[一级造价工程师考试题库]工程造价计价与控制模拟50

一级造价工程师考试题库工程造价计价与控制模拟50一级造价工程师考试题库工程造价计价与控制模拟50一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)问题:1. 当用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，已知材料费为50万元，加工费20万元，辅助材料费10万元，专用工具费率为5%，废品损失费率为2%，外购配套件费为15万元，利润率为8%，则在该非标准设备原价中，利润额应为 万元。A.6.848B.6.854C.8.048D.8.054答案:B问题:2. 根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)文件的规定，下列不属于企业管理费的是 。A.劳动保护费B.取暖费C.固定资产使用费D.社会保障费答案:D问题:3. 在合同履行过程中，发生影响承发包双方权利和义务的事件时，首先应由 作出处理决定。A.发包人B.监理工程师C.法院D.双方的上级主管部门答案:B问题:4. 某工程施工工期为280天，现场搭建可周转使用的临时办公用房200m2，造价为180元/m2。该临时设施可周转使用5年，年利用率90%。在一次性拆除费用为1000元的情况下，该临时办公用房应计的周转使用临建费为 元。A.5109.04B.5970.96C.6307.46D.7136.99答案:D问题:5. 采用综合单价的工程量清单，将综合单价与各分部分项工程的工程量相乘可以得到各分部分项工程的 。A.直接费B.部分费用C.全部费用D.全部造价答案:D问题:6. 某建设工程在建设期初建筑安装工程费为1000万元，设备工(器)具购置费为600万元，项目建设期为3年，投资分年投入比例为：第一年25%，第二年55%，第三年20%，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为4%，建设工程其他费用为400万元，基本预备费率为8%，试估算该项目的建设投资为 万元。A.63.56B.96.28C.112.39D.218.67答案:D问题:7. 某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( )。A.费用由工程师承担，工期由承包人承担B.费用由承包人承担，工期由发包人承担C.费用由承包人承担，工期由承发包双方协商D.费用和工期由承包人承担答案:D解析 本题的考核点在于对于隐蔽工程的重新检验时：检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。问题:8. 某装饰工程直接工程费500万元，直接工程费中人工费为30万元，措施费中人工费为 20万元，间接费费率为50%，利润率为40%，根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)文件的规定，以人工费为计算基数时，该工程的利润额为 万元。A.45B.30C.20D.18答案:C问题:9. 病假在六个月以上的生产工人的工资应计入 。A.生产工人辅助工资B.间接费中的劳动保险费C.职工福利费D.直接费中的保险费答案:B问题:10. 建设工程工程量清单计价规范规定，要求分析措施项目综合单价的项目有( )。A.人工费、材料费、机械费B.人工费、材料费、机械费、管理费、利润C.人工费、材料费、机械费、管理费、风险费D.人工费、材料费、机械费、管理费、税金答案:B解析 本题考查措施项目综合单价的计算。分部分项工程费、措施项目费和其他项目费采用综合单价计价，综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等费用组成，综合单价应考虑风险因素。问题:11. 在进口设备时，若采用装运港船上交货价，卖方的责任是 。A.负责租船订舱，支付运费B.负责运输保险及保险费支付C.办理在目的港的进口手续D.负责货物在装船前的一切风险和费用答案:D问题:12. 根据测时资料，已知完成某施工过程需要工人消耗基本工作时间100 min，辅助工作时间的比例为15%，准备与结束工作时间的比例为5%，不可避免中断时间的比例为1.5%，休息时间的比例为10%，则完成该施工过程的工人工作的工序作业时间为 min。A.134B.141C.115D.118答案:D问题:13. 根据周转额与周转速度之间的关系，对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别进行估算的方法是( )。A.指标估算法B.分项详细估算法C.扩大指标估算法D.比例估算法答案:B问题:14. 砌筑10m3砖墙需基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为 工日/10m3。A.27.7B.29.0C.29.2D.29.7答案:D问题:15. 我国现行工程造价构成中工程建设其他费用包括的内容有 。A.设备运杂费B.间接费C.税金D.与未来企业生产经营有关的其他费用答案:D问题:16. 资产负债表中的资产、负债及所有者权益三项之间的关系是 。A.资产+负债=所有者权益B.资产+所有者权益=负债C.资产=负债+所有者权益D.固定资产=负债+所有者权益答案:C问题:17. 运用价值工程优化设计方案所得结果是：甲方案价值系数为1.28，单方造价156元，乙方案价值系数为1.20，单方造价140元；丙方案价值系数为1.05，单方造价175元；丁方案价值系数为1.18，单方造价168元。则最佳方案为 。A.甲B.乙C.丙D.丁答案:A问题:18. 总平面设计是指总图运输设计和总平面配置，在总平面设计中影响工程造价的主要因素包括 。A.占地面积、功能分区、运输方式B.占地面积、功能分区、工艺流程C.占地面积、运输方式、工艺流程D.运输方式、功能分区、工艺流程答案:A问题:19. 在工人工作时间消耗的分类中，其工作的时间长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关的是 时间。A.辅助工作B.准备与结束工作C.休息D.停工答案:B问题:20. 下列选项中，不属于可以采用不平衡报价的情况的是 。A.能够早日结账收款的项目B.预计在今后工程量会增加的项目C.设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的项目D.预计在今后多使用施工机械的项目答案:D问题:21. 分部分项工程量清单应包括 。A.工程量清单表和工程量清单说明B.项目编码、项目名称、计量单位和工程数量C.工程量清单表、措施项目一览表和其他项目清单D.项目名称、项目特征、工程内容等答案:B问题:22. 分部分项工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述，在进行项目特征描述时，可不描述的内容有 。A.涉及正确计量的内容B.施工图纸、标准图集标注明确的C.应由投标人根据施工方案确定的D.涉及安装方式的内容答案:C问题:23. 派许体系价格指数主张 。A.以基期销售量为同度量因素B.以报告期销售量为同度量因素C.以基期价格为同度量因素D.以报告期价格为同度量因素答案:B问题:24. 对于工程范围不很明确，条款不清楚或很不公正，或技术规范要求过于苛刻的招标文件，投标者采用的投标策略是 。A.根据招标项目的不同特点采用不同报价B.可供选择项目的报价C.多方案报价D.增加建议方案答案:C问题:25. 某工程网络计划有三条独立的路线AD、BE、CF，其中BE为关键线路，TFA=TFD=2天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B12作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为( )天。A.42B.24C.14D.4答案:C解析 首先应作出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天。问题:26. 下列关于我国施工合同文本与FIDIC施工合同文件的说法，不正确的是 。A.施工合同文本的预付款由专用条款约定；FIDIC施工合同文件的预付款在投标书附件中规定B.施工合同文本规定，业主应在不迟于专用条款约定的开工日期7天支付预付款；FIDIC施工合同条件规定，业主在收到工程师开具的预付款证书后28天内支付预付款C.施工合同文本规定，业主承担违约责任时，应按投标书附件中规定的利率，从应付日起支付全部未付款额的利息；FIDIC施工合同条件规定，业主应从应付日起支付应付款的贷款利息并承担违约责任D.施工合同示范文本规定，应按照专用条款约定支付进度款；FIDIC施工合同条件规定应按月支付进度款答案:C问题:27. 制定工程量清单的项目设置规则是为了统一项目编码及 。A.项目名称B.项目名称、计量单位C.项目名称、计量单位、工程量计算规则D.项目名称、计量单位、工程量计算规则、工程内容答案:C问题:28. 概算定额与预算定额的主要不同之处在于 。A.贯彻的水平原则不同B.表达的主要内容不同C.表达的方式不同D.项目划分和综合扩大程度不同答案:D问题:29. 投资决策阶段，建设项目投资方案选择的重要依据之一是 。A.工程预算B.投资估算C.设计概算D.工程投标报价答案:B问题:30. 原有年产产品720吨的某生产系统，现新建生产系统生产能力比原有相似生产系统的生产能力增加2倍，则新建生产系统投资额比原有系统投资额约增加 。(设生产能力指数n=0.5，f=1)A.141%B.173%C.41%D.73%答案:D问题:31. 建设工程工程量清单计价规范中规定园林绿化工程的第一级编码为 。A.02B.03C.05D.06答案:C问题:32. 按照生产成本加期间费用估算法，计算总成本时，销售人员工资及福利费应计入 。A.管理费用B.制造费用C.财务费用D.营业费用答案:D问题:33. 概算定额的编制阶段不包括 。A.准备阶段B.编制阶段C.审查报批阶段D.定案与总结阶段答案:D问题:34. 比例估算法是利用 来编制投资估算的。A.已建项目的设备价值及工程建设费用占建筑安装费比例B.已建项目的建筑安装费及其他工程费占固定资产比例C.拟建项目规模占已建项目规模的比例D.已建项目的建筑安装费用及其他工程费占设备价值比例答案:D问题:35. 已知某项目建设期末贷款本利和累计为3500万元，按照贷款协议，采用等额还本利息的方法分6年还清，已知年利率为12%，则该项目还款期每年还本付息总额为 万元。A.820.00B.796.54C.805.89D.851.29答案:D问题:36. 比例估算法是利用 来编制投资估算的方法。A.拟建项目规模占已建项目规模的比例B.已建项目的建安费及其他工程费占设备价值比例C.已建项目的建安费及其他工程费占总投资比例D.已建项目的主要设备投资占全厂建设投资的比例答案:D问题:37. 进行经济费用效益分析时，对于项目产出物正面效果的计算应遵循的原则是( )原则。A.受偿意愿B.支付意愿C.机会成本D.实际价值答案:B问题:38. 损益表中公益金主要用于企业 。A.支付被没收的财务损失B.支付各项税收的滞纳金及罚款C.弥补以前年度亏损D.职工集体福利设施支出答案:D问题:39. 已知某项目现金流量表见表2-2，则该项目静态投资回收期为 年。 表2-2 年份 1 2 3 420 CI/万元 70 100 CO/万元 150 40 40 50A.6.11B.6.25C.6.20D.7.00答案:C问题:40. 下列关于建设项目财务评价肘，反映企业偿还短期债务能力指标与比率的说法，正确的是 。A.流动比率，一般为2:1较好B.流动比率，一般为1:2较好C.速动比率，一般为2:1较好D.速动比率，一般为1:2较好答案:A问题:41. 在选择建筑工程概算编制方法时，正确的是 。A.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，可选用概算定额法B.当设计对象的技术条件与已完成在建工程的相类似时，可选用概算指标法C.当初步设计深度不够，但工程设计采用的技术比较成熟，且又有类似工程概算指标时，可采用类似工程预算法D.当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，可选用概算指标法答案:A问题:42. 已知某工程各月完成的合同价款如下表所示，若工程预付款限额为100万元，主要材料在合同价款中所占比重为40%，承包工程价款总额为800万元，则工程预付款应从( )月开始扣回。 月份 1 2 3 4 5 6 7 合同款额/万元 50 100 150 150 140 120 90A.4B.5C.6D.7答案:B问题:43. 设计概算是编制和确定建设项目 。A.从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件B.从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件C.从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D.从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件答案:B问题:44. 关于限额设计的表述正确的是 。A.限额设计侧重于投资控制，而优化设计侧重于质量控制B.限额进行施工图设计时，应把握以造价标准为主、质量标准为辅的原则C.限额设计控制工程造价区分为纵向控制和横向控制两种方法，且以纵向控制为主D.限额设计使用不当可能会出现项目的功能水平低、全寿命费用高的现象答案:D问题:45. 设备安装工程概算的编制方法主要有 。A.扩大单价法、概算指标法、类似工程预算法B.扩大单价法、综合指标法、类似工程预算法C.预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法D.预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法答案:D问题:46. 根据标准施工招标资格预审文件规定，投标申请人不得存在的情形有 。A.为招标人具有独立法人资格的附属单位B.为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，包括设计施工总承包C.为本标段的监理人D.按审查委员会要求澄清或说明的答案:C问题:47. 下列项目中，需由政府审批可行性研究报告的项目是 。A.政府投资补助的企业投资项目B.政府贷款贴息的企业投资项目C.政府采用资本金注入方式的投资项目D.政府限制类的不使用政府投资资金的企业投资项目答案:C问题:48. 在FIDIC合同条件中，( )属于承包商应承担的保险。A.施工遇到图纸上未标明的地下构筑物B.社会动乱导致施工暂停C.专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化D.施工过程中当地税费的增长答案:C解析 关于这一内容，考生要注意因为合同约定的是固定汇率，汇率实际变化对支付外币的计算不产生影响，故选C。问题:49. 下列有关建设项目施工招标投标、评标、定标的表述中，正确的是( )。A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同D.合同签订后5个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金答案:D解析 对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。 评标委员会由招标人负责组建，负责评标活动，向招标人推荐中标候选人或者根据招标示人的授权直接确定中标人。 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 问题:50. 承包人提供工程专用热轧钢筋HRB335若干，此材料具有材料合格证明。材料运到约定地点后，承包人、监理人和发包人共同参加材料的抽样检验，检验合格，则检验费用由 承担。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人答案:C问题:51. 工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告答案:C解析 分包商向承包商提出索赔要求后，承包商如果认为分包商的索赔要求合理，且原因属于主合同约定应由业主承担风险责任、行为责任的事件，要及时按照主合同规定的索赔程序，以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。这类事件可能是：应由业主承担风险的事件；业主的违约行为；工程师的失职行为；执行工程师指令后对补偿不满意。问题:52. 某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8 000m3合同工期为16天。合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承当的工期风险。挖运工程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10 200m3，则施工方可提出的工期索赔为 天。(结果四舍五入取整)A.1B.4C.17D.14答案:C问题:53. 在施工过程中，工程师发现经检验合格的工程仍存在施工质量问题，则修复该部分工程质量缺陷的责任应由 。A.发包人承担费用，顺延工期B.承包人承担费用，工期予以顺延C.承包人承担费用，工期不予顺延D.工程师承担费用，工期顺延答案:C问题:54. 根据我国现行合同条款，在合同履行过程中，承包人发现有变更情况的，可向监理人提出 。A.变更指示B.变更意向书C.变更建议书D.变更报价书答案:C问题:55. FIDIC合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴15元/工日，人工工资为55元/工日，以人工费为基数的综合费率为45%，施工现场租得施工机械一台，台班单价为450元/台班，租赁费为120元/台班，在施工过程中，出现了异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；场外大面积停电，停工4天，人员窝工8天，则施工企业可向业主索赔费用为 元。A.780B.1080C.1380D.1480答案:A问题:56. 分段结算是针对当年开工但当年不能竣工的单项工程或单位工程，按照 ，划分不同阶段进行结算。A.工程完成时段B.工程形象进度C.不同的验收单元D.不同的控制界面答案:B问题:57. 单位工程指标编制应列入的费用有 。A.建筑安装工程费用B.预涨费C.联合试运转费D.工程承包费答案:A问题:58. 根据建设工程价款结算暂行办法，下列关于工程进度款支付的表述，正确的是 。A.发包人应自收到承包人提交的已完工程量报告之日起，21天内核实B.发包人应在核实工程量报告前2天通知承包人，由承包人提供条件并派人参加核实C.根据确定的工程计量结果，发包人应自行支付工程进度款D.发包人支付的工程进度款，应不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%答案:D问题:59. 在投资估算中用朗格系数法推算项目建设费用的基数是 。A.直接费B.建筑工程费C.安装工程费D.设备费答案:D问题:60. 某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单价，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量 10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。某月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月累计完成的工程量为120万m3，则该月应结工程款为 万元。A.240B.237.5C.228D.213答案:C问题:61. 在进行投资偏差分析时，需对偏差产生的原因进行分析，其中地基变化属于 原因。A.客观B.业主C.设计D.施工答案:A问题:62. 所谓 ，是指根据进度计划安排，在某一确定时间内所应完成的工程内容的计划投资。A.拟完工程计划投资B.已完工程实际投资C.已完工程计划投资D.拟完工程实际投资答案:A问题:63. 对于进度偏差和投资偏差的描述，下列说法中正确的是 。A.进度偏差为正值时，表示进度提前B.进度偏差为负值时，表示进度拖延C.投资偏差为正值时，表示投资增加D.投资偏差为正值时，表示投资节约答案:C问题:64. 下列选项中，属于承包商计算索赔费用方法的是 。A.总费用法B.修正总费用法C.单价法D.全费用单价法答案:B问题:65. 制定工程量清单的项目设置规则是为了统一项目编码及 。A.项目名称B.项目名称、计量单位C.项目名称、计量单位、工程量计算规则D.项目名称、计量单位、工程量计算规则、工程内容答案:C问题:66. 建设项目竣工验收，按验收的对象划分不包括 。A.分部工程验收B.单位工程验收C.单项工程验收D.工程整体验收答案:A问题:67. 信息分类应从系统工程的角度出发，放在具体的应用环境中进行考虑，这体现了工程造价信息分类的 原则。A.稳定性B.兼容性C.可扩展性D.综合实用性答案:D问题:68. 根据我国现行建设工程施工合同(示范文本)的相关规定，工程预付款的比例是 。A.建筑安装工程一般不超过合同价的30%B.建筑工程一般不超过单项工程工作量的30%C.建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D.安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30%答案:C问题:69. 计价方法是一种区别于定额计价模式的新计价模式。A.概算清单B.预算清单C.工程量清单D.工程总清单答案:C问题:70. 投标单位应按招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则( )。A.允许投标单位补充填写B.视为废标C.认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D.由招标人退回招标书答案:C解析 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。所以正确答案应该为C。问题:71. 在工人工作时间消耗的分类中，其工作的时间长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关的是( )。A.施工本身造成的停工时间B.准备与结束工作时间C.不可避免的中断时间D.基本工作时间答案:B解析 准备与结束工作时间是执行任务前或任务完成后所消耗的工作时间。准备与结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关。所以，又可以把这项时间消耗分为班内的准备与结束工作事件和任务的准备与结束工作时间。问题:72. 根据建设工程质量管理条例的规定，承包人向业主出具质量保修书的时间应是 。A.投标时B.签订施工合同时C.提交工程竣工报告时D.办理工程移交时答案:C二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)问题:1. 可以进行索赔的费用包括 。A.管理费B.保险费C.保函手续费D.迟延付款利息E.工程预付款 A B C D E答案:ABCD问题:2. 审查施工图预算舶重点是 。A.工程量计算B.设备、材料预算价格C.预算单价套用D.有关费用项目及其计取E.是否超过设计概算 A B C D E答案:ABCD问题:3. 1978年，世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本作了统一规定，工程项目总建设成本包括 等。A.直接建设成本B.间接建设成本C.应急费D.预备费E.建设成本上升费 A B C D E答案:ABCE问题:4. 下列对地区工程单价理解正确的是( )。A.编制地区单价的方法主要是算数平均法B.地区单价是建立在定额和统一地区材料预算价格的基础上的C.在一定时期内地区单价应具有相对稳定性D.变个别单价为地区单价是简化工程单价的主要途径E.地区工程单价是在地区范围统一编制和统一使用的工程单价 A B C D E答案:BCDE区工程单价是在地区范围统一编制和统一使用的工程单价，简化工程单价的主要途径是变个别单价为地区单价。编制地区单价的方法主要是加权平均法。地区单价是建立在定额和统一地区材料预算价格的基础上的。这个基础发生变化，地区单价也就相应变化。在一定时期内地区单价应具有相对稳定性。地区工程单价的编制过程当中大量使用的是加权平均法。问题:5. 下列属于建筑安装工程直接费中施工机械使用费的是 。A.施工机械由原驻地迁移至另一地区的机械运输费B.台班养路费C.台班燃料动力费D.场外运输费E.台班安拆费 A B C D E答案:BCDE问题:6. 开办费包括的内容因国家和工程的不同而异，大致包括 等。A.周转材料摊销费B.临时设施摊销费C.自有机械费用D.现场管理费E.现场实验费 A B C D E答案:ABE问题:7. 按我国现行投资构成，下列费用中，与项目建设有关的其他费用是 。A.建设单位管理费B.生产准备费C.办公和生产家具购置费D.工程承包费E.引进技术和进口设备其他费用 A B C D E答案:ADE问题:8. 下列各项中属于建设项目基本预备费的是 。A.人工、设备、材料、施工机械的价差费B.一般自然灾害造成的损失费用C.利率、汇率调整所增加的费用D.预防自然灾害所采取的措施费用E.设计变更、局部地基处理等增加的费用 A B C D E答案:BDE问题:9. 在下列费用中，应列入建筑安装工程直接费中人工日工资综合单价的有 。A.生产工人劳动保护费B.生产工人辅助工资C.生产工人退休工资D.生产工人福利费E.生产职工教育经费 A B C D E答案:ABD问题:10. 施工定额是建筑安装企业管理的基础，也是工程建设定额体系中的基础，其作用为 。A.施工定额是施工企业计划管理的依据B.施工定额是组织和指挥施工生产的有效工具C.施工定额是编制施工预算的基础D.施工定额是编制投标报价的基础和竣工结算的依据E.施工定额有利于推广先进技术 A B C D E答案:ABCE问题:11. 工程量清单中的工程量计算规则，按专业划分有 。A.建筑工程、安装工程B.卫生工程C.装饰装修工程D.园林绿化工程E.市政工程 A B C D E答案:ACDE问题:12. 对工程造价信息进行分类必须遵循的基本原则包括 。A.稳定性B.兼容性C.可扩展性D.系统性E.综合实用性 A B C D E答案:ABCE问题:13. 下列各项中可以构成设计变更的有 。A.双方对工期要求的变化B.施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化C.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸D.增减合同中约定的工程量E.更改有关工程的施工时间和顺序 A B C D E答案:CDE问题:14. 根据标准施工招标文件，在履行合同过程中，由于发包人 等原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润。A.增加合同工作内容B.改变合同中任何一项工作的质量要求C.因承包人原因导致的暂停施工D.未按合同约定及时支付预付款、进度款E.提供图纸延误 A B C D E答案:ABDE问题:15. 当计算进口设备的消费税时，计算基础中应该包括( )。A.货价B.国际运费C.关税D.增值税E.消费税 A B C D E答案:ABCE解析 消费税是一种价内税，因此其计税基础通常是含消费税在内的。此外，到岸价由货价、国际运费和运输保险费构成，因此A、B两个选项也是正确的。问题:16. 下列关于工程进度款支付，符合标准施工招标文件规定的是 。A.采用综合单价的子目，当清单中工程量有偏差时，可以在工程进度款支付即中间结算时调整B.采用总价包干的子目，其计量和支付应以总价为基础，不因物价波动引起的价格调整的因素而进行调整C.发包人应在接到承包人递交的报告后7天内，按施工图纸核对已完工程量，并应在计量前12小时通知承包人D.发包人应在收到承包人的工程进度款支付申请后28天内核对完毕E.发包人应在批准工程进度款支付申请的14天内，向承包人按不低于计量工程价款的 60%，不高于计量工程价款的90%向承包人支付工程进度款 A B C D E答案:ABE问题:17. FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为 。A.由业主选定并管理B.与承包商签订合同C.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支D.承担不属于承包商应完成工作的施工E.由承包商负责协调管理 A B C D E答案:BDE问题:18. 选择合同类型时，应考虑 因素。A.项目的竞争情况B.项目资金来源C.项目的复杂程度D.采用的合同条件E.项目的准备时间的长短 A B C D E答案:ACE问题:19. 当计算进口设备的消费税时，计算基础中应该包括( )。A.货价B.国际运费C.关税D.增值税E.消费税 A B C D E答案:ABCE解析 消费税是一种价内税，因此其计税基础通常是含消费税在内的。此外，到岸价由货价、国际运费和运输保险费构成，因此A、B两个选项也是正确的。问题:20. 在运用调值公式进行工程价款价差调整时，要注意 。A.固定要素的通常取值范围在0.15-0.35B.报告期和基期的价格资料搜集C.各项费用发生的时间和地点D.有关各项费用应选择用量大、价格高且有代表性的典型的人工费和材料费E.遵循调价文件的规定 A B C D E答案:ACD问题:21. 项目决策阶段进行设备选用时，应处理好的问题包括 。A.进口设备与国产设备费用的比例关系问题B.进口设备的备件供应与维修能力问题C.设备间的衔接配套问题D.进口设备与原有厂房之间的配套问题E.进口设备与原材料之间的配套问题 A B C D E答案:BCDE问题:22. 下列纠偏措施中，属于经济措施的有 。A.明确各级投资控制人员的任务、权利和责任B.检查投资目标分解的合理性C.检查资金使用计划的保障性D.加强索赔管理E.检查施工进度计划的协调性 A B C D E答案:BCE问题:23. 建设项目竣工验收按被验收的对象划分，可分为 。A.单位工程竣工验收B.单项工程竣工验收C.分部工程竣工验收D.分项工程竣工验收E.工程整体验收 A B C D E答案:ABE问题:24. 在编制竣工决算时，下列费用中计入新增其他资产价值的有 。A.开办费B.项目可行性研究费C.土地征用及迁移补偿费D.以经营方式租入的固定资产改良工程支出E.土地使用权出让金 A B C D E答案:AD 17 / 17