建筑装饰工程施工合同(建设部)

JDZS-11-0501建筑装饰工程施工合同建 设 部国家工商行政管理局建筑装饰工程施工合同发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依据合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条 工程概况1.1工程名称：一号公馆装饰工程。1.2工程地点： 1.3承包范围：室内外装饰及室内改装工程。1.4承包方式：包工及部分主材、辅材。1.5工期：本工程自20 年 月 日开工，于年月 日 竣工。1.6工程质量：依据国家行业相关标准验收。1.7合同价款：室内装饰造价 室外装饰造价 总计总造价： 第2条 甲方工作2.1开工前 叁 天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明 叁 份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中的滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。22指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。第3条 乙方工作31参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，并于交底后二个工作日后拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。32指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按国家及地方有关法律、法规及同行业标准的规定组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。33严格执行国家及地方有关施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格依据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收编制工程结算。34遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫及周边环境协调和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及四周单位（住户）的关系。35施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。36工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进和爱护。第4条 关于工期的约定41甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。42因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。43因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。44因设计变更或非乙方缘由造成停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定51本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰装修工程质量验收规范（GB502102001）为质量评定验收标准。52本工程质量应达到国家质量评定合格标准。依据工程验收达到的标准，并经甲方、监理公司、质检部门等几方确认后，按质量标准取费。53甲方、乙方、监理公司各方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。经甲方与监理公司应予以验收后方可确认。若甲方与监理公司要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期不予顺延。5.4由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。5.5由于乙方缘由造成质量事故，特殊是不得在施工中运用伪劣、假冒或国家明文规定的不得运用的材料或施工机械，一经发觉所造成的损失和返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知五日内组织初步验收，如甲方及监理公司确认可以进行正式验收后，通知乙方并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第6条 关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采纳第 （3） 种：（1）固定价格（2）固定价格加5 %包干风险系数计算。包干风险包括内容：不行预见费用、预算漏项、材料价格及人工价格动态调整。（3）可调价格：依据甲乙双方2004年江西装饰定额确定的项目单价及综合取费标准，并按实际竣工工程量决算。（承包范围以外新增项目，应有甲方或监理签人的新增项目签证单或设计变更单为依据据实决算）6.2本合同生效后，甲方在开工前3天支付乙方进场费20000元做施工前材料打算，施工过程中依据工程进度双方协商划款事宜，到工程竣工验收合格后5天内甲方支付乙方工程款到100%。6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料五天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在五天内，结清尾款。第7条 有关平安生产和防火的约定7.1甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。7.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。假如乙方操作失误或未按国家有关消防法对现场材料及施工进行有效爱护，造成的火灾及其它灾难所造成的损失均由乙方负责。甲方保留向乙方索赔的权利。7.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。7.4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第8条 嘉奖和违约责任81由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 支付滞纳金。82由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元。甲方要求提交竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元作为嘉奖。83乙方依据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方 元作为嘉奖。84乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。85甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并担当损失。86未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当损失。87未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。8.8因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第9条 争议或纠纷处理9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员仲裁（当事人不在合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向签约地的人民法院起诉）。第10条 其它约定第11条 附则11.1本工程须要进行保修或保险时，应另订协议。11.2本合同正本两份，双方各执壹份。副本两份，甲方执壹份，乙方执壹份。11.3本合同履行完成后自动终止。11.4附件（1）施工图纸或作法说明（2）工程预算书（3）主材报价清单甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人： 法定代表人：代理人： 代理人： 年 月 日 年 月 日8