劳动雇佣协议模板

.XXXXXX施工项目雇佣协议甲方： 乙方：依照国家有关法律、法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平、协作和诚实信用的原则，经双方就本工程劳动事项协商一致，订立本协议。一、 工程概况名称： 地点：二、劳动内容及范围劳动内容：等。劳动范围：依据工程量单（见附件一），甲方提供的相关工程内容。三、协议时间开、竣工日期： 年 月 日 年 月 日 如因开工延期，则竣工日期顺延；如非乙方因素（如与本协议范围有联系的其他施工方的设备、材料未及时到位或施工未及时完成等）所造成的工程延期或工程，甲方需向乙方提供相应的劳动费用。四、质量标准以甲方要求、施工图及说明书、国家颁发的施工及验收规范和质量检验评定标准为依据，如两者、三者或四者之间的要求有矛盾时，以甲方书面确定的施工要求为准。五、劳动价款根据前述劳动范围及内容，甲方需向乙方支付劳动费总计 万元（人民币大写： 元整），付款方式见第七条。六、材料供应本工程所用主材由乙方在现场指定库房领用（费用不由乙方承担，领用时乙方须对设备、材料进行验收签字；乙方仅承担材料出库后工作时间内所发生的丢失、损坏等损失；材料使用后，乙方需申请甲方对已用设备、材料进行确认签字。六、实施验收由甲方针对乙方所做工作内容进行验收，验收期为竣工期之日后的5个日历日内。七、付款方式根据本协议，由乙方进驻现场施工3天后，甲方预先支付协议总价的20%（即人民币 元整 ）；乙方完成工程进度的90%，经甲方验收合格后的3个工作日内，甲方需向乙方支付协议总价的60%（即人民币 元整 ）；乙方完成全部工程，经甲方验收合格后的7个日历日内，甲方需向乙方支付协议总价的20%（即人民币 元整 ）。八、双方一般权利和义务（一）甲方权利与义务1、负责对本工程的质量、安全、施工进度等进行监督和现场协调。2、对乙方进行技术交底。3、帮助和指导乙方并做好实施技术指导工作。4、按付款方式及时支付乙方劳动费用。5、及时组织劳动验收。6、向乙方提供必须的施工条件。7、如因甲方设备材料不到位或设备材料质量不合格而影响工程进度或工程质量或导致工程停工，由甲方负责赔偿乙方全部损失；影响工期的，工期应相应顺延。8、在乙方设备、材料安装过程中，其他施工单位在施工中预留的各种孔、洞、沟、槽或预埋铁件等不能正常放线或穿线，乙方需详细记录后报给甲方，甲方应及时协调解决，如因此影响工程进度、质量或导致工程停工，由甲方负责赔偿乙方全部损失；影响工期的，工期应相应顺延。9、如遇到不可抗拒力（如火灾、地震、洪水等）影响工程进度、质量或导致工程停工，由甲方负责赔偿乙方全部损失；影响工期的，工期应相应顺延。10、如遇到其他情况（如失窃等）影响工程进度、质量或导致工程停工，由甲方负责赔偿乙方全部损失；影响工期的，工期应相应顺延。（二）乙方权利与义务1、乙方 为施工负责人，并需常驻守现场。2、乙方另派 为安全员，负责日常安全监督工作。3、负责自开工之日起至协议终止日内协议约定的全部工作。4、有权要求甲方按协议约定付款。5、施工中的生活大临设施等费用由乙方自理。6、工程完工后甲方工程施工总负责人验收合格后，甲方需在第二天通知乙方撤场。 7、协议约定期间，乙方需做好与其他施工单位的协调配合工作。8、甲方验收过程中，如发现有不符合质量要求的部分，由乙方负责返工。9、乙方遵守安全施工的相关法则，操作规程，施工规章，因违反上述法规，规章，规程引起的施工安全事故均由乙方承担。10、乙方应严格遵照国家专业技术标准和甲方工程功能要求组织施工，随时接受甲方的检查检验，为其提供条件。11、乙方在甲方验收工程合格后，如本工程业主方验收不合格，乙方需配合甲方进行整改，并不再增补费用。九、安全生产1、乙方必须与甲方签订安全施工协议并对员工进行安全教育及岗前培训后方可上场施工；乙方施工人员必须按业主规定标准穿戴劳保用品并遵守甲方现场安全管理的各项规章制度，特种作业人员必须持有效证件方可上岗作业。2、乙方必须保证安全设施及安全措施的投入，如因安全措施不到位或安全管理不善，一切安全事故均由乙方承担全责。一旦发生人身伤害事故，乙方自行承担由此产生的一切费用。十、违约责任1、乙方可根据需要组织劳动队伍，但乙方不得将其承包的劳动转包给他人，也不得将其承包的劳动的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。2、乙方进场施工后， 3 天之内若乙方施工质量或进度达不到甲方要求，甲方有权责令乙方进行整改或者退场。3、由于甲方未能依约履行义务的，应赔偿乙方因此而造成的经济损失。4、由于乙方未能依约履行义务的，应赔偿甲方因此而造成的经济损失。5、甲方延迟付款或因甲方责任导致工期延误，每延迟一天应按劳动总价款的千分之一向乙方支付违约金。6、因乙方责任导致工期延误，由乙方承担责任，每延误一天应按劳动总价款的千分之一向甲方支付违约金。十一、争议的解决办法双方约定：在履行协议过程中产生争议时：1、 双方协商解决。2、 协商不成的向签约地所在的仲裁机构申请仲裁或依法向签约地人民法院提起诉讼。十二、其他条款1、 协议未尽事宜，由双方另行协商解决。2、 本协议生效日期：甲乙双方签字盖章之日起生效。3、 本协议终止日期：工程验收当日后失效。4、 本协议一式 贰 份，甲乙双方各持 壹 份，均具有同等法律效力。甲方（签章）： 乙方（签章）：年 月 日 年 月 日 本协议签订地点： 精选资料附件1：设备材料清单附件2: 信息点位统计表欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求Ppt课件制作设计，word文档制作、图文设计制作、发布广告等，秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！感谢您下载我们文档