一级建造师法规知识考试内容及考试题附答案（100题）第67期

一级建造师法规知识考试内容及考试题附答案（100题）1. 单选题：【2012年真题】根据建设工程安全生产管理条例，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。A.技术规范B.拆装方案C.设备运至现场的运输方案D.进度控制横道图正确答案：B2. 多选题：若建设单位将建筑工程肢解发包，容易产生的弊端有（）。A.导致发包人变相规避招标?B.增加发包的成本C.不利于投资和进度目标的控制?D.增加发包人管理的成本E.减少发包的成本?正确答案：ABCD3. 单选题：项目经理是施工企业的()。A.法定代表人B.法定代理人C.委托代理人D.指定代理人正确答案：C4. 多选题：对于保修义务的承担和维修的经济责任承担，下述说法正确的是()。A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，由施工单位负责维修后向监理单位索赔B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷，经施工单位检验后使用的，由施工单位承担经济责任C.因使用单位使用不当造成的损坏问题，施工单位不负责维修D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修正确答案：DE5. 单选题：评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是()。A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标正确答案：A6. 多选题：招标人认为可能影响中标候选人的履约能力，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有()。A.中标候选人被债权人申请破产的B.中标候选人拖欠银行大量贷款的C.中标候选人起诉其他债务人的D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的E.中标候选人存在违法行为的正确答案：ABE7. 单选题：?建设单位用地审批应当（）。A.由工程所在地土地管理部门审批B.由省、自治区、直辖市人民政府土地管理部门批准C.由工程所在地土地管理部门审查，报本级人民政府批准D.由工程所在地土地管理部门审查，报上级人民政府土地管理部门批准?正确答案：C8. 多选题：按照原建设部关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见，工程总承包的方式有()总承包。A.设计采购施工(EPC)B.设计施工(D-B)C.设计采购(E-P)D.采购施工(P-C)E.项目管理(PM)正确答案：ABCD9. 单选题：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件，承包人在共同检查前通知监理人检查。监理人在检查中发现该工程施工质量不合格，则因此产生的修复和重新检查费用由()承担。A.承包人B.业主C.监理人D.承包人和监理人共同正确答案：A10. 多选题：【2014年真题】某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有（）。A.工程质量保证金应在保修期满后返还B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任正确答案：CDE11. 单选题：【2013年真题】根据建设工程质量管理条例，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收正确答案：B12. 多选题：行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项()。A.当事人有权提起行政复议或行政诉讼B.涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式C.履行义务的方式D.履行义务的期限E.当事人依法享有的陈述权和申辩权正确答案：BCDE13. 单选题：根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.全国人大常委会B.最高法院C.国务院D.全国人民代表大会正确答案：A14. 单选题：根据消防法，对于除大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式是（）A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收?B.建设单位应当先行备案后进行消防验收?C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查?D.在验收后应当报公安机关消防机构备案正确答案：D15. 单选题：某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即抵押权人的优先受偿权；消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是()。A.B.C.D.正确答案：C16. 单选题：注册商标有效期满，可以提出续展申请，续展申请的次数为()。A.1次B.3次C.无数次D.5次正确答案：C17. 单选题：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，有()情形的，可以邀请招标。A.属于利用扶贫资金实行以工代赈的B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的C.采用公开招标方式的费用过大的D.涉及国家安全、国家秘密的正确答案：B18. 多选题：根据建设工程安全生产管理条例，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当()A.编制拆装方案B.制定安全施工措施C.由专业技术人员现场监督D.由项目经理监督检验E.明确安装、拆卸单位的安全生产责任正确答案：ABC19. 单选题：【2011年真题】经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是()。A.第三人就完成的工作成果向定作人负责B.承揽人不再承担责任C.承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责正确答案：D20. 单选题：某建设单位于2015年2月15日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016年2月22日才决定开工，则建设单位应当()A.向发证机关报告后即可开工B.向发证机关再次申请施工许可证延期C.向发证机关重新申请领取施工许可证D.报发证机关重新核验施工许可证正确答案：C21. 单选题：施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理()。A.第三者责任险B.财产人身保险C.社会工伤保险D.意外伤害保险正确答案：D22. 单选题：?根据我国有关法律规定，下列关于证据证明力的表述哪个是正确的?（）A.原始证据的证明力大于传来证据B.直接证据的证明力大于间接证据C.国家机关依职权制作的公文书证的效力一般大于其他书证D.书证的证明力一般大于鉴定结论?正确答案：C23. 单选题：企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的()天内办理资质证书变更手续。A.15B.30C.45D.60正确答案：B24. 单选题：甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，依据合同法，要约生效的时间应为()。A.乙发出电子邮件时的时间B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间D.甲知道收到邮件时的时间正确答案：C25. 单选题：某建设工程于2012年9月1日开工，由于设计图样变更。工程于9月18日中止施工。根据规定，建设单位最迟应当于（）前向施工许可证的发证机关报告A.2012年10月1日?B.2012年10月18日?C.2012年12月1日?D.2012年12月18日正确答案：B26. 多选题：以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中()情况工期可相应地顺延。A.分包商工期拖延B.设计变更和工程量增加C.发包方未按合同约定提供图纸D.不可抗力E.承包方因质量不合格返工正确答案：BCD27. 单选题：【2015年真题】关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊，情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准正确答案：C28. 多选题：根据建设工程安全生产管理条例，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备符合国家规定的()A.注册资本B.技术装备C.专业技术人员D.企业效益E.职工学历水平正确答案：ABC29. 多选题：下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是()。A.冻结存款B.扣押财物C.查封设施D.限制人身自由E.限制出境正确答案：BC30. 多选题：施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有()A.在施工现场附近的河流中清洗油桶B.将施工垃圾处理后倒入附近河流C.转运施工废弃物时未对其进行掩盖D.居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障E.工程抢修工作一直持续到22点正确答案：ABCD31. 单选题：应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的是（）。A.项目技术比较复杂B.拟进行公开招标的费用比较多C.采用不可替代的专利的项目D.因特殊要求只有少数几家投标人可供选择正确答案：D32. 多选题：根据招标投标法，以下关于招标代理的表述正确的有()。A.招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标投标代理工作的机构B.招标代理机构是社会中介组织C.招标代理机构应当具备经国家建设行政主管部门认定的资格条件D.建设行政主管部门有权为招标人指定招标代理机构E.所有的招标都必须委托招标代理机构进行正确答案：BC33. 单选题：注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。A.3B.6C.9D.12正确答案：D34. 多选题：建筑法规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的()。A.吊销营业执照B.降低资质等级C.责令停止施工D.可以处以罚款E.责令停业整顿正确答案：CD35. 单选题：【2011年真题】某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是()。A.鉴定申请应当在庭审结束前提出B.鉴定报告由造价主管部门出具C.法院对鉴定请求不予支持D.鉴定期间计入审限正确答案：C36. 单选题：【2013年真题】下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()。A.全国人民代表大会组织法B.中华人民共和国国籍法C.中华人民共和国反垄断法D.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法正确答案：C37. 单选题：根据我国劳动法的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在()个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。A.1B.3C.6D.12正确答案：C38. 单选题：安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是()。A.县级以上建设行政主管部门B.县级以上各级人民政府C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府正确答案：B39. 单选题：某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为()之日。A.合同备案B.中标通知发出C.评标委员提交评标报告D.发包人确定中标人正确答案：B40. 单选题：无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。A.王某B.某建筑公司C.某建筑公司和王某连带D.双方按事先的约定正确答案：C41. 多选题：甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷，经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后，甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中，法律规定不予执行的情形包括()。A.裁决不合理B.仲裁庭的组成违反法定程序C.认定事实的主要证据不足D.适用法律确有错误E.裁决的事项不属于仲裁协议的范围正确答案：BCDE42. 多选题：【2017年真题】根据担保法,下列主体可以作为保证人的有()。A.某公司的职能部门B.某市人民法院C.某有限责任公司D.自然人孙某E.某建筑大学正确答案：CD43. 多选题：甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有()A.甲假借订立合同，恶意进行磋商B.甲恶意进行磋商，给乙造成损失C.乙隐瞒其资质的真实情况D.甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失E.乙未尽保密义务，给甲造成损失正确答案：ACDE44. 单选题：【2018年真题】根据建筑法以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是（）。A.资质许可由原资质许可机关予以撤回B.吊销资质证书,并处罚款C.给予警告,或处罚款D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质正确答案：B45. 多选题：如第上题所述，依据合同法，与下列人员解除劳动合同后，甲建筑公司应当向其支付经济补偿的员工有（）。A.小张?B.刘某?C.陈某?D.周某E.吴某?正确答案：ADE46. 单选题：按照建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质分为()三个序列。A.特级、一级至三级B.特级、一级、二级C.甲级、乙级、丙级D.施工总承包、专业承包和劳务分包正确答案：D47. 多选题：【2014年真题】当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（）完成主要工作。A.设备B.技术C.材料D.资金E.劳力正确答案：ABE48. 单选题：法律体系通常指由一个国家()的各个部门法构成的有机联系的统一整体。A.现行的B.颁布的C.强制的D.制定的正确答案：A49. 单选题：根据建设工程安全生产管理条例规定，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（）A.与合同工期一致?B.与实际工期一致?C.自开工之日起至竣工验收合格之日止?D.自进场之日起至验收撤场之日止正确答案：C50. 单选题：对于需要实施拆除的工程，建设单位应在工程施工()向工程所在地的县级以上地方政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.7日前B.10日前C.15日前D.同时正确答案：C51. 单选题：【2011年真题】甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()。A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任正确答案：D52. 多选题：某工程公司董事会换届选举中，当选董事中有下列人员。根据公司法的规定，当选无效的有()A.赵某六年前因犯贪污罪被判处有期徒刑两年B.钱某两年前担任另一公司经理时，因重大决策失误致该公司破产解散C.孙某去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照D.李某因购买住房而按揭贷款上百万元E.周某70岁，因患病而行动不便正确答案：AB53. 单选题：【2018年真题】关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉正确答案：A54. 单选题：某建筑工程竣工验收移交使用后，局部横梁出现变形和裂纹，施工单位应建设单位要求，进行了抢修处理，后经检测分析发现横梁截面尺寸设计过小导致，则维修费应由()承担。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.建设单位和设计单位正确答案：B55. 多选题：【2016年真题】关于劳动工资保障制度的说法，正确的有()A.乡镇企业不适用最低工资标准制度B.延长工作时间工资不包括在最低工资内C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案正确答案：BDE56. 单选题：按照建设工程安全生产管理条例的规定，分部分项工程的专项施工方案实施时，由()进行现场监督。A.专职安全生产管理人员B.项目技术负责人C.监理工程师D.总监理工程师正确答案：A57. 单选题：在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为()。A.知情权B.紧急避险权C.拒绝权D.建议权正确答案：B58. 单选题：某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是()A.建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更B.承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺C.建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知D.建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知正确答案：B59. 多选题：【2013年真题】下列标准属于强制性国家标准的有()。A.行业专用的质量标准B.工程建设通用的安全标准C.工程建设专用的制度方法标准D.工程建设通用的试验标准E.工程建设行业专用的评定方法标准正确答案：BD60. 多选题：建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的有（)A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期l可D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期正确答案：BC61. 单选题：【2014年真题】关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自有确定D.分包的工作内容没有限制正确答案：B62. 单选题：【2012年真题】按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为()。A.级别管辖B.指定管辖C.地域管辖D.移送管辖正确答案：C63. 多选题：【2015年真题】根据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成D.分包单位将其承包的工程再分包E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位正确答案：ACDE64. 多选题：【2011年真题】建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时()。A.立项B.竣工C.设计D.施工E.投入使用正确答案：CDE65. 单选题：【2013年真题】在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门正确答案：A66. 单选题：【2011年真题】2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长正确答案：A67. 单选题：李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。李某利用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，木材公司对李某辞职并不知晓。请问，对该合同承担付款义务的是()。A.甲建筑公司B.物资经销公司C.李某D.李某和甲建筑公司正确答案：A68. 单选题：【2011年真题】某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是()。A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B.认定垫资违法，利息予以没收C.返还垫资但不支付利息D.返还垫资并双倍支付利息正确答案：C69. 单选题：【2012年真题】对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()A.行政行为超越职权B行政行为B.被告不履行或迟延履行法定职责C.行政处罚显失公平查看试题解析进入焚题库正确答案：70. 多选题：某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年拒绝履行保修工作，则工程公司应承担的法律责任包括()。A.处以罚款B.被扣除保证金C.申请晋升资质等级不予批准D.申请主项资质以外的资质不予批准E.追究刑事责任正确答案：ABCD71. 多选题：某施工合同约定由承包人垫资施工，并约定利息为央行同期贷款利率4倍。结算时双方发生争议，对此，人民法院可以支持的是()。A.垫资按工程欠款处理B.利息不予支持C.返还垫资D.按央行同期贷款利率4倍支付利息E.按央行同期贷款利率支付利息正确答案：CE72. 单选题：下列关于建筑市场诚信行为的公布的表述中，正确的是()A.良好行为记录信息公布期限一般为9个月至3年B.对整改确有实效的，经批准不良行为记录信息公布期限最短不得少于6个月C.被公告的招标投标当事人申请行政复议的，公告部门应停止违法行为记录的公告D.不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内正确答案：D73. 多选题：根据节约能源法，国家对固定资产项目实行()制度。A.节能核算B.节能评估C.节能审核D.节能审查E.节能评审正确答案：BD74. 单选题：案件当事人向法院申请执行的期间为()。A.3个月B.6个月C.1年D.2年正确答案：D75. 单选题：施工企业应建立的建设工程安全生产管理基本制度中，()是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。A.安全生产责任制度B.群防群治制度C.安全生产教育培训制度D.安全责任追究制度正确答案：A76. 单选题：【2014年真题】关于物权特征的说法，正确的是（）。A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权正确答案：B77. 单选题：某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严重后果，按照民用建筑节能条例的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，()内不予注册。A.1年B.2年C.3年D.5年正确答案：D78. 多选题：建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的职责有（）A.组织开展安全教育培训与交流B.监督在建项目安全生产费用的使用C.对安全生产进行现场监督检查D.发现安全事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告E.制止违章指挥、违章操作现象正确答案：CDE79. 单选题：争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以()。A.请求法院强制执行B.请求仲裁强制执行C.要求对方承担缔约过失责任D.要求对方承担违约责任正确答案：D80. 单选题：债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债权实现的方式是（）A.保证B.质押C.抵押D.留置正确答案：B81. 单选题：【2013年真题】根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不予注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年正确答案：A82. 单选题：施工许可证与安全生产许可证之间的关系是()。A.两者无任何关系B.两者同时取得C.施工许可证以安全生产许可证为前提D.安全生产许可证以施工许可证为前提正确答案：C83. 单选题：【2015年真题】某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪正确答案：D84. 单选题：【2017年真题】下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.抵押权B.使用权C.收益权D.地役权正确答案：A85. 多选题：买卖合同中出卖人的主要义务包括()。A.交付标的物B.将标的物的使用权转移给买受人C.标的物质量应符合约定D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付有关单证和资料正确答案：ACDE86. 多选题：下列关于提存的说法中，正确的有()A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭正确答案：ACDE87. 单选题：下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.建设单位不得任意压缩合同工期C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标正确答案：C88. 单选题：关于无权代理人签订的合同，下列说法中错误的是()A.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任B.相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认C.被代理人未作表示的，视为同意追认D.合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利正确答案：C89. 多选题：下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准正确答案：ABDE90. 单选题：某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。A.项目经理B.项目技术负责人C.监理工程师D.建设单位驻工地代表正确答案：C91. 单选题：【2014年真题】根据招标投标法实施条例，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标正确答案：B92. 单选题：由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担正确答案：D93. 多选题：建筑工程质量管理条例规定，未取得资质证书承揽工程承担的法律责任包括()。A.予以取缔B.对施工单位处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款C.对建设单位处以50万元以上100万元以下的罚款D.有非法所得的予以没收E.3年内不得申请建筑业企业资质正确答案：ABD94. 单选题：?甲建筑企业资质证书有效期届满，它需要延续资质证书有效期，那么它应当在资质证书有效期届满（）前，申请办理资质延续手续。A.15日?B.30日?C.45日?D.60日?正确答案：D95. 单选题：【2012年真题】施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任正确答案：A96. 单选题：劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。A.劳动行政部门代表B.同级工会代表C.用人单位D.人民法院指定的人员正确答案：A97. 多选题：建设工程施工合同履行过程中，发包人可以解除施工合同的情形有（）A.工程所在地发生泥石流造成承包人停工一个月?B.工程竣工验收不合格，经催告后承包人拒绝进行返修?C.承包人未经发包人同意擅自更换了施工现场技术负责人?D.承包人发现投标报价存在重大漏项后明确表示无力履行合同?E.承包人未能按期完工且在发包人催告的合理期限内仍未及时交工正确答案：BDE98. 多选题：下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()A.因使用不当造成的质量问题B.质量监督机构没有发现的质量问题C.第三方造成的质量问题D.监理单位没有发现的质量问题E.不可抗力造成的质量问题正确答案：ACE99. 单选题：【2016年真题】关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导正确答案：C100. 单选题：下列关于保证担保合同的表述中，错误的是()A.订立保证合同应采用书面形式B.保证人与债权人可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同D.保证担保的范围仅限于主债权正确答案：D