广西电网公司电网建设工程劳务分包合同范本[1].-doc

电网建设工程内部承包劳务合同220kV玉林力园回线路工程2009年4月电网建设工程内部承包合同劳务发包人： 刘世成 劳务承包人： 杨勇 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好协商达成一致，订立本合同。一、 工程劳务内部人情况序号姓名年龄省份证号码地址身体状况从业时间从业证书一内部承包负责人1杨勇2王海洲二内部承包负责人：详见附表二、工程概况1、工程名称：220kV玉林至力园送电线路工程2、工程规模：本工程起自500kV玉林变电站,终至220kV力园变电站，线杆塔共计71基，线路长度227.526km(其中B50玉林变段长19.138 km利用原玉博线路径、B50力园变段长8.388 km为新建线路)，双回路架设。导线采用 2LGJ-300/40锌-5铝-稀土合金镀层钢芯铝绞线，避雷线II回从玉林变出口5km选用OPGW-140型光缆，其余地段（共22.56km）选用OPGW-110型光缆。I回从玉林变出口5km架一根LBGJ-150-40AC型铝包钢绞线，其余地段（共22.56km）选用LBGJ-100-40AC型铝包钢绞线。具体见设计单位提供的施工设计图纸。3、工程地点：玉林市4、内部劳务承包范围：第一队（杨勇）从36#-71#（含36#基础、组塔、接地、附件）；第二队（王海洲）从1#-36#（不含36#基础、组塔、接地、附件）；设计施工图规定内的输电线路本体工程：包括人力运输工程、基础工程、杆塔工程、导地线架设施工和施工图要求完成的附属工程、施工图内的线路搬移、挡土墙、护坡、排水沟、公路改道；负责整个工程质量、安全、文明施工、进度、实施； 三、工程内部劳务承包内容：各施工队在自己的承包段内完成以下工作：1、工作内容包括以下几个部分：1.1 工地人力运输：包括钢筋、水泥、砂石料、杆塔、导地线、金具等施工中所用的材料从材料供应点领料上车运至施工现场（施工杆号）的运输、下车；同时包括材料的装卸车、工地人力运输和领出材料的保管等；1.2 土石方工程施工：负责全线工程复测分坑，负责铁塔基础坑的开挖回填、施工基面的挖填方、排水沟开挖和接地槽的开挖回填、塔基上的树木砍伐及杆塔基面在交付验收前的回填平整等；1.3 基础工程施工：现浇铁塔基础的制模和浇制、保护帽的浇制、工器具及材料守夜；1.4 杆塔工程施工：塔组立及影响组塔的树木砍伐、工器具及材料守夜；1.5 架线工程施工：包括牵引绳的展放，光缆、导地线牵引及架设，导地线压接接，牵引场、张力场平整，线路通道内影响放紧的树木砍伐，导地线光缆附件安装，跳线安装，工器具及材料守夜等；配合光缆熔接工作。1.6接地工程施工：接地圆钢、接地引下线的附设、连接及安装；1.7线路防护设施施工：护坡、挡土墙、排水沟施工以及线路防护标志安装、双回路铁塔分色刷漆及三牌安装。1.8 配合线路验收、调试、参数测量工作。1.9负责整个工程质量、安全、文明施工、进度。1.10其他的以上未列出的图纸要求的工作内容。2、 各施工队内部承包费用范围：2.1 人工费包括直接从事工程施工的生产工人、现场管理施工人员开支的各项费用及差旅费；2.2 机械费包括劳务承包人自备机械所发生机械台班费、安拆费和运输费以及劳务发包人借给劳务承包人的机械使用过程发生的维修费、动力燃油费、保管费等费用；2.3因青赔、材料、雨天等因起的误工费2.4其它费用。四、工程内部承包工作期限第一施工队开始工作日期：2009年 4月15日。结束工作日期：2009年 7月30日。第二施工队开始工作日期：2009年 4月25日。结束工作日期：2009年 9月25日。五、质量要求序号工种名称质量要求备注1线路工程工程合格率100%，优良品率98.5%以上六、合同价款：(按实际工作量计算)金额（大写）： 元（人民币）（小写）：￥ 元合同价款明细表序号名称计算基础计算单位计算数量综合单价:元合计：元备注一人力运输1运铁塔铁塔重量，以铁塔组装图为准t34610034600到材料站领料，上下车，甲方负责汽车运输2运沙、石水泥、水施工图混凝土方量m1033801、如甲方提供泵送或商混，扣除此项费用； 2、1#-36#150元/m，37#-71#100元/m，钢筋、工具、模板不计量000含在相应的工程量中二基础工程基础开挖回填，模板制作安装及运输，钢筋运输及安装，地脚螺栓运输及安装，保护帽浇灌，接地沟开挖回填，接地线运输安装焊接，扎线及模板，施工用车及工器具，复测分坑，。施工图混凝土方量m10335005165001、如甲方提供泵送或商混，乙方负责地泵的安装拆除及上下车；三组塔组塔、螺栓紧固、小型工具，施工车、材料工器具看守，材料工器具看守铁塔重量，以铁塔组装图为准t346660228260四放紧线、附件双回路牵引放紧导地线光缆、附件及其相关工作、小型工具、施工车，挂相序牌，挂杆号牌，引流线安装，防震锤安装，搭跨越架线路恒长km1536000双回路单价36000元/km五铁塔分色基35400不含材料六挡土墙、护坡m200含运输、砌筑七排水沟m20开挖8元/m、砌筑运输12元/m合计工作量按实际为准价款是指劳务承包人按承包合同要求的内容、工期目标、质量标准、安全目标、完成承包范围内的全部工作任务，直到合同终止，劳务发包人支付给劳务承包人的费用。1 包括但不限于以下的情况在合同总价中已予考虑：1.1 工程全部本体施工，即从复测分坑始至架线工程施工完毕交付验收进入下一工序的所有施工及施工管理费用；1.2 为达到合同文本规定的工程质量目标而可能出现的因为乙方原因报废或返工。1.3 劳务承包人管理人员、施工人员、车辆的进退场费和施工工器具运输费；1.4 安措费及文明施工费。1.5劳务承包人应购买的材料费用。1.6 劳务承包人的意外人身伤害等各种保险费用。5.1.7窝工费，各种因素引起的停工费。5.1.8 协助工程验收协助费。七、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同2、本合同附件3、标准、规范及有关技术文件4、图纸（注：以工程量计算劳务报酬时适用）5、工程量清单（注：以工程量计算劳务报酬时适用）6、劳务报价或预算书双方有关劳务的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、标准规范除本合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：1、适用技术材料和规范 经批准的本工程设计施工图纸:国家标准110500kV架空送电线路施工及验收规范（GBJ233-90）。110500kV架空送电线路设计技术规程（DL/T5092-1999）。普通混凝土配合比设计技术规范（JGJ55-2000）。普通混凝土用砂质量标准及检验方法。普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法。混凝土结构工程施工及验收规范（GB50204-2002）。建筑钢结构焊接与验收规范（JGJ81-2002）。钢结构工程施工及验收规范（GB50205-2001）。架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程（SDJ276-90）。110千伏及以上送变电工程启动及竣工验收规程（DL/T782-2001）。业主对工程的有关质量文件要求。九、图纸劳务发包人应在劳务承包人开工 5 天前，向劳务承包人提供图纸 1 套，以及与本合同工作有关的标准图 1 套。十、项目经理1、劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 刘世成 。2、劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 杨勇、王海洲 。十一、劳务发包人责任、权利和义务1、 负责组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行施工合同，组织实施施工管理的各项工作；2、负责依照中国南方电网公司电网建设安全健康与环境管理办法实施细则的有关要求对劳务承包人的安全资质进行审查，确认符合工程所要求的相应资质，并报送监理、总承包单位备案；3、负责编制施工组织设计，统一制定工程各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对劳务承包方工作质量、工时效率、安全生产、文明施工等方面的监督、控制、检查和验收。有权对劳务承包方人员的违章作业或不符合双方约定的行为进行制止，并有权按本工程各项管理制度的规定进行相应的处罚，对由此造成工期拖延 30 天或损失达10万元以上的，劳务发包人有权解除或中止合同，由此发生的一切损失由劳务承包人承担；4、负责编写工程施工各项作业指导书、各项施工方案和措施，向劳务承包方全体人员进行工程技术交底和安全交底（包括危险区域的安全交底），严格执行并督促和检查劳务承包方安全施工作业票制度的实施；5、负责组织全体作业人员进场前的安全培训和考试，对不参加培训或考试不合格的人员，有权禁止其上岗作业。在施工区域发生变更时，负责就新区域向劳务承包方全体人员进行技术、安全交底；6、负责制定工程各项安全事故应急预案，并组织事故预演；7、负责统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地，按合同要求提供图纸，及时交付应供材料、机械设备、安全设施等；8、 按本合同约定，向劳务承包人支付合同款；9、 负责协调与劳务承包方，以及劳务承包方与监理、设计及有关部门的关系，确保现场工作关系顺畅。10、负责给高空作业人员购买人身意外伤害保险、雇主保险十二、劳务承包人责任、权利和义务1、 自觉遵守国家法律法规及有关规章制度，负责编制劳务作业的管理制度和实施计划，制定各工种安全、质量管理目标，对本合同约定范围内的劳务工作的质量、安全和工时效率向劳务发包人负责，并组织具有相应资格证书的经体检合格的熟练工人实施作业；2、劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月 23 日提交下月劳务作业计划，有阶段工期要求的提交阶段劳务作业计划，必要时按劳务发包人要求提交旬、周劳务作业计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经劳务发包人批准后严格实施；3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求、工程施工组织设计以及各项施工、安全、质量措施精心组织劳务作业，确保劳务作业质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工作效率；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保劳务作业安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的工程质量修改、返工、工期拖延、安全事故的损失及各种罚款；4、接受和配合劳务发包人、监理、总承包商、业主(含业主生产单位)及政府有关部门的管理、监督和检查。接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，并协调处理好与各方的关系；5、 按劳务发包人统一规划堆放材料、机具，按劳务发包人、监理、总承包商和业主(含业主生产单位)有关标准化设施的要求设置标牌（标牌由发包方提供），搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；6、按时提交各项报表、完整的原始技术经济和安全管理资料，配合劳务发包人做好隐蔽工程、工程中间和竣工验收，配合劳务发包人做好安全事故预演工作；7、 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务承包人责任发生损坏，劳务承包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；8、妥善保管、合理使用劳务发包人提供或租赁给劳务承包人使用的机具、周转材料及其他设施；9、 劳务承包人必须保证其人员服从劳务发包方管理人员的指令，服从工程监理、总承包商和业主(含业主生产单位)的指令。但对劳务发包方、监理、总承包商和业主(含业主生产单位)人员的违章指挥，劳务承包人有权拒绝执行；10、 劳力承包人必须与每个劳务人员签订劳动合同，并负责为其购买意外人身伤害保险；11.11 除非本合同另有约定，劳务承包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务承包人应承担并履行本合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 11.12负责建立完善现场的施工生产机构，服从劳务发包人（工程部和项目部）的组织协调工作，维护劳务发包人的整体利益和声誉，遵守劳务发包人的各种管理制度：包括恒都公司安全文明施工与环境保护策划（HD04-（安）2005-01）、安全健康与环境管理制度（HD04-（安）2005-02）、施工违章处罚条理（HD04-（安）2005-03）、职业安全健康管理方案（HD04-（安）2005-04.01）、环境管理方案（HD04-（安）2005-04.02）、危险源因素识别及评价清单（HD04-（安）2005-05.01）、重大危险因素清单（HD04-（安）2005-05.02）、环境因素识别及评价清单（HD04-（安）2005-06.01）、重大环境因素清单（HD04-（安）2005-06.02）、应急预案与响应措施（HD04-（安）2005-07）、施工安全作业票（HD04-（安）2005-08）、安全管理台帐（HD04-（安）2005-09）、工程管理规定（HD04-2005-02）、工程管理奖罚条例（HD04-2005-03）、项目工程技术标准配备管理规定（HD04-2005-05）、工程部第三层次管理文件（表格）、输电线路内部承包原则、工程林木砍伐及植被保护管理规定（HD04-2005-04）、物资管理办法等管理制度；11.13负责做好施工的设计变更办理工作；11.14协助工程的竣工验收，并负责业主及运行单位提出的属于己方责任的工程遗留问题的处理和复查签证；11.15 工程施工结束，工程款项支付完毕一个月内，提供相应的工程建设施工票据（包括业主及劳务发包人供料领料单等）给劳务发包人；11.16工程开工之日起，直至颁发整个工程或单位工程的移交责任书之日起：（1）劳务承包人应对工程设备材料等负有保管维护的完全责任；（2）负责对已竣工工程在交付劳务发包人之前的维护、保养工作，并承担修复费用，劳务承包人不得借故拖延修复。11.17接受监理及项目部施工监督和管理。11.18 施工队要有涉外人员，负责青赔、停电协调工作11.19负责人提供高空作业人员的高空作业证，压接人员的压接证，焊工人员的焊工证，以及高空人员的高空证身份证复印件。（甲方给乙方人员购买保险需要健康体检证明，特征作业书、身份证复印件）11.20工人进退场必须经甲方批准，甲方已给乙方人员购买了保险的人不得中途退场，否则乙方承担此人的保险费用。12、劳务作业的安全管理12.1 劳务承包人项目经理应组织制定各工种现场安全作业的管理制度，并负责组织实施；12.2 劳务承包人项目经理部应按安全管理的有关规定设置安全管理机构，设置专（兼）职安全员，严格执行安全施工作业票制度，配合劳务发包方共同管理好整个施工现场；12.3 劳务承包人必须与劳务发包人签订安全生产管理协议，作为本合同附件，进一步明确各自的安全生产职责和应当采取的安全措施；12.4 劳务承包人对作业范围内的安全生产管理负责，劳务发包人因未履行本合同所规定的责任和义务的，且与所发生的安全事故构成因果关系的，承担连带管理责任；12.5 发生安全事故时，双方均有责任调动资源及时抢救受害人员、控制和保护现场、采取措施防止事故扩散，应当按照国家有关规定及时向上级主管单位或当地人民政府有关部门如实报告，报告内容包括事故发生的时间、地点、事故概况、正在采取的紧急措施等，严禁弄虚作假，隐瞒不报。同时双方均应接受和配合上级主管单位或当地人民政府有关部门的事故调查，按要求提供有关事故材料。13、材料、设备供应13.1 劳务承包人应在接到图纸后 3 天内，向劳务发包人提交材料、设备、构配件供应计划（具体表式见附件一）；经确认后，劳务发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务承包人运输、卸车的，劳务承包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时提出，劳务发包人负责处理。13.2 劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。14、劳务报酬确认综合单价不变，工程量据实际算。劳务报酬=综合单价*实际工程量15、劳务报酬的支付1 、工程预付款：本工程无预付款。2 、中间支付：每项工程完成前甲方按进场人数借生活费、油费、20元/人.天,100元/天辆3 、每项工程完成，甲方验收合格，资料签字完后，支付每项工程的70%4 、广西开发工程竣工验收合格后7天内付清承包费余款。17、施工机具、周转材料供应17.1 劳务发包人提供给劳务承包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务承包人使用。乙方负责保管、维修。如乙方有损坏、丢失照价赔偿甲方。17.2 劳务发包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件1。18、劳务作业内容的变更 18.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，劳务发包人（项目经理）应提前7天以书面形式向劳务承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务承包人按照劳务发包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2) 增减合同中约定的工程量；(3) 改变有关的施工时间和顺序；(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。18.2 因变更导致工程费用的增加及造成的劳务承包人损失，由劳务发包人承担，延误的作业时间相应顺延；因变更增减工程量，工程费用应相应增减，作业时间相应调整。1、 因设计变更原因增加费用调整原则：按相应的或类似的综合单价执行2、 施工中劳务承包人不得对原工程设计要求擅自变更。因劳务承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致劳务发包人的直接损失，由劳务承包人承担，延误的作业时间不予顺延。3、 因劳务承包人自身原因导致工程变更并因此而增加的劳务作业和时间，劳务承包人无权要求追加费用和顺延作业时间。4、由于甲方原因造成的5天以上的窝工费用计算标准：管理人员和职工50元/人.天，民工0元/人.天。窝工第5天以后撤退施工队的，只补偿一次进退场费和场地租用及留守人员人工费。留守人员人工费60元/人、天，如二次进场，甲方补偿进退场费注意1、 雨天不计算窝工费2、 窝工费用不累计计算3、 由于甲方原因造成的每月5天以内（含6天）不计算窝工费。19、施工验收19.1 劳务承包人应确保所完成劳务工作，应符合本合同约定的质量标准。劳务承包人作业完毕，应向劳务发包人提交书面完工报告，通知劳务发包人验收；劳务发包人应当在收到劳务承包人的上述报告后 7 天内对劳务发包人作业成果进行验收，验收合格或者劳务发包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务承包人已经完成了本合同约定工作。但劳务承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务承包人作业成果质量不合格时，劳务承包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的劳务发包人的相关损失。20、违约责任1当发生下列情况之一时，劳务发包人应承担违约责任：（1） 劳务发包人不按本合同约定时，劳务承包人支付工程费用；（2） 劳务发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。（3） 劳务发包人不按约定核实劳务承包人完成的工程量或不按约定支付工程费用或工程费用尾款时，按拖欠金额向劳务承包人支付每日0.1 的违约金。2、当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任：（1）劳务承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向劳务发包人支付合同总价的0.1%（0.1 ）的违约金；（2）工程质量不符合合同规定的，负责修理或返工及由此发生的费用。工程验收质量必须达到合格标准，优良率达不到合同要求的，每低一个百分点按合同总价的0.1%（0.1 ）处罚，不足一个百分点按一个百分点计算。（3）劳务承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应赔偿劳务发包人的实际损失，并向劳务发包人支付违约金 10000元。21.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。21、争议劳务承包人和劳务发包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 1、2 种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向 双方认可的 仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。22、不可抗力24.1 不可抗力事件发生后，劳务承包人应立即通知劳务发包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，劳务发包人应协助劳务承包人采取措施。劳务承包人项目经理认为劳务承包人应当暂停工作，劳务承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务承包人向劳务承包人项目经理书面通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务承包人应每隔7天向劳务承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务承包人应向劳务承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。24.2 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：（此项1-6条款不合法：比如不可抗力的自然因素、不可抗力的环境因素、强行抢窃、盗窃）（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由劳务承包人承担；（2）劳务承包人和劳务承包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）劳务承包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务承包人自行承担；（4）劳务承包人提供给劳务承包人使用的机械设备，如机械本身的原因造成的损坏由劳务承包人承担修复责任并承担停工损失，如因劳务承包人不按劳务承包人的规定使用机械或故意致使机械损坏的，劳务承包人应对机械损失及停工损失承担责任；（5）停工期间，劳务承包人应劳务承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由劳务承包人承担；（6）工程所需清理、修复费用，由劳务承包人承担；（7）延误的工作时间相应顺延。23、文物和地下障碍物25.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知劳务承包人项目经理，劳务承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，劳务承包人和劳务承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。劳务承（发）包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务承包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。25.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务承包人应于8小时内以书面形式通知劳务承包人项目经理，同时提出处置方案，劳务承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，劳务承（发）包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，劳务承包人应报请有关部门协同处置。24、补充条款因劳务承包人原因（如技术力量不够、进场人员少等原因）引起工程进度严重滞后的，为了保证工程的正常完工，劳务发包人可以另外安排施工队伍进场施工，所发生的费用从劳务承包人的工程款中按相应项目的综合单价的3倍扣除。25、合同份数本合同一式4份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执2 份；26、合同生效 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 广西玉林 本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。劳务发包人：（公章） 劳务承包人：（公章） 8 附件一： 劳务承包人供应材料、设备、构配件计划附件二： 劳务承包人提供施工机具、设备一览表附件三： 劳务承包人提供周转、低值易耗材料一览表附件一： 劳务承包人供应材料、设备、构配件计划序号品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注附件二：劳务承包人提供施工机具、设备一览表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注 12