法规习题练习精讲+含答案

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,习题练习,第一部分,1Z301000,建设工程基本法律知识,1Z301010,建设工程法律体系,1,、下列法律中，属于行政法的是（,BD,）,A.,公司法, B.,建筑法,C.,合同法, D.,治安管理处罚法,E ,招投标法,2,、根据法的效力等级，,建设工程质量管理,条例,属于,(C ),A.,法律,B.,部门规章,C.,行政法规,D.,单行条例,3,、法律效力等级的正确说法是（,D,）,A,国际条约,宪法,行政法规,司法解释,B,法律,行政法规,地方性法规,部门规章,C,行政法规,部门规章,地方性法规,地方政府规章,D,宪法,法律,行政法规,地方政府规章,1Z301020,建设工程法人制度,1,、,关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是,( B ),。,A,项目经理部具备法人资格,B,项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者,C,项目经理部行为的法律后果由自己承担,项目经理部是施工企业内部常设机构,1Z301030,建设工程代理制度,1,、甲委托乙为自己购买设备一台，乙以自己的名义从丙处购买了甲需要的设备。乙的行为属于（,D,）,A,代理,B,无权代理,C,表见代理,D,不是代理行为,2,、,建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（,ACDE,）。,A,项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜,B,施工企业法定代表人代表企业参加施工投标,C,监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务,D,项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理,E,设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底,3,、甲公司经常派业务员小张与乙公司订立合同。小张调离后，又持盖有甲公司公章的合同书与尚不知其已调离的乙公司订立一份合同，并按照通常做法提走货款，后逃匿。对此甲公司并不知情。乙公司要求甲公司履行合同，甲公司认为该合同与己无关，予以拒绝。下列各项中，表述正确的是（,D,）。,A,、甲公司不承担责任,B,、甲公司应与乙公司分担损失,C,、甲公司应负主要责任,D,、甲公司应当承担合同责任,4,、关于表见代理的错误说法是,(B,),。,A.,表见代理的行为人没有代理权,B.,表见代理是无效代理,C.,表见代理在本质上属于无权代理,D.,善意相对人有理由相信行为人有代理权,5,、（,B,）由代理人和第三人承担连带责任。,A,授权书不明的,B,第三人知道代理人无权代理的，仍与代理,人实施民事行为,C,代理人不履行职责，损害被代理人利益的,D,代理人明知代理事项违法而代理的,1Z301040,建设工程物权制度,1,、根据,物权法,的相关规定，将（,ABE,）作为抵押物的，其抵押权自登记时设立,A,交通运输工程,B,正在施工的建筑物,C,生产设备、原材料,D,正在加工的工程模板,E,建设用地使用权,2,当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，（,D,）,A.,合同不生效,B.,合同无效,C.,合同终止,D.,不影响合同效力,3,、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（,CD,）。,A,乙取得房屋所有权,B,甲必须收回房屋并向乙方交付,C,丙取得该房屋的所有权,D,乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任,E,丙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任,1Z301050,建设工程债权制度,1,、下列情况发生不当得利之债的是（,D,）,A,施工单位向工人支付工资,B,施工单位为工人办理工伤社会保险,C,施工单位为工人发放降温费,D,施工单位计算错误多付给张某三天工钱,2,、在建设项目施工中形成的下列债权，不属于合同之债的是（,B,）,A,施工单位与材料商签订的合同,B,施工现场砖块坠落砸伤行人,C,施工单位向材料商支付材料款,D,材料商向施工单位交付材料,3,、下列行为中，构成无因管理的有,( BCD ),。,A,、甲接受委托帮助他人保养施工机具,B,、乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火,C,、材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治,D,、戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示,E,、总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位,1Z301060,建设工程知识产权制度,1,、下列作品中，属于著作权保护对象的有（,ABE,）,A.,建筑作品,B.,工程设计图,C.,注册商标,D.,外观设计专利,E,、立体作品,2,、某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定李某为设计师，李某完成了设计方案并交付单位使用，李某享有的权利（,C,）,A,使用权,B,著作权,C,署名权,D,所有权,1Z301070,建设工程担保制度,1,、,根据担保法，下列财产不能作为担保物的是,( DE ),。,A,厂房,B,转让,的,专利权,C,正在建设的建筑物,D,公立幼儿园的教育设施,E,宅基地,2,、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司向乙出具工程款支付担保，双方没有约定保证方式。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是,( B),A,、丙公司应代甲清偿,B,、乙可要求甲或丙清偿,C,、只能由甲先行清偿,D,、不可能由甲或丙共同清偿,3.,根据,物权法,不适合用于质押财产的是的（,C,）（,11,单）,A,汇票,B,仓单,C,建设用地,D,应收账款,4,关于担保的说法，正确的是（,D,）。（,11,单）,A,、质押不转移对质押财产的占有,B,、建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象,C,、债务履行期届满质权人未受清偿的，只能与债务人协议，以将质押财产拍卖的方式来实现债权,D,、以汇票作为抵押财产的质押合同，自权利凭证交付之日起生效,5.,关于留置的说法，正确的是（,C,）,(12,单,),A,留置的标的是不动产,B.,不转移对物的占有是留置与质押的显著区别,C,留置权人负有妥善保管留置财产的义务,D.,置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物,1Z301090,建设工程法律责任制度,1,、下列违约责任中，属于民事责任承担方式的是（,C,）,A,警告,B,罚款,C,支付违约金,D,没收财产,2.,下列责任中，属于行政处罚的有（,ACE,）,A.,责令停产停业,B.,罚金,C.,暂扣或者吊扣执照,D.,赔偿损失,E.,治安拘留,3.,项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（,B,）,A,重大劳动安全事故罪,B.,重大责任事故罪,C,工程重大安全事故罪,D.,危害公共安全罪,第二部分,1Z302000,施工许可法律制度,1,、有关施工许可证的说法正确的是（,D,）,A,可以延期，但不得超过,1,次,B,中止施工满,1,年的工程在回复施工前，建设单位应重办施工许可证,C,因故不能按期开工超过,6,个月的，应核验开工报告,D,工期不足,1,年的，到位资金不得少于工程合同价的,50%,2,、建设单位申领施工许可证应具备的条件是（,ABD,）。,A,已经确定建筑施工企业,B,已经办理该建筑工程用地批准手续；,C,有满足施工需要的施工图纸及资料,D,该委托监理的工程已经委托监理,E,具备安全生产的条件,1Z302020,施工企业从业资格制度,1,、以下施工合同哪些施工合同有效（,D,）,A,承包人仅取得了设计资质,B,承包人超越资质等级签订合同,C,没有资质的实际施工人借用他人资质签订合同,D,建设工程不能招标，采用直接发包签订合同,2,、,某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程部符合质量标准，给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是,(A),。,A,甲、乙应承担连带责任,B,甲与乙属于联合投标,C,实际施工并非造成损失的是甲，与乙无关,D,投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任,1Z302030,建造师注册执业制度,1,、张某于,2012,年,6,月领取了建造师执业证书，,2013,年,1,月申请了变更注册，则变更后的证书有效期截至（,A,）,A 2015,年,6,月,B 2015,年,1,月,C 2016,年,6,月,D 2016,年,1,月,2,、有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有（,ABC,）。,A,李先生两年前担任工长时，由于过失伤害罪被判刑,1,年,B,赵先生担任某施工企业的项目经理，希望能利用业余时间从事其他企业的施工管理工作,C,王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册,D,周先生拖欠农民工工资,E,张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分,3,关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（,B,）。,A.,施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印章,B.,施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章,C,所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师任,D.,大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任,第三部分,1Z303000,建设工程发承包制度,招投标法,1.,某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在（,D,）修改投标文件，并书面通知招标人。,A,投标有效期内,B.,评标之前,C,投标文件截止时间后,D.,提交投标文件截止时间前,2,、投标人少于（,B,）人，应重新招标,A2 B3,C5 D10,3,、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币,1.2,亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（,A,）元。,A,240,万,B,120,万,C,80,万,D,20,万,4.,甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（,B,）。（,11,单）,A,该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标,B,该联合体成员签订共同投标协议,C,该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标,D,甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人,5.,某建设工程项目施工招标，甲公司与乙公司均参与投标，并都委托了丙单位办理投标事宜，甲、乙的行为属于,(C),。,A,联合投标,B,合法投标,C,串通投标,D,独立投标,6,、某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担,50,。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程,20,万元损失，则以下说法正确的是（,A,）。,A,建设单位可以向建筑公司索赔,20,万元,B,建设单位只能向安装公司索赔,20,万元,C,建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔,10,万元,D,建设单位只能向建筑公司索赔,10,万元,7,、以下关于中标的说法哪些错误（,D,）,A,投标人与中标人应与中标通知书发出之日起,30,天内签订合同,B,签订合同后,5,日内退还未中标人保证金,C,招标人应在接到评标报告后的,3,日内公示候选人,D,招标文件中应确定投标文件编制的时间不少于,15,日,8,、某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成不符合,招标投标法,的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有,(BD),A,、减少一名招标人代表，专家不再增加,B,、减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家,C,、不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家,D,、不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家,E,、不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家,9,、,根据,(,招标投标法,),和招标投标法实施条列,),关于招标项目的说法。正确的有,（,CD,）,A,招标人不可以授权评委委员会直接确定招标人,B,评委会成立对其评审意见承担个人责任,C,履约保证金不得超过中标合同金额的,10%,D,国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人,E,招标人可以与投标人就投标价格，投标方案等实质性内容进行谈判,1Z303020,建设工程承包制度,1.,关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（,ABCD,）,A.,施工总承包单位对其采购的材料质量负责,B.,施工总承包单位对施工质量负责,C.,分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责,D.,分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任,E.,施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责,2,、某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（,BDE,）一并发包 。,A,代建,B,施工,C,监理,D,设计,E,设备采购,3,、下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有（,AB,）。,A .,总承包分为工程总承包和施工总承包,B .,具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项,目范围内开展工程总承包业务,C,工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、监理、试运,行等全过程的承包,D .,总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任,E .,具有勘察、设计资质的企业，可以进行施工总承包,3.,下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的是（,CDE,）,A.,施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工,B.,建工单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标,C.,施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包,D.,施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包,E.,分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包,4,、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（,A,）,A,未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包,B,将专业工程分包给不具备资质的承包人,C,将劳务作业分包给不具备资质的承包人,D,未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人,5,、,甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有,(ABC ),A,、乙可以将专业工程分包给丙,B,、丙可以将劳务作业分包给丁,C,、乙可以将劳务作业分包给丁,D,、甲可以将专业工程发包给丙,E,、甲可以将劳务作业分包给丁,6,、以下哪些是违法分包（,ABC,）,A,个人承揽分包业务,B,主体结构分包,C,总承包人或专业承包人不予劳动者签订劳动合同或不交社会保险,D,将工程肢解后分包,E,工程没分包，但项目负责人、技术负责人等不是本单位的,信用法,1,、根据,全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准,，属于工程质量不良行为的有（,DE,）,A,、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程,B,、将承揽的工程转包或违法分包；,C,、施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的,D,、未按照节能设计进行施工,E,、未履行保修义务或拖延履行保修义务的,第四部分,1Z304000,建设工程合同和劳动合同法律制度,1Z304011,合同的分类特征和订立原则,1,、,某扩建工程建设单位因急于参加认证，于,11,月,15,日未经检验而使用该工程，,11,月,20,日承包人提交了竣工验收报告，,11,月,30,日建设单位组织验收，,12,月,3,日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为,(A ),A,、,11,月,15,日,B,、,11,月,20,日,C,、,11,月,30,日,D,、,12,月,3,日,2,、,某建设工程合同约定，,“,工程通过竣工验收后,2,个月内，结清全部工程款,”,。,2005,年,10,月,1,日工程通过竣工验收，,10,月,10,日承包人提交竣工结算文 件，,10,月,20,日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。,2006,年,5,月,1,日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。 则利息起算日应为,( C),A,、,2005,年,10,月,10,日,B,、,2005,年,10,月,20,日,C,、,2005,年,12,月,1,日,D,、,2006,年,5,月,1,3,、发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是,( AC),A,、承包人可申请人民法院将该工程拍卖。,B,、承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿,C,、承包人申请拍卖该工程，应在工程竣工之日起,6,个月内提出。,D,、承包人的工程款优于已向发包人交付了全部款项的购房人,E,、承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中优先扣除。,1Z304016,无效合同和效力待定合同的规定,1,、,下列选项中，属于无效合同的有（,BC,）。,A,供应商欺诈施工单位签订的采购合同,B,村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同,C,施工单位将工程转包给他人签订的转包合同,D,分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同,E,施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同,2,、某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是,(,C ),。,A.,承包人可申请法院撤销合同,B.,承包人可放弃撤销权继续认可该合同,C.,承包人放弃撤销权后发包人享有该权利,D.,承包人在,1,年内不主张撤销权，则撤销权归为无效,3.,某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（,B,）,A,无效,B,有效,C,效力特定,D,失效,1Z304017,合同的履行、变更、转让、撤销和终止,1,、,根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（,ABD,）。,A,甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位,B,甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位,C,甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业,D,甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司,E,甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位,1Z304018,违约责任及违约责任,1,、,某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后,7,日内将,3000,吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（,C,）。,A,施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任,B,供应商应向施工单位承担违约责任,C,供应商应向贸易公司承担违约责任,D,施工单位与贸易公司均可向供应商追,2,、,在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（,C,）。,A,因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工,B,因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延,C,因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工,D,因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定时间内提供场地,3,、,关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（,ABC,）。,A,约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加,B,违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行,C,当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款,D,当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款,E,约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减,4,、,某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了,3,万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金,4,万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位,( B),A,、,10,万元,B,、,7,万元,C,、,6,万元,D,、,4,万元,1Z304020,劳动合同及劳动关系制度,1,、根据,劳动法,规定，用人单位不应当支付劳动者经济补偿金的情况有,( B ),A.,劳动合同因合同当事人双方协商一致而由用人单位解除,B.,劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的,C.,劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作，由用人单位解除劳动合同的,D.,用人单位濒临破产进行法定整顿期间确需裁减人员的,2,、以下说法哪些是正确的（,BC,）,A,劳务派遣中，与劳动者建立劳动关系的是用工单位,B,劳动者的工资不得低于最低工资标准,C,用人单位违法解除劳动合同的，劳动者可以要求继续履行或者按照双倍的经济补偿金标准赔偿,D,用人单位应自用工之日起与劳动者签订书面合同，没有签订的，应支付劳动者双倍工资,E,试用期工资可以低于最低工资标准,3.,关于劳动合同试用期的说法，正确的有（,CE,）,A.,试用期次数最多为,2,次,B,试用期不包含劳动合同期限内,C,试用期最长为,6,个月,D,试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同,E.,以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期,4,在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（,ABCE,）。,A.,在试用期间被证明不符合录用条件,B.,严重失职给本单位造成重大损失,C.,严重违反施工企业规章制度,D.,被依法追究民事责任,E,、被依法追究刑事责任,5,、,根据劳动合同法，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有,（,AC,）,A,约定专业技术培训服务违约金,B,扣押居民身份证,C,签订竞业,限制协议书,D,扣押职业资格证,E,要求提供担保,1Z304030,相关合同,1,、某工程需租用钢管，双方约定租凭期限为,8,个月，则下列关于该租凭合同的说法，错误的是,( C),A,、应以书面方式订立,B,、若以口头方式订立，则租凭期视为,6,个月,C,、若以口头方式订立，视为不定期合同,D,、若以口头方式订立，承租人可随时解除合同,2,、,某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有,(DE ),A,、应以书面方式订立,B,、如果未约定利息，应按银行同类贷款利息计算,C,、利率不得低于银行同类贷款利率,D,、利率最高不得超过银行同类贷款利率的,4,倍,E,、没有约定利息的，为无息,3,、融资租赁合同中，出卖人向（,B,）承担瑕疵担保责任。,A,出租人,B,承租人,C,出租人和承租人,D,出租人或承租人,第五部分,1Z305000,建设工程施工环保、节能和文物保护法律制度,1,、,建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是,(,D ),。,A.,污水处理设施要设计、施工、生产同时进行,B.,造纸厂投入运营后,3,个月内必须建设污水处理设施,C.,建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施,D.,污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,2,、根据,环境噪声污染防治法,的规定，环境噪声污染防治设施的拆除或者（,C,），必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。,A,维修,B,检测,C,闲置,D,使用,3.,以下关于建筑节能的说法，错误的是（,D,）。,A,企业可以制定严于国家标准的企业节能标准,B,国家实行固定资产项目节能评估和审查制度,C,不符合强制性节能标准的项目不得开工建设,D,省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准,4,、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有,(BCE ),。,A.,全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的,划定，应报国务院批准,B.,不得建设污染文物保护单位及其环境的设施,C.,不得破坏文物保护单位的历史风貌,D.,进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准,E.,全国重点文物保护单位不得拆除,第六部分,1Z306000,建设工程安全生产法律制度,1,、根据,建设工程安全生产管理条例,，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（,ABDE,）,A,对建设工程项目的安全生产负总责,B,落实安全生产责任制,C,制定安全生产规章制度和操作规程,D,确保安全生产费用的专项使用,E,根据工作特点组织制定安全施工措施,2.,建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（,A,）。,A,分包合同中就应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的,权利和义务,B.,分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担,C,总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任,D.,总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任,3,、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一 再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有,( ABDE ),A,、总承包单位对施工现场的安全生产总责,B,、专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理,C,、总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任,D,、专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任,E,、分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务,4.,安全生产法,规定：生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员（,C,）的权利。,A.,拒绝违章指挥和强令冒险作业,B.,紧急避险,C.,请求赔偿,D.,批评和检举、控告,5,、施工作业施工人员安全生产义务（,BC,）（,11,多）,A,使用劳动生产安全用具,B,接受安生生产培训,C,发现事故立即报告,D,抢救,E,为自己购买从业保险,6,、某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国,建筑施工企业安全生产许可证管理规定,，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（,BDE,）。,A,应急救援人员,B,单位主要负责人,C,从业人员,D,专职安全生产管理人员,E,项目负责人,7.,根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（,A,）。,A,意外伤害保险属于非强制险,B,保险由建设单位办理,C,实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费,D,保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止,8 .,根据国务院（特种设备安全保障条例）从事施工起重机械定期检验的检验机构，应由（,D,）批准。（,11,单）,A,县级以上人民政府,B,省级政府特种设备安全监督部门,C,国务院,D,国务院特种设备安全监督部门,9,、某建设工程由于场地狭小，项目经理准备将部分工人安置在建材仓库的二楼房间内，下列意见中符合法律规定的是（,A,）,A,因为仓库是建材仓库，所以二楼不得用作工作集体宿舍,B,因该工程暂时确有困难，经公安消防机构批准，可以安排员工集体宿舍,C,可以临时安置员工集体宿舍，但应尽快解决,D,只要不是在仓库里边安置员工宿舍就不违反法律规定,10,关于建设单位安全责任的说法，错误的是（,C,）,A,应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责,B.,应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期,C,应当进行安全施工技术交底,D.,应当对拆除工程进行备案,11.,建设单位的安全责任包括（,ABCD,）,A,向施工单位提供地下管线资料,B,依法履行合同,C,提供安全生产费用,D,不推销劣质材料设备,E,对分包单位安全生产全面负责,12 .,某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成,2,人死亡，根据（建设工程安全生产管理条例）此次事故应由（,B,）上报有关主管部门（,11,单）,A,幕墙分包企业,B,施工总承包企业,C,监理单位,D,建设单位,第七部分,1Z307000,建设工程质量法律制度,1,、,关于推荐性标准，下面说法正确的是,(,A ),。,A.,不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行,B.,如果是推荐性地方标准，也必须要执行,C.,如果是推荐性行业标准，也必须要执行,D.,如果是推荐性国家标准，也必须要执行,2,根据,实施工程建设强制性标准监督规定,，对工程建设施工，监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（,C,）。,A.,建设项目规划审查部门,B.,建筑安全监督管理机构,C.,工程质量监督机构,D.,工程建设标准批准部门,3.,因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（,B,）。,A,施工企业不仅要负责，还要承担保修费用,B,施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔,C,施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔,D,施工企业不负责保修，由建设单位自行承担维修,4,、,某工程竣工验收合格后第,11,年内，部分梁板发生不同程度的断裂,.,经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由,(B ),A,、建设单位维修并承担维修费用,B,、施工单位维修并承担维修费用,C,、施工单位维修，设计单位承担维修费用,D,、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用,5,、工程质量不合格，以下哪些说法不正确（,BC,）,A,承包人有过错并拒绝返修的，发包人可要求减少支付价款,B,未竣工验收而擅自使用的，发包人不得主张任何质量权利,C,发包人提供的材料设备不符合强制性标准的，由发包人负责返修,D,承包人无条件返修,E,不可抗力导致工程损失，由施工方负责维修,6,施工单位承担保修责任的前提条件之一是（,C,）。,(12,单,),A.,非施工单位原因产生的质量问题,B.,工程未按期交工,C.,属于保修书中约定的保修范围,D.,工程价款结算完毕,7.,根据建设工程质量管理条例对涉及（,B,）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。,(11,单,),A,增加工程内部装修,B,建筑主体和承重结构变动,C,增加工程造价总额,D,改变建筑工程局部使用功能,8,关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有（,AD,）。,(12,多,),A.,经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件,B.,设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改,C.,建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件,D.,设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准,E,、设计文件不符合合同约定时，监理单位有权修改设计,9,下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是（,AC,）。,A,总承包单位不得将主体工程对外分包,B,分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责,C,总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任,D,施工单位在施工中发现涉及图纸有差错时，应当按照国家标准施工,E,在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务,10.,必须经总监理工程师签字的工作是（,D,）。,(11,单,),A,开工前的放线定位,B,分项工程验收,C,下一步工序,D,建设工程竣工验收,11,、缺陷责任期一般不包括 （,D,）,A6,个月,B12,个月,C24,个月,D36,个月,12,、以下说法不正确的是（,A,）,A,工程竣工验收后，对大型人员密集型场所、特殊工程应由公安机关消防机构备案并抽查,B,环保验收与主体工程同时进行,C,建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的，不出具竣工验收合格报告,D,城乡规划部门对工程规划验收不合格的，建设单位不得组织竣工验收,第八部分,1Z308000,解决建设工程纠纷法律制度,1.,某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（,A,）。,A,质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理,B.,合同仲裁条款约定无效,C,双方必须签订补充仲裁协议,D.,双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理,2,、,2009,年,5,月,5,日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。,2009,年,8,月，乙因出差遇险无法行使请求权的时间为,20,天。根据民法通则的有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是（,A,）。,A,、自,2009,年,5,月,5,日至,2010,年,5,月,5,日,B,、自,2009,年,5,月,5,日至,2011,年,5,月,25,日,C,、自,2009,年,5,月,5,日至,2012,年,5,月,5,日,D,、自,2009,年,5,月,5,日至,2012,年,5,月,25,日,3.,某施工合同约定：发生争议由冲裁委员会或有管辖权的人民法院管理，后双方发生合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（,AD,）,A.,合同履行地法院,B.,仲裁委员会,C.,合同签订地法院,D.,被告住所地法院,E.,原告住所地法院,4,、,某工程质量纠纷经仲栽庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿,15,、,16,、,20,万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿,(D ),万元。,A.15 B,。,16C.17 D,。,20,5.,仲裁裁决被人民法院裁决不予执行，当事人可以（,C,）。,A.,向人民法院上诉,B.,向人民法院申请再审,C.,向人民法院执行申请复议,D.,根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁,6,、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（,B,）人民法院管辖。,A,甲市,B,乙市,C,丙市,D,丁市,7,、人民法院就数个证据对同一事实证明力的认定原则，错误的是（,CD,）,A,一般书证的证明力大于公文书证,B,视听资料的证明力大于勘验笔录,C,经过公证的书证证明力大于其他书证,D,亲属提供的对当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言,E,证人证言的证明力大于物证,8,、关于仲裁调解的说法，正确的是（,C,）,（,11,单）,A,仲裁庭必须先进行调解,B,调解不成的不能做出裁决书,C,仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力,D,经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书,9,、仲裁过程，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是（,D,）,（,11,单）,A,甲与乙不能自行进行和解,B,甲乙达成和解不能撤回仲裁申请,C,甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁,D,甲乙达成的和解协议不具有强制执行效力,10,工程项目建设过程中发生下列情形时，不能提起行政诉讼的是（,D,）。,A,建设单位压缩合同约定工期被处以罚款,B,施工单位因偷工减料被责令停业整顿,C,监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书,D,建设行政管理部门对工作人员的奖惩决定,11,根据,行政复议法,规定，下列选项中不可申请行政复议的有（,CD,）。（,09,多）,A,建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书,B,人民法院对保全财产予以查封,C,监察机关给予机关工作人员降级处分,D,建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解,E,行政拘留,12,、,下列选项中不能提起行政复议的行为是（,C,）。,A,某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级,B,某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押,C,某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分,D,某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准,13,、,对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（,BC,）申请行政复议。,A,市建设行政主管部门,B,市人民政府,C,省级建设行政主管部门,D,省级人民政府,E,国务院建设行政主管部门,