一级建造师法规知识考试试题测试强化卷及答案（第77套）

一级建造师法规知识考试试题测试强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于（）。A.不当得利B.侵权C.合同D.无因管理【正确答案】A2.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列不属于施工企业进行施工的依据为()。A.施工合同中约定采用的推荐性标准B.建筑法律C.施工图设计文件D.工程监理合同【正确答案】D3.建设用地使用权人对依法取得使用权的土地享有的权利不含()。A.占有权B.所有权C.收益权D.使用权【正确答案】B4.按照环境噪声污染防治法规定，产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，()。A.无需缴纳排污费B.并缴纳行政罚款C.并缴纳排污费D.并缴纳超标准排污费【正确答案】D5.某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确做法是()。A.严格按照设计图纸施工B.自行修改后施工C.经监理批准后自行修改D.向设计单位提出修改建议【正确答案】D6.属于行政责任种类的是()。A.留用察看B.签订履行合同失职罪C.记大过D.重大环境污染事故罪【正确答案】C7.【真题】要式合同是指()的合同。A.法律上已经确定了一定的名称和规则B.当事人双方互相承担义务C.根据法律规定必须采用特定形式D.当事人双方意思表示一致即告成立【正确答案】C8.知识产权的法律特征具有()。A.新颖性B.地域性C.创造性D.实用性【正确答案】B9.?发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，下列正确的是（）。A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收【正确答案】B10.评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是()。A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标【正确答案】A11.建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()A.工程质量检测机构出具的鉴定报告B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同D.建设单位提交的答辩状【正确答案】D12.甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2014年1月8日提交了工程竣工验收报告，2014年1月12日工程验收合格并于3d后交付甲方使用，但甲建设单位直到2014年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从()计算。A.2014年1月8日B.2014年1月15日C.2014年1月31日D.2014年2月10日【正确答案】C13.无效合同从()之日起就不具备法律效力。A.确认B.订立C.履行D.谈判【正确答案】B14.下列关于二审法院处理不服第一审判决、裁定的上诉案件的表述中，不正确的是()。A.对不服一审裁定的上诉案件，一律使用裁定B.二审法院审理上诉案件，不能进行调解C.二审法院判决宣告前，上诉人申请撤诉的，是否准许，由二审法院裁定D.二审法院的判决、裁定，是终审的判决裁定【正确答案】B15.某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂。经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【正确答案】B16.关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()A.申请人对于前者不需要提供担保，而对于后者应当提供担保B.申请人对于前者应当提供担保，对于后者根据法院要求提供担保C.申请人对于前者应当提供担保，对于后者不需要提供担保D.申请人对于前者根据法院要求提供担保，对于后者应当提供担保【正确答案】D17.在合同中约定把未来期限作为合同效力消灭的根据，该合同是（）A.预期违约合同B.附终止期限合同C.附生效期限合同D.附解除条件合同【正确答案】B18.某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由()承担。A.施工单位B.建设单位C.产权单位D.档案管理部门【正确答案】B19.甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。A.合同订立B.合同生效C.当事人提起诉讼D.法院判决生效【正确答案】A20.当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的（）原则。A.平等B.公平C.自愿D.诚实守信【正确答案】A21.某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是()A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容B.对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释C.对格式条款有两种以上解释的，该条款无效D.格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准【正确答案】D22.?取得一级建造师执业资格证书的人员，应当受聘于一个具有勘察、设计、施工、咨询等单项或多项资质的单位，并通过（）提出注册申请。A.聘用单位?B.建设主管部门C.资格证书发放单位?D.注册管理单位【正确答案】A23.【真题】关于知识产权的说法，正确的是()。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.我国法律规定的工业产权范围广于保护工业产权巴黎公约所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【正确答案】A24.关于仲裁审理案件的方式，表述正确的是()。A.不公开也不开庭B.不公开但开庭C.公开但不开庭D.公开且开庭【正确答案】B25.【真题】对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人()，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A.提供虚假资质证明B.向评标委员会成员行贿C.因不可抗力提出不能履行合同D.与招标代理机构串通【正确答案】C26.【真题】关于确定中标人的说法,正确的是()。A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【正确答案】D27.某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75kW，则施工单位应当()。A.单独设计配电系统B.编制用电组织设计C.制定安全用电措施和电气防火措施D.确定用电安全防护措施【正确答案】B28.某建筑项目位于城市市区内，按照环境噪声污染防治法要求，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定()排放标准。A.建筑施工场界环境噪声B.建筑施工机械噪声C.城市市区环境噪声D.城市生活区环境噪声【正确答案】A29.建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.为从业人员办理意外伤害保险【正确答案】A30.在，买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。A.标的物交付B.合同成立C.合同生效D.支付价款【正确答案】B31.下列行为中，属于招标投标法明令禁止的限制和禁止的招标行为是()。A.招标文件要求投标人必须具有同类工程相关业绩B.招标文件要求投标人在本地区必须设有常年办事机构C.招标文件要求投标人必须获得过一定奖项D.招标文件要求投标人必须获得质量标准体系的认证【正确答案】B32.建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当()。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关报告D.向发证机关备案【正确答案】A33.【真题】甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程施工。关于该联合承包行动的说法，正确的是（）A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建筑单位负责B.建筑单位应当与甲、乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和安全对建筑单位承担连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为【正确答案】C34.下列行为中符合承揽合同特征的是（）A.承揽人不得将承揽的辅助工作交由第三人完成?B.承揽人独立完成合同义务，不接受定作人的监督检验?C.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的?D.承揽人应当以自己的材料、设备、技术完成所承揽的工作【正确答案】C35.建筑市场诚信行为信息中的良好行为记录，是指企业因严格遵守建设法规，行为规范，诚信经营而受到()表彰、奖励所形成的记录。A.建设单位B.行政主管部门或相关专业部门C.监理单位D.公众评价【正确答案】B36.某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是()。A.省政府B.市政府C.西城区政府D.西城区建委【正确答案】C37.【真题】关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【正确答案】C38.下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是()。A.移交工程档案资料是建设单位的义务B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案【正确答案】C39.关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为【正确答案】D40.按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A.3%B.5%C.8%D.10%【正确答案】B41.工程监理单位的主要安全责任是（）A.审查、要求整改或暂时停工、报告B.平行检验、旁站C.咨询、监督D.组织、控制、协调【正确答案】A42.根据招标投标法实施条例，通过资格预审的申请人少于3个的，应当()。A.暂停招标B.增加申请人C.新招重标D.直接发包【正确答案】C43.【真题】招标投标违法行为的行政处罚决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C.依照当事人申请可停止公告D.公告部门可自行决定是否停止公告【正确答案】A44.【真题】下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【正确答案】A45.女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是（）A.高处、高温工作B.矿山、井下作业C.夜班劳动D.低温、冷水作业【正确答案】B46.【真题】除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为（）?A.要式合同?B.实践合同?C.有偿合同?D.双务合同?【正确答案】B47.按照担保法的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（）A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任?B.必须在原担保范围内继续承担保证责任?C.可以拒绝承担保证责任?D.同意后，才继续承担保证责任【正确答案】B48.以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是()。A.强制执行的理由和依据B.当事人的姓名或者名称地址C.当事人依法享有的陈述权和申辩权D.行政机关的名称印章和日期【正确答案】C49.监理人收到承包人隐蔽工程检查申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人可()A.再次发出书面通知B.停工等待C.通知建设单位予以验收D.自行完成覆盖施工【正确答案】D50.招标人的下列行为中，除()以外均属于与投标人串通投标。A.在开标前开启投标文件向有关投标人泄露信息B.向投标人泄露标底C.接受投标人贿赂D.授意投标人修改投标文件【正确答案】C51.对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是（）A.规划审查机关B.施工图设计文件审查单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【正确答案】C52.【真题】甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼房所有权和管理的说法，正确的是（）。A.丁公司对其享有的份额有权转让B.该楼发生的管理费用平均承担C.该楼所有权为共同共有D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜【正确答案】A53.在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是()。A.无权代理B.不当得利C.侵权行为D.无因管理【正确答案】D54.生产安全事故报告和调查处理条例规定，安全事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况，经批准可以适当延长，但延长的期限最长不超过()。A.15日B.30日C.60日D.120日【正确答案】C55.职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，工伤认定的举证责任由()承担。A.受害职工B.用人单位C.鉴定机构D.劳动部门【正确答案】B56.某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是()。A.学院自己承担责任B.学院可直接扣除施工方质量保修金C.施工方承担质量保修责任D.学院和施工方共同承担责任【正确答案】C57.【真题】甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。A.甲的地役权因办理等级而设立B.乙转让土地使用权应经甲同意C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意D.甲的地役权对丙具有约束力【正确答案】D58.在以下民事诉讼答辩制度的选项中，正确的是()。A.被告应在收到起诉状副本之日起15日内提出答辩状B.被告只能书面答辩C.被告不进行答辩，视为认可D.被告不提出答辩状的，会影响人民法院审理【正确答案】A59.某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即：抵押权人的优先受偿权；消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。上述三种优先权利的法定优先顺序是（）A.B.C.D.【正确答案】C60.根据我国合同法的规定，对格式条款的理解发生争议的，则（）A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释B.有两种以上解释时，应认定该条款无效C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款【正确答案】D61.?当事人双方在合同中的约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。A.和解?B.调解?C.诉讼?D.仲裁【正确答案】C62.建筑工程一切险的()是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。A.投保人B.被保险人C.保险人D.受益人【正确答案】B63.生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长()年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。A.1B.3C.5D.7【正确答案】C64.【真题】根据建设工程质量保证金管理暂行办法，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A.3%B.5%C.10%D.15%【正确答案】B65.【真题】关于物权保护的说法，正确的是（）。A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【正确答案】B66.下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是（）A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人或其他组织投标B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公开招标C.招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上不特定的法人发出投标邀请书D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标【正确答案】D67.【真题】根据仲裁法，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。A.按照首席仲裁员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作出C.按照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出【正确答案】B68.关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是()。A.赔偿损失具有补偿性B.赔偿损失具有一定的任意性C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【正确答案】D69.根据工程建设项目施工招标投标办法，关于投标保证金的说法，正确的是()A.投标保证金不得采用银行保函形式B.投标保证金最高不得超过50万C.招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止D.中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金【正确答案】D70.按照城市维护建设税暂行条例，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。A.利息税B.企业所得税C.营业税D.个人所得税【正确答案】C71.施工单位与供货商签订的钢材供货合同中未约定交货地点，双方对此也没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后（）A.应将钢材送到施工现场B.应将钢材送到建设单位的办公所在地C.应将钢材送到建设单位的仓库D.可通知建设单位自提【正确答案】D72.某工程总承包合同工程总价款4000万元。经建设单位同意，总承包单位将部分专业工程分包，经结算，总承包单位支付人工、材料、设备费用等共计2500万元，支付给分包单位工程价款1000万元。根据营业税暂行条例的规定，总承包单位应纳税营业额是()万元。A.4000B.3000C.2500D.1500【正确答案】B73.?第三方当事人不知道某企业董事长越权，与其签订了保证合同，则该合同（）。A.待定?B.可撤销?C.有效?D.无效?【正确答案】C74.【真题】不良行为记录是指建筑市场各方主体在建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A.乡（镇）B.县C.市D.省【正确答案】B75.下列关于格式条款的说法中，正确的是()A.格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准B.只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释【正确答案】C76.建筑工程实行施工总承包的，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案一般由（）组织编制。A.总承包单位B.专业承包单位C.建设单位D.监理单位【正确答案】B77.【真题】某告诉公路项目进行招标，开标后允许()。A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【正确答案】A78.?招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件包括（）。A.不要求招标单位具有项目法人资格B.招标单位应当拥有专家库C.应当拥有至少2名专职招标业务人员D.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、管理等专业技术力量?【正确答案】D79.关于劳动争议仲裁，提出仲裁的一方应当自劳动争议发生之日起()内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。A.60日B.半年C.一年D.任何期限【正确答案】C80.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()A.要约内容不明确B.要约人不特定C.受要约人错误D.无订立合同的意思表示【正确答案】C81.甲公司收到乙公司发来的定货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）。A.要约已撤回B.要约已撤销C.合同已失效D.甲公司未承诺【正确答案】B82.如果以近5年承担过的单项建筑面积来衡量已完成工程的业绩，符合特级企业资质等级法定条件的、质量合格的房屋建筑工程单体建筑面积为()万平方米以上。A.5B.4C.3D.2【正确答案】A83.下列关于有限责任公司责任承担的说法正确的是()A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任【正确答案】A84.【真题】关于抵押实现的说法，正确有是()。A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿D.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿【正确答案】B85.行政复议机关应当自受理申请之日起()内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。A.30日B.45日C.60日D.3个月【正确答案】C86.建设单位于2013年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2014年2月22日才决定开工。则建设单位（）A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证机关重新核验施工许可证【正确答案】C87.施工企业应建立的建设工程安全生产管理基本制度中，()是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。A.安全生产责任制度B.群防群治制度C.安全生产教育培训制度D.安全责任追究制度【正确答案】A88.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的【正确答案】B89.属于企业资质证书撤销的是（）A.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的?B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的?C.建筑业企业依法终止的?D.建筑业企业资质依法被撤销、撤回或吊销的【正确答案】A90.【真题】关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务【正确答案】C91.甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失，对此，正确的处理方式应当是（）A.业主方只能要求乙赔偿?B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以乙是业主认可的分包商为由而拒绝?C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔?D.乙可以拒绝甲的追赔要求【正确答案】C92.【真题】关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是（）。A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任D.承包人的保修责任可以免除【正确答案】C93.以下关于女职工的特殊劳动保护的说法，正确的是()。A.禁止安排女职工从事3级体力劳动强度的劳动B.禁止安排怀孕女职工延长工作时间C.禁止安排怀孕女职工夜班劳动D.女职工生育享受不少于90天产假【正确答案】D94.根据我国劳动法的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在()个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。A.1B.3C.6D.12【正确答案】C95.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人()。A.可以拒绝承担保证责任B.应当承担保证责任C.只对主债权承担责任D.免除保证责任【正确答案】A96.【真题】关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B.确因建设工期紧迫绒者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施【正确答案】D97.【真题】关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是()。A.建筑材料应该向建设单位采购B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任【正确答案】B98.某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照建筑法的规定，对此，正确的处理方式是()A.责令改正，并处以罚款B.责令改正，可以处以罚款C.责令停止施工，并处以罚款D.责令停止施工，可以处以罚款【正确答案】D99.下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是()。A.技术人员缺乏经验B.设计错误C.工人疏忽D.一般性盗窃和抢劫【正确答案】B100.【真题】下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练C.参加生产安全施工的调查和处理工作D.协调配备项目专职安全生产管理人员【正确答案】B二.多选题(共70题)1.当事人对法院管辖权有异议的，应当在()期间内提出。A.第一次开庭时B.法庭辩论终结前C.提交答辩状期间D.被告收到起诉状副本之日起15日内E.第一审判决作出前【正确答案】CD2.某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据劳动法的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是()。A.女职工李某，距产假结束还有5天B.会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家D.材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家E.材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行【正确答案】ABD3.下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的是()。A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年C.地面石材铺贴工程的保修期是2年D.电气工程的保修期是2年E.主体结构工程保修期为无限期【正确答案】CD4.【真题】关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人【正确答案】BCE5.按照安全生产许可条例规定，下列哪些生产企业应当取得安全生产许可证方可开展经营活动()。A.烟花爆竹生产厂B.监理公司C.建筑公司D.房地产开发公司E.矿山企业【正确答案】ACE6.下列关于工伤保险待遇和责任，说法错误的是()。A.用人单位实行承包经营的，工伤保险责任由职工劳动关系所在单位承担B.职工被借调期间受到工伤事故伤害的，由用人单位承担工伤保险责任C.职工被派遣出境工作，其国内工伤保险关系中止D.工伤职工拒不接受劳动能力鉴定的或拒绝治疗的，停止享受工伤保险待遇E.职工再次发生工伤，按照新认定的伤残等级享受伤残津贴待遇【正确答案】BC7.建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列()情形的，评标委员会应当否决其投标。A.投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.经评审的投标价格最高D.投标价格低于成本E.不同投标人的投标文件由同一个单位编制【正确答案】ABDE8.某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国民用建筑节能管理规定，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是()A.监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准B.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件C.民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E.在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收【正确答案】ABDE9.下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有()A.买卖合同B.货物运输合同C.银行贷款合同D.租赁合同E.施工合同【正确答案】CE10.下列合同中，属于可撤销合同的有()。A.因误解订立的合同B.违反法律的强制性规定的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同【正确答案】CD11.我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有()。A.颁发用地规划证B.颁发工程规划证C.颁发施工许可证D.批准开工报告E.批准施工合同备案【正确答案】CD12.【真题】施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。A.建立、健全本单位安全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施工方案【正确答案】ABCD13.施工企业职工发生的下列纠纷，属于劳动争议的是()。A.甲与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让B.乙因除名与单位发生的纠纷C.丙不服单位罚款产生的纠纷D.丁对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论不服E.戊与企业因是否签订劳动合同的纠纷【正确答案】BCE14.如第上题所述，下列是一些关于王某从业资格的表述，正确的是（）。A.王某必须在3年内不改变执业范围B.王某申请延续注册使应提交原注册证书C.2012年1月王某变更到另一家施工企业，则变更后的注册期到2015年1月D.王某初始注册有效期至2014年5月31日E.因增加执业专业，王某申请专业增项注册?【正确答案】CE15.在评标委员会和评标方法暂行规定中，对评标委员会组成的要求包括()A.评标委员会由5人以上的单数组成B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责【正确答案】ACDE16.根据注册建造师管理规定，在下列情形中，不予注册的情形包括()。A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C.丙某申请在两个单位注册D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人【正确答案】ACDE17.建筑工程安全防护、文明施工措施费用主要包含()。A.文明施工费B.临时设施费C.工程排污费D.安全施工费E.环境保护费【正确答案】ABDE18.?工程建设标准根据级别不同可分为（）。?A.国家标准?B.部门标准?C.行业标准?D.地方标准E.企业标准?【正确答案】ACDE19.下列选项中，用人单位应当与劳动者签订无固定期限劳动合同的有()。A.劳动者在用人单位已经连续工作满8年B.劳动者在用人单位已经连续工作满10年C.用人单位改制，劳动者在该用人单位已连续工作满15年D.用人单位与劳动者已连续订立2次固定期限劳动合同E.用人单位改制，劳动者在该用人单位已连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年【正确答案】BE20.【真题】关于土地权属的说法，正确的有()。A.城市郊区的土地归国家所有B.自留地归集体所有C.城市市区土地归国家所有D.农村土地均归集体所有E.宅基地归农民个人所有【正确答案】BC21.下列选项中，注册建造师享有的权利包括()。A.使用注册建造师名称B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.在执业范围外从事相关专业的执业活动D.对侵犯本人权利的行为进行申述E.介入与自己有利害关系的商务活动【正确答案】ABD22.某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商，则下列表述中正确的是()。A.施工单位与A材料上之间存在合同之债B.A材料商与B材料商之间存在无因管理之债C.施工单位与B材料商存在不当得利之债D.A、B材料商之间不存在债的关系E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债【正确答案】ACD23.环境噪声污染防治法规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，（）环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。A.报装B.维修C.调试D.拆除E.闲置【正确答案】DE24.根据消防法，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法正确的有()A.住房设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证B.自动消防系统的操作员必须持证上岗C.建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，不得擅自使用D.企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人E.消防器材的经销人员必须持证上岗【正确答案】ABCD25.【真题】根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)，施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有()。A.给予警告，期限整改B.责令改正，没收违法所得C.并处工程合同价款一定比例的罚款D.责令停业整顿，降低资质等级E.情节严重的，吊销资质证书【正确答案】BCE26.根据民法通则的规定，代理的种类包括()。A.委托代理B.复代理C.指定代理D.法定代理E.特别代理【正确答案】ACD27.商事仲裁裁决生效后，应当向()申请执行。A.作出裁决的仲裁委员会B.申请人住所地的中级人民法院C.被执行人住所地的中级人民法院D.仲裁委员会所在地的中级人民法院E.被执行财产所在地的中级人民法院【正确答案】CE28.重点工程的施工现场应当履行的消防安全责任包括()。A.确定消防安全管理人B.建立消防档案C.实行每周防火巡查，并建立巡查记录D.对职工进行岗前消防安全培训E.定期组织消防演练【正确答案】ABDE29.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件包括()A.规划、环保部门出具的准许使用文件B.工程竣工验收报告C.施工单位签署的工程质量保修书D.工程竣工验收备案表E.施工许可证【正确答案】ABCD30.评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有()。A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准B.乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，将丙的投标文件作为废标处理D.丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E.戍的投标文件遗漏了安全生产许可证，评标委员会要求其补充【正确答案】ACD31.根据担保法的有关规定，禁止抵押的有()A.土地所有权B.宅基地使用权C.荒山承包经营权D.学校图书馆E.被扣押的汽车【正确答案】ABDE32.建筑施工企业如发生下列()行为，将受到主管部门责令其在建项目停止施工的处罚。A.未取得安全生产许可证从事建筑施工活动B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动C.转让安全生产许可证施工的D.冒用他人安全生产许可证的E.使用伪造安全生产许可证的【正确答案】ABDE33.【真题】根据环境噪声污染防治法，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有()。A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定【正确答案】ACD34.下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是()。A.工程监理单位经建设单位同意，可以将附属工程的监理业务转让B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也需要回避C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务E.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用【正确答案】BDE35.【真题】当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期时C.被告收到起诉状副本之日起15日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前【正确答案】BC36.若建设单位将建筑工程肢解发包，容易产生的弊端有（）。A.导致发包人变相规避招标?B.增加发包的成本C.不利于投资和进度目标的控制?D.增加发包人管理的成本E.减少发包的成本?【正确答案】ABCD37.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的有（)A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期l可D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【正确答案】BC38.要约失效的条件是()。A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.承诺期限届满，受要