湖州市安吉县教学楼桩基础工程监理规划.doc

深圳市光明新区公明上村社区东岳钟表厂边坡治理工程 监理规划 湖州市安吉县教学楼桩基础工程监理规划 编 制 人：毛潇 审 批 人：xxx 日 期：2011年 5月 31日 湖州市安吉吉顺建设监理有限公司 目录一、 监理规划编写依据二、 监理规划的内容（一） 工程建设概况及特点（二） 工程建设监理范围和目标（三） 施工阶段监理主要的内容（四） 监理控制目标与措施（五） 监理组织（六） 监理工作制度（七） 监理工作程序（八） 监理设备一、 监理规划编写依据1、（国家、地方）有关工程建设的法律、法规、规定和工程建设监理规范、条例；2、（国家、地方）相关技术规范、强制性条文，标准和规程；3、政府或政府建设行政主管部门批准、发布的工程建设文件；4、施工合同；材料、设备、采购、供应计划；5、建设工程监理合同及业主的正当要求；6、工程实施前和实施过程中产生的有关文件：工程咨询报告、项目可行性研究、评估和勘察报告、设计文件、工程概、预算文件等；7、工程项目的自然条件和外部条件。二、 监理规划的内容（一）工程建设概况及特点： 1、工程项目名称：深圳市光明新区公明上村社区东岳钟表厂边坡治理工程2、工程项目地点： 深圳市光明新区公明上村社区东岳钟表厂3、工程项目概况：本工程位于深圳市光明新区公明办事处上村社区，红花山公园西北侧，东岳钟表厂食堂后侧，边坡所在位置为东经营1135338.0”,北纬224708.6”,深圳独立坐标:X=2839728682,Y=13238132400。边坡距深圳市约30km,距离区内松白公路约500m,距离龙大高速公路约600m,龙大高速向北连接广深高速公路，向南连接福龙路，通达市区、东莞、广州等地，交通较为便利。设计思路:(1)削坡：由于坡顶植被茂密，且多为乔木，其本身对边坡稳定性有一定保证，若进行削坡则需要砍伐大量的树木，对该边坡环境造成一定的破坏，同时牵扯到树木赔偿问题，且由于边坡顶部距离公园道路过近，放坡空间小，坡底建筑物距离边坡较近，进行放坡工程施工难度大，故本边坡治理工程不考虑整体放坡，而是在已形成滑坡和崩塌界面处边坡进行局部削坡，同时对边坡坡体进行加固。(2)支护：对边坡进行支护则有多种方式，包括锚杆格构梁加固以及钢筋混凝土挡土墙支护。综合考虑施工难易度以及经济合理性，本边坡拟采用锚杆格构梁对边坡进行加固。4、工程项目投资金额：工程直接工程费为人民币约210万元5、工程项目工期： 120天6、工程项目质量等级：合格7、设计单位：深圳市勘察研究院有限公司8、建设单位：深圳市光明新区公明建设工程事务中心9、施工单位：广东省地质工程公司 10、监理单位：深圳市昊源建设监理有限公司（二）、建设监理范围、目标1、工程建设监理范围：施工阶段、保修阶段。2、工程建设监理目标（1） 投资控制目标：以技术管理和合同管理为基本手段，积极配合业主对该项目总投资强化管理，督促承建商优化工期，与工程相关单位、部门加强协作，将工程项目总投资控制在210万元以内。（2）进度控制目标：按照工程施工承包合同对工程项目工期的要求，严格审查承包商编制施工组织设计，要注并督促其进度计划按月、日逐层分解，努力协调各单位工程中分部和分项工程的关系，运用多种手段、措施，督促其抓好落实，力争提前竣工。（3）质量控制目标：按照合同文件、设计图纸、技术规范、质量标准的要求，严格执行监理工作制度，加强施工现场工序质量监控，争取工程质量等级达到合格。（三） 施工阶段监理工作主要内容：1、施工阶段监理工作主要内容：（1）审核承建商开工报告并报业主、下达开工令；（2）审查分包单位的资质，并提出审查意见；（3）审查承建商提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，及专项施工组织设计的审批，提出修改意见；（4）审查承建商提出的材料和设备清单及所列的规格和质量；（5）督促、检查承建商严格执行工程承包合同和技术标准；（6）调解业主与承建商之间的争议；（7）检查工程使用的材料、构件和设备的质量，检查安全防护设施及文明施工情况；（8）检查工程进度和施工质量，验收分部分项工程，签署工程付款凭证；（9）督促整理合同文件和技术档案资料；（10）组织建设工程竣工初验，协助建设单位组织工程竣工验收，提出工程质量评估；（11）审查工程结算。2、保修阶段主要工作内容：负责检查工程状况，签定质量问题责任，督促承包单位进行保修。（四）监理控制目标与措施1、 投资事前、事中、事后控制：（1）组织监理工程师对工程造价的形成因素进行连续不断的记录、监测；（2）督促、检查承建商严格执行合同中有关费用担保、保险条款的执行，确保工程风险有可靠的转移方式；（3）检查工程质量和施工进度，认可合格工程（分项、分部、单位工程），进行工程计量，按施工合同有关条款，签署工程付款凭证；（4）在施工过程中进行投资跟踪控制，定期地进行投资实际支出值与计划目标值的比较，发现偏差，分析原因，采取纠偏措施；（5）协调、处理合同争议、公正地解释合同；（6）对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更；（7）审查承建商提交的竣工资料，组织竣工初验，签署竣工证明，审查工程竣工结算，认可承建商的竣工日期，开具最终支付证书。2、进度事前、事中、事后控制：（1）严格审查承建商编制的总进度计划和各阶段进度计划，消除各种不合理的影响进度的因素。编制进度计划时，应充分考虑各种不利因素，留有余地；（2）督促承建商建立健全进度控制保证体系，明确任务并分解到人，以确保进度控制措施得到迅速有效的贯彻执行；定期检查进度计划的执行情况，发现偏差，及时解决；（3）利用网络技术编制和调整进度计划，优化工期组合。达到缩短工期的目的；（4）建立进度控制的信息收集和反馈系统，确保信息准确、可靠；（5）协调好工程相关协作单位之间的关系，作好交叉作业，平行作业的协调，以确保工程按期竣工。3、质量事前、事中、事后控制：（1）施工前审查审批承建商的组织机构，施工技术方案及其所配备的各专业技术人员、技术工种的数量和素质、结构是否满足本项目施工的要求；（2）检查承建商的质量保证体系和施工安全体系是否建立健全，各层次的质检和安检人员配备是否齐全，质量自检、互检制度是否完善；（3）审查承建商的资质以及进场施工设备、检测仪器的质量和数量是否满足施工要求；（4）监督与协助施工承包方完善工序质量控制，督促承包方对重要的和复杂的施工项目或工序作为重点设立质量控制点，加强控制。（5）审查承建商进场原材料、半成品、制品、设备的产品合格证、质保证书、出厂检测报告、实行核准管理的原材料还必须检查在深圳市的准用证，并抽样送检；不允许不合格原材料、产品和未经市建设行政主管部门核准使用的原材料、产品进入施工现场；（6）做好施工过程各分项工程环节工序质量的监控，上道工序施工质量不合格，不允许进入下道工序施工；（7）在检查施工质量的同时，应检查施工安全，对存在的不安全隐患，应责令在建商限期整改；（8）组织工程相关单位，做好工程项目的中间验收和竣工初验。4、合同管理监理工程师应从投资、进度、质量控制目标出发，依据相关的政策、法规、技术规范、标准和合同条款处理合同问题。（1）监理工程师认为工程需要变更的，须经业主同意后，才能向承建商下达变更工程通知；（2）由于恶劣气候条件的影响和增加额外工作量以及非承建商的过失和违约造成工期的延误，监理工程师接到承建商的工程延期申请后，要组织相关人员进行实地调查并记录，进行延期评估，提出审查报告，报业主审定同意后，签发延期审批书；（3）由于承建商的责任造成的工期延误或出现的质量问题所产生的费用，由承建商负责赔偿；（4）由于不可预见和预防的因素以及业主的违约和监理工程师的失职所造成的损失，监理工程师应对承建商的索赔申请进行评估，报业主审定同意后，签发索赔审批书；（5）工程实施期间，业主与承建商如在某些方面的问题发生争议，监理工程师应对出现的问题进行调查、取证、然后进行调解，并做出公正裁定，如一方不服裁定，可要求在合同规定的仲裁机关进行仲裁；（6）监理工程师应禁止承建商将整个工程分包出去，只有经业主同意，承建商才能进行合同转让。5、信息管理（1）建立行政档案：内容包括：监理工程师与业主和承建商之间的往来函件，书面协议、申请批复、会议纪要等；监理机构内部往来的函件，请示报告，报告的批复，工程监理月报等。（2）建立财务（支付）档案：内容包括：承建商提出的延期索赔申请及批准索赔的费用；承建商提出计日工计划及批准的单价；承建商提出的价格调整及批准的价格调整指数；额外或紧急工程的费用计算；设计变更批准的费用计算；各类技术证书；付款凭据；其它的费用支付证明；工程进度月报。（3）建立技术档案：内容包括：开工及停工指令；额外和紧急工程图纸；现场指令；检查记录；验收记录；施工图纸；竣工图纸。6、组织协调与会议制度在投资、进度、质量控制等方面会有大量的工作需要协调，因此，只有各方认真履行合同责任与义务，才能保证总目标按期实现。为此，监理工程师要做好以下方面的工作：（1）做好项目各方主体及其人际间的协调工作；（2）做好项目各方主体组织分工与配合的协调工作；（3）做好项目实施中人、财、物、技术和管理方面的协调工作；（4）落实工地例会、现场协调等制度。（五） 监理组织1、监理组织机构及监理人员名单职 位姓名职称专业备注总监理工程师翁旺兴注册工程师市政、土建现场监理工程师杨 辉监理员市政专业监理工程师李大潮注册工程师市政、土建专业监理工程师朱永红注册工程师电气专业监理工程师王少锋注册工程师给排水2、监理人员岗位职责1）总监理工程师职责：（1）确定项目监理机构的组织形式，人员配备，工作分工及岗位职责；（2）主持制订项目监理规划、审批专业监工程师编制的监理细则；（3）组织全面实施监理方案及监理细则，协调工程实施过程中的各全面的工作；（4）组织、检查、考核监理人员的工作，对不称职的监理人员及时进行调整，保证监理机构有序、高效地开展工作。（5）审核分包单位资质，签署审核意见；（6）审批承包商提交的施工组织设计、施工方案、进度计划等重要文件；（7）审核并签署承包商提交的重要申请、计量支付证明文件和竣工结算；（8）处理工程变更事宜，签署工程变更指令；（9）主持或参与工程质量缺陷与事故的调查与处理；（10）主持开工预备会议及工程例会；（11）签署监理对外发出的指令、文件、报表及报告；（12）主持调解合同争议，处理索赔事宜，签署索赔处理意见；（13）签认隐蔽工程记录；（14）组织分部工程和单位工程的验收并审核签认质量验收评定资料；（15）审核签签署承包商的竣工申请报告，主持工程项目的竣工初步验收；（16）参与业主主持的工程竣工验收，签发工程移交证书；（17）主持整理并审核签署项目的监理档案资料。2）专业监理工程师职责（1）在总监理工程师的领导下制订专业监理实施细则；（2）具体组织实施专业监理工作；（3）负责审查承包商提交的与本专业有关的施工计划、施工技术方案、申请及报告等，并向总监理工程师提交审查意见；（4）负责分项工程验收及隐蔽工程验收；（5）负责进进场工程材料、构配件及设备抽检、试验与使用审批；（6）负责本专业的工程计量工作；（7）负责本专业监理工作实施情况的记录，提出与本专业有关的工程质量评估意见，参与编写本专业的有关监理报告；（8）负责审核与本专业有关的工程竣工验收资料，整理本专业有关的监理文档资料；（9）及时、全面地向总监理工程师报告其负责的监理工作情况。3）监理员工作职责（1）负责检查检测并确认材料、设备、成品和半成品的质量；（2）检查施工单位人力、材料、设备、施工机械投入和运行情况，并做好记录；（3）负责工程计量并签署原始凭证；（4）检查是否按设计图纸施工，按工艺标准施工，并对所发生的问题随时予以解决纠正；（5）检查确认工序质量，进行验收并签署；（6）实施跟踪检查，及时发现问题及时报告；（7）做好填报工程原始记录工作；（8）记好监理日志，旁站记录。（六） 监理工作制度1、 施工图纸会审制度a、开工前，业主应根据合同要求向我公司提交两份图纸。b、项目总监理工程师组织各专业监理工程师对图纸及有关设计文件认真熟悉，细致审核。重大工程由公司主管经理组织。c、图纸审核完后通知业主，由业主召集设计、建设主管部门等有关单位及我公司参加施工图纸会审。d、专业监理工程师和施工单位对图纸中的各种问题和设计单位提出，并要求设计人员口头或局面给予答复。e、对到会人员及会议内容等应做详细记录，会后整理成文，交项目总监理工程师审核后，经业主、施工和设计及建设监理方签字存档。f、图纸会审记录一般情况下由我方资料员或由项目总监理工程师指派人员担任，亦可由施工单位资料员担任。经到会方签字认可的图纸会审记录，可做为施工依据。2、 施工图纸预算会审制度a、核依据：施工图纸、现行建筑安装预算定额、施工组织设计、施工方案、造价管理部门有关计价文件规定。b、审核范围：按照“工程造价咨询合同”签定的范围。c、审核重点：（1）工程量计算是否正确；（2）预算定额套用是否正确；（3）主要设备、材料预算价是否符合市场行情；（4）预算单价是否正确；（5）各面取费标准是否符合造价管理部门有关规定。d、审核方法：（1）逐项审查法（全面审查法） ：即按定额顺序或施工顺序，对各个分项工程中的工程细目从头到尾逐项详细审查。这种方法适合于一些工程量较少、工艺比较简单的工程。（2）标准预算审查法：即对利用标准图纸或通用图纸施工的工程，先集中力量编制标准预算，以此为标准审查。这种方法只对按标准图纸的工程。（3）分组计算审查法：即把预算中有关项目划分若干组，利用同组中一上数据审核分项工程量。此方法审查速度快、工作量小。（4）对比审查法：即用已建成的工程预算或虽未建成但已审核修正的工程预算对比审核拟建的同类工程预算。此方法要求对比的两个工程条件相同。（5）筛选法：统筹法的一种。找出分部分项工程在每项单位建筑面积上的工程量、价格、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工三个单方基本值表，注明基本值运用的建筑标准。用来筛各个分部分项工程，筛下去的就不审了。此方法适用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程。（6）重点审查法：对工程量大或造价高的各种工程、补充工程估价、计取的各项费用。（7）利用手册审查法：即把工程中常用的构件、配件等，事前整理成预算手册，按手册对照审查。e、审核步骤：（1）审核前的准备工作：熟悉施工图纸；了解预算包括的范围；弄清预算采用的单位工程估价表；（2）选择合适的审核方法，按相应内容审核；（3）综合整理审核资料、并与编制单位交换意见，定案后编制调整预算。f、审核报告的签发：专业审核人员、造价工程师签字并注明证书编号，盖章。按合同规定时间、份数送达委托人。g、审核报告的归档：报告一经签发不得任何人私自修改并将其审核报告文件交由档案室管理。3、施工组织设计审核及审批制度a、开工前，施工单位将其上级主管部门批准的施工组织设计或施工方案交监理公司审核。b、接到报送的施工组织设计或施工方案后，项目总监理工程师应及时组织有关专业监理工程师共同进行审核，并将审议结果以书面回复施工单位。重大工程由公司主管事经理组织审核议。c、审查施工组织的施工方案，应重点审查对保证工程质量是否有可靠的技术和组织措施。d、结合监理工程项目的具体情况，要求施工单位提交针对当前现场施工中的通病制定的技术措施和为保证工程质量而制定的质量预控措施。现场监理工程师对这些措施应认真审核，确保落实。e、要求总承包单位编制“土建、安装、装修”标准工艺流程图，并由项目总监理工程师组织各专业监理工程师进行审查。f、对工程的重大的关键部位的施工，监理组应要求施工单位提出具体施工方案，经有关专业监理工程师审查认可后方可施工。g、施工组织设计或施工方案一旦审定，即作为施工的依据，应交监理公司存档一份。4、工程开工申请制度a、根据业主与施工单位承包合同的计划开工日期，在施工图纸会审设计交底，施工组织设计及三通一平等施工前期准备工作均已完成后，施工单位应将其上级主管部门批准的开工申请提交一份给监理司审议。b、收到开工申请后，项目总监理工程师应及时组织各专业监理工程师审议、认可，确已具备开工条件时，所经业主同意后，书面通知施工单位按时开工，重大工程由公司主管副经理组织。c、对于不经申请自行开工和施工单位应下达书面通知，对其进行批评，以保证该工程的有效监理和监理工作的顺利进行。5、原材料送检制度a、凡我公司监理工程中使用的主要材料如钢材、水泥、砂、碎石、砌体材料及其它成品、半成品等，使用前必须经过送检试化验，合格后方可使用，经认定不合格材料必须立即清理出现场；b、制作混凝土、砌筑砂浆的材料必须在其原材料试化验合格并作出试验并认定合格后方可使用。c、材料的取样方法按国家规范标准方法和数量要求执行，可参考深圳工程质量检测中心印发的建筑材料送检要求执行。d、送检的材料取样必须在现场使用的材料中随机抽取，取样时必须有监理公司或甲方、施工队双方人员同时在场，并当场由“取样送检见证人”监督直接送往“检测中心”。e、“取样送检见证人”佩戴上岗工作卡。6、成品、半成品检测制度a、主要建筑材料进场时，必须具有正式的出厂合格证及质检报告单，各种构件必须具有厂家批号和出厂合格证。所有的合格证须监理工程师验证，否则，一律不准用于工程上。b、进口材料必须具有出厂质保书和相应的技术资料以及海关商检书，并应按规范规定进行试验，否则，监理工程师有权禁止用于工程上。c、审查各种半成品（砼、砂浆及耐酸、防腐、防水、装饰材料等）的配合比是否符合有关标准和设计要求，并以此作为监理依据，如果特殊情况需要改变配合比时，应经专业监理工程师确认签证。d、督促施工单位按国家施工规范规定做好各项物件的试块，试件的留置工作（如砼、砂浆试块，钢筋或型钢的焊接试件等）审查其结果是否符合施工验收规范和设计要求。e、督促施工单位严格按配合比用料，并做好计量工作。f、一般不允许材料代换，如遇特殊情况需要找换，施工单位应写出书面原因交专业监理工程师审核并送设计部门签字认可。7、 试件送检制度a、送检试件，包括钢筋焊接件、现场浇筑砼试块、现场砌筑养活浆试块，及其它按规范要求现场制作的试件，制作时应由监理公司、甲方、施工公司三方有关人员同时在场取样制作，并作好标记统一严格保管；b、试件送检时，由监理公司或甲方、施工公司双方有关人员同时在场，认定试件后由“取样送检见证人”现场取样并且当众装车直接送往“检测中心”；c、试件的送检数量和制作时间及抽样位置必须按国家规范及“检测中心”的要求进行；d、“取样送检见证人”必须佩戴工作卡上岗工作。8、监理人员现场考勤a、公司派驻工地现场监理人员，应每天二十四小时常驻工地，并每日填写考勤表，总监代表负责考勤，考勤表每月汇总交总监，作为本月岗位工资评定依据。b、部分公用专业可依工地进度进驻工地，本专业施工开始时应进驻工地，非常驻工地人员，当工地有工作需监理到场时，必需及时到达现场，且每周至少有两天时间常驻工地。c、驻现场监理人员有事离开工地，应向总监请假并需待向总监安排人员交接守工作再离开，且不向总监请假作旷工处理视情节给予相应处理。d、对主要隐蔽工序，施工时现场可采用轮换制。e、坚持旁站跟踪监理，无故不得离开岗位。对坚守岗位，积极主动，监理工作突出人员给予增加岗位工资待遇相应奖励。9、监理组织工作例会制度a、凡我公司所监理工程，在开工之后至竣工验收完成之前均应实行现场监理例会制度；b、现场监理例会一般每星期举行一次，在周一或周末定量召开。开会前应提前将开会的召开时间、地点、会议主要内容通知参加与单位负责人员。c、现场例会应由监理公司主持，业主、承包商及与讨论有关问题的各方有关人员均应到场。d、例会的主要内容是：通报上周工程在质量管理、进度控制、投资控制及施工安全管理上的成绩及有关问题；（1） 指出下周的工作任务，计划安排及要求；（2） 协调解决工程中出现的有关矛盾、问题及困难。现场例会应认真填写好会议签到表，作好会议记录，并认真整理下发到有关单位。10、项目总监理巡视制度a、对大型的重点项目每两周巡视一次，一般项目每月巡视一次。b、巡视检查主要了解工程进度情况，听取项目监理工程师的汇报，听取业主意见，承建方对监理工作的意见或工程师需要监理方协调处理的问题。c、检查项目监理人员到岗情况，检查现场考勤制度的执行情况，对存在问题及时纠正。d、根据现场情况，随时赴现场巡视并协助监理人员处理或协调有关问题。e、每巡视一次，均应填写巡视记录，对所发现的问题及处理结果作详细记载并归档。11、现场监理旁站制度a、凡土方开挖、基础开挖、基础回填、各种基础施工、建筑物及构筑物主体施工、房屋各部分防水施工，以及各面水、电、市政道路、桥梁工程养分部位及其它隐蔽工程必须实行旁站监理；b、旁站监理过程，全天候全部位检查；c、旁站监理填写旁站记录和施工隐蔽工程记录；d、旁站监理人员应负责工程计量、验方、原材料使用，工艺监督管理；e、旁站监理人员应负责现场施工安全防火的检查监督；f、及时向总监及有关人员报告现场发生的质量、安全事故和异常情况。12、施工备忘制度a、凡施工过程中下列情况应签发备忘录并备案： 因进度、质量、资金、安全、凳及其他有关重要问题的会议决定、决议； 监理公司、业主、承包商之间或任何二方因施工阶段产生的问题进行的协商成果； 现场监理工程师认为有必要提醒工程施工有关方面引起重视工作环节或注意事项。b、备忘录应简明扼要写明事件发生的时间、地点、参加单位及人员、事件的原因及结果；c、备忘录由现场监理工程师负责组织整理并由总监理工程师审核批准；d、备忘录应以文件形式及时发往有关单位；e、监理工程师通知应地发现问题后24小时内签发；f、现场隐蔽验收鉴证应在48小时内完成；g、进场建筑材料（成品、半成品）应及时检验，除需要送检材料及时送检外，48小时内核鉴建筑材料报审表，不合格材料应及时清出现场；h、砼工程浇灌审批表，必须在浇灌前审批；i监现月报须在次月五日前填写完毕；13、对外行文审批制度a、经监理组讨论，当工程具备开工条件时，由现场监理工程师开工、项目总监理工程师签署并发布“开工令”。b、经设计部门审核和业主批准后设计变更，由项目总监理工程师或项目总监理工程师指定代表审定签发。c、由专业监理工程师审核、项目总监理工程师审定签发各类付款凭证。d、各种“停工令”和“开工令”由专业监理工程师经办下达，项目总监理工程师审定签发。e、与各部门“协调函”和给予施工单位的一切通知指令，由现场监理工程师拟文，项目总监理工程师审核签发。f、对施工方提出的索赔要求，由现场监理工程师审核，项目总监理工程师审定签发；对于业主提出的索赔要求，由项目总监理与现场监理工程师共同审核，公司总监理工程师或总经理审定批准。g、凡经项目总监理工程师审定签发的行政文件和技术文件加盖公司监理业务专用公章后，对外有效。h、凡经公司总经理审定批准的行政文件和技术文件加盖公司行政公章后，对外有效。i、加盖公章有效文件，由现场监理人员发送到各有关单位，收件人必须在文件登记上签收。14、进度分析及调整制度a、监理工程师应督促承包商及时整理有关资料，检查和审核承包商提交的进度统计分析资料和进度控制报表。b、监理工程师应将实际工程进度数据与进度计划进行对比，对影响进度的原因进行分析。c、若发现实际进度过慢并可能影响工程计划如期完成，而承包商无任何理由取得合理延期，监理工程师应要求承包商采取必要的措施加快施工进度，以保证工程进度目标如期实现。d、由于非承包商的原因而使工程进度延误时，监理工程师应依据合同规定的权力及程序对承包商延长工期的申请进行审批，一旦获得批准，监理工程师应要求承包商对原进度计划予以调整，并按调整后的进度计划实施。e若是承包商的责任造成工程进度的延误，而且承包商拒绝接受监理工程师加快工程进度的指令，或虽采取了加快工程进度的措施，但仍然无法完成合同期内的工期，监理工程师应对承包商的施工能力重新进行审查格评价，必要时向业主提出书面报告，建议对工程的一部分实行指定分包或考虑更换承包商。15、监理月报制度a、现场专业监理工程师应每月编写监理月报。（统一按深圳市建设局监制的月报格式）；b、月报内容包括：工程概述，工程进度和计划情况、工程质量情况、控制工程投入资造价情况、进度款情况、重大设计变更和工地洽商，重大质量安全事故情况，承包方施工活动情况、承包提出的问题，监理方监理活动情况，往来文件，监理小结。以及需要上报的其他问题。c、监理月报应经现场监理组全体人员（可请业主代表参加）讨论由项目总监理工程师审核后报送公司部监办、抄送业主有关部门。d、对月中提出的问题，应明确专人落实。e、专业监理工程师定期及不定期的向项目总监及业主提交反映工程动态的有关报告。16、中间验收制度a、分部工程施工完成后，承包商必须经过自评，自评完成后提交监理工程师进行验收。b、经监理工程师验收后的分部工程，总监理工程师应及时组织对其进行中间验收，参加人员应包括：业主、监理工程师、设计人、承包商，并应按照政府有关规定通知质量监督机构对验收进行监督。c、中间验收通过后，验收参与人员应对其分部工程的质量作出最终评定，并对验收证明进行签认。d、对中间验收中存在的问题，监理工程师应书面指令承包商进行整改监督落实。17、工程竣工验收制度a、工程完成后，施工单位应自行组织验收，并按有关标准自评质量等级，编制竣工报告，由单位法定代表负责人签字并加盖单位公章后，提交给监理单位。b、施工单位自验合格后，由项目总监理工程师组织设计和施工单位初验，各专业监理工程师参加，内容包括检查各分项，分部实体及相关的技术资料。c、初验合格后，现场监理工程师填写“初验合格证明书”。监理单位核查竣工报告，对工程质量等级作过评价，竣工报告经监理工程师，监理单位法定代表人签字加盖章监理单位公章后，由施工单位、由建设单位申请竣工验收。d、建设单位组织工程竣工验收前，应提前三个月工作日通知工程质量监督机构，首当其冲提交有关工程质量文件和质保资料，工程质量监督机构应派专人对验收工作进行监督。e、建设单位审查竣工报告，并组织设计，施工和监理等单位进行竣工验收。18、监理工程师现场安全控制制度a、协助施工单位人立法和组织上加强安全生产的科学管理；b、协助施工单位建立和完善有关安全生产制度；c、审核施工组织设计、施工方案时，应使之符合安全施工要求；d、审核“四新”方案时，要审核有关相应的安全操作规程；e、旁站监理时，发现安全隐患应督促限期解决，应及时制止违章指挥、违章作业；f、变有害作业为安全作业；g、应研究并采取有效安全技术措施，做好安全控制主体；h、应重点控制人为的不安全行为“和”物的不安全动态以杜绝或避免安全事故发生。19、监理工程师文明施工控制制度a、协助承包单位按照“深圳建设建设工程现场文明施工管理办法”的规定建立管理体制。b、督促、检查承包单位开展文明施工达标活动。c、检查、督促承包单位在编制施工组织设计时，对文明施工必须进行设计，在审查施工组织设计时一并审查。d、控制施工噪音，控制建筑垃圾与粉尘，控制生活污水，施工泥浆和处理与合理排放，实行封闭施工。e、控制现场场地道路要硬地化、成品、半成品及原材料堆放、各种施工机械的安装应符合施工平面布置划定的位置。f、控制施工现场要设置工程标牌（五牌一图）临时设施要稳固、安全、整洁、满足消防要求，并注意安全用电。g、控制施工现场各区域应明确卫生负责人、食堂、卫生间要达到有关卫生标准等。h、对不符合“深圳市安全文明检查标准”的项目及时督促承包单位整改（发整改通知），对承包单位长期不改的报请甲方协助督促，必要时在工程例会上提出停工整改的要求。20、紧急情况处理制度a、现场突发人身伤亡事故及建筑严惩受损为紧急情况。b、紧急情况发生后，现场监理工程师应立即到事故现场了解情况。c、现场监理工程师将了解到的情况立即上报总监理工程师。d、总监理工程师接到报告后，应立即向公司负责人及总监办汇报并到现场进行处理，下达停工令。e、公司总监办接到报告后，应立即通知安检站、质检站、建设局有关部门。f、总监理工程师到现场指令承建商的将人员撤出事故现场，采取措施封闭保护事发地点。g、紧急情况有关会议，总监理工程师均应参加，总监办派人参加。h、紧急情况处理完毕，总监理工程师编写处理报告报公司，总监办编写报告报有关部门。i隐患消除，符合条件，总监理工程师下送复工令。 21、协调制度a、项目总监理工程师组织各专业监理工程师会审各承建商提交的进度计划和施工方案，并与业主洽商共同审批。b、项目总监理工程师组织对各承建商的进度计划进行检查和协调，分承建商的计划必须满足总进度计划要求。c、项目总监理工程师组织各专业监理工程师定期（一般为一个月）检查施工进度计划的执行情况，及时向业主报告。（七） 监理工作程序1、 工程实施阶段监理工作程序；2、 工程质量监理工作程序；3、 工程进度监理工作程序；4、 工程造价监理工作程序；5、 单位工程监理工作程序；6、 分项工程监理工作程序；7、 测量放样监理工作程序；8、 原材料监理工作程序；9、 进口材料设备核定监理工作程序；10、 隐蔽工程、分部分项工程签认监理工作程序；11、 成品、半成品及设备质量签认监理工作程序；12、 工程延期确定监理工作程序；13、 工程变更监理工作程序；14、 工程质量事故处理监理工作程序；15、 工程停、复工监理工作程序；16、 索赔处理监理工作程序；17、 工程计量监理工作程序；18、 中期工程款支付监理工作程序；19、 竣工验收监理工作程序；20、 工程保修（缺陷责任期）阶段监理工作程序。（1） 工程实施阶段监理工作程序：建立现场监理组进驻施工现场 编制监理实施细则编制监理规划 协调组织工程交底会及监理交底会配合建设单位召开各方协调会1、 工程组织设计审批2、 工程材料，构配件及设备审批3、 分包单位资审4、 单位工程开工审批5、 分项、分部工程质量控制6、 工程进度控制7、 工程投资控制8、 定期召开工地会议9、 单位工程的验收10、 积累管理资料实施工程监理积累监理资料并及时整理归档组织工程初验组织竣工验收交接监理实施阶段总结（2）工程质量监理工作程序准备阶段现场材料检查工人，设备审查，施工工艺批准承建单位提出开工申请 验收阶段施工阶段每道工序开工监理工程师签发中间交工证书专业监理工程师验收总监审批开工申请重否 新提是进行下一道工序出否是现承建单位质量自检场监 监 否 是 理 （3）工程进度监理工作程序监理工程师审批延期工程工期监理工程师下达开工令承建单位提交进度计划颁发缺陷责任证书监督维修计划签发移交证书监理工程师意见是否承建单位原因计划是否拖延监督计划实施发出中标通知书之后监理工程师审批否是每月进行监督直至工程完工否否是是否关键线路否承建单位调整月计划 否调整进度计划是 否 （4）工程造价监理工作程序工程验收实量实测承建单位填报工程验收单验收签证总监理工程师签证承建单位编报价款结算单造价监理工程师审查专业工程师验收签证建设单位复审总监理工程师付款签证建设单位付款承建单位填报月报表造价监理工程师审核付款签证付款（5）单位工程监理工作程序参加图纸会审和设计交底监理单位签发单位工程竣工移交监理单位核查竣工报告验收质量等级作出评价业主组织上监理参加“三方”竣工验收监理单位组织竣工初验承包商完成单位工程设计图纸和施工合同约定的全部内容并自行组织验收合格后，向监理提出初步验收申请报告监理签认后施工单位进行下道工序参加隐蔽工程验收签认分部/分项工程质量核定原材料/构配件质量，对影响使用功能和观感的材料进行质量预控核定分包单位资质审批施工组织设计（6）分项工程监理工作程序填写分项工程开工申请报告l 施工组织设计、施工工艺施工准备、验收标准等l 工人、技术人员数量l 机械设备、数量、型号l 原材料度验资料、砼配比l 试验仪器、设备承包人审核分项项工程开工申请报告会监理工程师不同意审核结果监理工程师试验或测量监理旁站检查同意，作批示开 工承包人根据合同条款、规范要求自检合格并报有关资料填定质量验收通知单返工监理工程师填写质量验收单签发中间交工证书检查结果报监理工程师检查结果监理试验室检验监理试验工程师现场检查现场监理工程师承包人（7）测量放样监理工作程序导线桩、水准点桩、逐桩坐标复核复测合格放样、路中心桩、路基边缘桩、堆场及管网控制桩承包人保护所有桩点不受损坏合格不合格对放样桩和资料有疑问等监理工程师复桩监理工程师批准资料及桩志增补控制点、水准点桩（8）原材料控制监理工作程序料源厂（场）质保书自检承包人监理按抽检频率和现场发现材料有问题时进行抽检监理专业工程师审批材料进入施工现场使用见证人送有资质检测部门检测不合格重选材料监理试验室抽检合格继续使用监理工程师批准审核监理试验工程师承包人送材料报告单承包人按规定批量自检，并填写质检报告单通知禁止使用并自费运出现场（9）进口材料设备核定监理工作程序协助建设单位到商检局报验进口材料设备不合格不合格品处理程序合格商检局签署产品使用合格证建设单位、商检局、监理、承包单位共同联动试车合格使用可以进行下道工序施工不能进行下道工序施工签发不合格证书采用检测手段检查质量是否合格承 包 人监理工程师签认检查隐蔽/分部分项工程是否完成报业主代表、质检站签发工程检验认可书审核质量保证资料填写隐蔽工程记录报监理审核质量保证资料齐全分部分项工程质量自评合格隐蔽/分部分项工程签认完毕（10）隐蔽工程、分部分项工程签认监理工作程序（11）成品、半成品及设备质量签认监理工作程序 承包人填报建筑材料报验单或填报施工进场设备报验单生产厂家的产品合格证生产厂家的生产设备、工艺及产品的合格率监理工程师检查抽查原材料/构配件及设备的质量对影响使用功能或观感的原材料等进行质量预控同意，签证允许使用通知单不同意，签发不允许使用通知或不允许施工设备进场通知（12）工程延期确定监理工作程序报 业 主 审 定确 定 延 期资料真实、齐全、依据是否准确、延期理由是否充分、计算原则、方法是否恰当 审查延期索赔原因、依据、合同、条款延期的计算方式、证明材料填 写 审 查 报 告延 期 评 估审核承包人延期申请专业监理工程师收集资料，做好记录承 包 人 提 出 申 请（13）工程变更监理工作程序承包人提出请求设计单位业主总监理工程师要求同意否报业主同意发出意向通知变更原因、项目依据，要求承包人修订合同、安排施工、提交估价报告监理工程师监理工程师同意同意不同意变更令、变更说明、费用估价表、附件总监理工程师颁发工程变更令报业主代表协商价格费用评估图纸、技术洽谈记录、研讨会记录、行政文件等审核变更工程量，确定单价及费率专业监理、设计收集资料说明：（1）费用评估后应将评估结案报业主审批：（2）协商价格时监理工程师应客观公正，并由监理工程师推荐最终的价格报业主审批；（3）审核资料时，应重点审查工程数量，必要时到现场计量。（14）工程质量事故处理监理工作程序承包人一般质量事故严重质量事故按建设部关于工程建设重大质量事故报告和调查程序执行深圳市质检站参加业 主施工单位填报工程质量事故报告单施工单位按方案组织实施，监理进行质量验评监理签发工地批示并督促实施设计或施工制定事故处理方案（15）工程停、复工监理工作程序监理签发工程暂停指令不认可、签发工地指示监理工程师审查事故处理情况施工单位填写复工申请对工程质量问题进行处理执行对工程质量事故处理程序认可、签认复工指令（16）索赔处理监理工作程序承包人提出索赔申请专业监理工程师配合收集资料，做好记录总监主持审核是否索赔的理由成立？是否索赔的依据有效完整？是否索赔的计算正确？是汇报业主起草索赔的报告并与对方谈判调解、仲裁意见一致？是起草索赔意见或签注批复汇报代表双方达到一致后签署，索赔审批书索赔生效注：应按标书中注明的索赔时效和程序进行。（17）工程计量监理工作程序承 包 人同意不同意不同意报 业 主 代 表 审 批监理工程师审核计量资料中间计量单、支付申请单、工序交验单及自检资料、监理工程师签发的变更令、中间交工证书填 写 中 间 计 量 表写 计 量 文 件承包人提出计量申请或监理工程师提出计量通知同意（18）中期工程款支付监理工作程序承包人提出中期工程款支付申请监理工程师审核否是否应得款项否质量是否满足要求否是否符合合同文件签发中期支付证书业主代表审批计算汇总无误否是否是质量保证资料表（19）竣工验收监理工作程序否单位工程观感质量评定表施工单位验收合格申报竣工验收不合格单位工程质量综合评定表工程施工技术资料专业监理工程师审查技术资料和现场检查可行否可行合格否合格不合格合格不合格不同意转入保修阶段监理工程师组织有关单位及人员核准，填写竣工初验报告合格否合格否同意否最终检查和评估检查施工单位责任计划完成情况监理审查编制的保修责任计划督促施工单位责任计划的实施签发保修责任终止书整理合同文件、技术档案，编写竣工验收评估报告，报建设单位施工单位申报、监理单位核验后建设单位负责竣工验收、质检站监督监理签发竣工证书施工阶段监理结束监理鉴定质量问题的责任按规定督促保修施工单位编制保修责任计划（20）工程保修（缺陷责任期）阶段监理工作程序：定期对所有监理工程回访督促维修，确定缺陷责任责 任 期结束时的检验协助业主与承建商办理终止合同手续（八）、监理设备序号检测仪器名称规格型号数量1电脑华硕1套2钢卷尺1套3组合工件1套4相关规范及标准图集1套46