造价工程师《建设工程计价》考试历年真题汇总含答案参考60

造价工程师建设工程计价考试历年真题汇总含答案参考1. 多选题：不属于工程造价信息管理原则的有（）。A.时效性B.稳定性C.多样性D.可拓展性E.定量化正确答案：BCD2. 单选题：关于国际竞争性招标过程中开标的说法正确的是（）。A.开标时允许提问B.开标时允许解释C.开标时允许录音D.开始宣读标书以后收到的标书不可以拒绝正确答案：C3. 单选题：下列利用分项详细估算法计算流动资金的公式中，正确的是（）。A.预收账款=营业收入年金额预收账款周转次数B.应收账款=年经营成本应收账款周转次数C.在产品=(年经营成本一年其他营业费用)在产品周转次数D.预付账款=外购原材料、燃料费用预付账款周转次数?正确答案：B4. 多选题：【2013年真题】关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有()。A.单层建筑檐口高度超过30m时计算B.多层建筑超过6层时计算C.包括建筑超高引起的人工功效降低费D.不包括通信联络设备的使用费E.按建筑物超高部分建筑面积以“”为单位计算正确答案：BCE5. 多选题：【2012年真题】关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济正确答案：ABE6. 多选题：【2011年真题】根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有（）。A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上B.施工单项合同估算价在200万元人民币以上C.施工单项合同估算价在100万元人民币以上D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上E.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上正确答案：ABD7. 单选题：某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元台班，租赁费为150元/台班，人工工资为50元/工日，窝工补贴为20元/工日，以增加用工人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中，发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工30工日；场外大面积停电，停工3天，人员窝工15工日。因此，施工企业可向业主索赔费用为（）元。A.2850B.2756C.2970D.3090正确答案：A8. 多选题：流动资金估算应注意的问题有()。A.在采用扩大指标估算法时，需要分别确定现金、应收账款、存货和应付账款的最高周转天数B.在采用分项详细估算法时，需分别确定现金、应收账款、预付账款、存货、应付账款和预收账款的最低周转天数C.用扩大指标估算法计算流动资金，需以经营成本及其中的某些科目为基数，因此实际上流动资金估算应在经营成本估算之后进行D.流动资金属于长期性流动资产，流动资金的筹措可通过长期负债和资本金方式解决E.流动资金属于永久性资产，流动资金的筹措不能以权益融资的方式解决正确答案：BCD9. 多选题：【2013年真题】编制工程量清单时，可以依据施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有()。A.顶目名称B.项目编码C.项目恃征D.计量单位E.工程量正确答案：ACE10. 单选题：建设工程发承包的主要方式是（）。A.直接发包B.招标发包C.邀请招标发包D.公开招标发包正确答案：B11. 多选题：下列各选项中属于项目直接建设成本的有（）。A.设备供应商的监理费用B.总部人员的薪金及福利费C.工艺操作必需的机动设备零件费用D.对特殊项目征收的税金E.机动设备税金正确答案：AC12. 单选题：招标文件应明确投标准备时间，该时间是指（）。A.从发布招标公告或者发出邀请开始至投标截止时间的期限B.从发放招标文件之日起至发出中标通知书为止的时间期限C.从开始发放招标文件之日起至投标截止之日止D.招标文件中载明的时间期限，最短不得少于10天正确答案：C13. 单选题：下列关于设计概算的描述，错误的是（）。A.设计概算一经批准，将作为控制投资的最高限额B.设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据C.设计概算是控制投资估算的依据D.设计概算是衡量设计方案技术经济合理性的依据正确答案：C14. 多选题：下列构成设计变更的是（）。A.设计错误，必须对设计图纸进行修改B.新的技术和知识，有必要改变原设计、实施方案或实施计划C.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性D.为完成工程追加的额外工作E.不可抗力导致的工期变化正确答案：ABCD15. 单选题：建设项目全部建成，经过各单项工程的验收符合设计要求，并具备竣工图表、竣工决算、工程总结等必要文件资料，向负责验收的单位提出竣工验收申请报告的是（）。A.设计单位B.发包单位C.监理单位D.施工单位正确答案：B16. 单选题：关于招标文件的澄清和修改，下列说法中正确的是（）。A.招标文件的澄清或修改应在投标截止时间14天前发出B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源C.招标人收到澄清后的确认时间一般采用一个相对的时间D.招标文件澄清或修改发出的时间距投标截止时间不足20天的，相应推迟投标截止时间正确答案：B17. 多选题：单位设备及安装工程概算包括（）。A.一般土建工程概算B.给排水工程概算C.通风工程概算D.电气设备及安装工程概算E.热力设备及安装工程概算正确答案：DE18. 单选题：下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）。A.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费正确答案：C19. 单选题：【2017年真题】下列说法中，符合工程计价基本原理的是()A.工程计价的基本原理在于项目划分与工程量计算-B.工程计价分为项目的分解与组合两个阶段C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价正确答案：C20. 单选题：下列关于公示中标候选人的说法，正确的是()。A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.公示期从公示的当天计算，不少于3日C.不但公示中标候选人的排名，还要公示投标人的各评分要素的得分情况D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示正确答案：D21. 单选题：关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是（）。A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距用工B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比率计算C.各种胶结料、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取l0%正确答案：C22. 单选题：建设项目总概算中的单项工程综合概算不包括()。A.土建工程概算B.空调工程概算C.照明工程概算D.工程建设其他费用概算正确答案：D23. 单选题：如果建设项目中有两个单项工程，则单项工程综合概算应该包括的内容有（）。设备及工器具购置费建设期利息基本预备费工程建设其他费用正确答案：A24. 单选题：工程项目的建设投资不包括内容为（）。A.工程费用B.流动资金C.工程建设其他费用D.预备费正确答案：B25. 单选题：【2014年真题】建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营项目输出投资的是（）。A.水土保持、城市绿化费用B.产权不归属本单位的专用道路建设费C.报废工程建设费D.产权归本单位的一些管道建设费正确答案：B26. 单选题：在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是（）。A.暂估价B.计日工C.暂列金额D.总承包服务费正确答案：A27. 单选题：根据世界银行的规定，下列属于工程项目直接建设成本的是（）。A.运费B.土地征购费C.项目管理费D.应急费正确答案：B28. 多选题：根据FIDIC施工合同条件的约定，保留金的返还通常的时点是（）。A.竣工结算后B.颁发工程接收证书后C.最终结算后D.在工程的最后一个缺陷通知期期满后E.履约保函失效后?正确答案：BD29. 单选题：一般先按材料费占设备费百分比计算出材料费，再分别根据相适应的占设备百分比或占材料百分比的投资估算指标计算设备安装费和材料安装费的安装工程费估算方法适合()。A.工业设备安装费估算B.工业金属结构安装工程估算C.工艺管道安装工程估算D.变电站安装工程估算正确答案：D30. 单选题：下列（）不属于文明施工费。A.现场生活卫生设施费用B.现场操作场地的硬化费用C.现场施工机械设备降低噪声措施费用D.现场绿化费用正确答案：C31. 单选题：对于工业窑炉砌筑工程的投资估算，通常采用的方法是（）。A.单位长度价格法B.单位面积价格法C.单位容积价格法D.单位功能价格法正确答案：C32. 单选题：发包人认为承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据合同约定承包人应承担损失、损害赔偿责任但未能按合同约定履行其赔偿责任时，发包人有权依据法律及合同约定向承包人提出索赔，关于其应遵循的规定，下列叙述错误的是（）。A.当索赔事件持续影响时，发包人应每周向承包人发出索赔事件的延续影响情况的报告，并在该索赔事件延续影响停止后30天内，向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算B.承包人在收到发包人送交的索赔资料后30天内未与发包人协商，或未予答复，或未向发包人提出进一步要求的，视为该项索赔已被承包人认可C.承包人在收到发包人送交的索赔资料后42天内，与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔理由和证据D.发包人应在发出索赔通知后的30天内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料正确答案：C33. 多选题：【2013年真题】某建设项目由厂房、办公楼、宿舍等单项工程组成，则可包含在各单项工程综合概算中的内容有()。A.机械设备及安装工程概算B.电气设备及安装工程概算C.工程建设其他费用概算D.特殊构筑物工程概算E.流动资金概算正确答案：ABD34. 多选题：工业项目设计的三阶段设计是指（）。A.设计准备B.初步设计C.技术设计D.总体设计E.施工图设计正确答案：BCE35. 多选题：下列费用中属于检验试验费的是（）。A.建筑材料一般鉴定、检查所发生的费用B.设备一般鉴定、检查所发生的费用C.构件一般鉴定、检查所发生的费用D.建筑物一般鉴定、检查所发生的费用E.安装物一般鉴定、检查所发生的费用正确答案：ACDE36. 单选题：某工程按合同分两阶段，土建工程24个月，安装工程12个月，若以劳动需要量为相对单位，土建工程折合500个单位，安装工程可折合250个单位。合同规定工程变动不超过10%不能要求索赔工期，若是土建和安装工程量增加到700、350个单位，则工期索赔为（）个月。A.17.4B.10.8C.14.4D.14.6正确答案：B37. 单选题：【2015年真题】关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是()。A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任正确答案：C38. 单选题：关于工业项目工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。A.在结构形式不变的前提下，层数增加，单位造价升高B.在建筑面积不变的情况下，层高增加，单位造价降低C.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济D.宽度增加，一般单位造价上升正确答案：C39. 单选题：下列关于招标文件的表述，错误的是（）。A.招标文件是由招标人发布的B.招标文件的编制及其内容必须符合有关法律法规的规定C.招标文件中提出的各项要求，对发承包双方不具有约束力D.招标文件既是投标单位编制投标文件的依据，也是招标人与将来中标人签订工程施工合同的依据正确答案：C40. 单选题：下列不是设计概算编制依据的是（）。A.获批准的设计任务书B.竣工结算书C.设计图纸、设计说明和主要设备表D.现行建筑工程和专业安装工程的预算定额等正确答案：B41. 单选题：竣工决算的核心内容是（）。A.工程竣工图B.工程竣工造价对比分析C.主要实物工程量D.竣工财务决算正确答案：D42. 多选题：评标委员会完成评标后提交的评估报告包括的内容有（）。A.基本情况和数据表B.开标记录C.废标情况说明D.评标标准E.承发包合同条款正确答案：ABCD43. 单选题：下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是（）。A.设备、工(器)具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数正确答案：A44. 单选题：按照索赔目的分类，工程索赔可以分为()。A.合同中明示的索赔和合同中默示的索赔B.工期索赔和费用索赔C.工程延误索赔和工程变更索赔D.工程变更索赔和工程加速索赔正确答案：B45. 单选题：关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（）。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理正确答案：B46. 单选题：某载重汽车配驾驶员1人，当年制度工作日为250d，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元，则该载重汽车的台班人工费为（）元/台班。A.45.65B.50.00C.54.00D.54.35正确答案：D47. 单选题：【2015年真题】某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为()万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0正确答案：A48. 单选题：下列项目中不属于建筑工程费用的是（）。A.供水设备及其油饰工程的费用B.与设备相连的工作台的工程费用C.卫生设备及其装设工程的费用D.环境绿化工作的费用正确答案：B49. 单选题：拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整，适用于()方法。A.概算指标法B.类似工程预算法C.分组计算审查法D.标准预算审查法正确答案：B50. 单选题：在项目招投标的评标中，下列有关投标报价有算数错误的情况，错误的是（）。A.若大、小写金额不一致，则按大写金额为准B.投标人不接受修正价格的。其投标作废标处理C.修正后的价格同样具有约束力D.总价金额与单价计算出来不一致，则按单价金额为准修改总价?正确答案：C51. 单选题：下列关于暂估价的表述中错误的是（）。暂估价包括材料暂估价和专业工程暂估价专业工程的暂估价一般应是综合暂估价材料暂估单价应计人工程量清单综合单价报价中专业工程暂估价包括规费、税金、管理费、利润等取费正确答案：D52. 单选题：下列关于合同价款纠纷的解决途径说法不正确的是（）。A.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)的规定，发承包双方和解的方式分为协商和解和监理或造价工程师暂定B.总监理工程师在收到发承包任何一方提交的文件后14天内应将暂定结果通知发承包双方C.发承包双方在收到总监理工程师的暂定结果之后28天内，未确认且提出不同意见的，视为双方已认可暂定结果D.发承包双方选择仲裁解决合同纠纷时，仲裁机构要求停止施工时，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担正确答案：C53. 单选题：建设工程招标投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是（）。A.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充已提交的投标文件C.招标人可以修改已提交的招标文件D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收正确答案：D54. 单选题：关于设备及工器具购置费用，下列说法正确的是（）A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家居购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高正确答案：C55. 多选题：下列关于总平面设计中影响工程造价的主要因素描述，正确的是（）。A.地质、水文、气象条件影响基础形式及埋深B.在满足建筑物使用的情况下，流通空间的大小C.场地大小、邻近建筑物地上附着物影响基础形式及埋深D.占地面积大小影响征地费用的高低及项目运输成本E.合理的功能分区有利于降低工程造价和运营成本正确答案：ACDE56. 多选题：评标委员会所编制的评标报告，其主要内容包括()。A.评标委员会成员名单B.评标报告的撰写人C.中标人名单D.废标情况说明E.开标记录正确答案：ADE57. 多选题：根据建标201344号建筑安装工程费用项目组成文件的规定，下列各项中属于企业管理费的是（）。A.住房公积金B.劳动保险费C.劳动保护费D.财务费E.工会经费正确答案：BCDE58. 单选题：具有独立的设计文件，能够独立组织施工，但不能独立发挥生产能力或使用功能的工程项目是()。A.分部工程B.单位工程C.分项工程D.建设项目正确答案：B59. 单选题：联合试运转费是指（）。A.单机无负荷试运转的调试费B.系统联动无负荷试运转的调试费C.整个车间联合试运转发生的费用D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收人的差额部分正确答案：D60. 单选题：招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.14B.28C.15D.30正确答案：D61. 单选题：关于国际工程竣工结算的规定，叙述错误的是（）。A.承包商认为根据合同应支付给他的其他估算额，该项估算额应在此竣工报表中单独列出B.在收到承包商的报表和证明文件后42天内，工程师应向业主签发期中支付证书，列出他认为应支付承包商的金额，并提交详细证明资料C.在收到工程接收证书后的84天内，承包商应按工程师规定的格式提交竣工报表一式六份，并附具各项证明文件D.竣工报表应包括截止到工程接收证书中注明的日期为止，按照合同所完成的全部工程的价值正确答案：B62. 单选题：建设项目竣工验收，按被验收的对象划分，不包括（）。A.分部工程验收B.单位工程验收C.单项工程验收D.工程整体验收正确答案：A63. 单选题：对实行工程量清单计价的工程由于施工中所用的材料品种较少，但每种材料使用量较大的土木工程，可采用的计算方法是（）。A.采用价格指数调整价格差额B.采用价格增长率调整价格C.按合同规定调整价格D.采用造价信息调整价格差额正确答案：D64. 单选题：关于措施项目费中不同的措施项目其工程量的计算单位，下列说法错误是（）。A.脚手架费通常按建筑面积或垂直投影面积按I112计算B.超高施工增加费按照建筑物的建筑面积以m2为单位计算C.大型机械设备进出场及安拆费通常按照机械设备的使用数量以台次为单位计算D.垂直运输费可根据需要按照建筑面积以m2为单位计算或者按照施工工期日历天数以天为单位计算。正确答案：B65. 多选题：招标工程量清单中的分部分项工程量关于项目特征描述，可不详细描述的内容包括（）。A.无法准确描述的内容B.施工图纸、标准图集标注明确的C.清单编制人在项目特征描述中应注明有投标人自定的D.涉及材质要求的内容E.涉及安装方式的内容正确答案：ABC66. 单选题：编制投标报价，下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中，错误的是（）。A.招标投标过程中，当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图样不符时，投标人应以清单项目特征为准，确定投标报价的综合单价B.施工中施工图样或设计变更与工程量清单特征描述不一致时，应按实际施工的项目特征重新确定综合单价C.综合单价应包括承包人承担的5%以内的材料价格风险，10%以内的工程设备价格、施工机具使用费风险D.为表明分部分项工程量清单综合单价的合理性，投标人应对其进行单价分析以作为评标时的判断依据正确答案：C67. 单选题：设计采购施工总承包业务和责任的延伸是（）模式。A.交钥匙总承包B.设计一施工总承包C.阶段性总承包D.工程项目管理总承包正确答案：A68. 单选题：下列关于单价合同计量的表述。正确的是（）。A.发包人收到承包人提交的已完工程量报告，应在14天内核实B.发包人认为需要进行现场计量核实，应在计量前2天通知承包人C.承包人收到发包人现场核实通知不参加，视为认可发包人的计量核实结果D.承包人对复核计量结果仍有异议的，发承包双方应再次进行计量核实正确答案：C69. 单选题：招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以（）形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。A.15、口头B.20、书面C.15、书面D.20、口头正确答案：C70. 单选题：当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编制建筑工程概算可采用（）A.单位工程指标法B.概算指标法C.概算定额法D.类似工程概算法正确答案：C71. 多选题：工人工作时间中的损失时间包括（）。A.准备与结束工作时间B.施工本身造成的停工时间C.非施工本身造成的停工时间D.休息时间E.偶然工作时间正确答案：BCE72. 单选题：在公开招标过程中，若已经进行了资格预审，则施工招标文件中应包括（）。A.投标邀请书B.招标公告C.资格预审公告D.资格预审通过通知书正确答案：A73. 单选题：工程竣工结算编制的主要依据，不包括下列()。A.建设工程工程量清单计价规范B.招标方案、设计方案C.发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款D.发承包双方实施过程中已确认调整后追加（减）的合同价款正确答案：B74. 单选题：【2015年真题】某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10%。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（）万元A.85.0B.85.9C.87.0D.109.0正确答案：C75. 单选题：建设项目竣工验收方式中，称为交工验收的是（）。A.单位工程验收B.单项工程验收C.工程整体验收D.分部工程验收正确答案：B76. 多选题：专业工程的暂估价一般应包括（）。A.材料暂估单价B.综合单价C.规费D.管理费E.利润正确答案：DE77. 单选题：某施工现场有塔式起重机1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元台班，人工工资为80元工日，窝工补贴为25元工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐藏工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔式起重机1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为（）元。A.2250B.2925C.5800D.7540正确答案：D78. 单选题：评标委员会提交中标候选人的人数应当不超过（）人。A.3B.5C.7D.9正确答案：A79. 单选题：关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是()A.适用于资格后审而不适用于资格预审的项目B.适用于依法必须招标的项目而不适用于一般项目C.适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目D.适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目正确答案：C80. 单选题：以下事件中，承包方要求的索赔事件不成立的是（）。A.业主要求暂停全部工作B.建设方未能及时给出图纸C.施工单位因机器损坏而导致停工D.监理人指令承包人加速施工正确答案：C81. 单选题：发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度，此项费用应作为增加合同价款列入（）A.投标文件B.竣工结算文件C.招标文件D.合同文件正确答案：B82. 多选题：概算定额与预算定额的主要相同之处在于()。A.贯彻的水平原则相同B.表达的主要内容相同C.表达的方式相同D.项目划分和综合扩大程度相同E.基本使用方法相同正确答案：ABCE83. 单选题：下列不属于设备安装工程费概算编制方法的是()。A.预算单价法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法正确答案：C84. 多选题：设备及安装工程概算的编制方法主要有（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.设备价值百分比法E.综合吨位指标法正确答案：ABDE85. 单选题：工程投标时。在投标报价的前期工作应进行工程现场调查，其中不包括（）。A.自然条件调查B.施工条件调查C.业主责任调查D.现场附近的生活设施调查正确答案：C86. 单选题：对于非专利技术的计价，下列说法中正确的是()。A.自创的非专利技术按自创的费用计入无形资产价值B.外购的非专利技术按照购买时的费用计入无形资产价值C.，外购的非专利技术按照市价计入无形资产价值D.外购的非专利技术的估价往往通过能产生的收益用收益法进行估价正确答案：D87. 多选题：【2011年真题】在住宅小区规划设计中，评价居住小区设计方案的指标有（）。A.人口净密度B.建筑周长C.平面系数D.户型比E.绿化比率正确答案：AE88. 单选题：【2015年真题】关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是()。A.招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B.同一招标工程的项目编码不得有重码C.清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D.当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个正确答案：A89. 单选题：【2012年真题】在国外项目投资估算中，有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件，可套用相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额。以上投资估算方法适用于（）阶段。A.项目的投资设想B.项目的投资机会研究C.项目的初步可行性研究D.项目的详细可行性研究正确答案：B90. 单选题：【2013年真题】关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是()。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿正确答案：C91. 多选题：下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装企业管理费的有（）。A.技术开发费B.印花税C.已完成工程及设备保护费D.材料采购及保管费E.财产保险费正确答案：ABE92. 单选题：关于招标控制价及其编制的说法。正确的是（）A.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5计算C.措施项目应按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用正确答案：C93. 单选题：下列选项中属于法规类合同价款调整事项的是（）。A.法律法规类合同价格调整，应在合同中约定由发包人承担B.工程变更的原因C.物价波动的原因D.不可抗力的原因正确答案：A94. 单选题：招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟订的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的（）。A.最高投标限价B.最低投标限价C.平均投标限价D.中标价正确答案：A95. 单选题：【2014年真题】某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为（）万元。A.417B.500C.697D.833正确答案：A96. 单选题：工程量清单由哪几部分组成（）。A.分部分项工程量清单、措施项目清单、利润组成B.其他项目清单、规费及税金项目清单、管理费组成C.人、材、机费、规费、税金组成D.分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费、税金项目清单组成正确答案：D97. 多选题：编制预算定额应依据（）。A.现行劳动定额B.典型施工图样C.现行施工及验收规范D.新结构、新材料和先进施工方法E.现行的概算定额正确答案：ABCD98. 多选题：下列属于投资估算编制依据的是（）。A.地方政府规定B.招标文件C.施工方案D.勘察设计文件E.类似工程技术经济指标正确答案：ADE99. 单选题：作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准正确答案：B100. 多选题：在设备选用时，应注意处理的问题包括（）。P121A.应尽量选用国产设备B.选择先进合理的物料消耗定额C.选择主要工艺参数D.注意进口设备与原有国产设备的配套问题E.注意进口设备与维修能力之间的配套问题正确答案：ADE