监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及答案[10]

监理工程师建设工程合同管理考试试题模拟卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】根据FIDIC施工合同条件，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【正确答案】B2.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时（）。A.中标人不承担法律责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额【正确答案】D3.承诺必须在承诺期限内发出，超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为（）。A.要约B.承诺C.新要约D.要约邀请【正确答案】C4.设计招标中，对人员技术力量审查的说法错误的是（）。A.人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B.各类设计人员的专业覆盖面C.人员数量、各类职称人员的比例D.各类设计人员的从业年限【正确答案】D5.下列财产中，不可以作为抵押物的是（）。A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产C.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权D.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权【正确答案】C6.FIDIC(施工合同条件适用于（）工程采用单价合同的承包方式。A.小型复杂B.小型简单C.大型简单D.大型复杂【正确答案】D7.材料采购合同属于（）。A.买卖合同B.无偿合同C.实践性合同D.单务合同【正确答案】A8.下列选项中，不属于招标准备工作的是()。A.招标资格与备案B.确定招标方式C.资格审查D.发布招标公告【正确答案】C9.2009年2月10日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙于2010年7月10日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。A.2010年2月10日B.2011年7月10日C.2011年2月10日D.2012年7月10日【正确答案】B10.【真题】根据标准施工合同，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。A.1%B.2%C.3%D.5%【正确答案】C11.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议【正确答案】D12.关于供货方代运货物的说法错误的是()。A.采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货B.采购方接收后，运输部门不再负责C.在交运前出现的问题，由供货方负责D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责【正确答案】D13.【真题】在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成。关于该事件的说法，正确的是（）。A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D.设计人不对变更部分的设计质量负责【正确答案】D14.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的项目必须进行招标。A.30B.50C.100D.80【正确答案】C15.【真题】根据标准施工合同，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【正确答案】A16.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目()方式发包。A.可以采用直接委托B.应该采用邀请招标C.应该采用议标D.应该采用公开招标【正确答案】A17.构成民事赔偿责任的首要条件是（）。A.缔约当事人有过错B.损害事实C.合同尚未成立D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系【正确答案】B18.质押可以分为（）。A.权利质押和动产质押B.权利质押和不动产质押C.权利质押和信誉质押D.动产质押和不动产质押【正确答案】A19.建设工程施工索赔的类型中，（）形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.工程加速索赔【正确答案】A20.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周D.委托人拒付合理化建议【正确答案】B21.下列关于代理的表述，错误的是（）。A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，相对人可以撒销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为【正确答案】C22.合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为（）。A.连带责任B.违约责任C.保证责任D.缔约过失责任【正确答案】D23.【真题】关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从开标日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期【正确答案】B24.下列内容关于预付款担保的说法正确的是()。A.采用的是条件担保形式B.自合同签订时生效C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款D.自始至终保函的金额不得变动【正确答案】C25.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后（）小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，以及预计清理和修复费用。A.36B.56C.24D.48【正确答案】D26.在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（）。A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用【正确答案】B27.甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是（）。A.在买卖合同纠纷来经审判或者仲裁，丙就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务时，丙对甲可拒绝承担保证责任B.买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任C.此保证合同属于共同保证D.此保证属于对将来债务的保证【正确答案】B28.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在合同的计价方式中，（）的价款并不是绝对不可调整的，而是约定范围内的风险由承包人承担。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同【正确答案】B29.建设工程施工承包合同法律关系的客体是（）。A.工程项目B.智力成果C.施工行为D.工程价款【正确答案】A30.通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A.基准日期B.下达开工令C.合同签字日D.风险事件发生日【正确答案】A31.施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承包人应每隔（）d向工程师报告一次受害情况。A.7B.14C.28D.34【正确答案】A32.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定（）。A.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人D.承包人应在14天内将延误的工期向工程师提出书面报告【正确答案】D33.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B34.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。A.发包人与工程师B.工程师与承包人C.发包人与承包人D.工程师与供货人【正确答案】C35.设计施工总承包合同工程接受证书中注明的实际竣工日期，以()为准。A.合同约定的竣工日期B.实际竣工日期C.提交竣工验收申请报告的日期D.签发工程接收证书的日期【正确答案】C36.【真题】根据招标投标法实施条例招标人可以采用两阶段招标的项目是（）。A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目【正确答案】C37.在建设工程材料采购合同中，有供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。A.采购方和运输部门B.供货方和采购方C.供货方和运输部门D.供货方、采购方和运输部门【正确答案】A38.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人可以不是建设单位B.承包人不必是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力【正确答案】A39.FIDIC土木工程施工合同条件规定，对工程师发布的（），承包商必须执行。A.书面指令B.口头指令C.无论是书面指令还是口头指令D.承包商同意接受的指令【正确答案】C40.【真题】标准施工合同中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【正确答案】D41.【真题】某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师的要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。后续施工中，由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故，则该事件造成的损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.分包人D.工程师与承包人共同【正确答案】B42.施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后（）天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。A.56B.14C.15D.28【正确答案】B43.业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件、专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以()的顺序为准确认其效力。A.上述文件排列B.监理委托合同约定C.优先使用专用条款D.年月最后编号【正确答案】A44.FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以()日为标志。A.工程接收证书签发B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.提交竣工报表【正确答案】C45.合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相做出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是（）。A.调解B.和解C.诉讼D.仲裁【正确答案】A46.【真题】根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质【正确答案】D47.如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有（）有权变更或者撤销合同。A.当地公安机关B.本级人民检察院C.县级以上人民政府D.人民法院或者仲裁机构【正确答案】D48.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为8家的方式。当排名第8的投标人放弃投标时，应当（）。A.仅允许排名前7名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第9的递补，维持8家投标人D.重新进行资格预审【正确答案】C49.根据招标投标法的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，（）。A.必须自行办理招标事宜，无须备案B.必须自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案C.可以自行办理招标事宜，但需要向有关行政监督部门备案D.可以自行办理招标事宜，无须备案【正确答案】C50.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为()。A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元【正确答案】C51.建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如果授权范围不明确，则（）。A.只能由代理人(单位)向第三人承担责任B.只能由被代理人(单位)向第三人承担责任C.被代理人(单位)与代理人共同承担责任D.由被代理人(单位)向第三人承担责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的【正确答案】D52.FIDIC施工合同条件中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是（）。A.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.指定分包商的施工由发包人协调管理D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理【正确答案】A53.发包人应在双方计量确认后（）d内向承包人支付工程进度款。A.7B.14C.28D.30【正确答案】B54.在建设工程施工合同执行过程中，因设计错误造成的损失由（）承担。A.发包人B.承包人C.设计人D.工程师【正确答案】C55.【真题】下列合同法律关系的客体中，属于行为的是()。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【正确答案】C56.FIDIC施工合同条件规定，施工进度管理中，为了便于工程师对合同的履行进行有效的监督和管理，协调各合同之间的配合，承包商每（）个月都应向工程师提交进度报告。A.1B.2C.3D.4【正确答案】A57.【真题】建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()承担。A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会【正确答案】B58.项目经理是由（）授权的派驻施工现场代表承包人的总负责人。A.监理单位B.发包人C.承包人D.工程师【正确答案】C59.对于中间验收，应在专用条款中约定，对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验，不应影响后续工程的施工；（）应为检验和试验提供便利条件。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同【正确答案】A60.建设工程勘察合同的承包方超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为()合同。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销【正确答案】B61.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计合同采用定金担保，合同总价的20为定金，（）后，设计合同生效。A.发包人向设计人支付定金B.经双方当事人签字盖章C.经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金D.设计人收到定金3日【正确答案】C62.下列关于合同解除后的结算说法错误的是()。A.合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款B.发包人应按合同的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失C.合同双方确认往来款项后，监理人出具最终结清付款证书D.发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致，按合同约定解决争议的方法处理【正确答案】C63.在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据合同法的规定，甲、乙之间的买卖合同因（）。A.欺诈而可撤销B.胁迫而可撤销C.胁迫而无效D.显失公平而无效【正确答案】B64.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告【正确答案】D65.根据FIDIC施工合同条件的规定，保留金是按合同约定从（）中相应扣减的一笔金额。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程进度款【正确答案】D66.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括（）。A.城市规划许可文件B.工程勘察资料C.限额设计的要求D.经批准的项目可行性研究报告【正确答案】C67.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正后再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（）之日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续【正确答案】B68.下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。A.资格预审与资格后审可以同时使用B.公开招标的项目，实行资格后审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别【正确答案】C69.招标人自行招标，必须设有专门的招标机构或者拥有（）名以上专职招标业务人员。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B70.建筑工程一切险的保险期限（）开始。A.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B.自工地动工C.自主要材料、设备运抵工地D.保险公司中约定日期【正确答案】A71.【真题】技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是()。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【正确答案】C72.招标单位在评标委员会中不得超过1/3，其他人员应来自（）。A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册【正确答案】D73.招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满（）年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。A.3B.5C.6D.8【正确答案】D74.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出（）。A.扣除税金后的监理酬金总额B.监理酬金总额C.正常的监理酬金与税金总额D.正常的监理酬金与利润总额【正确答案】A75.FIDIC施工合同条件规定，施工合同中构成合同一部分的其他文件是指（）。A.由承包商填写并随投标函一起提交的文件B.在合同协议书或中标函中列明范围的文件C.承包商负责采购材料和设备需提供的样本D.业主的设备和免费提供的材料【正确答案】B76.因被监理单位的违反合同行为导致竣工时间的延长，监理单位()。A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监督单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任【正确答案】A77.【真题】根据FIDIC施工合同条件，保留金在工程师颁发()后分两次返还。A.工程履约证书和移交证书B.工程移交证书和接收证书C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书D.工程接收证书和履约证书【正确答案】D78.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A.单价计算结果与总价不一致B.复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分C.投标人业绩超出招标文件的要求D.无法定代表人的签字和盖章【正确答案】D79.在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的说法错误的是（）。A.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定B.承包人按合同约定承担完成工程项目的设计、招标、采购、施工、试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任C.承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体D.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人可以改变联合体的组成修改联合体协议【正确答案】D80.工程建设施工过程中，（）是最为常用的一种担保方式。A.定金B.留置C.保证D.质押【正确答案】C81.在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由（）在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。A.采购方和运输部门B.供货方和采购方C.供货方和运输部门D.供货方、采购方及运输部门【正确答案】A82.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的（）。A.13B.12C.23D.34【正确答案】C83.建设合同是()。A.单务合同B.实践合同C.要式合同D.无偿合同【正确答案】C84.对于追偿债款、物品的债权文书，经公证处公证后，该文书具有强制执行的效力。一方当事人不按文书规定履行时，对方当事人可以向（）。A.有管辖权的基层人民法院申请执行B.有管辖权的仲裁机构申请执行C.有管辖权的基层人民检察院申请执行D.有管辖权的公安机关申请执行【正确答案】A85.委托配合引进项目的设计任务，委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收（）的单位参加。A.承担监理业务B.有对外经营权C.承担有关设计任务D.承担有关施工任务【正确答案】C86.【真题】对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()。A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【正确答案】B87.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以()为准。A.行业标准B.合同约定C.国家标准D.现行规范规定的表准【正确答案】B88.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方。合同自（）时解除。A.发出通知B.通知到达对方C.对方签认通知D.对方签认通知送达主张人【正确答案】B89.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为3万元、定金为5万元。采购方依约支付了5万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A.3B.5C.8D.10【正确答案】D90.招标投标法规定的招标方式分为（）。A.公开招标和邀请招标B.邀请招标和议标C.公开招标、邀请招标和议标D.公开招标和议标【正确答案】A91.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经()同意。A.设计单位B.施工单位负责人C.发包人D.工程师【正确答案】D92.在FIDIC施工合同条件中，争端裁决委员会的成员应满足的要求不包括（）。A.对承包合同的履行有经验B.在合同的解释方面有经验C.能流利地使用合同中规定的交流语言D.对该争端所涉及的工程非常熟悉【正确答案】D93.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，属于设备采购中伴随服务的是（）。A.对设备进行包装B.提供设备组装所需工具C.交付设备D.通知买方预计到货日期【正确答案】B94.不利物质条件属于()应承担的风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师【正确答案】A95.供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为（）之日。A.抵押合同生效B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【正确答案】A96.【真题】材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是（）。A.衡量法B.理论换算法C.查点法D.经验鉴剐法【正确答案】D97.可作为抵押物进行抵押的财产是（）。A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人使用的耕地【正确答案】A98.评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论()。A.变更投标工期B.变更投标报价C.投标书中含有的技术细节D.中标通知书的主要内容【正确答案】C99.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由()。A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失【正确答案】C100.招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应（）书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A.立即中止招标活动B.在提交资格预审申请文件截止时间C.在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前D.在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前【正确答案】D二.多选题(共70题)1.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)，下列工作中，应由发包人完成的工作有（）。A.从施工现场外部接通施工用电线路B.施工现场的安全保卫C.已完工程的保护D.办理爆破作业行政许可手续E.施工现场邻近建筑物的保护【正确答案】AD2.按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括()。A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.有3名以上取得招标职业资格的专职业务人员D.有组织评标的能力E.已委托公证机关公证【正确答案】ACD3.下列选项中属于合同法律关系的客体的有（）。A.权利B.行为C.义务D.物E.劳动成果【正确答案】BD4.【真题】工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有()。A.设计审批工作延误B.设计工作内容变更C.经设计人同意，委托其他人变更设计D.延误支付设计费E.非设计人原因要求解除合同【正确答案】ADE5.根据九部委联合颁布的标准施工招标资格预审文件的规定，项目招标人在编制施工招标资格预审文件时，对（）必须不加修改地引用，不能针对项目情况作修改。A.申请人须知B.申请人须知前附表C.资格审查办法D.评标办法E.技术标准和要求【正确答案】AC6.【真题】中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有()。A.招标代理机构B.招标人C.评标委员会D.中标人E.未中标的投标人【正确答案】BD7.划分采购合同包需主要考虑的因素有()。A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间的关系C.市场供应情况D.资金计划E.具有完善的质量保证体系【正确答案】ABCD8.决标成交阶段的主要工作内容有（）。A.开标B.资格预审C.评标D.定标E.发布招标公告【正确答案】ACD9.施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()。A.国家规定应缴纳的税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.电价发生变化D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时【正确答案】ABCE10.【真题】根据标准施工招标文件，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有（）。A.二者工作内容相同B.成员数均为5人以上单数C.技术、经济方面的专家不得少于成员总数的23D.成员均应执行招标投标法实施条例相关规定E.专家成员均应为高级技术职称【正确答案】BC11.【真题】关于代理的说法，正确的有（）。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任【正确答案】ABE12.施工合同履行过程中，竣工验收分为（）类，视施工合同约定的工作范围而定。A.单项工程竣工验收B.单位工程竣工验收C.分部工程竣工验收D.分项工程竣工验收E.整体工程竣工验收【正确答案】DE13.工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是()。A.整个工程的施工任务B.分项工程的施工任务C.单位工程的施工任务D.分部工程的施工任务E.特殊专业工程施工任务【正确答案】ACE14.【真题】根据标准施工合同，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有（）。A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人B.监理人是施工合同履行中独立的第三方C.监理人在授权范围内独立开展工作D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权【正确答案】ACE15.建设项目施工招标中，履约担保的方式可以是（）。A.提供第三人信用担保B.银行出具履行保函C.提交履约保证金D.担保公司出具履约保函E.提交工程预付款【正确答案】ABCD16.发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况有（）。A.施工过程中，承包人中途毁约B.施工过程中，承包人任意中断工程C.施工过程中，承包人按规定施工D.承包人破产E.承包人倒闭【正确答案】ABDE17.合同生效应当具备的条件有（）。A.意思表示真实B.不违反法律或者社会公共利益C.合同的生效必须附条件D.合同的生效必须附期限E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力【正确答案】ABE18.施工合同履行过程中，对监理单位质量行为的监督主要包括（）。A.现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式B.制订监理规划，并按照监理规划进行监理C.按照国家普遍性标准或操作工艺对分项工程或工序及时进行验收签认D.监理的工程项目有监理委托手续及合同，监理人员资格证书与承担的任务相符E.对现场发现的使用不合格材料、构配件、设备的现象和发生的质量事故，及时督促、配合责任单位调查处理【正确答案】ABDE19.【真题】招标代理机构应具备的条件有()。A.招标代理业务B.编制招标文件的能力C.从事招标代理业务的营业场所D.可以作为评标委员会人选的专家库E.专业齐备的评标专家【正确答案】BCDE20.合同法律关系由（）要素构成。A.法律关系主体B.法律关系客体C.法律关系内容D.法律事实E.权利和义务【正确答案】ABC21.代理的特征包括()。A.被代理人对代理行为承担民事责任B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人以被代理人的名义实施代理行为D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为E.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志【正确答案】ACDE22.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（）应当由承包方承担。A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用【正确答案】AC23.招标文件中，对项目设计提出明确要求的“设计要求”是最重要的文件部分，其内容主要包括（）。A.项目说明书B.设计文件编制的依据C.合同的主要条件D.平面布局要求E.设备设计方面的要求【正确答案】BDE24.在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有()。A.开展监理业务前向监理人支付预付款B.负责建设工程所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确【正确答案】ABCE25.公开招标的优点是（）。A.工作量较小B.投标竞争激烈C.耗费时间短、费用少D.招标人可以在较广的范围内选择中标人E.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价【正确答案】BDE26.发包人应提供的勘察依据文件和资料包括（）。A.提供本工程批准文件(复印件)及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)B.提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图C.提供地下已有埋藏物的具体位置分布图D.提供地震安全性评价和环境评价E.提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图【正确答案】ABCE27.保证合同应包括的内容有（）。A.保证的方式B.保证的期间C.保证担保的范围D.债务人履行债务的期限E.债权人单方认为需要约定的其他事项【正确答案】ABCD28.索赔报告审查的证据资料分析中，主要分析证据资料的（），这也是索赔要求有效的前提条件。A.规范性B.有效性C.正确性D.合理性E.时效性【正确答案】BCD29.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，关于工程师对分包合同的管理，表述正确的是（）。A.依据主合同对分包工作内容审查，行使确认权或否定权B.依据主合同对分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权C.对分包商使用的材料、工程质量进行监督管理D.对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准E.对分包商的施工进行监督、管理和协调【正确答案】ABC30.担保法规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有()。A.留置B.定金C.保证D.抵押E.动产质押【正确答案】CDE31.在设备采购招标中，划分合同包主要考虑的因素包括（）。A.资金计划B.市场供应情况C.有利于投标竞争D.有利于招标资源配置E.工程进度与供货时间的关系【正确答案】ABCE32.下列关于施工质量控制的说法正确的有（）。A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担【正确答案】AB33.合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。A.政府机关B.法人的分支机构C.大学所属二级学院D.事业单位E.社会团体【正确答案】ABDE34.关于交货验收，下列说法正确的是()。A.运输过程中发生的问题由供货方负责B.如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补D.在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差E.在保修期内，凡检测不合格的物质或设备，均由供货方负责【正确答案】BE35.合同法律关系的主体包括（）。A.自然人B.法人C.行为D.权利E.其他组织【正确答案】ABE36.担保活动应当遵循（）的原则。A.公正B.公平C.平等D.自愿E.诚实信用【正确答案】BCDE37.对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()。A.监理招标文件B.监理中标函C.合同实施过程中双方签署的补充文件D.监理合同标准条件E.工程量清单【正确答案】BCD38.【真题】某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行中出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（）。A.发包人要求的设计变更B.发包人未按期审查承包人文件C.承包人未按已确认修改的设计文件实施D.发包人提供的材料延误E.异常不利的气候条件【正确答案】ABD39.下列可以作为抵押物的财产有（）。A.房屋B.机器C.耕地D.医院E.学校【正确答案】AB40.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，发包人应投保的保险有（）。A.职业责任险B.现场人员工伤保险C.第三者责任险D.设计和工程保险E.现场人员意外伤害保险【正确答案】BE41.建设工程设计合同（一）【GF-2000-0209】主要条款有（）。A.设计依据B.发包人应提供的有关资料和文件C.双方的责任D.项目投资要求E.委托设计任务的范围和内容【正确答案】BCE42.设计投标书的设计方案评审内容主要包括（）。A.设计指导思想是否正确B.设备选型的经济性C.工艺流程是否先进D.总体布置的合理性，场地利用系数是否合理E.设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平【正确答案】ACDE43.工程师在()方面认为有必要时发布变更指令。A.任何工作质量B.特性的变更C.任何联合竣工检验D.协调几个承包商施工的干扰E.要求承包商使用超过他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程【正确答案】ABCD44.【真题】根据FIDIC施工合同条件，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有（）。A.运输车辆可以不受限制地进出工地B.施工机械在工程竣工前不得运出工地C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用D.目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用E.后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地【正确答案】AE45.建筑工程一切险的被保险人具体包括（）。A.业主或工程所有人B.承包人或者分包人C.技术顾问D.招标代理人E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问【正确答案】ABCE46.属于委托监理合同中，正常监理酬金的间接成本的是（）。A.业务培训费、图书资料购置费B.经营业务费，包括为招揽业务而支出的广告费等C.交通费、差旅费、办公设施费D.监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等E.管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资【正确答案】ABCE47.FIDIC施工合同条件规定，合同文件由()组成。A.通用条件B.专用条件C.投标函及附件D.协议书E.合同条件【正确答案】ABCD48.根据施工合同，合同进度计划的主要作用有（）。A.监理人确认承包人逾期违约的依据B.监理人签认索赔付款证书的依据C.施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D.承包人编制资金计划的基础E.监理人控制合同工程进度的依据【正确答案】CE49.【真题】根据担保法，关于质押的说法，正确的是（）。A.出质人只能是债务人B.存款单可以用于质押C.质押必须转移财产占有D.质押必须通过约定建立E.建筑物可以用于质押【正确答案】BCD50.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害【正确答案】BC51.以下（）属于招标资格审查中不能通过审查的情形。A.申请人不具备相应的资质B.申请人未按审查委员会的要求提供澄清说明C.申请人为项目的设计单位D.申请人为本项目的招标代理机构E.申请人本年内有骗取中标的违规行为【正确答案】ABDE52.合同中可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为()。A.在合同履行期限内，债权人不得要求第三人履行债务B.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务C.部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利、义务关系并不因此而改变D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定.当事人之间的权利、义务关系因此而改变E.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任【正确答案】BCE