设计合同通用条款

精选资料设计合同通用条款 委托方发包人 承接方设计人 发包人委托设计人承担 工程设计工程地点为 经双方协商一致签订本合同共同执行。 第一条 本合同签订论据 1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条 设计依据 2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2发包人提交的基础资料 2.3设计人采用的主要技术标准是 第三条 合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的如果合同文件存在歧义或不一致则根据如下优先次序来判断 3.1 合同书 3.2中标函文件 3.3发包人要求及委托书 3.4投标书 第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容根据行业特点填写 第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 第七条 费用 7.1 双方商定本合同的设计费为 万元。收费依据和计算方法，按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的由双方商定。 7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。 第八条 支付方式 8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%计 万元作为定金，合同结算时，定金抵作设计费。 8.2设计人提交 设计文件后三天内发包人支付设计费总额的30%计 万元之后发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例分期分批向设计人支付总设计费的50%计 万元施工图完成之后发包人结清设计费不留尾款。 8.3双方委托银行代付代收有关费用。 第九条 双方责任 9.1发包人责任 9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计返工时双方除另行协商签订补充协议或另订合同、重新明确有关条款外发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 在未签订合同前发包人已同意设计人为发包人所做的各项设计工作发包人应支付相应设计费。 9.1.3在合同履行期间发包人要求终止或解除合同设计人未开始设计工作的不退还发包人已付的定金已开始设计工作的发包人应根据设计人已进行的实际工作量不足一半时按该阶段设计费的一半支付超过一半时按该阶段设计费的全部支付。 9.1.4发包人必须按合同规定支付定金收到定金作为设计人设计开工的标志未收到定金设计人有权推迟设计的开工时间切交付文件的时间顺延。 9.1.5发包人应按本合同的金额和日期向设计人支付设计费每逾期支付一天应承担支付金额千分之二的逾期违约金且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时设计人有权暂停履行下阶段工作并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建发包人均应支付应付的设计费 9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时须征得设计人同意不得严重背离合理设计周期且发包人应支付赶工费。 9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。 9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。 9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费包括传真、电话、复印、办公等费用。 9.2 设计人责任 9.2.1设计人应国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外。并对提交的设计文件的质量负责。 9.2.2设计合同使用年限为 年。 9.2.3负责对外商的设计资料进行审查负责该合同项目的设计联系工作。 9.2.4设计人对设计文件出现遗漏或错误负责修改或补充。由设计人设计错误造成工程质量事故损失设计人除负责采取补救措施外应免收受损失部分的设计费并根据损失程度向发包人支付赔偿金赔偿金数额由双方商定为实际损失的 %。 9.2.5由于设计人原因延误了设计文件交付时间每延误一天应减收该项目应收设计费的千分之二。 9.2.6合同生效后设计人要求终止或接触合同设计人应双倍返还发包人已支付的定金。 9.2.7设计人交付设计文件后按规定参加有关上级的设计审查并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工设计人应负责上述工作可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费收费额由双方商定。 第十条 保密 双方均应保护对方的知识产权未经对方同意任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 第十一条 仲裁 本建设工程设计合同发生争议发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解调解不成时双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构当事人又未达成仲裁书面协议的可向人民法院起诉。 第十二条 合同生效及其他 12.1发包人要求由设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时双方应另行签订技术咨询服务合同。 12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。 12.3本工程项目中设计人不准指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时所需费用由发包人承担。 12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建厂投产的各个阶段应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用除制装费外其他费用由发包人支付。 12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务另行签订协议并支付费用。 12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 12.7本合同双方签订盖章即生效一式 份发包人 份设计人 份。12.8本合同生效后按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双认为必要时到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后本合同即行终止。 12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等均为合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。 12.10 未尽事宜经双方协商一致签订补充协议补充协议与本合同具有同等效力。 设计合同专用条款 委托方发包人 承接方设计人 发包人拟委托设计人承担 设计工程地点为 经双方协商一致签订本合同协议书共同执行。 第一条 本合同签订论据 1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条 设计依据 2.1发包人给设计人的委托书 2.2发包人提交的基础资料 2.3设计人采用的主要技术标准国家现行相关技术标准及规范 第三条 合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的如果合同文件存在歧义或不一致则根据如下优先次序来判断 3.1 合同书 3.2中标函文件 3.3发包人要求及委托书 3.4投标书 第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容 4.1工程项目的名称 4.2工程项目地点 4.3 工程项目的规模总建筑面积 平方米 4.4工程特征及附注说明 4.5工程项目的投资额4.6工程项目的设计内容及标准方案设计、初步设计及施工图设计 初步设计深度应当达到建设部建质200384号文件关于颁布建筑工程设计文件编制深度规定2003年版的通知中的有关规定 施工图设计扩初设计经相关部门批注后进行施工图设计设计深度应当达到建设部建质2003年半84号文件关于颁布建筑工程设计文件编制深度规定2003年版的通知中的有关规定施工图设计应达到现场施工的深度并能通过相关部门的审查。 第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 1地形图及电子文件 1份 2工程地质勘察报告 1份 3立项批复文件 1份 4可行性报告及批复 1份 5初步设计审查批复 1份 第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 设计阶段 提交时间 份数 方案审计 8份 初步设计 设计合同签订后四周内 8份 全部施工图纸 初步设计批准后五周内 8份 第七条 费用 7.1 双方商定本合同的设计费为 万元。 7.2如果上述费用为估算设计费则双方在初步设计审批后按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整则设计费也应做相应调整。 第八条 支付方式 8.1本合同生效后三天内发包人支付设计费总额的20%计 万元作为定金合同结算时定金抵作设计费。 8.2设计人提交 初步设计文件经批准后七天内发包人支付设计费总额的30%计 万元 8.3设计人提交全部施工图设计文件并由招标人确认符合要求且通过天津市施工图审查结束合格后七天内发包人结算设计费总额的95%工程竣工验收后七天内支付 总设计费的5%。 第九条 双方责任 9.1发包人责任 9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时双方重新确定提交设计文件的时间。 9.1.2在合同履行期间发包人要求终止或解除合同设计人未开始设计工作的不退还发包人已付的定金已开始设计工作的发包人应根据设计人已进行的实际工作量不足一半时按该阶段设计费的一半支付超过一半时按该阶段设计费的全部支付。 9.1.3发包人应按本合同的金额和日期向设计人支付设计费每逾期支付一天应承担支付金额千分之二的逾期违约金且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时设计人有权暂停履行下阶段工作并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建发包人均应支付应付的设计费 9.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时须征得设计人同意不得严重背离合理设计周期且发包人应支付赶工费。 9.1.5发包人应为保护设计人的设计版权未经同意发包人对设计人的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目。 9.2 设计人责任 9.2.1设计人应国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。 9.2.2设计合同使用年限为50年。 9.2.3负责对外商的设计资料进行审查负责该合同项目的设计联系工作。 9.2.4设计人对设计文件出现遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失设计人除负责采取补救措施外应免收受损失部分的设计费并根据损失程度向发包人支付赔偿金赔偿金数额由双方商定且最高赔偿金额不超过应支付的设计咨询费总额。 9.2.5由于设计人原因延误了设计文件交付时间每延误一天应减收该项目应收设计费的0.5%。 9.2.6合同生效后设计人要求终止或解除合同设计人应双倍返还发包人已支付的定金。 9.2.7设计人的设计工作及此相关服务内容包括但不限于设计人交付设计文件后按规定参加有关上级的设计审查并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充设计人应负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题施工期间提供现场设计服务主要设计人员按发包人要求参加工程会以提供必要的现场配合。 第十条 保密 双方均应保护对方的知识产权未经对方同意任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 第十一条 仲裁 本建设工程设计合同发生争议发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解调解不成时双方当事人同意由 天津市 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构当事人又未达成仲裁书面协议的可向人民法院起诉。 第十二条 合同生效及其他 12.1发包人要求由设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时双方应另行签订技术咨询服务合同。 12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。 12.3本工程项目中设计人不准指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时所需费用由发包人承担。 12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用除制装费外其他费用由发包人支付。 12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务另行签订协议并支付费用。 12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时双方应及时协商解决。12.7本合同双方签订盖章即生效一式肆份发包人贰份设计人贰份。 12.8本合同生效后按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双认为必要时到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后本合同即行终止。 12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等均为合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。 12.10 未尽事宜经双方协商一致签订补充协议补充协议与本合同具有同等效力。 THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑