二级建造师法规知识考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考27

二级建造师法规知识考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考1. 单选题：【2014年真题】注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（）。A.立即吊销其注册建造师证书B.立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布C.立即注销其建造师资格证书D.处以1万元罚款正确答案：B2. 单选题：【2013年真题】下列法律中，属于行政法的是（）。A.公司法B.建筑法C.合同法D.治安管理处罚法正确答案：B3. 多选题：甲决定将与乙签订合同中的全部义务转移给丙，按照我国合同法的规定，下列说法正确的有（）。A.无需征得乙同意B.丙直接对乙承担合同义务C.丙可以对乙行使抗辩权D.丙只能对甲行使抗辩权E.甲对丙不履行合同的行为不承担责任正确答案：BCE4. 多选题：【2013年真题】下列责任中，属于行政处罚的有（）。A.责令停产停业B.罚金C.暂扣或者吊扣执照D.赔偿损失E.治安拘留正确答案：ACE5. 单选题：【2013年真题】安全生产许可证条例规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全许可证由（）颁发和管理。A.县级以上人民政府B.县级以上人民政府建设主管部门C.省.自治区.直辖市人民政府D.省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门正确答案：D6. 单选题：【2014年真题】某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。A.违约责任B.行政处分C.行政处罚D.交纳罚金正确答案：A7. 单选题：【2014年真题】某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排入水沟，致使村里的十几亩水稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是（）。A.该村的村民委员会B.建设行政主管部门C.环保行政主管部门D.规划行政主管部门正确答案：C8. 单选题：按照节约能源法、循环经济促进法的规定，节能激励措施不包括（）。A.政府资金扶持B.财政安排节能专项资金C.税收优惠和信贷支持D.价格政策和表彰奖励正确答案：A9. 单选题：起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（）。A.施工单位应该在施工组织没计中编制安全技术措施B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施D.由专职安全管理人员进行现场监督正确答案：C10. 多选题：【2012年真题】关于我国建设工程企业资质等级管理的说法，正确的有()。A.建筑业企业资质分为工程总承包、专业分包、劳务分包三个序列B.我国建筑业企业、建设工程勘察、设计、工程监理企业资质的归口管理部门是国务院建设行政主管部门C.取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务D.取得事务所资质的工程监理企业可以承担我国所有三级建设工程项目的工程临理业务E.专业承包企业可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业正确答案：BCE11. 多选题：关于违约责任具有的特征，下列选项正确的是()。A.违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的B.违约责任具有连带性C.违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果D.违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效E.违约责任是民事责任的一种形式正确答案：ACDE12. 多选题：根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，应当公开招标的施工招标项目具有下列情形（）的，经批准可以进行邀请招标。A.受自然地域环境限制只有少量几家潜在投标人可供选择B.生态环境保护项目C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.科技、教育、文化等项目E.项目技术复杂、只有少量几家潜在投标人可供选择正确答案：ACE13. 单选题：【2018年真题】某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是()。A.施工企业应当对塔吊部件进行维修B.施工企业应当对塔吊做相应改造C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任正确答案：D14. 多选题：甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙招标代理公司的（）行为不符合法律的规定。A.以甲的名义在媒体上发布招标公告B.是当地建委的下属部门C.将招标事宜委托给另一招标代理机构D.接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E.接受某一投标人委托，指派王某编制该工程的投标书正确答案：BCE15. 单选题：【2015年真题】某施工企业的下列工作安排，违反劳动法中关于女职工特殊保护规定（）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天正确答案：C16. 单选题：【2011年真题】通过招标投标订立的建设工程施工合同，合同价应为()A.评标价B.投标报价C.招标控制价D.标底价正确答案：B17. 单选题：工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准属于（）。A.国家标准中的强制性标准B.工程建设标准中的强制性标准C.国家标准中的推荐性标准D.行业标准中的推荐性标准正确答案：B18. 单选题：招标投标法规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，有关行政监督部门责令限期改正，可以处项目合同金额()的罚款。A.35B.510C.515D.1015正确答案：B19. 单选题：关于地役权的说法，正确的是（）。A.地役权是按当事人的约定设立的担保物权B.地役权合同应采取书面形式订立C.地役权自地役权合同登记时设立D.地役权的存在以需役地和供役地相邻接为要件正确答案：B20. 单选题：某工程总承包商将土方工程分包给了甲分包商，将基础工程分包给了乙分包商。在施工合同履行中，甲分包商延误了工期。对此，乙分包商提出要求承担违约责任的对象是()。A.发包方B.总承包商C.甲分包商D.监理单位正确答案：B21. 单选题：建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原则建立诚信奖惩机制，其中，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要()。A.进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法B.予以行政处罚C.坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失D.采用行政、经济和社会舆论等综合治理措施正确答案：C22. 单选题：某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到84小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为()。A.2012年11月7日B.2012年11月14日C.2012年11月21日D.2012年11月28日正确答案：B23. 单选题：甲是担任总承包项目经理的注册建造师，乙是该项目负责设备安装分包工程的注册建造师。对于该工程施工文件的签署，下列说法错误的是（）。A.甲对该工程施工管理文件签章B.设备安装部分的施工管理文件由乙签章C.设备安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D.修改签章后的施工管理文件，只需签章人同意正确答案：D24. 单选题：某高速公路项目，甲招标人委托乙招标代理机构代理招标，乙招标代理机构编制招标文件。则该招标文件的著作权归（）所有。A.甲招标人B.乙招标代理机构C.全体投标人D.王某正确答案：A25. 多选题：施工单位应当在（）设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。A.脚手架B.楼梯口C.孔洞口D.施工企业入口处E.基坑边沿正确答案：ABCE26. 单选题：【2014年真题】关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月C.招标投标违法行为记录公告期限为1年D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月正确答案：A27. 多选题：下列选项中，属于施工单位项目负责人安全生产责任的是()。A.对建设工程项目的安全施工负责B.落实安全生产责任制度C.确保安全生产费用的有效使用D.消除安全事故隐患E.及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告正确答案：ABCD28. 多选题：某建筑公司准备实施经济性裁员，下列人员中，不得与其解除劳动合同的有()。A.女职工赵某怀孕5个月B.业务员小赵曾经受过伤，医疗期刚满C.职工孙某患职业病丧失劳动能力，卧病在家D.58岁的工程师老李在本单位已经连续工作20年E.刚与公司签订固定期限为1年劳动合同的张某试用期尚未满正确答案：ACD29. 单选题：关于二级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是()。A.施工单位的二级注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人B.不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询C.可超出聘用单位业务范围执业D.保证执业成果的质量并承担相应的责任正确答案：D30. 单选题：水污染防治法规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过()。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年正确答案：D31. 单选题：环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有（）或者其有关主管部门的证明A.县级以上人民政府B.市级以上人民政府C.省级以上人民政府D.国务院正确答案：A32. 单选题：按照建筑法及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以()。A.收回国有资金B.重新审批该项目C.暂停项目执行或资金拨付D.撤销承包单位的资质证书正确答案：C33. 单选题：【2015年真题】根据注册建造师执业管理办法（试行），注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是（）。A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格正确答案：C34. 多选题：关于施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险，下列选项正确的是()。A.保险费由施工单位支付B.意外伤害保险实行实名制C.按工资总额计提保险费D.是一种法定的商业保险E.保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止正确答案：ADE35. 多选题：借款合同的法律特征主要体现在()。A.借款合同的标的物是物品B.借款合同的标的物是货币C.借款合同一般为不要式合同D.借款合同一般为要式合同E.借款合同一般为有偿合同正确答案：BDE36. 单选题：工人甲在现场作业时摔伤，将所在单位乙公司起诉。现公司对于人民法院作出的要求其现予支付部分工伤员工医疗费用的裁定表示不服，则下列说法正确的是()。A.公司可以自收到裁定之日起10日内上诉B.公司可以自作出裁定之日起15日内上诉C.公司可以自收到裁定之日起15日内上诉D.公司对此先予支付裁定不得上诉正确答案：A37. 单选题：下列关于注册机关监管职权的表述中，正确的是()。A.注册建造师王某执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书B.注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书C.注册机关履行监管职能时，要求注册建造师公布个人信息D.注册机关要求被检查人员所在的聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档正确答案：D38. 多选题：工程监理企业不得（）A.与被监理工程的承包单位有隶属关系B.以任何理由，要求建筑设计单位在工程设计中，降低工程质量C.与设备生产单位有隶属关系D.转让工程监理业务E.在开工前对承包商的施工组织设计进行审定正确答案：ABCD39. 单选题：工伤保险条例规定，用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请的，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由()负担。A.工伤职工B.用人单位C.工伤职工和用人单位D.社会保险部门正确答案：B40. 单选题：施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿决定，欲进行复议，应从企业知道该具体行政行为之日起()天内提出行政复议申请。A.15B.30C.45D.60正确答案：D41. 多选题：根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当（）。A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议B.建立、健全本单位安全生产责任制C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录正确答案：BCDE42. 单选题：由一个国家现行的各个部门法构成的，有机联系的统一整体通常称为()。A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门正确答案：B43. 单选题：【2015年真题】根据建设工程质量管理条例，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A.法定代表人B.经营负责人C.直接责任人D.项目负责人正确答案：C44. 单选题：建筑企业未按照建筑业企业资质管理规定的要求提供建筑业企业信用档案信息的，由（）给予警告。A.建委B.国务院C.省级以上人民政府建设主管部门D.县级以上人民政府建设主管部门正确答案：D45. 单选题：建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，()应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位负责项目管理的技术人员D.施工单位项目经理正确答案：C46. 单选题：施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是（）。A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理B.施工合同是监理工程师实施监理的依据C.施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定正确答案：B47. 单选题：【2015年真题】根据节约能源法，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。A.建设、施工、监理B.设计、施工、监理C.建设、设计、施工D.建设、设计、监理正确答案：B48. 单选题：关于行政复议和行政诉讼的说法，错误的是（）A.行政复议、行政诉讼必须以书面形式提出申请B.行政复议不是行政诉讼的必然程序C.人民法院已经受理行政诉讼的，不得申请行政复议D.复议机关受理行政复议的，不得向人民法院提起行政诉讼正确答案：A49. 单选题：竣工验收应提交的工程技术档案和施工管理资料中不包括下列选项中的()。A.图纸会审和技术交底记录B.隐蔽验收记录及施工日志C.施工图D.质量检验评定资料正确答案：C50. 单选题：关于管辖权异议的表述，下列()项是错误的。A.当事人对一审案件的地域管辖和级别管辖均可提出异议B.通常情况下，当事人只能在提交答辩状期间提出管辖异议C.管辖权异议成立的，法院应当裁定将案件移送有管辖权的法院；异议不成立的，裁定驳回D.受诉人民法院应当在受理异议之日起30日内作出裁定正确答案：D51. 单选题：小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）。A.小张取得该房屋的所有权B.小王必须收回房屋并向小李交付C.小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任D.小李与小王签订的合同有效正确答案：B52. 单选题：下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。A.没有合法授权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止正确答案：C53. 单选题：建筑法及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的()例外。A.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位B.为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业C.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业D.分包工程的承包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人正确答案：C54. 单选题：【2011年真题】关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。A.建设单位可根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求B.建设单位有权压缩合同约定的工期C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料正确答案：D55. 单选题：甲将一套住房出卖与乙，但并未及时办理过户登记，三年后该房屋拆迁，开发商与产权人甲签订了拆迁补偿协议，而乙分文未得。甲对乙应承担（）责任。A.侵权B.违约C.不当得利D.无因管理正确答案：B56. 单选题：工程建设国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触的，应当()。A.废止该工程建设标准B.局部修订该工程建设标准C.继续执行该工程建设标准D.局部修订相关的国家标准正确答案：B57. 单选题：【2011年真题】取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A.登记B.注册C.备案D.所在单位考核合格正确答案：B58. 单选题：根据我国担保法的规定，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人的财产向债权人提供担保的方式是（）。A.保证B.留置C.定金D.质押正确答案：D59. 单选题：2013年3月1日，张某下班回家路过某建筑施工工地时，不幸被掉下的石灰粉包砸中，弄伤双眼，共花去医疗费8.000余元。张某可依()原因请求施工单位赔偿。A.违约责任B.不当得利C.侵权行为D.无因管理正确答案：C60. 单选题：在证据可能灭失的情况下，当事人可以向法院申请()。A.先予执行B.证据保全C.强制执行D.财产保全正确答案：B61. 多选题：招标投标法实施条例对于开标的规定，下列表述正确的有()。A.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录B.投标人对开标有异议的，应当在开标当日3日内提出，招标人应当作出答复，并制作记录C.投标人少于3个的，不得开标D.投标人少于5个的，不得开标E.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标正确答案：ACE62. 多选题：招标投标法规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括()等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。A.招标项目的技术要求B.对投标人资格审查的标准C.投标报价要求和评标标准D.标明特定的生产供应者E.不允许投标的潜在投标人正确答案：ABC63. 多选题：【2012年真题】下列作品中，属于著作权保护对象的有（）。A.建筑作品B.工程设计图C.注册商标D.外观设计专利E.立体作品正确答案：ABE64. 多选题：某项目负责人带班生产时，因其他事务需离开施工现场，在离开之前应做的工作是()。A.向工程项目的建设单位请假B.向工程项目的监理单位请假C.向企业总工程师请假D.委托监理工程师负责其外出时的日常工作E.委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作正确答案：AE65. 多选题：下列有关终止劳动合同的经济补偿说法正确的有（）。A.劳动者在本单位工作年限，每满1年支付1个月工资B.劳动者在本单位工作年限不满6个月的，支付半个月工资C.劳动者在本单位工作年限6个月以上不满1年的，按半年计算经济补偿D.劳动者工资高于用人单位所在市的本地区上年度职工平均工资3倍的，按职工月平均工资3倍支付，支付经济补偿的年限最高不超过12年E.月工资是指劳动者在合同解除或者终止前12个月的平均工资正确答案：ABDE66. 单选题：劳动关系存续期间拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者（）。A.必须等劳动关系终止后再申请仲裁B.劳动关系存续期间即可申请仲裁C.必须在劳动关系终止之日起一年内申请仲裁D.只能在劳动关系存续期间申请仲裁，劳动关系终止即丧失权利正确答案：B67. 单选题：下列（）不属于在工程建设领域，法律、行政法规所设定的行政处罚。A.责令限期改正B.降低资质等级C.吊销资质证书D.剥夺政治权利正确答案：D68. 单选题：国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定指出，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少()后方可独立上岗。A.15天B.1个月C.45天D.2个月正确答案：D69. 单选题：下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）A.在公司连续工作满9年的张某B.到公司工作6年，并被董事会任命为总经理的王某C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，一次为6个月，一次为1年正确答案：D70. 单选题：甲单位家属区新建工程项目通宵施工，施工噪声严重影响职工休息，构成侵权之债。此债中债权人是（）。A.甲单位B.施工单位C.行政监督部门D.甲单位职工正确答案：D71. 单选题：标的物在订立买卖合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的交付方式是()。A.简易交付B.占有改定C.指示交付D.拟制交付正确答案：A72. 多选题：根据建造师执业资格制度暂行规定，建造师注册后，有权以建造师名义从事的工作包括()。A.负责企业的技术工作B.担任建设工程施工的项目经理C.从事其他施工活动的管理工作D.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务E.地方政府根据当地实际需要规定的其他业务正确答案：BCD73. 单选题：某项目负责人违章指挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚，按照管理权限给予撤职处分。该项目负责人自受处分之日起，不得担任任何项目负责人的时间是()。A.2年B.3年C.5年D.8年正确答案：C74. 单选题：【2011年真题】用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同，属于()劳动合同。A.固定期限B.无固定期限C.以完成一定工作任务为期限D.短期正确答案：C75. 单选题：甲、乙两建筑公司于2016年3月10日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50。2017年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是（）A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利B.因约定各自承担50，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任C.建设单位有权要求乙建筑公司对80万元索赔额承担责任D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任正确答案：C76. 多选题：【2012年真题】发生下列情形，施工企业解除劳动合同必须采取预告解除方式的有()。A.员工不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后仍不能胜任B.员工非因公负伤在规定医疗期满后不能从事原工作，也不能从事施工企业其他工作安排C.员工违反施工企业规章造成其患职业病D.员工严重失职，给施工企业造成重大损害E.员工被依法追究刑事责任正确答案：AB77. 单选题：【2012年真题】合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成协议，按照过去习惯又无法确定的，给付货币的，应该在（）履行。A.给付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.合同签订地D.被告所在地正确答案：B78. 多选题：依据建筑法的规定，超越本单位资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。A.责令停止违法行为，处以罚款B.可以责令停业整顿、降低资质等级C.给以警告，限期整改D.情节严重的，吊销资质证书E.有违法所得的，予以没收正确答案：ABDE79. 单选题：某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂，双方分期付款解除买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()的，出卖人有权要求支付全部价款或者解除合同。A.1/5B.2/5C.3/5D.4/5正确答案：A80. 单选题：位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途径丙省辖区，则下列观点正确的是()。A.无需经任何部门许可B.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门许可C.应向丙省环保部门报告并经甲省环保部门许可D.应向甲省环保部门报告并经乙省环保部门许可正确答案：D81. 单选题：【2012年真题】建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。A.1B.2C.3D.4正确答案：C82. 单选题：建筑工程节能验收，应在节能工程的检验批验收、节能分项工程验收全部合格的基础上，进行建筑节能分部工程验收。其中，节能分项工程验收的主持人应是()。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.监理工程师D.设计单位节能设计人正确答案：C83. 单选题：关于政府对市场主体的守法诚信评价，下列表述错误的是()。A.根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价B.对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录C.以建筑市场有关的法律责任为主要依据，对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重D.市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价正确答案：D84. 单选题：生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少每（）年修订一次。A.1B.2C.4D.3正确答案：D85. 单选题：2012年4月22日，甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程；2012年8月10日，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建筑施工公司；在施工过程中，由于脚手板断裂致使丙公司6名施工工人高空坠落丧生。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，此次安全事故应由（）。A.甲公司承担主要责任B.甲公司和乙公司共同承担责任C.丙公司承担主要责任D.甲公司和丙公司承担连带责任正确答案：D86. 单选题：【2011年真题】甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是（）。A.应按乙、丙的意见做出仲裁书B.应该按甲的意见做出仲裁书C.甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定D.按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见正确答案：A87. 单选题：王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2011年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是()。A.2031年3月5日B.2031年3月15日C.2031年5月15日D.2033年2月13日正确答案：B88. 单选题：某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则作为结算工程价款依据的应当是()。A.备案的建设工程施工合同B.补充协议C.重新商定的合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法正确答案：A89. 单选题：某施工项目招标文件开始出售的时间为4月20日，停止出售的时间为4月30日，招标文件规定提交投标文件的截止时间为5月25日，评标结束的时间为5月30日，则投标有效期开始的时间为（）。A.4月20日B.4月30日C.5月25日D.5月30日正确答案：C90. 单选题：【2014年真题】某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法对施工企业作出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚。施工企业认为处罚金额过高，可以向（）申请行政复议。A.市环保局B.市人民政府C.省建设厅D.省人民政府正确答案：B91. 单选题：在某建筑工地上，施工单位与周边居民产生民事纠纷，双方同意采用行政调解解决，该项调解应当由下面哪个单位主持比较合适()。A.施工方上级单位B.建设方C.当地政府建设主管部门D.人民法院正确答案：C92. 单选题：在建设工程法律体系中，建筑法的法律部门是()。A.民法商法B.行政法C.经济法D.社会法正确答案：B93. 多选题：某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，那么，依据劳动法的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的有()。A.女职工赵某，怀孕5个月B.业务员小钱，曾经受过伤，医疗期刚满C.职工孙某，患职业病丧失劳动能力，卧病在家D.工程师老李，在本单位已经连续工作20年，目前已经58岁E.员工张某，刚与本公司签订了固定期限为1年的劳动合同，试用期尚未满正确答案：ACD94. 单选题：【2016年真题】施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.施工企业质量管理部门B.建设单位或监理单位C.设计单位或监理单位D.建设工程质量监督机构正确答案：B95. 多选题：用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有（?）。A.严重违反用人单位规章制度的.B.劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排工作的C.严重失职,营私舞弊,对用人单位造成重大损害的D.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的正确答案：BDE96. 单选题：抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人，不符合该描述的财产抵押是（）。A.生产设备、原材料B.交通运输工具C.在建的船舶D.在建的建筑物正确答案：D97. 单选题：当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照()计息。A.中国人民银行的国债利率B.中国人民银行发布的活期存款利率C.中国人民银行发布的同期同类存款利率D.中国人民银行发布的同期同类贷款利率正确答案：D98. 多选题：下列情形中，属于违法分包的是（）A.总承包单位将主体结构分包给专业分包?B.未经建设单位许可，总承包单位将劳务作业分包给劳务分包?C.总承包单位按照合同约定将土方工程分包给其他单位?D.总承包单位将幕墙工程分包给不具有资质的单位?E.分包单位将部分劳务作业分包正确答案：AD99. 单选题：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。A.10B.15C.20D.30正确答案：C100. 多选题：甲机构设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机械租赁给乙公司使用。根据相关法律规定，下列可以使租赁合同有效的情况有（）。A.甲公司及时通知丙公司租赁合同内容B.丙公司追认租赁合同效力C.乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机D.乙公司行使催告权正确答案：B