建筑工程施工合同

合同范本建设工程施工合同书发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同书。一、 工程项目概况1、建设单位： 2、工程名称： 3、工程地点： 4、建筑面积： 5、工程施工、规划批准文件号： 二、 工程承包范围、内容及承包方式1、承包范围： 。2、承包内容： 。 3、承包方式：包工包料、包施工机械及工具、包质量、包文明施工及劳动保护用品。三、 合同工期1、开工日期：以发包人发出的正式开工通知之日起计算工期。2、竣工日期：以发包人土建工程施工完成后 日内完成，由土建工程施工原因致使承包人不能按时施工的，工期顺延。3、提前进场：发包人同意承包人可以在开工令发出之日前提供进场，为施工做好准备。合同范本4、在施工过程中，如遇下列情况之一，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订相应的补充合同。（1） 由于不可抗拒的灾害导致承包人停工的；（2） 因发包人变更施工图纸、调整施工时间、资料不齐全等导致承包人不能按时施工的；（3）因工程项目其他单位施工工序未按时完成，致使承包人无法按时进行下游施工工序的；（4）非承包人原因停水停电超过八小时以上的。5、节假日、雨天（行政部门指定停工等不可抗拒除外）不作工期顺延。6、其余：按建设部、国家工商总局制定的建设工程施工合同 （GF-1999-0201）通用条款执行。四、工程计价及结算1、具体按发包人与 所签订的建设工程施工合同 （合同编号： ） 专用条款约定方式计价和结算。包括：（1）本工程采用定额计价方法。竣工结算时工程量按经发包人及监理签字且盖章确认的竣工图纸及相关签证等资料按实际工程量计算。（2）计价依据及执行标准：2005 年广西壮族自治区建筑工程消耗量定额2005 年广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额2005 年广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额2005 年广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程人工材料配合比机械台班参考价2008 年广西壮族自治区安装工程消耗量定额2008 年广西壮族自治区安装工程费用定额合同范本2007 年广西壮族自治区市政工程消耗量定额桂建标字201121 号文件关于调整建设工程定额人工工资单价和管理费费率的通知桂建管200837 号关于建设工程工伤保险费计算规定的通知桂标字20097 号文关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式桂造价200915 文关于调整 2005 部分机械台班参考基价的通知等。（3）工程开始施工时，政府及相关部门未颁布新的计价定额及计价文件时，则按以上各计价定额及计价文件计算该单位工程的预结算造价；若工程已施工时政府及相关部门颁布新的计价定额及计价文件，则按新的计价定额及计价文件计算该单位工程的预结算造价。各专业工程施工期间，政府相关部门颁布相关计价文件时，均按所颁发的相关文件进行调整及结算。（4）在计算本项目工程预结算造价时，各工程取费存在费率区间值时，均按上限值进行计取；工程检验试验费均按桂标字20097号文中相关费率进行结算，其中水电系统联动检测费不含在以上工程检验试验费中，均由发包人承担。（5）材料价格按各单位工程施工期间柳州市建设工程造价信息公布的信息价算术平均价进行计取。无信息价的由发、承包人双方市场询价后确定采购单价。（6） 成品保护费按实际发生办理签证结算。（7）本项目工程按工程结算总造价的 2%计算风险包干费用，并列入竣工结算造价中。2、除工程总价税后下浮 15%作为发包人管理费外，承包人所应得工程款按发包人与建设单位的总承包合同专用条款第六条规合同范本定执行结算取费，发包人不再另行收取任何服务费。发包人收到承包人结算书之日起 2 个月内完成工程款结算，前述管理费按承包人每次收款的比例支付（下浮部分税收费用由发包人承担） 。3、本工程承包人在施工过程中所发生的一切税费、劳务费、机械材料由承包人承担。发包人负责代扣代缴，持相应缴费凭证在承包人工程款结算时扣除（承包人保留相应的缴费凭证复印件） 。4、本工程在施工过程中发生图纸变更及签证，没有特别约定的，则按本合同约定结算方式执行。五、工程量确认承包人向发包人现场工程师或监理工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月 25 日按进度向发包人或监理提交当月完成工程量报表。工程师应于收到承包人提交的已完成工程量报表之日起 5日内进行计量和确认，逾期不予确认或核实无果的视为发包人同意该工程量报表，并按承包人所报工程量作为进度款拨付依据。 六、合同价款及付款方式1、工程总造价金额暂定为人民币大写： 万元（小写：￥ 元） ，具体以施工图纸和实际工程量结算为准。2、预付款（进场费）：按上述工程预算总造价的 2%计算，于开工通知发出之日起 5 个工作日内支付。3、进度款：（1）承包人工程施工至第三个月经监理工程师或发包人现场代表确认前三个月已完工工程量后，按已完成工程量的 85%支付进度款；以后每月按当月已完工工程量的 85%支付进度款。前述款项在发包人确认或视同确认后 5 日内付清给承包人。（2）单栋工程：单栋工程主体完成后，经发包人、承包人、监理单位共同验收，于验收后 10 个工作日内按已完成单栋工程量的85%结算支付给承包人；单栋工程经有关部门验收合格后，发包人于合同范本10 个工作日内支付至按已完成单栋工程量的 97%（剩余 3%作为工程质量保证金）给承包人。（3）全部工程：全部工程竣工并经有关部门验收合格后，发包人于验收后 30 个工作日内支付至全部工程款的 97%（剩余 3%作为工程质量保证金） 。4、预留的工程质量保证金应在全部工程竣工验收合格满一年之后在 10 个工作日内一次性支付到承包人指定账户。5、履约金（1）承包人向发包人支付工程履约保证金共计人民币：（大写）贰佰万元整（￥ 2,000,000.00 元） ，于签订本协议的 10 个工作日内汇入发包人指定的银行帐户。（2）发包人承诺自承包人接到开工通知书满 150 日，将工程履约保证金人民币：（大写）贰佰万元整（￥2,000,000.00 元）退还予承包人， （不计任何利息） ，逾期按月息 5%支付违约金。 6、工程结算方式：工程竣工验收后，在发包人履行付款义务后，承包人向发包人移交工程资料并按规定办理完毕竣工各项手续后，承包人同时将工程款全额发票开具给发包人。七、质量标准1、本工程质量要求为合格。各项施工预埋材料、安装材料等必须抽检、送检合格，质量检验结果必须符合现行国家施工技术规范、质量检验评定标准，设计图纸要求。2、承包人进场后按发包人要求按图纸施工，若质量、文明施工达不到合同要求，发包人有权单方解除合同。3、发包人下达的工作指令、进度带节点要求，技术交底、会议纪要等，在没有得到发包人管理人员指示下，承包人不得随意更改，否则所造成经济损失由承包人负责。4、按图施工，各分项工程必须根据图纸，设计要求，按国家施合同范本工规范规定要求进行施工和验收，成品偏差必须控制在相应质量等级的偏差范围内，经承包人自检超出规范规定内的必须及时整改，整改合格后再申报发包人及监理、建设单位进行验收。八、项目现场代表职权 1、监理单位委派的工程师 姓名： 职务：总监理工程师委托的职权：执行监理合同委托的全部权限。包括但不限于：（1）工程设计变更；（2）工期顺延；（3）工程量及工程价款增减变化的签证；（4）索赔的认可或确认；（5）停工、复工指令；（6）工程进度款的审批和支付。2、发包人派驻的工程师 姓名： 职务：发包人驻现场代表委托的职权：按发包人委托书。包括但不限于：（1）施工期间所有工程量及价差变增、变减的确认以及总体协调。 （2）代表发包人对工程进行管理和总体协调。 （3）对所有工程设计变更、工程量调整和工程价款增加的签证、工程款拨付、工期顺延、索赔进行审查、确认。 3、承包人项目经理 姓名： 职务：项目经理 （职权以授权书为准）上述人员在变更时，需书面通知对方，因通知不及时造成的责任由变更方承担。九、发包人职责1、发包人对承包人承担的工程要做施工技术、施工质量、施工安全交底，提出明确的技术、质量、安全要求，发包人进行监督并检查，承包人必须认真执行有关安全施工的各项规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如因违反上述规定发生工作事故，其责任合同范本由承包人负责。2、发包人派驻现场代表：负责施工现场的施工技术、施工质量监督管理及签证管理等全过程。3、发包人必须保障承包人工程款专用，保障承包人的合法权益，否则造成的一切经济、刑事责任由发包人负责。4、向承包人提供该工程施工图纸各肆套，其余多需部分由承包人自行复印。5、按现场实况向承包人提供三通一平、工人宿舍、食堂及材料堆放场地。6、及时为承包人提供施工所需的有关资料，如资料提供不及时所造成影响施工的、工期必须顺延。7、协助承包人做好监理，业主沟通工作，做好隐蔽验收工作。8、为承包人提供施工中的技术援助，及时解决图纸及施工中的难题。9、协助承包人做好单项工程验收工作，承包人必须做好验收申请报告在 24 小时内通知有关部门到现场验收，一周内验收完成，如验收不合格造成返工需要重新检验的，一切费用由责任人承担，因返修造成逾期不计责任。10、发包人按本协议约定的时间及比例支付工程款及月进度款、如果不按时支付工程款时、造成承包人误工、停工，需支付承包人窝工损失，每天不低于 1 万元；逾期付款超出 7 天以上，则按国家有关规定向承包人支付工人停工工资，同时工期顺延。十、承包人职责：1、承包人作为发包人的一个分项工程施工班组，在发包人领导下开展工作、负责该项工程的全面施工管理。配备一个完整的施工队伍，合同执行人必须进驻现场，如本人不能常驻现场，必须以书面委托、对整个工程进行规范管理，使整个工程有计划有步骤，有合同范本秩序地进行，做到施工流畅。2、本工程所有的施工材料、设备由承包人负责采购，承包人应保证所采购的材料设备符合质量要求。由于产品不合格造成返工致使不能按时验收时，承包人在负责返工至合格的同时、负责工程滞后的经济损失、并按总承包施工合同规定承担质保约定。3、凡经组织进入施工现场的施工人员必须把身份证复印件交给发包人存档备案，凡特殊工种人员必须持证上岗，机械设备，安监检查必须合格。否则安全检查造成扣分，通报罚款一切责任由承包人负责，并每次发包人向承包人追加罚款伍千元。4、在施工中做好施工安全日志，施工记录及隐蔽工程签证记录，凡属隐蔽工程经自检合格后提前申请发包人、监理部门报验，如未经验收认可，承包人自行隐蔽的视为违规，追究质量责任同时进行1 万元的罚款。5、水电工程承包人必须持有承包水电工程资格的单位承包、可自行向有关部门独立报批、在报批过程中所发生的一切费用由承包人自行承担。发包人缺失资料不齐造成或不能报批的，承包人不承担责任。6、负责本工程相应单位审核、工程验收等相关手续和费用。7、在施工中根据土建部位进度及时预埋、尽量减少过后开孔，如需开孔时，修复一切责任与费用由承包人承担。8、接受发包人工程技术人员的监督，确保工程质量优良，通过有关部门验收，工程竣工后，从验收意见书签发之日起计，负责工程质量保修工作（保修期为壹年） 。十一、竣工验收1、承包人负责本工程项目的竣工图和竣工资料的编制、整理、交验工作。2、竣工验收合格且发包人按期付款后，承包人依法提供完整的合同范本技术资料给发包人。3、工程移交：承包人应在竣工验收合格且发包人付清到期工程款后，撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外） ，并将所有承包范围内的工程清理干净。工程竣工验收合格办理移交手续，承包人应填写工程移交书，经发包人验收合格通过后，视为工程移交完毕。 4、工程保护：工程在未移交发包人之前，承包人负责维护；如有增加费用，所产生的费用由发包人承担。十二、安全生产管理：1、安全生产是关系到社会和谐秩序稳定和家庭幸福的关键，双方都必须加强管理，承包人在发包人的领导下做好安全防护工作，承包人必须配备专职安全员对工地安全实行全面的监督及管理，督促班组按安全规范协助发包人做好防护保护工作，按规定安置用电设备，经常检查防火情况对工地的违章、违规行为必须及时制止，对安全隐患及时发现及时整改和处理，彻底杜绝伤亡事故的发生。2、承包人负责人带头学好“两法两则” ，即建筑法 、 安全生产法 、 建筑工程安全生产管理条例 、 安全生产许可条例 ，教育每个操作人员树立文明施工、安全生产的思想，时刻牢记按照国家“两法两责”规定的条例和操作规程施工，凡属承包人原因造成的一切事故由承包人承担责任，发包人不负责任何责任。3、发包人对承包人承担的工程要做施工技术、施工质量、施工安全交底，提出明确的技术、质量、安全要求，发包人进行监督并检查，承包人必须认真执行有关安全施工的各项规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如因违反上述规定发生工作事故，其责任由承包人负责。十三、文明施工管理：1、承包人必须遵守国家文明施工检查办法，按广西柳州市建设合同范本工程文明施工若干规定及发包人文明施工管理规定施工。2、承包人必须按发包人提供的场地按标注牌分类堆放材料，分等级标识牌堆放，禁止喷药灭蚊，灭鼠、确保食物干净，防止集体中毒。3、承包人施工人员进入施工场地必须要遵守发包人工地现场的规章制度管理详情见工地现场规章制度附表。十四、违约1、双方应当完全履行本合同约定，若一方违约，应当赔偿守约方全部直接损失。2、发包人未能提供施工许可证，或取消该项目建设时，应补偿承包人已进场的延期费用或已完成的前期工作任务费用以及经济损失；发包人未应按合同约定的时间及时足额将工程款支付至承包人指定账户（账户信息载于合同签约页面） ，逾期按应付未付工程款额的 2.5%/月自付款期届满之日起计算违约金支付给承包人。3、承包人使用未经检验、或虽经检验但被判定为不合格、或虽经检验并被判定合格但属假冒伪劣材料、设备的，承包人应按照工程师的要求予以整改，将材料、设备向工程师报验或替换合格的材料、设备，因整改导致工期延误的，承包人还需承担工期延误的违约责任。十五、合同解除方式1、发包人承包人协商一致，可以解除合同。 2、发包人逾期付款超过工程进度款致使承包人停止施工超过56 天的，发包人仍不支付工程款（进度款） ，承包人有权解除合同。3、承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。 4、有下列情形之一的，发包人承包人均可以要求解除合同： 合同范本（1）因不可抗力致使合同无法履行； （2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同客观无法继续履行。 5、一方依据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达对方时合同解除。 6、合同解除后，双方应当妥善处理好已完工工程的结算和工程款的清结。承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。 7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和争议条款的效力。 十六、争议解决方式合同履行过程中，若双方之间发生争议的，双方应当协商解决，协商结果作为本合同附件，具有同等法律效力；协商不成，可以选择以下第 种方式解决争议：1、向工程所在地人民法院起诉；2、向 仲裁委员会提起仲裁。十七、其他1、本合同未尽事宜，双方同意协商达成补充协议进行约定，本合同补充协议及工程预算书、图纸等具有同等法律效力。2、关于本水电安装工程未约定事项，按国家建设部、国家工商行政管理局颁布的建设工程施工合同示范文本 （GF-1999-0201）合同范本通用条款以及国家相关的法律法规执行。若有与本合同冲突的地方，以本合同为准。3、通知方式：双方往来文件采取当面送达并签收方式；如无法直接送达或一方拒收的，送件人可按双方合同载明联系方式以特快专递、登报公告、公证送达方式送达，自文件邮寄或公告之日起五日视为已送达。4、本合同一式肆份，发包人双方各执二份。本合同双方签订后，自承包人具备施工条件进入施工场地之日起生效，否则无效。（以下无正文）发包人：（盖章） 承包人：（盖章）代表：（签名） 代表：（签名）身份证号码： 身份证： 联系地址： 联系地址：联系电话： 联系电话：开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 签约日期： 年 月 日