工程合同五篇

工程合同五篇 在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的法律效力与日俱增，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。信任许多挚友都对拟合同感到特别苦恼吧，下面是我帮大家整理的工程合同5篇，希望对大家有所帮助。 工程合同 篇1合同编号： 签定地点:浙江杭州甲方：杭州xxxx药业有限公司乙方：XXXXXX依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国药品管理法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就杭州xxxx药业有限公司暖通干净空调自控工程，经协商一样，订立本合同书。一、项目概况项目名称：杭州xxxx药业有限公司暖通空调自控工程项目地点：杭州市余杭经济技术开发区项目内容：暖通空调自控工程（综合车间1、综合车间2、前处理车间三个单体现场与中心限制室限制，质检楼独立单独限制）合同附件：1、江森自控公司的销售代理授权托付书2、乙方为甲方供应的限制点位表3、设备清单4、限制系统图5、平面布线图二、项目实施概况1、完成干净空调自动化限制平台设计。2、自控范围:详见合同附件，自控点数约为1431个。3、建立车间空调限制系统；设计中心限制室；购置仪表，构建自动化限制系统。4、承包方式：暖通自动化部分包工包料（包含上位机系统、现场限制设备DDC、自控仪表；自控信号线、桥架的供货与安装；不包含强电的供货与安装；）、包含程序软件设计（自控软件编程服务）、包含安装调试运行（自控设备的调试运行）、包含员工培训：系统培训（1、江森DDC限制系统培训(4人)；2、在项目调试过程中甲方相关人员跟随调试、学习、现场培训）。三、安装、调试周期及验收1、 乙方负责整套空调自控工程及设备的安装调试，甲方予以协作。2、安装调试期间甲方应供应符合技术要求的动力电源及水源。3、解除其它因素对自控工期的影响，现场具备自控安装条件时乙方收到通知后45天完成中心限制室，自动化桥架、气管信号线、仪表的安装；其它工程安装到位具备调试条件后，30天完成自动化的调试。4、调试完成后一周内，乙方应向甲方供应具体的技术资料。5、调试完成后甲方依据国家及行业标准组织相关人员验收，并签写验收报告。四、合同价款1、甲、乙双方依据乙方供应的方案预算, 经审核后商定该工程合同价款为人民币大写（小写： 元）。2、上述合同价包括设备费，安装费，调试费等全部费用。3、因甲方要求的设计方案修改、设计变更而发生的工程量增减,乙方以签证单形式经甲方确认后,合同价款可以调整，安装费用不变。4、 乙方应当在发生上述第“3”条款状况下 5 天内，将调整金额以签证单通知甲方。甲方确认调整金额后作为合同价款，在工程调试验收并办理交接证明后7天内与工程款同期支付。5、最终设备量依据实际结算，但减幅不能超过原数量或金额的15%。五、项目款支付1、合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%，共计人民币:￥ 元（大写）： 。2、主要设备、材料发货前7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%，共计人民币: ￥ 元（大写）：。3、主要设备、材料到场后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%，共计人民币: ￥ 元（大写）：。4、安装调试完毕后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%，共计人民币: ￥ 元（大写）： 。同时乙方向甲方供应全额增值税发票。5、GMP验收完成后（非乙方缘由造成的GMP验收未通过，则视为验收完成）7个工作日内甲方向乙方支付合同总额的5%，共计人民币￥ 元（大写）： 。6、剩余5%为质保金，质保期结束后两周内付清。共计人民币:￥ 元（大写）： 。六、质量标准1、乙方应按现行的国家或行业技术标准和招标文件的规定供应工程、货物和服务，因乙方供应的工程、货物和服务达不到甲方事先约定需求或国家行业标准的乙方负责免费完善或调换直至满意要求标准为止。2、 DDC限制器、模块等主要部件采纳江森品牌。3、乙方应供应强电协作部分具体书面要求。4、乙方协作甲方进行GMP验证，并供应全套验证材料（包括SOP等）5、乙方所供产品，软件硬件都应具备二次扩展实力，现场DDC预留不低于15%的扩展点位。6、乙方供应的产品及服务必需是经合法途径取得的，并保证所运用的产品具有完整的学问产权。7、乙方对交付甲方运用的工程在质量保修期 （保修期自正式验收通过之日起两年）内担当质量保修责任。8、在保修期内因乙方施工或乙方购置的材料、设备出现的质量问题，乙方免费保修；非乙方施工或非乙方购置的材料、设备出现的质量问题，乙方负责处理，但由此发生的费用由甲方担当。9、由于甲方运用不当造成设备短缺、故障或损坏，乙方应主动帮助甲方刚好补齐或修复。10、工程具备竣工验收条件后，由甲乙双方共同根据约定标准进行竣工验收。11、验收过程中，乙方应做好竣工验收报告记录并供应给甲方，在验收合格后甲方在竣工报告上签字确认。12、双方对工程、货物或服务质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方担当，双方均有责任的，双方依据其责任分别担当。13、因工程质量违约，乙方负责返工修改直至符合合同要求为止，增加费用由乙方负责。返工所需时间不以工程延期处理。14、假如发觉设备材料有假货、贴牌、水货、窜货等行为，将终止合同并退还全部货款。并支付合同总价的30作为违约金。七、质保期1、质保期为工程、调试验收合格后30个月。质保期内乙方对非人为因素造成的设备损坏进行免费修理或调换。2、当自控系统发生故障时，乙方应在接到通知后4小时赶到现场处理。六、交货时间及方法1、交货时间：乙方接到甲方书面通知后自控系统设备60日内到货。2、若甲方为按付款条件付款，则交货期相应顺延。3、乙方负责送货到甲方指定现场，甲方负责卸货，运费由乙方担当。八、学问产权1、乙方应保证，甲方在中国运用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方的侵扰及专利权、商标权或其他学问产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方担当责任。2、乙方为执行合同所供应的技术资料、软件等的运用权归甲方全部。但甲方不得对外泄露乙方的一切技术资料。九、违约责任1、除不行抗力外，如甲方中途发生变更技术方案，导致选购货物数量或型号须要变更时，应刚好以书面形式通知对方。双方应本着友好的看法进行协商，妥当解决。2. 乙方应按合同规定的工期内完工，如逾期完工，每延误一天，须按合同未履行部分总额的5支付违约金于甲方。超过10天的每增一天，按合同未履行部分总额的1%支付违约金。超过20天的每增一天，按合同未履行部分总额的5支付违约金。并且乙方应退还全部货款。3. 甲方应按合同规定的付款方式支付工程款，如逾期支付，除乙方同意顺延外，每延误一天，须按未付货款总额的5支付违约金于乙方，超过10天的每增一天，按合同未履行部分总额的1%支付违约金。超过20天的每增一天，按合同未履行部分总额的5支付违约金。4、乙方技术人员不得在程序中设置任何导致甲方无法正常运用的故障后门程序（如：“定时”故障等），否则不论工程是否在保修期内乙方必需无条件为甲方免费修复，保证不再次发生类似状况并赔偿甲方因停产所造成的一切经济损失。十、争议双方在履行合同过程中，产生争议时：1、在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地人民法院诉讼解决。十一、现场指定代表1、甲方指定作为本工程的工地代表，负责对工程进度、质量进行监督、检查和验收，办理中间工程验收的签证手续，解决应由甲方解决的问题以及应由甲方处理的其他事宜。2、乙方指定作为驻工地代表，负责该工程项目的施工管理、设备及工艺调试、监测验收并担当工地一切平安及财产保管责任。十二、不行抗力1、假如双方中任何一方由于斗争、严峻火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不行抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长。2、受事故影响的一方应在不行抗力事故发生后尽快通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件出示另一方。十三、其他1、货物为附件中符合要求的全新产品；2、外购部件是具有品牌的高质量产品；工程合同 篇2甲方： (身份证号码：)乙方： (以下简称乙方)甲乙双方本着同等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，就通辽市开鲁县( )项目，经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议：一、甲方义务与责任1、本着对通辽市开鲁县( )项目的人脉及项目充分了解，为乙方供应真实的信息，帮助乙方对通辽市开鲁县( )项目的合同签订赐予协作把关。2、确保项目的真实性，并协调业主与乙方签订项目的施工合同。二、乙方义务与责任1、乙方主动协作甲方跟踪业主对此项目的进度动向。2、本着甲方对( )工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信念，为甲方负责供应真实有效的资料及施工中资金和施工实力，劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方(指另外的接洽人)为协调负责人。三、酬劳支付1、在甲方帮助乙方取得这一项( )工程施工承包权后，乙方向甲方支付劳动酬劳总工程费 6 %。2、本项目施工合同签订后三天内，甲方所得酬劳由乙方一次性支付给甲方。四、违约责任(一)甲方违约责任1、本合同签订后，在乙方未违约的状况下，甲方不得以本项目 )(以下简称甲方再接受任何的第三方服务(承建商)。2、本协议签订后，若甲方就此项目赐予另外的施工队伍施工，视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。3、若乙方拒绝协作甲方的工作，甲方有权另行寻求其他合作者。(二)乙方违约责任1、在本合同签订后，乙方越过甲方与中介方完成交易(包括干脆或间接)，视为甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三条的第1款所约定的劳务酬劳，甲方对该劳务酬劳有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。2、本协议签订后，若乙方就此项目与第三方(另外的接洽人)接洽，视乙方违约赔偿甲方违约金50万元。五、保密在本次服务项目中，甲、乙双方对知悉的对方的任何商业隐私及个人隐私负有永久保密义务，未经许可不得擅自披露或运用。本合同一式三份，甲、乙双方、见证人各执一份。如甲方提出的协议合同乙方没有看法，双方签字当日生效。工程合同 篇3发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。1. 合同内容1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程范围：施工工期2.1起先工作日期： 年 月 日2.2结束工作日期： 年 月 日2.3总日历工作天数为 ： 天2. 承包方式本工程为包工包料(不包含灯具选购)的承包方式。3. 合同价款及付款方式4.1合同总价款(暂定)人民币： 元，大写：4.1.1合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。4.1.2合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。4.2付款方式4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。4.3合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行全国统一安装工程预算定额陕西省价目表20xx、陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额20xx及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和平安、文明施工定额补贴费(计取赶工费，费用额甲乙双方协商)。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。4.2.7合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。5.双方责任5.1甲方责任：5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方供应张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中供应的图纸)电子版。5.1.2向乙方供应必要的场地及施工用水、用电(费用由乙方担当)。5.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。5.1.4由于工期太紧，甲方必需在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。5.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。5.1.6甲方按安排选购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。5.1.7甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后刚好办理结算。5.2乙方责任：5.2.1乙方应向甲方供应竣工图四套。5.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上娴熟操作。5.2.3按施工平安规范做好施工质量、平安管理，如在施工期间发生施工质量、平安事故，应刚好报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清。5.2.4隐藏工程，隐藏前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐藏，自行隐藏无效。5.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，担当在安装、施工过程中的放火、防盗等平安责任;对现场全部其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。6.暂停施工6.1当遇到重大质量事故，平安事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理看法。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥当爱护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理看法后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内赐予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理看法，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，分包方可自行复工。因甲方缘由造成停工的，由甲方担当所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方缘由造成停工的，由乙方担当发生的费用，工期不予顺延。6.2非甲乙双方的缘由，切是不行抗拒的缘由(天气、人为因数)可进行短暂停工。7.工程延误对以下缘由造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延;7.1甲方未按合同约定供应所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行;7.2经甲方认可的设计变更和工程量增加;7.3一天内非甲方、乙方缘由停电造成停工累计超过8小时;7.4因甲方选购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方缘由造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。8.不行抗力8.1张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气缘由造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。8.2非甲乙双方的缘由，而是不行预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。9.变更施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用整甲按合同的结算方法方法计价，延误的工期相应顺延。10.验收10.1安装工程起先前，乙方应供应主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。10.2隐藏前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐藏。10.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。11.工程质保期11.1本工程质保期为工程验收合格之日期一年。保修期内如工程发生故障，乙方必需在接到通知后的12小时内派人员修理，因产品质量问题引起的工程修理，甲方支付修理所发生的费用，乙方修理。因安装问题引起的工程修理，乙方负责免费修理。11.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场修理，以最实惠的成本价修理更换。12.违约责任12.1本工程验收质量必需达到乙方承诺的合格标准。12.2除不行抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须担当违约责任。12.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。13.争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：假如协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。14.其它14.1由于开挖路面缘由移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。14.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。14.3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。14.4本合同一式六份，甲乙双方各三份。发包方(盖章)：承包方(盖章)：年月日：工程合同 篇4编号_ 资格预审邀请书敬启者：1、我们兴奋地邀请贵公司参与本工程项目施工的资格预审，为该工程的建设和完工所需劳务、材料、设备和服务的供应提交资格预审申请。2、业主已筹集到一笔以多种货币构成的资金，用于本合同项下的合格支付。3、工程概况：（工程名称、建设地点、工程规模、结构型式、招标方式、安排开竣工时间等）。4、资格预审合格的申请投标者才可参与投标。投标者应具备类似工程阅历和在设备、人员、资金等方面有实力执行本工程的令人满足的证明材料，以便通过资格预审。5、有意向的合格申请人可从_（地址）获得进一步信息和资格预审文件，时间为_月_日至_月_日从上午_至下午_（北京时间），节假日除外。联系人：_地址：_邮政编码：_电话：_传真：_6、每套资格预审文件售价人民币_元。售后不退。7、资格预审申请书应在_年_月_日_时前（北京时间）送达业主，地址同上。8、资审合格的投标者名单将在_年_月_日前送给全部参与资格预审的申请人。谨致商祺！_（业主名称）_年_月_日工程合同 篇5甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法等有关法律、行政法规，双方遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，就本项目协商一样，订立本合同并共同遵照执行。一、工程概况1、 工程名称：2、 工程地点：3、 工程范围及内容： 。4、 工程量：二、工程内容及工期1、 工程内容： 岩石爆破、碎渣清运至甲方指定位置（30米以内） 。2、 工期：自公安部门批准爆破手续后 内完成（报批手续时间自签订合同之日起不得超过2天），如遇中雨以上（以气象部门发布的气象资料为准）和其它不行抗力，工期顺延。三、工程造价及付款方法1、 工程造价：预算价 元，工程单价爆破单价为 元/ m3。实际核算方式：总造价按实际发生的总爆破工程量单价计算。如总方量不足 m3，爆破单价为 元/ m3。工程合同一经签定，不受任何价格调整影响，按合同标准进行结算。2、 付款方式：本合同签字生效后，乙方进场后 天，甲方付乙方 % 工程款，用于购买各种材料；期间爆破工程量完成一半时，甲方支付乙方 工程进度款；验收合格后 内支付工程款全部余款；质保金 元 天内付清。四、工程量核算与确认：1、 爆破施工前，甲乙双方根据设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算，并经双方签字后确认；2、 施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量在上一款的基础上，爆破范围扩大或深度增加，则该新增工程量以工程签单的形式经双方签字确认，单价不变；3、 实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。五、质量、平安及验收：（一）、工程质量：1、乙方必需严格根据国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规，保证在平安的前提下快速完成爆破相关的工作；2、甲方在施工条件方面有义务供应必要的帮助和支持、协作完成各项工作。甲方在施工质量等方面赐予相应的指导，并进随时行监督检查。假如乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工，造成的质量、平安事故、返工奢侈等，根据情节轻重，由乙方赔偿部分或全部经济损失。3、 乙方根据设计图纸进行爆破施工并达到设计标高、超挖或欠挖限制在100mm以内；4、 乙方爆破块石大小满意机械清运要求，石块直径不大于300mm。（二）、平安管理及责任：1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好平安教化，必需留意重视平安生产，严格根据相关国家颁发的爆破平安操作规程施工，轻伤频率限制在千分之一以下，杜绝发生重大伤亡事故。2、乙方在深坑作业时，必需要有防护措施。架设平安网、平安带、平安帽，由乙方自备。3、 乙方实行先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保四周建筑物平安及人身平安。4、 本工程质量等级：5、 现场代表：甲方 、乙方 、监理方 。（三）、爆破机械及现场爆破器材的管理：1、乙方在施工中，运用乙方自带的爆破相关机具（如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等），乙方在开工作业前，必需对从业人员进行全面的施工技术教化和技术交底，以及平安技术交底，做到每个工人全面熟识爆破的各种机械的性能、操作规程、平安学问、指定专人操作；2、乙方应对机具、材料妥当运用和保管，不得损坏和丢失，施工中乙方必需按施工图施工，听从现场施工员的指导，测量、放线由甲方负责。施工爆破现场全部从业人员严禁吸烟及用火！六、双方责任（一）、甲方责任：1、 按合同规定刚好支付各种款项；2、 乙方进场前，清除全部石方上的植被和土层，为爆破施工创建条件；如不能刚好供应爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方负责；3、 以划线或木桩的形式，标明爆破范围和标高；4、 帮助乙方负责爆破时的人员疏散及平安警戒工作；（二）、乙方责任：1、 严格根据国家相关法律、法规的有关平安操作规程施工；2、 结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案；3、 负责办理爆破方案审批手续；4、 严格根据设计图纸及甲方要求进行爆破施工，标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求；5、 做好爆破时的平安警戒工作，担当爆破器材、物品的运输、存放及管理。6、 实行必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，确保四周建筑及在建设施的平安和人身平安。如出现违规操作造成的人身及四周建筑物的平安责任事故，由乙方负责赔偿全部损失，包括工期延误的损失。7、 如延误工期，每超过工期一天，每天支付违约金 元。8、 每次放炮后，渣石必需刚好清运，以免影响后续爆破施工；如支配不当造成影响后续爆破施工，由此而造成工期延误，由乙方负责；9、 乙方施工人员食宿自理。七、附件：1本协议经双方签章后生效。2本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。3因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院裁决。甲方（盖章）： 乙方（盖章） ：法定代表人： 法定代表人：授权代表（签字）： 授权代表（签字）：年 月 日 年 月 日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第27页 共27页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页