监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化练习题及参考答案（第7版）

监理工程师建设工程合同管理考试试题强化练习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指()。A.工程保修期B.承包商的施工期C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间【正确答案】A2.【真题】承包人对施工专业分包管理的职责是（）。A.负责专业分包工程的施工组织管理B.审查专业工程分包人的质量保证体系C.选派分包工程的项目经理D.负责对分包工程进行全面的质量检查【正确答案】B3.【真题】在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未做出任何答复，承包人应（）。A.向工程师再次发出请求复工通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工【正确答案】D4.受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况，（）。A.该承诺为无效承诺，不发生法律效力B.该承诺为有效承诺，自承诺做出起发生法律效力C.除非要约人及时通知受要约人不因承诺超过期限而接受该承诺，否则承诺无效D.除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效【正确答案】D5.依据招标投标法，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以()。A.要求投标人必须组成联合体投标B.要求严格的专业资质等级C.要求必须使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求【正确答案】B6.【真题】某工程项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工标准。根据建设工程施工合同（示范文本），承包人的竣工日应确认为()。A.承包人自检合格日B.承包人递交竣工验收报告日C.竣工验收开始日D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【正确答案】B7.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为()。A.评标委员会算出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价D.施工图预算价【正确答案】C8.一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循（）。A.公正原则B.诚实信用原则C.团结互助原则D.公平原则【正确答案】B9.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A.单价计算结果与总价不一致B.复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分C.投标人业绩超出招标文件的要求D.无法定代表人的签字和盖章【正确答案】D10.设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的【正确答案】C11.FIDIC施工合同条件规定，争端裁决委员会一般由（）名成员组成。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C12.由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（）承担。A.采购方B.供货方C.代运方D.采购方和供货方共同【正确答案】A13.建筑工程一切险合同属于（）。A.财产保险合同B.人身保险合同C.财产及人身保险合同D.国内建筑、安装工程保险合同【正确答案】A14.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关（）的规定。A.债权转让B.债务承担C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务【正确答案】D15.以下()专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。A.高空作业工程B.深基坑工程C.大爆破工程D.模板工程【正确答案】B16.工程项目履约保证的有效期限为（）。A.从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止B.从签订施工合同起，到项目竣工移交止C.从签订施工合同起，到工程验收合格日止D.从提交履约保证起，到合同约定的完成日止【正确答案】A17.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为【正确答案】D18.合同法律关系的客体是指()。A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的【正确答案】D19.根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于履约担保的保证期限的表述中，不正确的是（）。A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务B.工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定圆满完成施工义务的证明C.履约保函应担保承包商到工程师颁发工程接收证书为止D.如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后，将履约保函的担保金额减少一定的百分比【正确答案】C20.【真题】关于工程设计管理的说法，正确的是()。A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析【正确答案】B21.下列机电产品可以不进行国际招标的是（）。A.国外赠送的机电产品B.一次性采购产品合同估算价格120万元人民币C.产品生产商优惠供货，以产品合同估算价格的70%供货的机电产品D.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品【正确答案】C22.工程师判定承包人索赔成立的条件不包括（）。A.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任B.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D.索赔意向通知必须在28d内提交【正确答案】D23.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付()。A.4.2万元B.2.2万元C.2.0万元D.0.2万元【正确答案】B24.FIDIC施工合同条件规定，从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为（）。A.缺陷通知期B.施工期C.合同有效期D.合同工期【正确答案】B25.定金的数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B26.当事人以除土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产以外财产抵押的，（）。A.可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效B.必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效C.必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效D.可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效【正确答案】A27.2013年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20%。发包人于2013年2月25日支付20万元定金，设计人于2013年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2013年4月13日，设计人于2013年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）万元。A.100B.99.9C.99.8D.99.6【正确答案】A28.目前，（）项目的招投标，必须按照9部委联合颁布的标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件的规定执行。A.列入试点计划的工程建设项目B.工期在12个月以上的工程建设项目C.投资额达到一定标准的工程建设项目D.依法必须进行招标的工程建设项目【正确答案】D29.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书【正确答案】C30.根据建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（）。A.委托人增加的监理工作内容过多B.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料C.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工D.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年【正确答案】D31.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【正确答案】D32.【真题】某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是（）。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【正确答案】B33.FIDIC施工合同条件规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是（）。A.业主B.政府监督部门C.承包商D.工程师【正确答案】C34.施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承包人应每隔（）d向工程师报告一次受害情况。A.7B.14C.28D.34【正确答案】A35.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（）。A.指定代理B.法定代理C.转代理D.委托代理【正确答案】B36.FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任的延误竣工，最高赔偿限额一般不超过合同价的（）。A.10B.20C.30D.40【正确答案】A37.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延【正确答案】B38.施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为（）的组成部分。A.施工文件B.合同文件C.监理文件D.竣工检验文件【正确答案】B39.FIDIC施工合同条件规定，付给争端裁决委员会委员的酬金有（），由业主与承包商平均负担。A.月聘请费、日酬金和奖金三部分B.月聘请费和日酬金两部分C.月聘请费D.月聘请费和奖金两部分【正确答案】B40.建设施工合同（示范文本）的通用条件规定，()，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A.未经招标B.未经发包人同意C.未提交分包人资质D.分包人未与发包人签订合同【正确答案】B41.【真题】工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是()。A.申请资格预审日起，至开标日止B.购买招标文件日起，至开标日止C.投标截止日起，至招标人确定中标人日止D.投标截止日起，至招标人中标人签订合同日止【正确答案】D42.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正后再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（）之日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续【正确答案】B43.一般说来，依法成立的合同，自（）生效。A.成立时B.登记后C.交付定金后D.备案后【正确答案】A44.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为（）。A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数【正确答案】B45.合同生效应当具备的条件不包括()。A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律或者社会公共利益D.必须采用一定的合同形式【正确答案】D46.【真题】根据建设工程设计合同(示范文本)，合同有效期是（）。A.从合同签字日起，至提交设计文件之日止B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止C.从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止D.从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止【正确答案】D47.FIDIC施工合同条件规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。A.14B.21C.28D.56【正确答案】C48.因被监理单位的违反合同行为导致竣工时间的延长，监理单位()。A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监督单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任【正确答案】A49.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为（）。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销【正确答案】A50.某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。A.1020B.980C.1000D.1010【正确答案】B51.FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前14d以书面形式向工程师申请颁发接收证书。其基本竣工是指（）。A.能够按照预定目的交给业主占用或使用B.完成了扫尾、清理施工现场的工作C.完成了不影响工程使用的某些次要部位的缺陷修复工作D.主体工程完成【正确答案】A52.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经()同意。A.设计单位B.施工单位负责人C.发包人D.工程师【正确答案】D53.承包商甲承建的住宅小区一期工程，业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以（）。A.行使不安抗辩权B.行使同时履行抗辩权C.不通知开发商而暂停施工D.不承担举证责任证明开发商丧失履约能力【正确答案】A54.一般情况下，（）应当由招标人完成。A.确定中标人B.评标情况说明C.对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人【正确答案】A55.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担【正确答案】B56.根据标准施工合同，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构【正确答案】A57.基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理【正确答案】D58.下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是（）。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有丰富的政府机关人脉C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”【正确答案】B59.按照建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题【正确答案】B60.施工合同示范文本通用条款规定，因不可抗力发生的费用由()承担。A.发包人B.承包商C.发包人和承包商共同D.发包人和承包商分别【正确答案】D61.【真题】施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视()来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动办价格浮动幅度【正确答案】A62.设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【正确答案】C63.按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范围不包括（）。A.设计深度要求B.建筑物的合理使用年限设计要求C.施工组织要求D.设计人配合施工工作的要求【正确答案】C64.【真题】承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与（）共同验货。A.供货商B.铁路运输部门C.监理工程师D.供货商和铁路运输部门【正确答案】B65.下列关于设汁阶段特点的说法中，厂确的是()。A.发计劳动投入量与设计产品质量呈正相关关系B.设计劳动投入量与设计产品质量呈负相关关系C.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段D.设计阶段的协调都是不同专业之间的横向协调【正确答案】C66.取得工程勘察（）资质，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察业务。A.综合B.专业C.劳务D.资金【正确答案】C67.FIDIC施工合同条件规定，业主必须保护（）的合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则。A.工程师B.指定分包商C.一般分包商D.承包商【正确答案】D68.任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为（）。A.连带责任B.保证责任C.缔约过失责任D.违约责任【正确答案】D69.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，此时关于发包人的责任说法错误的是（）。A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算B.工期按实际延误的工日顺延C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费D.补偿勘察人的生活费【正确答案】D70.建设工程勘察合同法律关系的客体是指（）。A.物B.行为C.智力成果D.财产【正确答案】B71.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【正确答案】C72.施工图设计的内容不包括（）。A.方案设计B.建筑设计C.设备设计D.结构设计【正确答案】A73.某合同具有法律约束力的首要表现是（）。A.合同履行B.合同转让C.合同变更D.合同成立【正确答案】A74.【真题】某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（）。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权【正确答案】B75.工程师发出口头指示后，未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件（）个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B76.【真题】根据FIDIC施工合同条件，保留金在工程师颁发()后分两次返还。A.工程履约证书和移交证书B.工程移交证书和接收证书C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书D.工程接收证书和履约证书【正确答案】D77.根据标准施工招标文件的规定，邀请招标一般实行()。A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审【正确答案】B78.【真题】关于承诺的说法，正确的是（）。A.所有知道要约内容的人都可以做出承诺B.承诺可以对要约的数量做出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销【正确答案】D79.建设工程质量管理条例颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益()。A.不再扣留质量保修金，只承担保修费用B.不再扣留质量保修金，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担C.扣留质量保修金，并承担保修费用D.扣留质量保修金，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担【正确答案】B80.【真题】材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。A.材料交付日B.材料价款支付日C.采购合同备案日D.合同当事人签字日【正确答案】A81.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止了合同，双方发生了争议，此争议应当由()进行处理。A.终止合同方选定的仲裁委员会B.违约方选定的仲裁委员会C.双方选定的仲裁委员会D.有管辖权的人民法院【正确答案】C82.设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的（）核算设计费。A.扩大的初步设计概算B.施工图预算C.投资估算算D.初步设计概算【正确答案】D83.按照合同法，（）属于委托合同。A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同【正确答案】A84.【真题】大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【正确答案】D85.在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑的因素不包括（）。A.安全B.服务C.质量D.成本【正确答案】C86.在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由（）在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。A.采购方和运输部门B.供货方和采购方C.供货方和运输部门D.供货方、采购方及运输部门【正确答案】A87.某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是()。A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节【正确答案】D88.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由（）以书面形式通知承包人。A.发包人B.监理人C.总监理工程师D.总监理工程师代表【正确答案】A89.履约保函的保证金额一般为合同总额的（）。A.2%5%B.10%20%C.5%10%D.20%25%【正确答案】C90.如甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此时甲施工企业的行为应承担的责任为（）。A.违约责任B.缔约过失责任C.甲施工企业与乙企业承担按份责任D.甲施工企业与乙企业承担连带责任【正确答案】B91.监理合同自()生效。A.合同签字之日起B.合同登记之日起C.工程开工之日起D.监理工程师进驻现场之日起【正确答案】A92.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人原因造成质量不合格B.异常恶劣的气候条件C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【正确答案】C93.建设工程施工合同(示范文本)规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（）。A.工程师已拒绝索赔要求B.承包人需提交现场记录和补充证据资料C.承包人的索赔要求已经被认可D.需等待发包人批准【正确答案】C94.FIDIC施工合同条件规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的（）d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。A.7B.14C.21D.28.【正确答案】D95.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（）。A.以评标价最低的标书为最优B.以投标报价最低的标书为最优C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D.中标后按评标价格签订合同价【正确答案】A96.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】A97.【真题】根据标准施工合同，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。A.直接与保险人协商一致后，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通过监理人C.应事先征得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【正确答案】C98.勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是()A.若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时的安全保卫工作B.勘察现场设备机具的布置和架设C.完成通水、通电及道路平整作业D.提供水上作业用船【正确答案】B99.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人要求中的错误B.监理人的指示延误、错误C.为他人提供方便D.发包人原因影响设计进度【正确答案】C100.下列关于定金的表述中，不正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C.定金合同可选择采用书面形式或口头形式D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金【正确答案】C二.多选题(共70题)1.合同法律关系的主体包括（）。A.自然人B.法人C.行为D.权利E.其他组织【正确答案】ABE2.对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意()。A.工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期B.被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期C.划清施工进度拖延的责任D.无权要求承包人缩短合同工期E.被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容【正确答案】CDE3.【真题】某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行中出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（）。A.发包人要求的设计变更B.发包人未按期审查承包人文件C.承包人未按已确认修改的设计文件实施D.发包人提供的材料延误E.异常不利的气候条件【正确答案】ABD4.交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是()。A.购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行B.无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行D.按颁布的国家标准执行E.无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行【正确答案】ABCD5.材料、通用型设备采购招标，应当具备的条件包括（）。A.项目法人已经依法成立B.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案C.有相应资金或者资金来源已经落实D.资金来源正在落实中E.能够提出货物的使用与技术要求【正确答案】ABCE6.勘察人如遇（）情况，可以相应延长合同工期。A.设计变更B.工作量变化C.勘察设备损坏D.不可抗力影响E.非勘察人原因造成的窝工【正确答案】ABDE7.施工合同的履约保证一般是由（）向招标人出具履约保函或者保证书。A.法人B.银行C.担保公司D.公证机关E.政府机关【正确答案】BC8.材料采购合同中，采购方的违约责任包括（）。A.提前交货B.不按合同约定接受货物C.产品的质量缺陷D.货物交接地点错误E.逾期付款【正确答案】BDE9.对索赔报告中要求顺延的工期，在审核中应注意（）。A.被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容B.无权要求承包人缩短合同工期C.划清施工进度拖延的责任D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力，但他不可以扣减合同工期E.被延误的工作应是不处于施工进度计划关键线路上的施工内容【正确答案】ABCD10.【真题】世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有()。A.运输费用B.技术性能，维修运行费C.售后服务D.标准备件E.企业财务状况及银行信用【正确答案】ABCD11.下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是()。A.在专业技术上有相应的资格和能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.业绩良好E.有无独立订立合同的能力皆可【正确答案】ABCD12.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程款垫支保证【正确答案】ABD13.【真题】根据标准施工招标文件，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有（）。A.二者工作内容相同B.成员数均为5人以上单数C.技术、经济方面的专家不得少于成员总数的23D.成员均应执行招标投标法实施条例相关规定E.专家成员均应为高级技术职称【正确答案】BC14.【真题】根据建设工程质量管理条例，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有（）。A.基础设施工程B.防水工程C.设备安装工程D.电气管线工程E.给水管道工程【正确答案】CDE15.【真题】按照合同法的规定，下列合同中，属于可撤销合同的有（）。A.订立损害社会公共利益的合同B.必须招标的项目未招标订立的合同C.订立显失公平的合同D.因重大误解而订立的合同E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同【正确答案】CDE16.以下（）属于招标资格审查中不能通过审查的情形。A.申请人不具备相应的资质B.申请人未按审查委员会的要求提供澄清说明C.申请人为项目的设计单位D.申请人为本项目的招标代理机构E.申请人本年内有骗取中标的违规行为【正确答案】ABDE17.【真题】关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）。A.采购人可以是发包人，也可以是承包人B.可以不转移材料设备的所有权C.供货人只能是生产厂家D.不同合同内容繁简程度差异较大E.合同履行与施工进度密切相关【正确答案】ADE18.要约人发出要约之后，欲使要约不生效，可以()。A.受要约人作出承诺之前，发出撤销通知B.发出撤回通知，并在要约到达之前到达受要约人C.受要约人作出承诺之前，送达撤销通知D.发出撤回通知，并与要约同时到达受要约人E.撤销通知与承诺同时作出【正确答案】BD19.权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括（）。A.抵押人合法所有的车辆B.汇票、支票、本票C.依法可以转让的股份、股票D.债券、存款单、仓单、提单E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权【正确答案】BCDE20.【真题】下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（）。A.地震B.洪水C.社会动乱D.发包人责任造成的火灾E.承包人责任造成的爆炸【正确答案】ABC21.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（）。A.设计方案优劣B.环境保护措施是否合理C.投资估算是否超过限额D.投标报价是否最低E.社会信誉是否良好【正确答案】ABCE22.在下列()情况下，工程师可以暂停施工。A.地方法规要求在某一时间段内不允许施工B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全D.发包人订购的设备已运抵施工现场E.施工遇到了有考古价值的文物或占迹需要进行现场保护【正确答案】ABCE23.公开招标的优点是（）。A.工作量较小B.投标竞争激烈C.耗费时间短、费用少D.招标人可以在较广的范围内选择中标人E.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价【正确答案】BDE24.FIDIC施工合同条件规定，工程师在质量管理方面的权力有()。A.对现场的材料和设备有检查和控制的权力B.有权监督承包商的施工，对已完工程有确认或拒收权C.有权对工程采取紧急补救措施D.有权要求承包商解雇他的雇员E.有权以法定或约定以外的更高的质量规范规定要求承包商，而承包商必须遵照执行【正确答案】ABCD25.对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()。A.监理招标文件B.监理中标函C.合同实施过程中双方签署的补充文件D.监理合同标准条件E.工程量清单【正确答案】BCD26.FIDIC施工合同条件规定，工程进度款的支付程序应包括（）。A.工程师签证B.承包商支付C.工程量计量D.承包商提供报表E.业主支付【正确答案】ACDE27.下列文件中，属于施工合同组成部分的有（）。A.合同协议书B.工程报价单或预算书C.投标文件中的施工组织设计D.工程量清单E.规范及有关技术文件【正确答案】ABDE28.订立建设工程施工合同时已形成的文件包括（）。A.施工合同附件B.中标通知书C.施工合同专用条款D.施工合同通用条款E.工程量清单【正确答案】BCDE29.下列关于竣工验收的说法正确的有（）。A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书C.工程严禁任何部分甩项竣工D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日E.竣工验收合格的工程移交发包人使用【正确答案】AE30.【真题】根据标准施工合同，保险的正确处理方式有()。A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外和伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【正确答案】ACD31.甲、乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格（）。A.遇价格上涨时，按原价格执行B.遇价格上涨时，按新价格执行C.遇价格下降时，按新价格执行D.遏价格下降时，按原价格执行E.无论上涨或下降，仍按原定价格执行【正确答案】AC32.依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列（）情况之一的，可以不进行招标。A.需要采用不可替代的专利B.需要采用可替代的专有技术C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供E.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求【正确答案】ACDE33.根据标准施工招标文件的规定，施工招标的评标办法包括()。A.打分法B.有限数量法C.经评审的最低评标价法D.经评审的最低投标价法E.综合评估法【正确答案】DE34.下列选项属于委托代理关系终止的是（）A.代理期间届满或者代理人事项完成B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.作为被代理人或者法人终止E.监护关系消灭【正确答案】ABCD35.依据FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中错误的有（）。A.承包商应对分包合同进行协调管理B.承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求【正确答案】CD36.【真题】某订购50t水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前30d通过铁路运输将55t水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降雨使3t水泥被浸泡。关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有（）。A.接货后采购方应及时支付50t水泥的货款B.接货后采购方应及时支付55t水泥的货款C.采购方仍按合同约定的到货时间支付50t水泥的货款D.采购方可向供货方索要55t水泥的保管费E.供货方应承担3t水泥的损失【正确答案】CD37.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段合同管理的进度计划的内容，一般应包括（）。A.各主要阶段承包商已经投入的人员和设备数量的计划等B.实施工程的进度计划C.保证计划实施的说明文件D.每个指定分包商施工各阶段的安排E.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间【正确答案】BCDE38.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有()。A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行【正确答案】ACE39.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，关于分包合同管理关系的表述中，正确的是（）。A.业主对分包合同权利、义务如何约定不参与意见B.工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务C.工程师对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理D.业主对分包合同的管理主要袁现为对分包工程的批准E.承包商依据主合同对分包工作内容进行审查，行使确认权或否定权【正确答案】ABCD40.在下列()情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知。A.监理人在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释B.暂停监理业务期限已超过三个月C.暂停监理业务期限已超过半年D.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大E.因不可抗力导致合同履行暂停【正确答案】AC41.建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括()A.决定中标单位B.批准招标申请C.审核招标文件D.负责编制标底E.监督评审过程【正确答案】BCE42.施工合同的支付程序中是否有预付款，取决于（）。A.工程的性质B.承包工程量的大小C.监理机构的强制性规定D.人员的素质E.发包人在招标文件中的具体规定【正确答案】ABE43.法人成立应当具备的条件是()。A.有行政主管部门的明确授权B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任【正确答案】BCD44.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（）。A.经验鉴别法B.因果分析法C.物理试验法D.化学分析法E.直方图法【正确答案】ACD45.导致合同撤销权消灭的情形是（）。A.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为行使撤销权的B.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的D.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起l年内没有行使撤销权的E.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起6个月内没有行使撤销权的【正确答案】BCD46.要约应当具备的条件有（）。A.内容具体确定B.只能向不特定的多数人发出C.必须在合理期限内发出D.必须附期限E.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束【正确答案】AE47.下列选项中可以没收投标保证金情况的有（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的B.投标人在投标有效期内修改投标文件的C.未中标投标人在中标公示期满前对评标结果有异议的D.无正当理由拒签合同协议书的E.未按招标文件规定提交履约担保的【正确答案】ABDE48.从商务角度，下列情况视为没有实质性响应，其投标将