监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（必考题）及参考答案（第3期）

监理工程师建设工程合同管理考试试题强化卷（必考题）及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.下列不属于承包人为分包工程施工需提供协助条件的是（）。A.施工图纸B.施工场地C.施工进度计划D.分包人使用的临时设施和施工机械【正确答案】C2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（）。A.委托代理B.法定代理C.转代理D.指定代理【正确答案】A3.根据FIDIC施工合同条件的规定，保留金是按合同约定从（）中相应扣减的一笔金额。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程进度款【正确答案】D4.【真题】根据标准施工合同，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件【正确答案】D5.按照建设工程监理合同规定，执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。A.向其他人泄露委托人申明的秘密B.从承包方获取提前工期奖金C.帮助承包人完善施工组织设计D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔【正确答案】C6.下列关于招标流程的相关说法错误的是（）。A.现场踏勘是由招标人组织的B.招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜C.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行【正确答案】B7.指定分包商由（）指定或选定。A.业主B.承包商C.设计单位D.业主和承包商共同【正确答案】A8.FIDIC施工合同条件通用条款规定，为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设备所占用资金的周转，订购物资经工程师确认合格后，按发票价值的（）作为材料预付的款额，包括在当月应支付的工程进度款内。A.50B.65C.80D.95【正确答案】C9.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时（）。A.中标人不承担法律责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额【正确答案】D10.【真题】某工程项目是按照FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【正确答案】B11.发包人在其所供应的材料设备到货前（）内，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与友包人共I司清点。A.24hB.48hC.1dD.2d【正确答案】A12.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别【正确答案】A13.按建筑工程施工质量验收统一标准的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于()。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.子分部工程【正确答案】B14.美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本不适用于（）。A.非传统模式B.CM式C.设计-建造模式D.集成化管理模式【正确答案】A15.法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动称为（）。A.行为B.物C.事件D.智力成果【正确答案】A16.承包人无权要求追加合同价款的情况不包括()。A.发包人要求的设计变更B.承包人原因致使与其他承包人的施工发生干扰C.由自身原因导致施工进度滞后D.承包人原因致使工程师指示改变了施工顺序导致效率降低【正确答案】A17.下列监理工程师目标控制任务中，既是设计阶段进度控制任务又是施工阶段进度控制任务的是A.编制业主方材料和设备供应进度计划B.制定预防工期索赔的措施C.做好对人力、材料、机具设备等的投入控制D.制定建设工程控制性总进度计划【正确答案】A18.监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。A.7B.14C.28D.56【正确答案】C19.【真题】根据招标投标法实施条例，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。A.2%B.3%C.5%D.10%【正确答案】A20.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【正确答案】C21.风险对策的决策过程中，一般情况下对各种风险对策的选择原则是()。A.首先考虑风险转移，最后考虑损失控制B.首先考虑风险转移，最后考虑风险自留C.首先考虑风险回避，最后考虑损失控制D.首先考虑风险回避，最后考虑风险自留【正确答案】B22.【真题】根据标准设计施工总承包合同，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()。A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款B.将无条件补偿条款写入专用条款C.将有条件补偿条款写入专用条款D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担【正确答案】A23.【真题】关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是（）。A.两者订立的情形不同B.两者的法律后果不同C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同【正确答案】B24.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人收到竣工结算价款后（）d内应将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。A.7B.14C.21D.28【正确答案】B25.【真题】根据担保法，不能作为质押担保的是()。A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【正确答案】A26.【真题】关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【正确答案】B27.【真题】根据FIDIC施工合同条件中对变更的规定，工程师发布的下列变更指示中，错误的是（）。A.改变设计图样中某建筑物的位置和尺寸B.将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成C.增加与工程相关的必要附加工作D.推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间【正确答案】B28.施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由（）向招标人出具投标保函或者投标保证书。A.银行或者担保公司B.银行或者投标人C.担保公司或者投标人D.银行或者监理单位【正确答案】A29.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【正确答案】C30.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定（）。A.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人D.承包人应在14天内将延误的工期向工程师提出书面报告【正确答案】D31.某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。A.1020B.980C.1000D.1010【正确答案】B32.下列关于代理的叙述中，不正确的是（）。A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【正确答案】B33.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（)。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【正确答案】A34.招标单位在评标委员会中不得超过1/3，其他人员应来自（）。A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册【正确答案】D35.【真题】根据标准施工合同，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。A.发包人B.承包人C.事件的风险责任人D.监理人【正确答案】C36.关于保留金，下列说法错误的是（）。A.在承包商手中B.用于承包商违约赔偿费C.应从首次支付进度款时起扣D.属于承包商的工程款【正确答案】A37.在设计合同履行过程中，由于不可抗力因素致使合同无法履行时，（）。A.应按国际通用标准处理B.双方应及时协商处理C.应按无效合同处理办法处理D.应按国家示范文本进行处理【正确答案】B38.【真题】关于定标的说法，正确的是（）。A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【正确答案】B39.下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是（）。A.安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车B.承包人应在试车前48h内向工程师发出要求试车的书面通知C.试车记录由发包人准备D.试车合格，工程师在试车记录上签字【正确答案】C40.下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是（）。A.施工招标为投标报价最低者B.设计招标应为设计方案最优者C.监理招标应为施工管理和协调能力最优者D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者【正确答案】A41.自债务人的行为发生之日起（）年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A.2B.3C.4D.5【正确答案】D42.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同()。A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C.无效，由采购员向乙公司支付货款D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担【正确答案】B43.供货方逾期交货，采购方认为不再需要，有权在接到供货方发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续。A.10B.15C.20D.25【正确答案】B44.下列合同中，属于从合同的是（）。A.买卖合同B.借款合同C.担保合同D.运输合同【正确答案】C45.基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理【正确答案】D46.承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准；发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的（），对工期有影响的应给予相应顺延。A.合同约定的合同价款B.追加合同价款C.工程预付款D.工程进度款【正确答案】B47.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在()中明确的。A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件【正确答案】A48.项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.职务代理C.指定代理D.委托代理【正确答案】D49.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间的，应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息自（）起。A.开工日期前7天B.承包人发出预付通知之日C.开工之日D.约定应付之日【正确答案】D50.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B51.监理人对照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围（包括超控、涨线）的工程（）；因承包人原因造成返工的工程量不予计量。A.经发包人同意后计量B.与承包人协商后计量C.在竣工结算时计量D.不予计量【正确答案】D52.招标投标法规定的招标方式分为（）。A.公开招标和邀请招标B.邀请招标和议标C.公开招标、邀请招标和议标D.公开招标和议标【正确答案】A53.【真题】某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。A.4300B.4250C.4200D.4150【正确答案】D54.【真题】标准施工合同中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分【正确答案】D55.FIDIC施工合同条件规定，预付款的起扣是自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)（）的那个月起扣。A.10B.15C.20D.25【正确答案】A56.FIDIC施-K合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前（）d将某一确定的日期通知工程师，说明此日后已准备好进行竣工检验。A.7B.14C.21D.28.【正确答案】C57.下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失B.机械装置失灵造成的本身损失C.安装工艺错误导致的损失D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【正确答案】C58.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下（）。A.没有代理权而为的代理行为B.超越代理权而为的代理行为C.在代理人授权范围内的代理D.代理权终止后的代理行为【正确答案】C59.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时（）。A.如果承包人要求交付工程，发包人应当接收B.如果承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求C.如果发包人要求交付工程，承包人应当交付D.如果发包人不要求交付工程，承包人则不需承担保管责任【正确答案】C60.中外合资、合作、外商独资的建设工程，工程建设监理的费用按照（）。A.监理工程概预算的百分比计收B.参与监理工作的年度平均人数计算C.工程所在地的标准计收D.国际标准协商确定【正确答案】D61.建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是（）。A.勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金B.勘察工作已经进行了25%，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费C.勘察工作已经进行了40%，发包人应支付预算额100%的勘察费D.勘察工作已经进行了80%，发包人应支付预算额100%的勘察费【正确答案】D62.【真题】设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。A.薰蒸B.刷漆C.封蜡D.烘干【正确答案】A63.()是投标人编制投标文件和报价的依据。A.图纸B.招标公告C.投标人须知D.招标文件【正确答案】D64.招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.3B.4C.5D.6【正确答案】C65.FIDIC施工合同条件规定，施工进度管理中，为了便于工程师对合同的履行进行有效的监督和管理，协调各合同之间的配合，承包商每（）个月都应向工程师提交进度报告。A.1B.2C.3D.4【正确答案】A66.当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给予法律保护的合同是（）。A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.表见代理合同【正确答案】B67.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.3B.6C.9D.12【正确答案】B68.定金的数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B69.下列费用中，属于监理酬金中直接成本的是（）。A.经营业务费B.业务培训费、图书资料购置费C.固定资产及常用工器具、设备的使用费D.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器、设备的摊销费用【正确答案】D70.FIDIC施工合同条件规定，设置缺陷通知期的目的是为了（）。A.证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准B.判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工C.考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求D.确定业主应保证履行给承包商付款的义务【正确答案】C71.在FIDIC的施工合同条件中，合同协议书应当在()后签订。A.开标B.发出中标函C.提交履约保证D.开工【正确答案】C72.【真题】材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间【正确答案】D73.对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件（）。A.应予以淘汰B.归入无效投标书C.不再进入详评D.仍属于有效投标书【正确答案】D74.建设监理招标的最大特点是()。A.非常注重监理单位的报价B.邀请招标人较多C.很注重监理单位能力的选择D.很注重监理单位的资金状况【正确答案】C75.在评标委员会成员中，不能包括()。A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D.经济专家【正确答案】B76.关于抵押权实现的表述中，不正确的是（）。A.抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有B.抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款不足部分由债务人清偿C.债务履行期届满抵押权人未受清偿且双方协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼D.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以直接以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿【正确答案】D77.【真题】风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP)的说法，正确的是（）。A.GMP为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【正确答案】D78.下列情形中，不属于施工中不利物质条件的有（）。A.污染物B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件【正确答案】B79.【真题】关于合同鉴证的说法，正确的是()。A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【正确答案】D80.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在（）部门依法指定的媒介发布。A.省政府发展改革B.省政府建设C.国务院发展改革D.国务院建设【正确答案】C81.依据招标投标法，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以()。A.要求投标人必须组成联合体投标B.要求严格的专业资质等级C.要求必须使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求【正确答案】B82.【真题】某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（）。A.顺延合同工期，给予费用补偿B.顺延合同工期，不给予费用补偿C.不顺延合同工期，给予费用补偿D.缩短合同工期，给予费用补偿【正确答案】D83.根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于履约担保的保证期限的表述中，不正确的是（）。A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务B.工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定圆满完成施工义务的证明C.履约保函应担保承包商到工程师颁发工程接收证书为止D.如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后，将履约保函的担保金额减少一定的百分比【正确答案】C84.按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范围不包括（）。A.设计深度要求B.建筑物的合理使用年限设计要求C.施工组织要求D.设计人配合施工工作的要求【正确答案】C85.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议【正确答案】D86.【真题】根据标准施工合同，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的()部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【正确答案】A87.根据标准施工合同，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.该笔款项在合同履行阶段一定发生C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容包括计日工【正确答案】D88.建筑工程一切险的保险期限（）开始。A.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B.自工地动工C.自主要材料、设备运抵工地D.保险公司中约定日期【正确答案】A89.发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报()进行批准。A.原设计单位B.原审批机关C.原备案部门D.建设行政管理部门【正确答案】B90.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，分包合同的价格（）。A.不一定等于主合同中所约定的该部分工程价格B.等于主合同中所约定的该部分工程价格C.大于主合同中所约定的该部分工程价格D.小于主合同中所约定的该部分工程价格【正确答案】A91.发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。A.7B.14C.28D.56【正确答案】D92.某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。A.15万元B.20万元C.25万元D.10万元【正确答案】A93.某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。A.主体B.客体C.内容D.内容中的义务【正确答案】B94.关于供货方代运货物的说法错误的是()。A.采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货B.采购方接收后，运输部门不再负责C.在交运前出现的问题，由供货方负责D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责【正确答案】D95.关于要约和承诺生效的表述中，有误的是（）。A.要约到达受要约人时生效B.承诺的通知发出时生效C.采用数据电文形式订立合同，但收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人任何系统的首次时间，视为到达时间D.采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间【正确答案】B96.【真题】承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()。A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任【正确答案】A97.工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（）。A.设计取费高低B.设计单位的资历C.设计方案的优劣D.设计任务完成的进度【正确答案】C98.【真题】采用简明施工合同的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人【正确答案】B99.甲建设单位和乙施工单位签订施工合同，因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强，甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙，委托丁监理单位对该工程进行监理，指定分包商丙应该与()签订分包合同。A.甲B.乙C.了D.甲和乙均可【正确答案】B100.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约不能全部交货，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()承担违约责任。A.4万元B.8万元C.10万元D.14万元【正确答案】C二.多选题(共70题)1.FIDIC施工合同条件规定监理工程师在进度管理方面的权力是()。A.有权批准承包商的进度计划B.有权发布开工令C.有权发布停工令、复工令、赶工令D.有权改变或干预承包商认为(实际也是如此)而自己不认为是承包商安全地、恰当地、准时地完成工程的义务E.有权控制施工进度【正确答案】ABC2.下列行为中属于委托代理的法律行为有()。A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人C.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作【正确答案】ABD3.订立合同可采用的形式有()A.承诺B.要约C.要约邀请D.书面E.口头【正确答案】DE4.建设工程质量监督机构在工程竣工验收监督时，应重点对工程竣工验收的（）等实行监督。A.组织形式B.验收程序C.信贷管理能力D.结算管理能力E.执行验收规范情况【正确答案】ABE5.下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）。A.具有独立订立合同的能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源E.良好的商业信誉【正确答案】ABCE6.保险合同分为（）。A.人身保险合同B.财产保险合同C.建筑工程一切险合同D.安装工程一切险合同E.人身意外伤害险合同【正确答案】AB7.根据标准施工合同，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有（）。A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C.施工合同价格可采用公式法进行调整D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款【正确答案】BCDE8.【真题】根据标准施工合同，承包人的施工安全责任有()。A.赔偿工程对土地占有所造成的第三者财产损失B.编制施工安全措施计划C.制定施工安全操作规程D.配备必要的安全生产和劳动保护措施E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失【正确答案】BCD9.工程师核查后初步确定应予以补偿的额度往往与承包人的索赔报告中要求的额度不一致，甚至差额较大，主要原因大多为（），因此双方应就索赔的处理进行协商。A.索赔计算的依据分歧较大B.索赔证据不充分C.对承担事件损害责任的界限划分不一致D.补偿的额度随时间的增长而增长E.索赔计算的方法分歧较大【正确答案】ABCE10.依据FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中错误的有（）。A.承包商应对分包合同进行协调管理B.承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求【正确答案】CD11.下列关于施工合同中明确保险责任的说法正确的有（）。A.当施工采用平行发包的方式，一般由承包人投保B.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致C.承包人在通知监理人的前提下就可以变动保险合同条款D.承包人负责投保时要承担办理保险的费用E.施工合同各方要以各自的名义投保【正确答案】BD12.甲建设单位有一项目需要进行招标，委托乙招标代理机构进行招标事项，其中丙、丁、戊施工单位进行投标，最终确定丁施工单位为中标单位，并发出中标通知书，其法律效力约束的对象有()。A.甲建设单位B.乙招标代理机构C.丙施工单位D.丁施工单位E.戊施工单位【正确答案】AD13.狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有（）。A.建筑工程一切险（及第三者责任险）B.人身意外伤害险C.安装工程一切险（及第三者责任险）D.货物运输险E.机动车辆险【正确答案】AC14.现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括（）。A.定量计算法B.最低投标价法C.衡量法D.理论换算法E.查点法【正确答案】CDE15.依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述错误的是()。A.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分B.承包商对指定分包商违约的行为承担责任C.合同关系主体为业主和指定分包商D.由工程师负责协调管理E.承包商有拒绝指定分包商的权利【正确答案】BCD16.下列关于美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本的说法正确的有（）。A.施工合同通用条件（A201）是施工期间所涉及各类合同文件的基础B.A系列：雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本C.B系列：雇主与建筑师之间合同的文本D.B系列：建筑师与专业咨询机构之间合同的文本E.D系列：建筑师行业的有关文件【正确答案】ABCE17.【真题】施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有（）。A.施工企业所有的汽车B.施工企业所有的支票C.施工企业有处分权的国有土地使用权。D.施工企业自有的建筑施工机具E.施工企业所有的房产【正确答案】ACDE18.关于保证在建设工程中的应用，下列说法正确的有（）。A.建设工程中常用的保证有投标保证、履约保证、施工预付款保证等B.投标保证的有效期一般从投标截止日起到确定中标人止C.施工履约保证的有效期从提交履约保证起到保修期结束止D.中标的单位拒签合同的可以没收其投标保证金E.预付款保证有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止【正确答案】ABDE19.合同法规定的合同变更条件包括（）。A.有效的合同B.协商一致C.变更内容明确D.须经合同管理机关批准E.合同当事人一方确有变更理由和依据【正确答案】ABCE20.下列选项中，属于可以终止委托监理合同的情形的是()。A.监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21日后D.暂停监理业务期限已超过半年E.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知，在21天内没收到答复【正确答案】ADE21.FIDIC施工合同条件规定，最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及的影响因素包括（）。A.合同的有效期限B.合同类型特点C.发生应由业主承担责任的事件D.可调价合同E.承包商延误工期或提前竣工【正确答案】BCDE22.设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现在（）。A.招标费用不同B.评标原则不同C.招标文件的内容不同D.对投标书的编制要求不同E.开标形式不同【正确答案】BCDE23.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列工作中属于监理人附加工作的有（）。A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作B.因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认D.应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法E.施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续【正确答案】BCD24.某一般项目的评标委员会组成如下：招标人代表2人，建设行政监督部门代表2人，技术、经济方面专家4人。招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有（）。A.不应该包括建设行政监督部门代表B.不应该包括招标人代表C.技术、经济方面的专家所占比例偏低D.招标人代表所占比例偏低E.招标人可以直接指定专家【正确答案】AC25.下列合同属于非即时买卖合同的是（）。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖E.现金买卖【正确答案】ABCD26.交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是()。A.购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行B.无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行D.按颁布的国家标准执行E.无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行【正确答案】ABCD27.合同鉴证的作用有（）。A.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，避免合同纠纷B.经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，提高判决率C.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷D.经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，督促当事人认真履行合同，提高履约率E.经过鉴证审查，可以使合同的内容符合国家的法律、行政法规的规定，有利于纠正违法合同【正确答案】CDE28.订立建设工程施工合同时已形成的文件包括（）。A.施工合同附件B.中标通知书C.施工合同专用条款D.施工合同通用条款E.工程量清单【正确答案】BCDE29.下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令【正确答案】ACDE30.综合评估法初步评审标准包含（）三部分。A.形式评审标准B.实质评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准E.详细评审标准【正确答案】ACD31.【真题】采用FIDIC施工合同条件签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()。A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的投标报价漏缺C.合同内有调价条款D.施工中发生工程变更E.承包商拖期竣工的赔偿【正确答案】ACDE32.总承包方式的优点包括（）。A.单一的合同责任B.固定工期、固定费用C.设计方案是最优方案D.减少设计变更E.减少承包人的索赔【正确答案】ABDE33.依据工程建设项目招标范围和规模标准规定，各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标，此标准为（）。A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上D.单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资在2500万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购E.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采用邀请招标【正确答案】ABC34.质量监督机构对工程质量抽查检测的内容不包括()。A.地基实体B.基础实体C.主体结构D.施工过程E.重新检验【正确答案】DE35.建筑工程施工合同履行过程中，应由发包人完成的工作有()。A.保护竣工未交付工程B.向工程师提供工程进度计划C.办理环境保护手续D.组织图纸会审E.办理施工许可手续【正确答案】DE36.【真题】按照合同法的规定，下列合同中，属于可撤销合同的有（）。A.订立损害社会公共利益的合同B.必须招标的项目未招标订立的合同C.订立显失公平的合同D.因重大误解而订立的合同E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同【正确答案】CDE37.【真题】建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的C.不同投标人的投标文件异常一致的D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E.不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的【正确答案】CDE38.下列关于设计施工阶段总承包合同的履行管理说法正确的有()。A.发包人应对施工场地和周围环境进行查勘B.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划C.监理人未在约定的时限内对承包人编制的进度计划进行批准或提出修改意见，该进度计划视为已得到批准D.符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前10天向承包人发出开始工作通知E.合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算【正确答案】BCE39.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有()等。A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高E.评标工作量较大【正确答案】AB40.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作不需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【正确答案】BD41.【真题】根据担保法，关于质押的说法，正确的是（）。A.出质人只能是债务人B.存款单可以用于质押C.质押必须转移财产占有D.质押必须通过约定建立E.建筑物可以用于质押【正确答案】BCD42.【真题】设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有（）。A.工程量清单B.项目说明C.图纸D.投标须知E.合同条件【正确答案】DE43.法人成立应当具备的条件是()。A.有行政主管部门的明确授权B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任【正确答案】BCD44.设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（）阶段和专用条款约定的比例进行分解。A.订立采购合同B.设备制造完成C.进场验收合格D.安装就位E.工程竣工【正确答案】ACDE45.【真题】按照建设工程施工合同（示范文本）规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有()。A.隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检B.自检合格后，书面通知工程师验收C.工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工D.在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽E.隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工【正确答案】ABCE46.在招标程序中，()等将作为未来合同文件的组成部分。A.招标文件B.中标人的投标文件C.中标函D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改【正确答案】BC47.FIDIC施工合同条件规定，承包商根据施工计划向业主提供不具约束力的各阶段资金需求计划包括()。A.接到工程开工通知的28d内，承包商应向工程师提交每一个总价承包项目的价格分解建议表B.第一份资金需求估价单应在开工日期后42d之内提交C.根据施工的实际进展，承包商应按季度提交修正的估价单，直到工程的接收证书已经颁发为止D.接到承包商的请求后，应在28d内提供合理的证据，表明他已做出了资金安排，并将一直坚持实施这种安排E.如果业主欲对其资金安排做出任何实质性变更，应向承包商发出通知并提供详细资料【正确答案】A