造价工程师《建设工程计价》考试试题测试强化卷和答案(第11套)

造价工程师建设工程计价考试试题测试强化卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】由于承包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（）。A.原约定日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较低的一个【正确答案】D2.按专业特点和地区特点编制的概算定额手册，内容基本上是由（）组成。A.文字说明、编制依据、定额项目表、附录B.编制依据、定额项目、附录C.文字说明、定额项目表、附录D.文字说明、定额项目表、取费表、附录【正确答案】C3.工程总承包企业按照合同的约定承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，这种模式称之为（）。A.设计采购总承包B.交钥匙总承包C.设计一施工总承包D.阶段性总承包【正确答案】A4.世界银行规定的项目直接建设成本不包括（）。A.施工管理人员工资B.工厂普通公共设施费C.管道系统费用D.服务性建筑费用【正确答案】A5.下列工程造价指数中，属于按其所反映的现象范围的不同分类的是（）。A.个体指数B.环比指数C.指标指数D.综合指数【正确答案】A6.【真题】根据评标委员会和评标方法暂行规定等，评标委员会评标发现的投标报价算术错误，应由（）进行修正。A.评标委员会B.招标监督机构C.招标人D.投标人【正确答案】A7.【真题】关于施工合同预付款。下列说法中正确的是（）A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款B.采用起扣点计算法抵提确付款对承包人比较不利C.预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少D.预付款的额度通常与主要材料和构件费用占建安费的比例相关【正确答案】D8.国外建筑安装工程费用的构成中，工人现场福利费及安全费属于（）。A.分包工程费用B.管理费C.开办费D.暂定金额【正确答案】C9.共同延误的处理中。如果初始延误者是发包人原因。则在发包人原因造成的延误期内，承包人（）。A.只可得到工期延长B.既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.不能得到任何补偿D.只可得到经济补偿【正确答案】B10.根据世界银行的规定，下列属于工程项目直接建设成本的是（）。A.运费B.土地征购费C.项目管理费D.应急费【正确答案】B11.费用索赔的计算方法包括（）。A.实际费用法、修正的总费用法、总费用法B.网络图分析法、比例计算法C.标准差法D.价格对比法【正确答案】A12.对工程建设项目或单项工程造价指数的编制不会产生影响的是（）。A.报告期工程建设其他费用指数B.报告期建设项目或单项工程造价C.报告期设备、工器具价格指数D.报告期间接费【正确答案】D13.某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工20个工日。地质复查和处理费用为2万元，同时工期延长5天，人员窝工10工日。若用工按100元/工日、窝工按50元/工日计算，则乙方可就该事件索赔的费用是（）元，工期（）天。A.21250，20B.22550,5C.22500,5D.25250,25【正确答案】C14.下列对于K周从低到高排序正确的是()。A.圆形、矩形、L形、T形B.圆形、正方形、矩形、L形C.矩形、正方形、T形、L形D.矩形、长方形、L形、T形【正确答案】B15.【真题】根据标准施工招标文件（2007版）的合同通用条件，发包人在收到承包人提交的现场签证报告后，审核确认或提出修改意见的最长时限是（）A.24小时B.48小时C.7天D.14天【正确答案】B16.工程单价按照其用途划分为（）。A.建筑工程单价和安装工程单价B.预算单价和概算单价C.地区单价和个别单价D.定额单价和补充单价【正确答案】B17.关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是（）。A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工时B.材料损耗量按照材料消耗量的定比例计算C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10【正确答案】C18.作为工程预付款的抵扣方式之。业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（）工程预付款数额时开始起扣。A.大于B.小于C.等于D.无法比较【正确答案】C19.设备安装工程费概算编制方法中，设备价值百分比法适用于（）。A.初步设计深度不够，且价格波动较大的国产标准设备B.初步设计深度足够，且价格波动不大的国产标准设备C.初步设计深度足够，且价格波动较大的国产标准设备D.初步设计深度不够，且价格波动不大的通用设备【正确答案】D20.以下各项中属于安装工程费的是（）。A.设备基础工程的费用B.石油、天然气钻井等工程的费用C.电缆导线敷设工程的费用D.与设备相连的工作台等设施的工程费用【正确答案】D21.在1m3的一砖厚砖墙中，若材料为标准砖(240mm115mm53mm)，灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则砂浆消耗量为（）m3。A.0.062B.0.081C.0.205D.0.228【正确答案】D22.按照招标投标法及标准施工招标文件的规定，招标公告内不包括()。A.投标条件B.招标文件的获取C.项目概况与招标范围D.发布公告的媒介【正确答案】A23.在工程定额中，其适用的编制对象是工序的定额是（）。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】B24.【真题】根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。A.基本预备费以工程费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用【正确答案】B25.某项目评标基准价是1000万元，投标人投标报价1200万元，则其投标报价偏差率是（）。A.10B.20C.25D.30【正确答案】B26.某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（）。A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天D.若施工暂停5天，则承包人可获得工期补偿1天【正确答案】D27.工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K-周按从小到大顺序排列正确的是（）。A.正方形矩形T形L形B.矩形正方形T形L形C.T形L形正方形矩形D.L形T形矩形正方形【正确答案】A28.招标工程量清单编制的准备工作不包括（）。对各种资料进行研究，为工程量清单的编制做准备。编制措施项目清单估算工程整体工程量拟定施工顺序【正确答案】B29.【真题】砌筑每m3一砖厚砖墙，砖(24011553)的净用量为529块，灰缝厚度为10，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【正确答案】D30.某砌筑工程，工程量为10m3。每立方米砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28和18，人工幅度差系数为15，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A.11.75B.12.56C.14.44D.15.78【正确答案】C31.建筑工程概算的编制方法不包括（）。A.概算指标法B.预算单价法C.概算定额法D.类似工程预算法?【正确答案】B32.【真题】依据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【正确答案】B33.某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，并约定合同价的70为可调部分。可调部分中，人工占45，材料占45，其余占10。结算时。仅人工费价格指数增长了10，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（）万元。A.51.01B.51.58C.52.25D.52.75【正确答案】B34.单位工程造价除了分部分项工程量清单项目费用、措施项目费用、其他项目费用外，还包括（）。规费、税金利润、税金规费、利润、税金措施费、管理费、利润、税金【正确答案】A35.下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中，正确的是（）。A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同D.合同签订后5个日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金【正确答案】D36.国外项目投资估算的阶段划分为五个：投资机会研究时期；投资设想时期；项目的初步可行性研究时期；项目的详细可行性研究时期；项目的工程设计阶段。按照项目进展先后下列排序正确的是（）。A.B.C.D.【正确答案】B37.该工程定额是在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额，往往以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象，编制内容是所有项目费用之和，其编制基础仍然离不开预算定额、概算定额。此工程定额是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【正确答案】D38.【真题】关于工程变更的说法中，正确的是（）。A.除了受自然条件的影响外，一般不得发生变更B.尽管变更的起因有多种，但必须一事一变更C.如果出现了必须变更的情况，则应抢在变更指令发出前尽快落实变更D.若承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担【正确答案】D39.【真题】在建设项目经济费用和效益分析时，测定社会折现率应考虑的因素是（）。A.通过膨胀因素B.社会成员的费用效益C.投资效益水平D.影子汇率【正确答案】C40.下列有关分部分项工程量清单的说法，叙述错误的是（）。A.分部分项工程量清单项目编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置B.工程量的计算结果在开标后得出C.同一招标工程的项目编码不得有重码D.工程量的计算要按照相关规则计算【正确答案】B41.电焊点火用工属于劳动定额中的（）。A.超运距用工B.基本用工C.辅助用工D.人工幅度差【正确答案】C42.除按照工程变更规定引起的工程量增减外，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，承包人用于结算的最终工程量应该是（）A.按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量B.承包人完成合同工程应予计量的工程量C.招标工程量清单中列示的工程量D.总价合同各项目的工程量【正确答案】D43.以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项目静态投资的方法称为（）。A.系数估算法B.比例估算法C.指标估算法D.扩大指标估算法【正确答案】A44.【真题】下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）。A.测试法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测试法比接续测试法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间比较短时，接续测试法较选择测试法方便C.当所测定的各工序或操作的延续时间较短时，连续测定比较困难，用选择法测时比较方便且简单null确定观测次数较为科学的方法，应该是依据误差理论和经验数据相结合的方法来判断。D.测试法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法来确定【正确答案】D45.下列有关投标文件的澄清和说明，表述正确的是（）。A.投标文件不响应招标文件实质性条件的，可允许投标人修正或撤销其不符合要求的差异B.单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准C.投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，由投标人澄清说明为准D.若投标单价有明显的小数点错位，应调整单价，并修改总价?【正确答案】B46.通常所说建设项目竣工验收，是指（）。A.分部工程验收B.单位工程验收C.工程整体验收D.单项工程验收【正确答案】C47.【真题】国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由（）构成。A.各分部分项工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项工程费、单项工程开办费、措施费【正确答案】A48.【真题】关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同【正确答案】D49.柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B.单跨厂房柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越高C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D.柱网布置与厂房的高度无关【正确答案】A50.某载重汽车配驾驶员1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元，则该载重汽车的台班人工费为（）元/台班。A.45.65B.50.00C.54.00D.54.35【正确答案】D51.某施工现场有塔式起重机1台，是由施工企业租的，台班单价5000元/台班，租赁费为2000元/台班，人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐藏工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔式起重机1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为（）元。A.2250B.2925C.5800D.7540【正确答案】D52.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，职工死亡丧葬补助费、抚恤费属于（）。A.劳动保险B.养老保险C.医疗保险D.工伤保险【正确答案】B53.按照单位生产能力估算法法，如将设计中的综合调整系数提高了四倍，生产能力扩大到三倍，投资额将增加（）。A.300%B.400%C.1100%D.1400%【正确答案】D54.某斗容量1m3的正铲挖土机的机械台班产量为4.96(定额单位100m3)，小组成员2人，则挖100m3的人工时间定额为（）工日。A.0.20B.2.48C.0.40D.4.96【正确答案】C55.利用世界银行等国际金融机构贷款的建设项目，应按世界银行规定，按时编制（）。A.项目竣工报告B.项目完成报告C.项目验收报告D.项目审批报告【正确答案】B56.分部分项工程量清单项目的工程量应以实体工程量为准，对于施工中的各种损耗和需要增加的工程量，投标人投标报价时，应在（）中考虑。A.措施项目B.该清单项目的单价C.其他项目清单D.预留金【正确答案】B57.【真题】对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（）。A.选择在大中型发达城市B.靠近原料产地C.靠近产地消费地D.靠近电（能）源地【正确答案】A58.承包人依据招标文件的相关规定进行投标，经复核资料等前期工作的整理，现确定该投标工程中分部分项工程费中人工费单价50元工日，加权材料费200元m3，机械费为500元台班，管理费费率20%，利润费率为15%，则该分部分项工程费的综合单价是（）。A.1035B.763C.959D.1012.5【正确答案】A59.工程造价信息管理目前存在的问题中不包括（）。A.对信息的采集、加工和传播缺乏统一规划、统一编码、系统分类B.信息网建设有待完善C.我国有关工程造价方面的软件网络发展很缓慢D.信息资料的积累和整理还没有完全实现和工程量清单计价模式的接轨【正确答案】C60.承包人应在修理通知书发出日起（）天内派出人员执行保修任务。A.3B.7C.15D.20【正确答案】B61.某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，预备费500万元，价差预备费350万元，建设期贷款2000万元，建设期应计利息120万元，该笔款项在运营期产生的利息是200万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为（）万元。A.3520B.3870C.5520D.5920【正确答案】A62.根据计时观察资料测得某工序工人工作时问有关数据如下：准备与结束工作时间为12min，基本工作时间为68min，休息时间为10min，辅助工作时间为11min，不可避免中断时间为6min，则该工序的规范时间为（）min。A.33B.79C.28D.27【正确答案】C63.已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为580万元，工程建设其他费用为240万元。基本预备费为150万元，涨价预备费为50万元。建设期贷款利息为80万元。项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目建设投资为（）万元。A.2170B.2450C.2020D.2950【正确答案】C64.在合理的施工组织设计、正常施工条件下，生产一个规定计量单位合格结构构件、分项工程所需的人工、材料和机械台班的社会平均消耗量标准是指（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】B65.关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是（）。A.自创或转让商标权时均可将商标权计人无形资产内B.专利权转让价格按成本估价进行C.自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【正确答案】C66.关于有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定，其应坚持的原则中不包括的是（）。A.地价对目前的投资环境产生较大的影响B.地价与当地的社会经济承受能力相适应C.地价要考虑已投入的土地开发费用、土地市场供求关系D.地价要考虑使用年限【正确答案】A67.在主体专业系数法编制投资估算时，通常用（）为基数。A.设备费B.工艺设备投资C.直接建设成本D.建筑安装工程费【正确答案】B68.建设项目总概算中的工程监理费属于（）。A.工程建设其他费用概算B.单项工程综合概算C.单位工程概算D.预备费概算【正确答案】A69.施工图预算作为建设工程建设程序中一个重要的技术经济文件，在工程建设实施过程中具有十分重要的作用，其施工图预算对施工企业的作用有（）。A.是控制造价及资金合理使用的依据B.是确定工程招标控制价的依据C.是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容D.是拨付工程款及办理工程结算的依据【正确答案】C70.我国建设项目的（）阶段的投资估算，是对项目进行较详细的技术经济分析，决定项目是否可行，并比选出最佳投资方案的依据。A.项目建议书B.项目规划C.初步可行性研究D.可行性研究【正确答案】D71.下列（）不属于文明施工费。A.现场生活卫生设施费用B.现场操作场地的硬化费用C.现场施工机械设备降低噪声措施费用D.现场绿化费用【正确答案】C72.FIDIC施工合同条件下，承包商因工程师发布的某项工程删减所受的损失应当满足一系列条件，这些条件不包括（）。A.如果工程未被删减时，该项费用本可以包含在中标合同价中B.该工程的删减将导致该项费用不构成合同价格的一部分C.该工程的删减已经导致该项费用不构成合同价格的一部分D.该项费用可能包含在其他替代工程的估价之中【正确答案】D73.工业建设项目，下列不属于总平面设计中影响工程造价的因素有（）。A.占地面积B.工艺设计C.运输方式的选择D.功能分区【正确答案】B74.【真题】关于施工图预算的含义，下列说法中正确的是()A.是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算B.其成果文件一般不属于设计文件的组成部分C.可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算D.其价格性质为预期，不具有市场性质【正确答案】C75.（）是建设项目已按设计规定全部建成，达到竣工验收条件，由发包人组织设计、施工、监理等单位和档案部门进行全部工程的竣工验收。A.分部工程验收B.单位工程验收C.单项工程验收D.工程整体验收【正确答案】C76.不影响建筑安装工程造价指数测算的是（）。A.人工费指数B.材料费指数C.措施费D.项目建设完成后的经营成本【正确答案】D77.下列关于合同价款纠纷的解决途径说法不正确的是（）。A.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)的规定，发承包双方和解的方式分为协商和解和监理或造价工程师暂定B.总监理工程师在收到发承包任何一方提交的文件后14天内应将暂定结果通知发承包双方C.发承包双方在收到总监理工程师的暂定结果之后28天内，未确认且提出不同意见的，视为双方已认可暂定结果D.发承包双方选择仲裁解决合同纠纷时，仲裁机构要求停止施工时，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担【正确答案】C78.下列关于招标控制价的说法错误的是（）。A.提高了透明度避免了暗箱操作的产生B.可有效控制投资C.可使各投标人自主报价、公平竞争D.杜绝了投标人串标围标【正确答案】D79.工程量清单计价方法采用综合单价形式，综合单价包括（）。A.人工费、材料和工程设备费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素B.人工费、材料和工程设备费、机械使用费、管理费、利润，不考虑风险因素C.人工费、材料和工程设备费、机械使用费、预留金、材料购置费D.人工费、材料和工程设备费、预留金、材料购置费、零星工作项目费【正确答案】A80.工程方案应力求降低造价、节约资金，但必须满足的前提是（）。A.满足使用功能、确保工程质量B.与项目的规模相适应C.达到美观和节能的要求D.和国家政策相适应【正确答案】A81.某厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费25万元，加工费3万元，辅助材料费5000元，专用工具费率2%，废品损失费率10%，外购配套件费5万元，包装费率1%，利润率为8%，增值税率为17%，非标准设备设计费3万元，则该国产非标准设备的销项税额为（）万元。A.5.939B.6.789C.7.269D.7.299【正确答案】B82.按照建标2003206号文件建筑安装工程费用项目组成规定，生产工人六个月以内的病假人员工资计人人工工人单价组成中的（）。A.职工福利费B.辅助工资C.工资性补贴D.基本工资?【正确答案】B83.下列费用中，属于生产准备及开办费的是()。A.专利技术使用费B.生产职工培训费C.市政公用设施费D.工程保险费【正确答案】B84.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起（）天内作出答复。A.3B.7C.10D.15【正确答案】A85.工程投标时，在投标报价的前期应进行工程现场调查，其中不包括（）。A.自然条件调查B.施工条件调查C.业主责任调查D.现场附近的生活设施调查【正确答案】C86.土地补偿费归（）所有。A.国家B.地方政府C.农民个人D.农村集体经济组织【正确答案】D87.为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第（）d作为基准日，对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第（）d作为基准日。A.30，30.B.28，28.C.14，30.D.7，28.【正确答案】B88.参阅施工技术方案可以进行措施项目清单列项，但不包括()。A.脚手架B.大型机械设备进出场及安拆C.垂直运输机械D.环境保护【正确答案】D89.由项目建设单位负责投资建设但产权不归属建设单位的配套专用通信设施，应作为()处理。A.有形资产B.固定资产C.无形资产D.间接费【正确答案】C90.某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（）万元。A.7.5B.10C.12.5D.15【正确答案】C91.影响材料价格变动的因素中不正确的是（）。A.市场供需变化B.材料制造费用的变动直接带动材料质量的波动C.流通环节的多少和材料供应体制也会影响材料价格D.运输距离和运输方法的改变会影响材料运输费用的增减，从而也会影响材料价格【正确答案】B92.在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确实各种材料消耗定额的方法是（）A.实验室实验法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法【正确答案】B93.【真题】某出料容量750L的砂浆揽拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40S、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为()m3/台班。A.29.79B.32.6C.36.00D.39.27【正确答案】C94.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，工程排污费应计入（）之中。A.分部分项工程量清单计价表B.以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表C.其他项目清单与计价汇总表D.规费、税金项目清单与计价表【正确答案】D95.关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（）。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理【正确答案】B96.当设计深度不够，不能准确计算出工程量，但工程设计方案比较成熟且有类似指标可以利用时，概算编制可采用（）。A.概算指标法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.设备价值百分比法【正确答案】A97.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，关于索赔的处理规定，说法正确的是（）。A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔【正确答案】B98.在施工机械台班单价的组成和确定过程中，下列不涉及台班折旧费计算的因素是（）。A.机械预算价格B.建筑工程量C.耐用总台班数D.残值率【正确答案】B99.【真题】由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指（）。A.分段验收B.中间验收C.交工验收D.竣工验收【正确答案】C100.某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次大修费为3000元，大修周期为4，台班经常修理费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为30元/台班，忽略残值和资金时间价值，则该机械的台班单价为（）元/台班。A.60.40B.62.20C.65.40D.67.20【正确答案】A二.多选题(共70题)1.投资估算的单项工程指标包括下列（）。A.建筑工程费B.安装工程费C.设备、工器具及生产家具购置费D.工程建设其他费E.预备费【正确答案】ABC2.项目规模合理化的制约因素有（）。A.技术因素B.经济因素C.市场因素D.环境因素E.人才因素【正确答案】ACD3.小型建设项目竣工决算报表包括（）。A.竣工财务决算总表B.建设项目交付使用财产明细表C.建设项目概况表D.建设项目工程结算表E.建设项目竣工财务决算审批表【正确答案】ABE4.建设工程工程量清单计价规范和建设项目工程结算编审规程工程竣工结算编制的主要依据是()。A.工程合同B.发承包双方实施过程中已确认调整后追加(减)的合同价款C.建设工程设计文件D.建设工程工程量清单计价规范E.分部分项工程费双方未确认的现场签证工程量【正确答案】ABCD5.【真题】某工程有A至H共8项工作，计划5周完成，时标网络图如图所示。各工作的计划投资已标注在箭线上，如A工作计划投资4万元，黑三角符号所在的虚线为实际进度前锋线。则采用时标网络图法进行偏差分析的分析结果中，正确的有（）。A.第1周拟完工作计划投资累计12万元B.第3周拟完工作计划投资5万元C.第3周末，拟完工作计划投资累计22万元D.第3周末，已完工作计划投资累计23万元E.第3周末，已完工作计划投资累计22万元【正确答案】CD6.【真题】在住宅小区规划设计中，评价居住小区设计方案的指标有（）。A.人口净密度B.建筑周长C.平面系数D.户型比E.绿化比率【正确答案】AE7.下列关于施工图预算对施工企业的作用，表述正确的是()。A.施工图预算是进行两算对比的依据B.施工图预算是建筑工程预算包干的依据C.施工图是控制造价及资金合理使用的依据D.施工图预算是确定工程招标控制价的依据E.施工图预算是施工图设计不突破设计概算的重要措施【正确答案】AB8.土地使用权出让最高年限为50年的有（）。A.体育用地B.商业用地C.文化用地D.旅游用地E.娱乐用地【正确答案】AC9.为维护公开、公平、公正的市场环境，对中标候选人的公示，下列做法中正确的有（）。A.依法必须进行招标的项目，是否公开中标候选人由招标人自定B.公示期不得少于3d，从公示的第二天开始算起C.一般只公示排名第一的中标候选人而不必公示中标候选人全部名单D.对有业绩信誉条件的项目，在开标时提供的资格或业绩信誉证明资料一并予以公示E.中标候选人的各评分要素的得分情况需一并公示?【正确答案】BD10.下列工程中，其工程费用列入建筑工程费用的是（）。A.供水工程B.通风工程C.电缆导线敷设工程D.附属于被安装设备的管线敷设工程E.堤坝工程【正确答案】ABCE11.FIDIC条件下，工程变更的范围包括（）。A.删减任何合同约定的工作内容B.任何部分标高、尺寸、位置变化C.因施工需要，施工机械日常检修时间变更.D.工程质量改变E.合同中的任何工程内容的数量的改变【正确答案】ABDE12.固定资产投资中的积极部分包括（）。A.建安工程费用B.工艺设备购置费C.工器具购置费D.生产家具购置费E.试验研究费【正确答案】BCD13.评标委员会所编制的评标报告，其主要内容包括（）。A.废标情况说明B.经评审的投标人排序C.基本情况和数据表D.评标委员会成员名单E.施工组织设计【正确答案】ABCD14.【真题】国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有（）。A.负责租船订舱B.承担货物在装运港越过船舷以后的一切风险C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用D.在合同约定的装运港领受货物E.办理进口清关手续【正确答案】BCE15.下列费用中，属于安装工程费的有()。A.供暖、通风、煤气等设备装设、油饰工程的费用B.动力、起重等各种需要安装的机械设备的装配费用C.设备基础、支柱等设施工程和金属结构工程费用D.与设备相连的工作台、梯子、栏杆等设施的工程费用E.对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费【正确答案】BDE16.下列费用中，不属于分部分项直接工程费单价(基价)的有()。A.措施费B.材料检验试验费C.规费D.大型机械使用费E.生产管理人员工资【正确答案】ACDE17.影响人工日工资单价的因素，包括下列（）。A.社会领先工资水平B.生活消费指数C.人工日工资单价的组成内容D.劳动力市场供需变化E.政府推行的社保和福利政策【正确答案】BCDE18.国际竞争性招标评标的主要步骤是()。A.审标B.合同谈判C.资格定审D.开标E.评标【正确答案】ACE19.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)，关于专业措施项目的说法中正确的有（）。A.脚手架仅被列为建筑工程的专业措施项目B.混凝土、钢筋混凝土模板及支架费列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程的专业措施项目C.模板及支架费分自有和租赁两种情况，采用不同方法计算D.模板及支架、脚手架的租赁费计算，除考虑租赁价格(租金)外，还需考虑支搭、拆卸及运输费E.只有自有模板及支架、脚手架才需要进行摊销量的计算【正确答案】CDE20.概算定额与预算定额的相同之处在于（）。A.都是以建(构)筑物各个结构部分和分部分项工程为单位表示的B.内容均包括人工、材料和机械台班使用量定额三个基本部分C.项目划分和综合扩大程度上相同D.都用于设计概算的编制E.表达的主要内容、主要方式相近【正确答案】ABE21.工程量清单综合单价包括（）。A.人工费B.材料费C.机械台班费D.企业管理费E.运输费【正确答案】ABCD22.下列关于预付款担保的说法中，正确的是（）。A.预付款担保应在施工合同签订后，预付款支付前提供B.预付款担保必须采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额始终保持不变【正确答案】ACD23.【真题】下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照标准施工招标文件中相关合同条件，可以获得工期补偿的有()。A.监理人发出错误指令B.监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格C.承包人的设备故障D.发包人提供工程设备不合格E.异常恶劣的气候条件【正确答案】ADE24.关于联合体投标的规定。下列说法中正确的是（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己名义单独投标B.通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责，以及财务能力、信誉情况等资格条件不得改变C.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务D.以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力E.由同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【正确答案】BCDE25.招标工程量清单中的分部分项工程量关于项目特征描述，可不详细描述的内容包括（）。A.无法准确描述的内容B.施工图纸、标准图集标注明确的C.清单编制人在项目特征描述中应注明有投标人自定的D.涉及材质要求的内容E.涉及安装方式的内容【正确答案】ABC26.对于（）特殊情况，工程施工虽未全部按设计要求完成，也应进行验收。A.因少数非主要设备或某些特殊材料短期内不能解决，虽然工程内容尚未全部完成，但已可以投产或使用的工程项目B.规定要求的内容已完成，但因外部条件的制约，如流动资金不足、生产所需原材料不能满足等，而使已建工程不能投人使用的项目C.投资额在5000万元以上的关系国计民生的大型项目D.有些建设项目或单项工程，已形成部分生产能力，但近期内不能按原设计规模续建。经主管部门批准后，可缩小规模对已完成的工程和设备组织竣工验收，移交固定资产E.国外引进设备项目，按照合同规定完成负荷调试、设备考核合格后，进行竣工验收【正确答案】ABDE27.工艺设计影响工程造价的主要因素包括（）。A.建设规模B.产品方案C.工艺流程D.原材料供应情况E.运输方式【正确答案】ABCD28.根据GB50854-2013房屋建筑与装饰工程计量规范的规定。下列属于措施项目费的是（）。A.混凝土模板及支架费B.非夜间施工照明费C.场地准备及临时设施费D.市政公用设施费E.垂直运输费【正确答案】ABE29.按照建设工程施工合同有关规定，工程变更包括（）。A.施工条件变更B.招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”C.有关工程的施工时间的变化D.工程重整或改建E.有关工程的顺序的变化【正确答案】ABCE30.招标工程量清单分部分项工程量清单的编制，对于项目特征必须描述内容是（）。A.涉及可准确计量的内容B.涉及结构要求的内容C.无法准确描述的内容D.涉及安装方式的内容E.对计量计价没有实质影响的内容【正确答案】ABD31.关于编制预算定额应遵循的原则，下列说法中正确的有（）。A.反映社会平均水平B.反映社会平均先进水平C.反映先进施工企业实际机械装备水平D.尽可能综合扩大E.简明适用【正确答案】AE32.关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（）。A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效B.当事人对垫资利息有约定的利息高于同期同类贷款利率的应予以支持C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计算13为当事人的起诉之日【正确答案】ACDE33.工程计价的基本原理就在于（）。A.项目的分解B.项目的组合C.工程计价D.工程计量E.工程估算【正确答案】AB34.下列关于国际工程招标中投标人的投标报价以及合同谈判说法中正确的是（）。A.在合同谈判中，不得要求投标人承担额外的任务，但是双方可以就合同价格进行谈判B.合同谈判结束后，中标人收到授标信后，双方应在投标有效期内签署合同正式文本C.合同签订后应一式两份，双方各执一份，合同副本送交世界银行D.投标人在计算施工机械台班单价时，基本折旧费一般按5年期进行，较大工程甚至一次折旧完毕E.间接费的计算中，人身意外保险、材料和永久性设备运输保险、施工机械运输保险一般按合同总价的0.5%1.0%计算【正确答案】BCD35.在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时分摊进单价的是（）。A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金E.人工费【正确答案】BCD36.某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/台班，租赁费为100元/天，人工工资为50元/工日，窝工补贴为20元/工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元?B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元?C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元?D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元?E.承包人可得的总索赔费用为2500元【正确答案】CD37.下列关于工程定额的说法中，正确的有()。A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械台班消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E.企业定额水平一般低于国家现行定额水平【正确答案】CD38.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，检验试验费包括（）。A.对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定所发生的费用B.对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般检查所发生的费用C.新结构、新材料的试验费D.对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用E.建设单位委托检测机构进行检测的费用【正确答案】AB39.【真题】国外建筑安装工程费用中的开办费一股包括（）等。A.工地淸理费B.现场管理费C.材料预涨费D.周转材料费E.暂定金额【正确答案】AD40.下列索赔属于按索赔事件的性质分类的是()。A.合同中明示的索赔B.工期延误索赔C.工程加速索赔D.合同被迫终止的索赔E.费用索赔【正确答案】BCD41.【真题】某建设项目由厂房、办公楼、宿舍等单项工程组成，