农村饮水劳务合同

_万州区太安镇2014年农村饮水安全工程 土建施工劳务合同甲方（发包方）：中澳建工集团有限公司乙方（承包方）：牟伦军依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就万州区太安镇2014年农村饮水安全工程劳务承包事宜协商达成一致，订立本合同。第一条工程概况古堰村包括后头湾供水工程，供水规模为33m3/d；小堰塘坪供水工程，供水规模为30m3/d；大梁上供水工程，供水规模为30m3/d；钟刘村包括石捡槽供水工程，供水规模为63 m3/d；黄岭树供水工程，供水规模为30m3/d。第二条工程承包范围及承包内容1、工程承包范围乙方根据该工程现有设计施工完成土建工程所有内容：包括(粗滤池、清水池、慢滤池、快滤池、水厂围墙)等所有水厂包含的清单及图纸要求的施工内容、施工现场清理、检查、验收、保护、交工所涉及的工序及工作。2、承包内容（1）、施工材料本工程所有主材及辅材都由乙方自行采购、转运、检测、施工。本合同范围施工中及完工后的所有建筑垃圾的清理堆放、运输至指定地点。（2）、施工机械及设备乙方因完成本工程而使用机械设备的进出场费、维修费、租金、人工费、工具用具；安全防护用品及文明施工设施等概由乙方负责。 （3）、劳动用工及保险乙方为完成承包内容所聘用的劳务作业人员、操作人员、指挥人员、管理等人员的工资、报酬、劳动保护及社会、工伤、意外等一切保险及其岗位培训等均由乙方负责。第三条工程工期1工期：合同签订3个工作日内开始进场施工，总日历天数30天；2乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外。（1）、 因不可抗力造成的工期延误；（2）、甲方同意的工期顺延；（3）、因重大变更引起工程量增加或减少。（4）、如业主要求工期提前或缩短时，施工工期由双方另行约定。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到国家现行施工质量验收规范；水利工程质量验收标准；建筑工程施工质量验收标准；工程建设标准强制性条文。 第五条甲方责任和义务1. 甲方指派 （电话： ）为驻工地项目负责人，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。 2负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。负责组织施工图纸设计交底、各分项工程施工方案、技术交底、安全技术交底，下达生产进度总控制计划和月度生产作业计划，质量标准预控计划表；对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题提出整改意见，必要时有权发出停工令或返工令，甲方有权根据相关规章制度对乙方进行罚款。 3按本合同约定，向乙方支付工程进度款。 第六条乙方责任和义务1乙方委派 （电话： ）为驻工地项目负责人常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。2.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全生产、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。4、自行组织本合同所需的材料、材料转运、设备、施工人员等，材料必须是符合设计要求并且是通过检验检测的合格产品。5、认真履行对劳务队伍的管理。（1）对每名新进场工人要求手持身份证进行正面拍照留存备案。（2）建立职工花名册：在管理人员和工人进场后及时建立花名册，包括：劳务公司项目管理人员花名册及工程项目劳务作业人员花名册（见附件），并要根据人员的增减情况按月如实填报花名册。（3）向甲方项目部劳动力管理员如实提供有工人本人签字的身份证复印件。（4）每天向项目部如实填报人员进出场记录表，将当天新进场和出场人员姓名、身份证号报项目部进行人员增减备案。（5）每月根据劳动合同上注明的工资发放日期、工资标准以及月底前核对确认后填制工程项目劳务人员工资表。工资发放时，需通知甲方项目部劳动力管理人员到现场进行逐人监督发放工作，并留下工资发放时的相关影像资料，领取工资时必须是工人本人到现场签字领取（名字笔迹与留存的身份证复印件上的笔迹一致）。以上资料必须报甲方项目部留存一份原件（或有效的复印件）。 6无条件接受和服从甲方依法进行的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。 7进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止使用18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用公安机关通缉(或其他)的不法人员。否则，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的法律责任和后果。 8、安全责任：乙方在施工过程中，必须落实甲方制订的安全防范措施及应急预案，加强对施工人员、施工现场的安全管理，确保人员、设备、物资、工程的安全。遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按相关安全技术规范标准进行施工，并随时接受甲方和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由乙方施工范围造成的安全事故，概由乙方承担相应的一切责任后果和由此而产生的经济赔偿（包括人身、财产、职业病等）责任。乙方应严格执行建设主管以及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。第七条材料、设备供应与管理承包范围内的所有材料都由乙方自行采购，设备由乙方采购或者租赁。以上材料、设备必须符合施工图要求的质量及数量并向甲方提供相应的质量保证资料。第八条 承包方式、价格及包含的内容1承包方式及单价：按照甲方合同中土建工程量清单的单价承包给乙方，本单价内含完成本合同前述工作内容所需的人工费、材料费、材料转运费、设备费、税金等。甲方向乙方收取10000.00元（壹万元整）工程协调费，如果产生土建方面的变更，甲乙双方各收取50%的利润。乙方按照造价比例支付甲方在投标过程中所用资质费、施工过程中的业务费、向税务部门所缴纳的税金、中澳建工集团的管理费。第九条付款方式根据甲方同业主单位主合同的付款方式进行支付。第十条 竣工结算根据甲方同业主单位主合同的结算方式进行结算，审计后留10%的质保金。第十一条 工程保修1保修范围、期限：按照甲方同业主单位的质量保修期作为本工程的质量保修期。2保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。第十二条 保险1、工程开工前，乙方为本工程和施工场地内的自有人员及第三者人员生命财产办理保险，支付保险费用。2、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。3、工伤事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的抢救措施和保护好现场，以减少损失和有利事故调查与原因分析。第十三条争议的处理1甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；21单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；22调解要求停止合同工作，且为双方接受；23仲裁机构要求停止合同工作；24法院要求停止合同工作。第十四条合同履约保证金1签订合同时乙方向甲方缴纳合同履约保证金 1.5万元。2合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定所有内容的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求时，则从履约保证金中扣除一定的金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成的损失。 3履约保证金的退还：按照甲方同业主单位的履约金退还时间退还乙方履约保证金。第十五条不可抗力1不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。3因不可抗力事件延误的工作时间相应顺延。4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第十六条合同解除1如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。2因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。第十七条合同份数本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方委托人： 乙 方： 联系电话： 身份证号码： 联系电话： Welcome ToDownload !欢迎您的下载，资料仅供参考！-可编辑修改-