小区道路合同范本

四川飞腾劳务有限公司达州至诚监狱项目至诚监狱民警职工经济适用房小区道路工程施工承包合同发包人（全称：四川飞腾劳务有限公司(以下简称甲方）承包人（全称： (以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方同意将本公司在四川达州市四川省至诚监狱民警职工经济适用住房住房小区道路工程承包给乙方施工。为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、工称概况1、工程名称：四川省至诚监狱民警职工经济适用住房道路工程。2、工程地点：达州市西外皂角垭社区。二、工程承包范围：1、工程承包方式：为包工不包料。2、工程承包范围与承包内容：四川省至诚监狱民警职工经济适用住房道路工程中市政道路工程，具体内容如下：路沿石安装；地面彩砖粘贴；检查井砌砖；连接井砌砖；雨水井砌砖；500下水管道安装；400下水管道安装；片石挡土墙施工；C15砼挡土墙基础浇筑；道路碎石基层铺设和道路路面商品砼浇筑。3、乙方进场施工前，甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖、清边捡底、碾压夯实等基础工作处理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影响乙方的正常施工，由此给乙方造成的经济损失由甲方负责。三、工程计价方式1、工程量计算根据甲方提供的施工图，工程量的计价方式为：路沿石安装 元/m；地面彩砖粘贴 元/；检查井砌砖 元/座；连接井砌砖 元/座；雨水井砌砖 元/座；500下水管道安装 元/m；400下水管道安装 元/m；片石挡土墙施工 元/m3；C15砼挡土墙基础浇筑 /m3；道路碎石基层人工铺设 元/m3；道路路面商品砼浇筑 元/m3。（甲方提供主材：水、石子、沙、水泥、砼、砖、片石、毛石、钢管、地面砖、路沿石、下水管道、相关大型机械，其余辅材由乙方自行提供）2、如现场需要牵涉到临时用工，技工 120元/天 ，小工100元/天。以甲方开具的派工单为准。3、结算方式：工程完工并验收合格后，甲乙双方现场共同收方并签字确认作为结算依据。四、工程工期1、计划工期 年 月 至 年 月。乙方必须在保证工程质量的前提下按期完成。若因乙方原因导致的工期延期达2天以上，甲方将有权从第3天开始按每延期一天处罚1000元，罚款最多不超过工程造价的5%。如因甲方原因造成乙方不能正常施工，乙方所停工造成的一切费用（人工费、材料费、机械费、资金利息及相关费用）由甲方负责赔偿支付。发生以下情况的，工期予以相应顺延：（1）遇人力不可抗拒因素造成停工；（2）停水停电原因造成停工的；（3）甲方未能提供施工条件或施工配合的；( 4)甲方要求停工；（5）工程进行设计变更或工程量变更的；（6）其他非乙方原因造成停工的。3、如因甲方人为所造成乙方损失的由甲方完全负责赔偿，工期顺延。4、窝工赔偿标准，按照相关法律法规计算窝工工价。五、工程质量标准本市政道路工程的质量验收按现行混凝土道路工程质量验收标准验收合格，及分部工程相对应的质量验收规范。如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至合格要求为止（如甲方认定的材料出现质量问题由甲方负责。五、双方权利和义务1、甲方责任（1）全面履行合同，确保乙方正常施工。（2）提供乙方要求的有关本工程的技术资料及技术指导。（4）负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方应积极配合。（5）督促乙方做好安全管理，文明施工。（6）免费向乙方提供堆料场、道路、设备作业等场地。（7）甲方应为乙方免费提供布置临时设施的场地和临水、临电，乙方的员工住宿由乙方自理，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具由乙方自行承担。（8）积极为乙方排除一切施工干扰，社会干扰及负责周边关系的协调。2、乙方责任（1）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期及合同要求，确保正常施工。（2）负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的机具设备能满足施工需要，人员调配投入计划必须合理，现场管理力量必须满足正常施工管理要求。（3）全力配合有关部门对施工现场的各项检査和监督管理等。（4）工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。（5）积极配合甲方工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。（6）乙方应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证人员安全，施工顺利进行。（7）乙方必须确保各种配备到位，并严格履行职责。（8）乙方（合同签订人）提供施工人员名单、身份证复印件、每月人员考勤表必须真实可靠，如甲方核实乙方有造假，甲方有权不予付款。六、安全文明：乙方所有人员在施工现场必须正确佩戴安全帽、安全带（乙方自行购买必须有合格证），严禁违章操作机械及违章用电，不允许在施工现场用电做饭等，乙方必须配备安全员并服从甲方管理。 一经发现甲方违章操作甲方照相取证后处50-100元/次罚款，严重者乙方必须无条件将违章者清出场。发生安全事故，应立即组织抢救，上报至甲方，组织保护现场。 火警电话119. 急救电话：120 消防电话：119.安全事故在5000元内由乙方自行负责，5000元以上由甲乙双方协商解决。七、乙方性质：乙方为农民工推选的代表。（乙方（合同签订人）提供施工人员名单、身份证复印件、每月人员考勤表必须真实可靠）八、质量验收甲方在收到乙方的竣工验收申请后5日内会同乙方进行质量验收。九、工程款支付（1）道路路沿石完成后支付完成工程量的80%。（2）道路路面工程完成后支付完成工程量的80%。（3）挡土墙工程完工后支付至结算工程总价的95%，剩余5%作为工程质保金，质保期一年，一年后无息退回给乙方。 乙方指定账户为： 开户名： 开户行： 开户账号：十、违约：如乙方不能工程质量技术要求且对甲方造成损失在壹万元以上甲方有权更换乙方，收方以合格工程量70%计量，不合格不予计量且追究乙方所造成的的经济损失。在本工程完工后3月内扣除质量保证金无息交付乙方。如因甲方原因给乙方造成损失在壹万以上，乙方有权要求甲方给予办理退场。严禁以任何理由断电断水断路，如出现以每天500元扣款。发生争议由原告方报当地公安机关、人民法院、劳动监察等正常途径解决。十一、合同生效1、本合同于2012年7月29日于达州市通川区订立。2、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。3、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。4、本合同由甲乙双方责任人签字、盖章后即生效，工程款结清后失效。发包人：（公章） 承包人（公章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）身份证号： 身份证号：电话： 电话： 年 月 日 年 月 日5