电力施工合同书

电力施工合同书*楼10KV配电工程）建设单位：*地产有限公司施工单位:个个个个个个个个个个个个个个个个个公司电力施工承包合同书建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：依据中华人民共和国合同法、建筑法、建筑工程法规、电 力行业标准、电力安装工作规程及国家电网的相关法律法规和有关规定，结合 本工程的具体情况，经双方协商一致，甲方将*楼建设项目的电力安装工程 承包给乙方，制定以下条款：一、工程名称：* 楼10KV配电工程二、工程地点：*三、工程内容：（公变部分）以甲方采用供电公司居民用电方案为基础，向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工；工程内容如下：从取10KV电源始端至建筑各住户低压配电箱计量装置前的所有内容。包括：按甲方提供的住 户数配置单位面积的供电容量（按国家商房规定），并以为据向供电公司报装， 满足住宅小区的供电容量设备，办理住宅小区每户的用电资料及计量表和资料；设 备要有国家电网入网许可证及供电公司认可，甲方备案；安装位置及方式要提前告 知甲方；低压柜至住户表箱配置及施工以供电公司设计图纸为准为准；经甲方允可、商，方能施工；含土建及电缆井沟道建设。（专变部分）以甲方采用供电公司商业用电方案为基础，向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工；工程内容如下：由公变预留专变高压出 线柜为10KV电源接入点，接入至专变箱式变电站，低压出线至地下室低压电缆分 接箱，电梯双电源切换箱，和消防双电源切换箱。发电机低压出线连接至电梯双电 源切换箱，消防及给排水双电源切换箱。（含所有终端配电箱，配套发电机组不在 本工程范围内）计量方式采用高供低计。承包内容：1 *楼项目的永久性用电工程，由供电公司提供的 供电接入点到*小区配电房及94户三相用户表、86户居民用户表止。2 、所有公变、专变的电力安装工程。其中包含的开关、高压电 缆、变压器及高、低压配电柜、户表等所有材料设备、地下室动力（给排水电、 消防和公共用电三级电箱接点，发电机组双切换箱、接入电梯房的电缆、低压配 电箱、备用照明）。3 、所有土建工程由乙方负责，如有遗漏的子项目分部 工作内容 有乙方按要求完工。四、承包方式：以总价包干形式；包安全、质量、报装、施工、检验合格、验收合格、通电；包工程的全部设备材料及附助材料、施工措施费、电力设 计费、施工协调费、检测验收费、乙方应缴的各项税费、即户表前的一切费 用（含户表）；五、设备及材料购置：本工程所有设备材料由乙方负责提供。七、工期要求：工程工期为100个工作日（从合同签订日起开始计算）。由于乙方原因延误工期，每延误一天扣建工程款1000元人民币；由于甲方原因延误工期，由乙方发来联系函，甲方确定延期时间，予以从原工期 中顺延。八、甲方工作1. 协调解决施工中出现的交叉及接口等协调事宜2. 配合乙方做好与当地政府部门的报装资料提供、协调工作3. 参与质量检验，验收管理工作九、乙方工作乙方应承担以下工作，如造成工期延误和财产损失，则应由乙方予以赔偿，而且不能顺延工期：1. 负责本工程所需全部材料和设备的验收，标识，使用。运抵现场物质全部由乙方负 责物质仓储；2. 负责按照设计文件及本合同要求进行施工，并在确保工程质量的情况下，保质保量按时完成施工任务，资料及时交甲方备案存档；3. 遵守现场有关安全，文明施工的规章制度，全面负责施工人员及设备的安全，使施工工地保持良好的秩序。4. 乙方负责做好已完工尚未交付给甲方的工程保护工作，保护期间发生损坏，丢失造成的费用由乙方负责；5. 负责甲方单位和质监部门对工程进行监督或协调，确保工程按设计要求安装施工十、合同价款：2栋1-16层，1栋1-11层总面积:22189.92 nf （不含架空层建 筑面积）， 本工程一切包干价58元/叱 总造价1287015.00元人民币,大写：（壹佰贰拾捌万柴 仟零壹拾伍元整）.十一、付款方式：合同签订后设计阶段费用甲方代付电力公司。设计完成，乙方主 要材料到场，甲方向乙方支付总合同金额的30%工程安装调试完成、通过电力部门验收合格、具备送电条件付合同总金额的60%乙方办 理完送电及资产移交手续，甲方在5日内支付剩余全部 工程款。十二、安全文明施工乙方在施工全过程中应认真贯彻电力建设关于安全施工的有关规程、规定和 方法，制定切实可行的安全施工措施，实现安全文明施工，并对本工程的安全生产负 责.如乙方在施工过程中发生人员伤亡事故，其一切责任均由乙方白行承担.事故造成甲方损失也应由乙方负责赔偿. 十三、工期延误及处理1. 在施工过程中，如遇下列情况，应顺延工期由于人力不可抗拒的白然灾害造成的工期延误由于设计变更工程量调增较大造成的工期延误2.乙方应在以上情况发生5天内， 就延误的内容和因此发生的费用调整向甲方代表报告，经甲方代表5天内答复确定工期是否顺延 十四、检查及返工1. 乙方应认真按照电力建设施工及验收技术规范，设计要求和甲方代表依据合同发出的指令组织施工，随时接受甲方和相关部门的检查，为检查提供便利 条件，并按上述部门的要求进行返工和整改，承担由于白身 原因导致返工整改的 费用。2. 以上检查合格后，又发现因乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。十五、工程质量乙方竣工工程的质量应符合电力工程安装、施工及验收规范达到电力行业质 量检验评定优良级标准；设计要求，质量验收不合格应进行返工，整改并承担返工 费用，工期不予顺延。十六、争议与仲裁在合同在执行中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商达不成协议时，可向建设工程所在地的人民法院提起诉讼，但在诉讼期间不影响合 同的继续履行。十七、其它1.本合同白甲乙双方签字之日起生效。2. 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）代表：（签字） 代表：（签字）