二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库测试卷和答案（第80版）

二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库测试卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.按照建设工程质量管理条例规定，下列关于我国的建设工程质量监督行政管理体制的表述中，不正确的是()。A.国务院交通行政主管部门负责对全国的交通建设工程质量的监督管理B.国务院建设行政主管部门负责对全国的建设工程质量实施统一监督管理C.建设工程质量监督管理由建设行政主管部门委托的建设工程质量监督机构具体实施D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理【正确答案】C2.某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【正确答案】A3.施工单位在现场取样时，应在()的见证下进行。A.政府质量监督人员B.施工单位项目技术负责人C.材料供应商技术负责人D.监理工程师、建设单位代表【正确答案】D4.某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了借款合同，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司（）。A.要求返还利息B.提前收回贷款C.签订附加合同D.继续发放贷款【正确答案】B5.劳动者在试用期内单方解除劳动合同，应提前()日通知用人单位。A.3B.7C.15D.30【正确答案】A6.下列属于行政法规的是（）。A.合同法B.北京市招标投标条例C.建筑法D.建设工程质量管理条例【正确答案】D7.【真题】某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设单位造成了经济损失，该供应商应承担()。A.行政处分B.违约责任C.行政处罚D.交纳罚金【正确答案】B8.根据我国合同法，撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使。A.5年B.2年C.1年D.6个月【正确答案】C9.某施工企业按时缴纳工伤保险费，工程施工中2名工人受到事故伤害。但该施工企业未在规定时限内提交工伤认定申请，在此期间发生的工伤待遇等有关费用的负担者是()。A.工伤职工个人B.用人单位C.工伤职工和用人单位D.社会保险部门【正确答案】B10.违反有关危险废弃物污染环境防治的规定，不按规定缴纳危险废物排污费的，处危险废物排污费金额（）罚款。A.23倍B.25倍C.1倍以上2倍以下D.1倍以上3倍以下【正确答案】D11.建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，最轻的处罚是责令限期改正，并处()的罚款。A.2万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上【正确答案】C12.某扩建工程竣工后，建设单位于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）A.11月15日B.11月20日C.11月30日D.12月3日【正确答案】A13.【真题】经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知，关于甲行为的说法正确的是()A.属于在投标有效期内撤回投标文件B.属于放弃中标C.甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金【正确答案】A14.2011年3月1日，某建筑公司与某水泥厂签订了一份购买水泥的合同，合同中约定水泥厂于2011年4月12日将100t水泥运至建筑公司的施工现场，建筑公司验收货物后三天内支付水泥款。2011年4月12日，水泥厂如约将水泥运至建筑公司的施工现场并通过了建筑公司的验收，但建筑公司却一直没有支付水泥款。2011年5月4日，水泥厂计划起诉，但由于2011年5月4日6月4日发生了洪水导致交通中断，使得起诉活动无法进行。2013年4月20日，水泥厂正式提起诉讼，要求建筑公司偿还水泥款，但法院以超过诉讼时效期间为由对其请求不予支持。以下观点正确的是（）。A.本案例中由于不可抗力原因使得诉讼时效中止，目前还没有超过诉讼时效B.由于不可抗力导致无法进行诉讼的事由必须是发生在诉讼时效期间才能导致诉讼时效中止C.本案例中不可抗力已经导致诉讼时效中止，但没有终止，所以没有超过诉讼时效期间，法院裁定有误D.本案例不符合导致诉讼时效中止条件，已经超过了诉讼时效期间【正确答案】D15.【真题】合同当事人订立仲裁协议，约定了仲裁机构，发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力，应由()人民法院管辖。A.仲裁机构所在地中级B.仲裁协议签订地基层C.被告住所地中级D.原告住所地基层【正确答案】A16.施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.6【正确答案】B17.李某是某施工单位项目负责人，为了全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患，其每月带班生产时间不应少于本月施工时间的()。A.30%B.50%C.60%D.80%【正确答案】D18.合同法规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效为4年，该诉讼时效期间属于是（）。A.普通诉讼时效B.短期诉讼时效C.特殊诉讼时效D.权利的最长保护期限【正确答案】C19.下列法律中，属于社会法的是（）。A.组织法.行政许可法.建筑法B.建筑法.招投标法.安全生产法C.物权法.统计法.劳动法D.安全生产法.劳动法.劳动合同法【正确答案】D20.【真题】建设工程招标的基本程序主要包括：发售招标文件；编制招标文件；委托招标代理机构；履行项目审批手续；开标、评标；签订合同；发布招标公告或投标邀请书；发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。A.B.C.D.【正确答案】D21.建设工程发生质量事故，有关单位应当在规定的时限内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。规定的时限为()。A.6小时B.12小时C.24小时D.48小时【正确答案】C22.【真题】根据建筑法，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证【正确答案】D23.某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于()。A.保证B.质押C.留置D.抵押【正确答案】D24.项目经理王某经考试合格取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于一个拥有乙级资质专门从事招标代理的单位，按照注册建造师管理规定：王某可以建造师名义从事()。A.建设工程项目总承包管理B.建设监理C.建设工程项目管理服务有关工作D.建设工程施工的项目管理【正确答案】C25.按照建设工程质量管理条例规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正确的是()。A.监理单位对施工质量承担违约责任和违法责任B.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收C.监理工程师可依法发布有关指令D.施工监理必须采用旁站监理方法【正确答案】A26.对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式是（）。A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先进行备案后进行消防验收C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D.在验收后应当报公安机关消防机构备案【正确答案】D27.【真题】王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式属于()。A.行政调解B.法院调解C.仲裁调解D.人民调解【正确答案】D28.以下属于施工单位专职安全员的安全生产责任的是（）。A.制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.在施工前向作业班组做技术交底D.监督危险性较大工程专项施工方案的落实【正确答案】D29.【真题】根据物权法，土地承包经营权属于()。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权【正确答案】B30.在一起钢材买卖合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材厂家在互联网上发布的价目表下载并打印出来，拿到法庭上作为证据出示。该证据属于()。A.书证B.物证C.视听资料D.电子数据【正确答案】A31.甲是担任总承包项目经理的注册建造师，乙是该项目负责设备安装分包工程的注册建造师。对于该工程施工文件的签署，下列说法错误的是（）。A.甲对该工程施工管理文件签章B.设备安装部分的施工管理文件由乙签章C.设备安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D.修改签章后的施工管理文件，只需签章人同意【正确答案】D32.招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，该合同的订立时间应当自中标通知书发出之日不超过（）天。A.15B.30C.45D.60【正确答案】B33.甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是（）。A.丙应对此承担损害赔偿责任B.乙应赔偿甲的损失C.甲应对此承担损害赔偿责任D.乙应赔偿丙的损失【正确答案】C34.【真题】根据合同法，法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记手续的，合同解除的时间是()。A.解除方发表解除声明时B.解除通知到达对方时C.递交解除批准、登记申请时D.批准、登记手续办理完毕时【正确答案】D35.在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()。A.保险经纪人B.保险人C.受益人D.投保人【正确答案】B36.根据建设工程质量管理条例，对于涉及（）的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A.改善工程内部观感B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程造价总额D.改变建筑工程局部使用功能【正确答案】B37.【真题】根据大气污染防治法，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是（）。A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款【正确答案】A38.根据我国劳动法的规定，劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过（）个月。A.3B.6C.9D.12【正确答案】B39.【真题】检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由()A.双发共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测机构D.建设行政主管部门【正确答案】A40.下列关于承包单位分包、转包建设工程的做法或说法，正确的是()。A.承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B.承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C.禁止将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位D.建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成【正确答案】D41.安全用水的规定，在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与()措施。A.卫生保障B.水污染防治C.卫生检查D.水循环利用【正确答案】A42.【真题】建设单位申请领取施工许可证时，建设工期超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的()。A.20%B.40%C.50%D.30%【正确答案】D43.下列有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是（）。A.招标投标法B.建筑业企业资质管理规定C.北京市招标投标条例D.工程建设项目施工招标投标办法【正确答案】A44.【真题】建设单位拖欠施工企业工程款，施工企业多次催要未果，欲对建设单位一处房产进行诉前财产保全，则说法正确的是()。A.人民法院接受申请后必须在36小时内作出裁定B.若建设单位不服人民法院裁定，可申请复议一次，复议期间应停止裁定的执行C.若施工企业在人民法院采取保全措施后15日内不起诉建设单位，人民法院应解除财产保全D.施工企业申请财产保全无需提供担保【正确答案】C45.如果以近5年承担过的施工总承包项目单项建安合同额来衡量已完成工程的业绩，符合二级施工总承包企业资质等级法定条件的房屋建筑工程单项建安合同额应为()以上。A.3000万元B.6000万元C.1亿元D.2亿元【正确答案】A46.施工单位对行政处罚不服，申请行政复议应当自知道该处罚之日起()提出。A.60天内B.6个月内C.1年内D.2年内【正确答案】A47.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当为()办理意外伤害保险。A.本单位职工B.施工现场人员C.施工现场从事特种作业的人员D.施工现场从事危险作业的人员【正确答案】D48.某建筑公司通过不同的方式与甲乙丙丁四家公司签订了仲裁协议其中无效的仲裁协议是（）A.争议发生之后与甲达成的仲裁协议?B.争议发生前与乙达成的仲裁协议?C.与丙在合同中约定的仲裁条款?D.与丁口头订立的仲裁协议【正确答案】D49.某建设单位发包工程时，对承包商提出了若干要求，其中不属于不合理干预行为的是()。A.要求承包方以低于成本价竞标B.要求承包方尽可能缩短工期C.要求承包方无条件采用建设单位采购的材料设备D.要求承包商违反工程建设强制性标准以降低成本【正确答案】B50.【真题】关于合同示范文本的说法，正确的是（）。A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B.示范文本为强制使用的合同文本C.采用示范文本是合同成立的前提D.采用示范文本是合同生效的前提【正确答案】A51.关于人身保险合同的表述中，错误的是（）A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况C.投保人于合同成立后，必须向保险人一次支付全部保险费D.保险人对人身保险的保险费，不可以用诉讼方式要求投保人支付【正确答案】C52.工程建设国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触的，应当()。A.废止该工程建设标准B.局部修订该工程建设标准C.继续执行该工程建设标准D.局部修订相关的国家标准【正确答案】B53.【真题】根据招标投标法，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（）。A.包括拟用于完成招标项目的机械设备B.由投标人自行编制C.完全响应招标文件各项目要求D.包括投标担保【正确答案】A54.施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款（）的罚款。A.2%以下B.2%以上4%以下C.3%以上4%以下D.4%以上以上【正确答案】B55.某工程招标文件中记载如下时间点：购买招标文件时间为2012年8月20日上午9时至2012年8月25日下午4时，标前会议时间为2012年8月28日上午9时，投标书递交截止时间为2012年9月15日下午4时。根据我国招标投标法有关规定，开标时间应为()。A.2012年9月15日下午4时B.2012年9月16日上午9时C.2012年9月18日下午4时D.2012年9月20日上午9时【正确答案】A56.根据最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的【正确答案】D57.【真题】根据国务院特种设备安全监察条例从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构，应当由()核准。A.县级以上人民政府B.省级政府特种设备安全监督部门C.国务院D.国务院特种设备安全监督部门【正确答案】D58.某市地铁工程施工作业面内，因大量水和流沙涌入，引起部分结构损坏及周边地区地面沉降，造成3栋建筑物严重倾斜，直接经济损失约合1.5亿元。根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事故的等级属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】A59.下列关于建设单位和相关单位的建设工程安全责任的表述中，错误的是()。A.建设单位要保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任B.勘察单位要提供真实准确的勘察文件，不能弄虚作假C.设计单位要全部按照建设单位的要求设计，防止因设计不合理发生生产安全事故D.监理单位有权要求施工单位对存在的安全隐患进行整改【正确答案】C60.某施工单位将进行危险化学品管道的施工作业，该施工单位需书面通知管道所属单位的时间应当是开工前()。A.3日B.5日C.7日D.15日【正确答案】C61.在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为属于()。A.无权代理B.不当得利C.侵权行为D.无因管理【正确答案】D62.文物修缮保护工程的勘察设计单位、施工单位应当执行国家有关规定，保证()。A.工程质量B.工程进度C.文物完好D.恢复原样【正确答案】A63.关于投标有效期的说法，正确的是（）。A.招标人要求延长投标有效期的，投标人无权拒绝B.投标人同意延长投标有效期的，可以修改投标文件的实质性内容C.投标有效期内，投标文件对招标人和投标人均具有合同约束力D.投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算【正确答案】D64.取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的项目经理，应当受聘并注册一个具有()资质的企业。A.设计B.施工C.监理D.造价咨询【正确答案】B65.在建设单位的下列行为中，违反法律规定的是（）。A.将建筑工程肢解后发包给几个承包商B.自行采购工程所需的建筑材料及设备C.要求承包商负责工程所需建筑材料的采购任务D.将工程的设计和施工任务发包给一个工程总承包单位【正确答案】A66.不属于随时解除劳动合同情形的是()。A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失D.职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的【正确答案】D67.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，不能确定如何适用时（）。A.由制定机关裁决B.由国务院提出意见C.由国务院裁决D.地方人民代表大会常务委员会裁决【正确答案】B68.某工程施工合同约定，2018年1月1日业主向承包商支付工程款，但业主却没有支付。2018年12月1日，承包商确认权利被侵害并就此向法院起诉。此案的诉讼时效将可至（）。A.2018年1月1日B.2019年12月1日C.2019年8月1日D.2021年12月1日【正确答案】D69.特级资质的建筑施工总承包单位，相应配备的专职安全生产管理人员应不少于（）人。A.2人B.3人C.5人D.6人【正确答案】D70.企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的()天内办理资质证书变更手续。A.15B.30C.45D.60【正确答案】B71.应设首席仲裁员时，仲裁庭至少由()名仲裁员组成。A.2B.3C.5D.7【正确答案】B72.在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为不包括()A.行政许可B.行政处罚C.行政裁决D.行政命令【正确答案】D73.下列关于保证方式的说法，不正确的一项是（）。A.一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任C.连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人在要求债务人履行债务后，才能要求保证人承担保证责任【正确答案】D74.【真题】根据民事诉讼法人民法院不适于裁定先予执行的案件是（）。A.追索赡养费.抚养费B.追索抚恤金，医疗费C.追索违约金或者赔偿损失D.追索劳动报酬【正确答案】C75.法人在建设工程中的地位，表现在()。A.它所扮演的总、分包角色上B.它具有民事权利能力和民事行为能力C.承包合同约定的权利、义务中D.建设参与方分工协作的关系中【正确答案】B76.【真题】根据用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权的剩余期限。A.法律直接规定B.当事人约定C.出让人决定D.受让人决定【正确答案】B77.在建设工程的代理行为中，第三人知道行为人没有代理权仍与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由()。A.第三人承担责任B.行为人承担责任C.被代理人承担责任D.第三人与行为人承担连带责任【正确答案】D78.在投标时，投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标属于投标人()。A.相互串通投标B.相互竞争投标C.与招标人串通投标D.以他人名义投标【正确答案】A79.某工程项目的投标截止时间为6月12日，某投标人于6月8日提交了投标文件。6月10日，该投标人又提交了一份修改投标报价的函件。关于这份修改投标报价的函件，下列说法正确的是（）。A.该投标文件不能修改，该函件有效B.该投投标文件可以修改，修改后的投标报价有效C.该投标文件的其他内容可以修改，但投标报价不能修改D.该投标文件不能修改，但在招标人同意接受的情况下有效【正确答案】B80.根据建设工程质量检测管理办法规定，检测机构出具的检测报告生效应具备的条件不包括()。A.检测人员签字B.检测机构法定代表人签署C.加盖检测机构公章D.工程监理单位盖章确认【正确答案】D81.二级注册建造师不能()。A.从事工程项目总承包管理B.从事工程项目管理服务C.从事工程技术经济咨询D.担任大中型以上项目施工负责人【正确答案】D82.根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定规定，下列关于见证取样人员的说法正确的是（）。A.见证人员应由建设单位的专业管理人员担任B.见证人员必须由该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任C.取样人员应由该工程的监理单位的专业技术人员担任D.试样应作出标识、封志并由见证人员和取样人员签字【正确答案】D83.甲向乙购买价值50万元的钢材，合同约定甲应于12月12日付款。此前因另一合同关系，乙欠甲30万元，此欠款已于12月1日到期，而乙一直未付。12月25日，甲收到乙的通知，得知乙已将50万元钢材款债权转让于丙。12月28日，丙向甲索要50万元钢材款。则下列选项正确的是()。A.乙转让债权的行为无效，甲应付50万元给乙B.乙转让债权的行为无效，甲只需付20万元给乙即可，另30万元可主张抵销C.乙转让债权的行为有效，甲应付50万元给丙D.乙转让债权的行为有效，甲只需付20万元给丙即可，另30万元可主张抵销【正确答案】D84.甲、乙双方在合同中约定赔偿损失为5万元，甲方因违约给乙方造成直接损失2万元，间接损失1.5万元，那么，甲方应向乙方支付的赔偿金为()。A.2万元B.3.5万元C.5万元D.8.5万元【正确答案】C85.甲建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，甲公司擅自将该批模板进行了处理。后租赁公司同意将该批模板卖给甲建筑公司，则甲建筑公司处理该批模板的行为()。A.无效B.有效C.效力待定D.失效【正确答案】B86.（）是我国沿用已久的一种建设项目开工管理制度。A.开工报告制度B.施工许可证C.规划许可证D.建设用地规划许可证【正确答案】A87.【真题】某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是()。A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B.合同仲裁条款约定无效C.双方必须签订补充仲裁协议D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理【正确答案】D88.仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，应当（）。A.由仲裁机构强制执行B.另一方当事人可就已经裁决的事项提起诉讼C.由仲裁机构向人民法院申请执行D.另一方当事人向人民法院申请执行【正确答案】D89.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限()。A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止【正确答案】B90.环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但以下可以夜间施工，无需取得证明的是()。A.配合建设单位24小时联动试车B.为避免冬期施工进行抢工C.自来水管道爆裂进行抢修D.全运会项目开幕时间临近必须抢工【正确答案】C91.企业遗失安全生产许可证，应当()。A.立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告B.由原安全生产许可证颁发管理单位在媒体上声明作废C.由申请人告知原安全生产许可证颁发管理机关，由原安全生产许可证颁发管理机关在媒体上声明作废D.由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息【正确答案】D92.关于建筑业企业资质申请，下列表述正确的是()。A.企业首次申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，但只能取得最低资质等级B.企业增项申请建筑业企业资质，考核原有资质范围内的工程业绩C.已取得工程设计资质的企业首次申请同类别建筑业企业资质，其所申请的资质等级可以高于现有的工程设计资质等级D.已取得工程设计资质的企业首次申请相近类别建筑业企业资质，不可将相应规模的工程总承包业绩作为工程业绩予以申报【正确答案】A93.甲乙丙丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则（）。A.甲在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故，可以注册B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年，可以注册C.丙被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日已满3年，可以注册D.丁年龄超过65周岁，可以注册【正确答案】C94.下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是（）A.调解和好的离婚案件B.调解维持收养关系的案件C.能够即时履行的案件D.调解解决租赁合同纠纷的案件【正确答案】D95.某工商局以涉嫌非法销售汽车为由扣押某公司5辆汽车。下列哪项说法是正确的（）。A.工商局可以委托城管执法局实施扣押B.工商局扣押汽车的最长期限为90日C.对扣押车辆，工商局可以委托第三人保管D.对扣押车辆进行检测的费用，由某公司承担【正确答案】C96.在下列情形中，代理人应向被代理人承担民事责任的有()。A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B.经追认的越权代理行为C.委托书授权不明的代理行为D.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【正确答案】A97.【真题】需要进行消防设计的建设工程项目，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（）审批。A.公安消防机构B.建设工程安全监督机构C.建设行政主管部门D.上级主管部门【正确答案】A98.【真题】劳动合同仅约定试用期限的，按劳动合同法的规定，该处理结果为()。A.该试用期为劳动合同期限B.按无效劳动合同处理C.按无固定期限合同处理D.按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理【正确答案】A99.【真题】施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【正确答案】A100.工程质量检测报告的归档单位是()。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【正确答案】C二.多选题(共70题)1.按照建筑法、安全生产法、建设工程安全生产管理条例等法律、行政法规的规定，施工作业人员享有的安全生产权利有()。A.施工安全生产的知情权B.施工安全生产的建议权C.拒绝违章指挥权D.拒绝高空作业权E.意外伤害保险赔偿权【正确答案】ABCE2.为了防治环境噪声污染，对在城市市区范围内行驶的机动车辆的说法正确的是()。A.机动车辆的消声器必须符合国家规定的要求B.机动车辆的喇叭必须符合国家规定的要求C.机动车辆须加强维修和保养D.机动车辆须保持技术性能良好E.机动车辆应安装、使用警报器【正确答案】ABCD3.按照建设工程质量保证金管理暂行办法中关于工程建设缺陷责任期的规定，下列说法中正确的是（）。A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月B.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计C.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期E.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期【正确答案】ABC4.应当进行公开招标的工程有（）A.关系社会公共利益的项目B.基础设施项目C.全部使用国有资金投资项目D.国有资金占控股地位的项目E.关系公众安全的项目【正确答案】CD5.下列工作应由总监理工程师签字认可的是（）A.竣工验收?B.隐蔽工程验收?C.拨付工程款?D.建筑材料、建筑构配件和设备用于工程上?E.分项工程质量验收【正确答案】AC6.根据工程建设行业标准管理办法规定，下列可以制定工程建设行业标准的技术要求有()。A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等全国通用的质量要求B.工程建设全国通用的有关安全、卫生的技术要求C.工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法D.工程建设行业专用的环境保护的技术要求E.工程建设行业专用的信息技术要求【正确答案】CDE7.某仲裁委员会在受理仲裁案件时，发现一些仲裁协议无效，并因此不予受理。下列属于无效仲裁协议的有()。A.在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼B.约定的仲裁事项是不动产争议C.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构D.在合同中就争议达成了仲裁条款，但合同已经终止E.仲裁协议约定了两个仲裁机构，但当事人未能就仲裁机构选择达成一致【正确答案】AE8.对于建设工程分包的表述中，不正确的是（）。A.建设单位可以直接指定分包人B.承包单位不得将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C.分包单位不得将其承包的工程再次分包给他人D.经建设单位同意，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分非主体工程发包给具有相应资质条件的分包单位E.分包单位与总承包单位就全部工程承担连带责任【正确答案】AE9.债务人不履行合同，债权人可以行使留置权的合同有（）。A.保管合同?B.运输合同?C.借款合同?D.加工承揽合同?E.居间合同?【正确答案】ABD10.工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是（）。A.有仲裁协议B.仲裁请求具体C.属于仲裁委员会的受理范围D.选定的仲裁委员会E.有准确的被申请人【正确答案】ABC11.下列属于部门规章的是()。A.房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法B.招标公告发布暂行办法C.工程建设项目招标范围和规模标准规定D.重庆市建设工程造价管理规定E.城市房地产开发经营管理条例【正确答案】ABC12.甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司的主要义务包括()。A.电梯的瑕疵担保义务B.权利瑕疵担保义务C.将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务D.受领标的物的义务E.按照质量要求交付电梯的义务【正确答案】ABCE13.建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的是()。A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除【正确答案】AD14.李某在施工中腿部受伤，施工队支付了医药费和治疗期间的工资，双方就伤残补偿问题达成书面协议，约定再付一万元，李某不得起诉。但是李某收款后又起诉，以下关于达成协议的方式、协议效力以及李某的诉讼权利的说法中，正确的是（）。A.双方是通过和解方式达成协议B.双方是通过调解方式达成协议C.协议书具有强制执行力D.协议书具有法律效力E.王某仍有权起诉【正确答案】ADE15.下列关于法的效力层级的表述中，正确的有（）。A.宪法至上B.上位法优于下位法C.特别法优于一般法D.普通法优于特别法E.新法优于旧法【正确答案】ABCE16.【真题】合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有()。A.赔礼道歉B.继续履行C.赔偿损失D.采取补救措施E.支付违约金【正确答案】BCDE17.某住宅楼工程，建设单位为赶在雨季前完成土方工程，在尚未取得施工许可证的情况下破土动工。对此，建设单位应受到的处罚包括()。A.责令停止施工，限期改正B.对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款C.依法追究刑事责任D.责令施工单位停业整顿E.吊销监理单位营业执照【正确答案】AB18.【真题】民事违约责任的承担方式有（）。A.赔偿损失B.采取补救措施C.继续履行D.精神损失赔偿E.赔礼道歉【正确答案】ABC19.关于施工许可制度，下列表述正确的有()。A.有利于保证建设工程的开工符合必要条件B.避免不具备条件的建设工程盲目开工而给当事人造成损失C.便于有关行政主管部门了解和掌握所辖范围内有关建设工程的数量、规模D.便于有关行政主管部门了解和掌握所辖范围内施工队伍等基本情况E.实行开工报告批准制度的工程，必须领取施工许可证【正确答案】ABCD20.出租单位出租的机械设备和施工工具及配件，应当具有()。A.生产（制造）许可证B.检测合格证明C.完整的技术档案D.产品合格证E.产权证【正确答案】ABD21.【真题】下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A.承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同C.建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同D.建设单位为逃税而订立的施工合同E.分包单位胁迫施工企业订立的合同【正确答案】ABD22.建筑施工企业资质分为（）三个序列。A.施工总承包B.专业承包C.勘察、设计D.工程监理E.劳务分包【正确答案】ABE23.质证，是指当事人在法庭的主持下，围绕证据的（），针对证据证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳的过程。A.可靠性B.全面性C.关联性D.真实性E.合法性【正确答案】CDE24.发出中标通知书后，招标人和中标人双方应该按照（）订立书面合同。A.招标公告B.招标文件C.中标人的投标文件D.评标价格E.最终谈判订立的协议【正确答案】BC25.按照原建设部关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见，工程总承包的方式包括()。A.设计采购施工(EPC)B.设计-施工(D-B)C.设计-采购(E-P)D.采购-施工(P-C)E.建设-经营-转让(BOT)【正确答案】ABCD26.关于施工现场噪声污染防治违法行为应承担法律责任，下列选项属于该行为的是()。A.擅自拆除环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准B.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业C.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域区内，夜间进行抢险施工造成环境噪声污染D.排放环境噪声的单位拒绝环境保护行政主管部门现场检查E.机动车辆不按照规定使用声响装置的【正确答案】ABDE27.投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以（）已提交的投标文件，并书面通知招标人。A.更换B.补充C.撤销D.修改E.撤回【正确答案】BDE28.根据我国建筑法的规定，下列行为中属于禁止性行为的有（）。A.施玉企业允许其他单位使用本企业的营业执照，以本企业的名义承揽工程B.建筑施工企业联合高资质等级的企业承揽超出本企业资质等级许可范围的工程C.两个以上的建筑施工企业以联合体承包大型或结构复杂的建筑工程D.总承包单位自行将其承包工程中的主体工程发包给有相应资质条件的分包单位E.分包单位将承包的工程根据工程实际再分包给具有相应资质条件的分包单位【正确答案】ABDE29.建筑工程一切险的保险期终止时间可能是（）日。A.工程动工B.全部工程验收合格C.工程所有人实际占有全部工程D.设备运抵工地E.保修期满【正确答案】BC30.下列关于施工许可证制度的表述中，正确的有()。A.实行施工许可证制度主要是为了确保建设工程符合法定的开工条件B.我国目前对建筑工程开工条件的审批存在着颁发“施工许可证”和批准“开工报告”两种形式C.未办理施工许可证的建设工程施工，都是违法的D.施工许可证应由施工方办理E.因不可抗力而中止施工的工程，恢复施工时，施工许可证继续有效【正确答案】AB31.按照建设工程质量检测管理办法规定，下列属于工程质量检测机构资质分类的有()。A.混凝土检测B.专项检测C.专业检测D.见证取样检测E.结构检测【正确答案】BD32.甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙招标代理公司的（）行为不符合法律的规定。A.以甲的名义在媒体上发布招标公告B.是当地建委的下属部门C.将招标事宜委托给另一招标代理机构D.接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E.接受某一投标人委托，指派王某编制该工程的投标书【正确答案】BCE33.某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，那么，依据劳动法的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的有()。A.女职工赵某，怀孕5个月B.业务员小钱，曾经受过伤，医疗期刚满C.职工孙某，患职业病丧失劳动能力，卧病在家D.工程师老李，在本单位已经连续工作20年，目前已经58岁E.员工张某，刚与本公司签订了固定期限为1年的劳动合同，试用期尚未满【正确答案】ACD34.仲裁协议应当具备的内容有（）。A.仲裁事项B.具体的仲裁请求和事实、理由C.仲裁委员会的住所地D.请求仲裁的意思表示E.选定的仲裁委员会【正确答案】ADE35.违反建设工程质量管理条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，（）。A.责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款B.责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款C.造成损失的，依法承担赔偿责任D.造成损失的，依法承担连带赔偿责任E.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书【正确答案】ACE36.根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，划分事故分级的要素有（）A.事故发生地点B.人员伤亡数量C.事故发生时间D.社会影响程度E.直接经济损失数额【正确答案】BDE37.以下（）情况下，可以订立无固定期限劳动合同。A.劳动者在该用人单位连续工作满十年的B.订立了一次固定期限劳动合同，并且劳动者没有劳动法中规定的不良情况的C.用人单位初次实行劳动合同制度，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的D.国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的E.连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有劳动法中规定的不良情况的【正确答案】ACDE38.根据最高人民法院关于审理建设工程施