙方完成本合同工作后，以书面方式通知甲方，甲方必须在7日内给予验收，验收合格后，甲方在30日内给予乙方结算，付清所有余款。7、补充条款：