造价工程师《建设工程计价》考试试题押题卷（答案）【27】

造价工程师建设工程计价考试试题押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.建筑安装工程概算定额所反映消耗量指标和造价指标的对象通常是（）。A.分项工程B.结构构件C.扩大分项工程或扩大结构构件D.整个建筑物或构筑物【正确答案】C2.关于进口设备的交易价格，下列说法中正确的是（）。A.CIF(Cost，InsuranceandFreight)，意为成本加运费，或称之为运费在内价B.CFR(CostandFreight)，意为成本加保险费、运费，习惯称为到岸价格C.FOB(FreeOnBoard)，意为装运港船上交货，也称为离岸价格D.FOB(FreeOnBoard)，意为装运港船上交货，也称为到岸价格?【正确答案】A3.下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。A.建筑安装工程一切险保费B.引进设备财产保险保费C.危险作业意外伤害险保费D.人身意外伤害险保费【正确答案】C4.进口一批车辆，已知到岸价为800万美元，关税税率为10，增值税率为17，消费税率为5，进口车辆购置税率为10，则该批车辆的进口车辆购置税为（）万元。(1美元=6.8元人民币)A.518.8B.598.4C.629.9D.736.9【正确答案】C5.【真题】世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是()。A.主体工程费B.设备购置费C.其他工程费D.安装工程费【正确答案】B6.某新建实验室土建单位工程概算的人、材、机费合计为500万元，其中人工费75万元，以定额人工费为基数的企业管理费费率为50%，利润率为30%，社会保险费和公积金费率为25%按标准缴纳的工程排污费为50万元，综合税率为340%，则该实验室的土建单位工程概算造价为（）。A.598.43万元B.650.13万元C.650.88万元D.870.86万元【正确答案】B7.在编制招标工程量清单时，需拟定施工总方案，下列不属于施工总方案内容的是（）A.施工方法B.施工步骤C.施工机械设备的选择D.现场的平面布置【正确答案】B8.下列关于竣工结算计价原则的表述，正确的是()。A.措施项目发生调整的，按双方确认调整的金额计算B.计日工按发包人实际签证确认的事项计算C.暂列金额按实际发生费用计算，如有余额归发包人D.施工索赔费用按承包人提交的索赔报告计算【正确答案】B9.在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间【正确答案】B10.在我国，项目建议书阶段的投资估算。其误差率应控制在（）。A.30以上B.30以内C.20以内D.10以内【正确答案】B11.工程施工项目评标时，下列做法符合有关规定的是（）。A.当评标委员会发现某投标人的施工方案的表述存在含义不明确之处时，则要求该投标人作出书面澄清B.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以双方协商决定的文本为准C.当投标人发现其投标文件对同一问题前后表述不一致时，向评标委员会提出澄清，评标委员会应予接受D.当投标人不接受评标委员会按规定原则对其投标报价的算术错误所作修正时，评标委员会仍可按修正结果评审?【正确答案】A12.某市一栋普通办公楼为框架结构，建筑面积为3000m2，建筑工程直接工程费为400元/m2，其中毛石基础为40元m2，而今拟建一栋办公楼4000m2，采用钢筋混凝土结构，带形基础造价为55元/m2，其他结构相同，则该拟建新办公楼建筑工程直接工程费为（）元。A.220000B.1660000C.380000D.1600000【正确答案】B13.关于工序特征的描述，下列说法中正确的是（）。A.工作者、工作地点不变，劳动工具、劳动对象可变B.劳动对象、劳动工具不变，工作者、工作地点可变C.劳动对象、劳动工具、工作地点不变，工作者可变D.工作者、劳动对象、劳动工具和工作地点均不变【正确答案】D14.下列建设工程预算符合组合与分解层次关系的是（）A.单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算C.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算D.单项工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算【正确答案】C15.根据世界银行工程造价的构成，临时设施设备、临时公共设施及场地的维持费属于项目直接建设成本中的（）。A.场地费B.场外设施费C.工厂普通公共设施费D.其他当地费【正确答案】D16.在工程总承包合同实施过程中，承包人接到发包人的变更通知后，可以不接受此项变更。此时变更建议报告中的内容应包括（）。A.实施此项变更的工作内容B.实施此项变更的资源消耗C.不支持此项变更的理由D.此项变更引起的竣工日期延长【正确答案】C17.关于投标报价的编制原则，下列说法错误的是（）。A.投标人的投标报价不得低于成本B.以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件C.投标报价由投标人自主确定，但必须执行建设工程工程量清单计价规范GB505002013的建议性规定D.报价计算方法要科学严谨，简明适用【正确答案】C18.【真题】在如图所示的投资偏差类型图中，较为理想且不需采取纠偏措施的是（）区域的偏差类型。A.IB.IIC.IIID.IV【正确答案】C19.某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位工程为编制对象，每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项目编码为010302001001，则第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（）A.010302001001B.010302001002C.010302001003D.010302002002【正确答案】B20.下列不属于招标工程量清单编制内容的是()。A.总工程量清单编制B.分部分项工程量清单编制C.措施项目清单编制D.规费税金项目清单的编制【正确答案】A21.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，关于索赔的处理规定，说法正确的是（）。A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔【正确答案】B22.建筑工程费用的内容不包括（）。A.油饰工程的费用B.金属结构工程的费用C.电缆导线敷设工程的费用D.系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费?【正确答案】D23.下列关于招标文件的表述，错误的是（）。A.招标文件是由招标人发布的B.招标文件的编制及其内容必须符合有关法律法规的规定C.招标文件中提出的各项要求，对发承包双方不具有约束力D.招标文件既是投标单位编制投标文件的依据，也是招标人与将来中标人签订工程施工合同的依据【正确答案】C24.自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.20天B.15天C.10天D.30天【正确答案】A25.【真题】下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析【正确答案】D26.编制定额时，需对施工过程进行分解。对比与工作过程的特点，工序过程还具有的特征是（）。A.人员编制不变B.劳动工具不变C.材料不变D.工作时段不变【正确答案】B27.招标工程量清单编制的准备工作不包括（）。A.现场踏勘B.研究图样C.初步研究D.拟定常规的施工组织设计【正确答案】B28.用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数不包括（）。A.材料费B.专用工具费C.废品损失费D.外购配套件费【正确答案】D29.【真题】关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是()。A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报C.应按投标文件载明的数量和单价进行结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写【正确答案】D30.在工程定额中，其适用的编制对象是工序的定额是（）。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】B31.在两种计价模式下，定额工程量指的是（），清单工程量指的是（）。A.实体工程量、实体工程量B.实体工程量、实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量C.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、实体工程量D.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量【正确答案】C32.采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，专用工具费的计取基数不包括该设备的（）。A.材料费B.加工费C.辅助材料费D.外购配套件费【正确答案】D33.共同延误的处理中。如果初始延误者是发包人原因。则在发包人原因造成的延误期内，承包人（）。A.只可得到工期延长B.既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.不能得到任何补偿D.只可得到经济补偿【正确答案】B34.在生产性工程建设中，设备及工(器)具购置费用占工程造价比重的增大，意味着（）。A.建设成本的提高B.生产成本的提高C.资本有机构成的提高D.工程造价的提高【正确答案】C35.国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日之前，工程各个重要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.预备费B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【正确答案】B36.某施工现场有塔式起重机1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元台班，人工工资为80元工日，窝工补贴为25元工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐藏工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔式起重机1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为（）元。A.2250B.2925C.5800D.7540【正确答案】D37.关于建设工程竣工图的说法中，正确的是（）。A.工程竣工图是构成竣工结算的重要组成内容之一B.改建、扩建项目涉及原有工程项目变更的，应在原项目施工图上注明修改部分，并加盖“竣工图”标志后作为竣工图C.凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图D.当项目有重大改变需重新绘制时，不论何方原因造成，一律由承包人负责重绘新图【正确答案】C38.工程造价信息管理目前存在的问题中不包括（）。A.对信息的采集、加工和传播缺乏统一规划、统一编码、系统分类B.信息网建设有待完善C.我国有关工程造价方面的软件网络发展很缓慢D.信息资料的积累和整理还没有完全实现和工程量清单计价模式的接轨【正确答案】C39.某预算定额项目的基本用工为28工日，辅助用工为07工日，超运距用工为02工日，人工幅度差系数为10%。该定额的人工工日消耗为（）工日。A.3.98B.4.00C.4.05D.4.07【正确答案】D40.下列不是工业建设项目总平面设计中影响工程造价的主要因素是（）。A.现场条件B.占地面积C.功能分区D.建设规模【正确答案】D41.一般先按材料费占设备费百分比计算出材料费，再分别根据相适应的占设备百分比或占材料百分比的投资估算指标计算设备安装费和材料安装费的安装工程费估算方法适合()。A.工业设备安装费估算B.工业金属结构安装工程估算C.工艺管道安装工程估算D.变电站安装工程估算【正确答案】D42.某工地水泥从两个地方采购，其采购量及有关费用见下表，则该工地水泥的基价为（）元/t。A.244.0B.262.0C.271.1D.271.6【正确答案】C43.编制施工图预算时，措施费应在（）时计算。A.套单价B.计算工程量C.按费用定额取费D.工料分析【正确答案】C44.运输汽车装载棉花，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）。A.有效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间【正确答案】A45.【真题】关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是()。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿【正确答案】C46.【真题】在用全费用综合单价法编制施工图预算时，单位工程建筑安装工程预算造价的计算公式是（）。A.建筑安装工程预算造价=分项工程量分项工程全费用单价B.建筑安装工程预算造价=(分项工程量分项工程全费用单价)+措施项目完全价格C.建筑安装工程预算造价=(分项工程量分项工程全费用单价)+措施项目不完全价格+规费+税金D.建筑安装工程预算造价=(分项工程量分项工程全费用单价)+规费+税金【正确答案】B47.建设项目竣工验收方式中，称为交工验收的是（）。A.单位工程验收B.单项工程验收C.工程整体验收D.分部工程验收【正确答案】B48.下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）。A.投标人A与B的项目经理人为同一人B.投标人C与D的投标文件相互错装C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件D.投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制【正确答案】B49.关于招标文件的澄清和修改，下列说法中正确的是（）。A.招标文件的澄清或修改应在投标截止时间14天前发出B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源C.招标人收到澄清后的确认时间一般采用一个相对的时间D.招标文件澄清或修改发出的时间距投标截止时间不足20天的，相应推迟投标截止时间【正确答案】B50.已知进口设备货价为500万美元，美元与人民币的汇率为1：83，国际运费率为10%，运输保险费率为5%，银行财务费率为2%，则该进口设备的银行财务费为（）万元人民币。A.10B.83.00C.95.87D.96.11【正确答案】B51.关于投标有效期，下列描述正确的是（）。A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天B.投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，此时可要求修改其投标文件C.投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还【正确答案】D52.民用建筑设计中，下列关于流通空间说法不正确的是（）。A.在满足建筑物使用功能的前提下应将流通空间减小到最小B.门厅走廊灯流通空间的设施不是为了获利C.流通空间需要的采光、采暖等费用很高D.流通空间的设置可以不影响工程造价【正确答案】D53.【真题】关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是()。A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任【正确答案】C54.当初步设计有详细设备清单时，可按()编制单位设备安装工程概算。A.概算指标法B.预算单价法C.扩大单价法D.安装设备百分比法【正确答案】B55.下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）A.超出原设计范围的重大变更B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D.超出价差预备费的国家重大政策性调整【正确答案】B56.人工单价组成中工人的工龄工资属于（）。A.基本工资B.劳动保护费C.职工福利费D.辅助工资【正确答案】A57.【真题】根据下列借款还本复习计划表中的数据，按照5年等额还本付息的方式，则计算得到的2年应还本额是（）万元。A.256.09B.263.29C.376.09D.383.29【正确答案】C58.对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用，总承包人应计入（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【正确答案】D59.某工程项目招标工程量清单数量为1520立方米，施工中由于设计变更调整为1824立方米，该项目招标控制价综合单价为350元，投标报价为406元，则变更后的项目合同价为（）元A.734160B.740544C.749664D.793440【正确答案】A60.根据计时观测资料得知，每平方米标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作时间的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体1砖半厚砖墙勾缝的时间定额为(1工日/m3)。A.13.32B.0.0751C.0.114D.8.772【正确答案】B61.【真题】关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是()。A.适用于资格后审而不适用于资格预审的项目B.使用与依法必须招标的项目而不适用于一般项目C.适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目D.适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目【正确答案】C62.在国际竞争性招标中，若采用两个信封制度，如果采购合同简单，则技术和商务标的开启顺序是（）。A.技术标和商务标在一次开标会议上先后开启B.技术标和商务标在两次开标会议上分别开启C.商务标和技术标在一次开标会议上先后开启D.技术标和商务标在一次开标会议上同时开启【正确答案】A63.在定额单价法编制施工图预算时，单位工程建筑安装工程预算造价的计算公式是（）。A.建筑安装工程预算造价=分项工程量分项工程工料单价B.建筑安装工程预算造价=(分项工程量分项工程工料单价)+措施费+间接费+利润+税金C.建筑安装工程预算造价=(分顼工程量分项工程工料单价)+措施项目费+规费+税金D.建筑安装工程预算造价=(分项工程量分项工程工料单价)+规费+税金【正确答案】B64.招标人应当自确定中标人之日起（）日内。向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。A.5B.10C.15D.20【正确答案】C65.【真题】下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）。A.测试法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测试法比接续测试法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间比较短时，接续测试法较选择测试法方便C.当所测定的各工序或操作的延续时间较短时，连续测定比较困难，用选择法测时比较方便且简单null确定观测次数较为科学的方法，应该是依据误差理论和经验数据相结合的方法来判断。D.测试法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法来确定【正确答案】D66.在国外建筑安装工程费用构成中，下列项目中属于材料费的是（）。A.材料预涨费B.施工用电费C.施工用水费D.现场材料试验费用【正确答案】A67.在工程量清单的编制过程中，暂列金额通常是由()提供的。A.监理人B.招标人与投标人协商后C.招标人D.投标人【正确答案】C68.预算定额按（）来确定的。A.社会平均先进水平B.社会先进水平C.社会最高水平D.社会平均水平【正确答案】D69.某施工企业在某工地现场需搭建可周转使用的临时建筑物400平方米，若该建筑物每平方米造价为180元，可周转使用3年，年利用率为85%，不计其一次性拆除费用。现假定施工项目合同工期为280天(一年按365天计算)，则该建筑物应计的周转使用的临建费为()元。A.15649B.18411C.20400D.21660【正确答案】D70.该工程定额是在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额，往往以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象，编制内容是所有项目费用之和，其编制基础仍然离不开预算定额、概算定额。此工程定额是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【正确答案】D71.已知报告期某建安工程造价为5000万元，其中人工费1000万元，指数为1.1；材料费1800万元，指数为1.02；施工机械使用费600万元，指数为1.05；企业管理费500万元，指数为1.02；利润500万元；规费400万元；税金200万元。则该建筑安装工程的造价指数为（）。A.1.034B.1.073C.1.147D.1.107【正确答案】A72.下列费用中不属于企业管理费的是（）。A.医疗保险费B.财务费用C.工会经费D.职工教育经费【正确答案】A73.建设项目施工招标投标规定中，关于投标人的正确叙述是（）。A.投标人可以是参与招标项目前期准备的法人B.投标人是可以参加投标竞争的法人或者组织C.投标人可以是提供监理工作的机构D.投标人是可以为招标项目提供咨询服务的法人【正确答案】B74.已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%。若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。A.25.82万元B.25.85万元C.26.09万元D.29.09万元【正确答案】B75.固定资产投资中的积极部分不包括（）。A.建安工程费用B.工艺设备购置费C.工具、器具购置费D.生产家具购置费【正确答案】A76.选择工艺流程方案。不需要研究的问题有（）。A.工艺流程方案对产品质量的保证程度B.选择先进合理的物料消耗定额C.满足生产使用功能要求D.工艺流程的主要参数【正确答案】C77.总承包合同示范文本规定，发包人在承包人提交最终竣工结算资料的（）日内仍未支付的，承包人可依据合同中有关争议和裁决条款的约定解决。A.15B.28C.56D.90【正确答案】D78.某项目共需贷款金额900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第一年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）。A.50.0.B.51.5.C.71.5.D.86.65.【正确答案】B79.【真题】招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为()。A.专业工程估算造价B.投标报价总额C.分布分析那个工程费用D.分部分项工程费与措施费之和【正确答案】A80.在出现“共同延误”的情况下，承担拖期责任的是（）。A.造成拖期最长者B.最先发生者C.最后发生者D.按造成拖期的长短，在各共同延误者之间分担【正确答案】B81.某市承包单位获得承建该市县城某政府办公楼，工程不含税价格2000万元，则该承包单位为此需缴纳的营业税为（）万元。A.66.97B.62.01C.61.86D.60.00【正确答案】B82.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，职工死亡丧葬补助费、抚恤费属于（）。A.劳动保险B.养老保险C.医疗保险D.工伤保险【正确答案】B83.【真题】关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同【正确答案】D84.在对工程造价信息进行分类时，要考虑到今后增加新的信息类型，不打乱已建立的分类体系，这说明了信息分类应遵循（）的原则。A.稳定性B.兼容性C.可扩展性D.实用性【正确答案】C85.某建设项目，建设期为3年，第一年投资工程费为6400万元，第二年投资工程费为8400万元，第三年投资工程费为3200万元，年均价格上涨费率为5，则建设期第一年、第二年的价差预备费合计为（）万元。A.420.00B.795.86C.1181.00D.1575.65【正确答案】B86.在建设项目施工招标过程中，修改招标文件应该以书面的形式在投标截止（）天前修改招标文件，并通知招标人。A.10B.15C.20D.25【正确答案】B87.【真题】某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.10B.12C.50D.60【正确答案】A88.在建设项目决策阶段，评定技术方案的最基本的标准是（）。A.简明适用B.先进适用C.经济合理D.安全可靠【正确答案】B89.某建设项目需购置甲、乙两种生产设备，设备甲基期购置数量3台，单价2万元；报告期购置数量2台，单价2.5万元。设备乙基期购置数量2台，单价4万元；报告期购置数量3台，单价4.5万元。该建设项目设备价格指数为（）。A.1.32B.0.76C.1.16D.1.14【正确答案】C90.下列费用中属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.财产保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.养老保险费【正确答案】A91.在钢筋混凝土柱浇筑的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有（）。A.塔吊基础的混凝土B.水泥砂浆C.钢筋、混凝土模板D.脚手架【正确答案】B92.联合试运转费是指（）。A.单机无负荷试运转的调试费B.系统联动无负荷试运转的调试费C.整个车间联合试运转发生的费用D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收人的差额部分【正确答案】D93.【真题】某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输危险费率3，则离岸价为（）万元。A.881.08B.883.74C.1063.18D.1091.90【正确答案】A94.按我国现行投资构成，建设单位委托工程监理单位实施工程监理的费用属于（）。A.建设单位管理费B.设计费C.生产准备及开办费D.基本预备费【正确答案】A95.根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（）。A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程款C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程款D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用【正确答案】A96.由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位等参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指（）。A.分段验收B.中间验收C.交工验收D.竣工验收【正确答案】C97.【真题】根据FIDIC施工合同条件，付给指定分包商的款项来源就是（）。A.暂定金额B.项目管理费C.零星用工费D.总承包服务费【正确答案】A98.国产标准设备原价计算时一般采用（）。A.定额估价B.不带备件的原价C.带有备件的原价D.分部组合估价【正确答案】C99.【真题】下列费用项目中，不在单位工程施工图预算编制范围之内的是（）。A.构筑物建筑工程费B.工业管道安装工程费C.炉窑购置费D.弱电工程安装工程费【正确答案】A100.设计概算编制中，有空调工程的设备原价却没有详细规格时概算的编制方法可采用（）。A.预算单价法B.设备价值百分比法C.综合吨位指标法D.类似工程预算法【正确答案】B二.多选题(共70题)1.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，下列属于规费的有（）。A.劳动保险费B.工伤保险费C.工程保险费D.生育保险费E.养老保险费【正确答案】BDE2.【真题】关于施工招标文件，下列说法中正确的有()。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于5天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E.招标文件应明确评标方法【正确答案】ABE3.采用工程量清单报价，下列计算公式正确的是（）。A.分部分项工程费=(分部分项工程量分部分项工程单价)B.措施项目费=(措施项目工程量措施项目综合单价)C.单位工程报价=分部分项工程费D.单项工程报价=单位工程报价E.建设项目总报价=单项工程报价【正确答案】DE4.工程计量工作包括（）。A.工程项目的划分B.工程量的计算C.工程估算D.工程决算E.工程款的结算【正确答案】AB5.不属于工程造价信息管理原则的有（）。A.时效性B.稳定性C.多样性D.可拓展性E.定量化【正确答案】BCD6.总承包合同示范文本所称合同价格调整，是指依据合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。下列属于合同价格调整情形的有（）。A.材料、工程设备涨价超过5B.合同签订后，因法律、行政法规、国家政策和需遵守的行业规定，影响合同价格增减C.合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减D.发包人批准的变更估算的增减E.周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断，造成工程现场停工累积超过8h【正确答案】BCDE7.下列各项属于资格预审公告应包括的内容的是（）。A.申请人的资格要求B.申请人基本情况表C.资格预审申请函D.资格预审申请文件的递交E.项目概况与招标范围【正确答案】ADE8.下列费用中属于工程建设其他费用中与项目建设有关的其他费用的是（）。A.建设管理费B.生产准备及开办费C.可行性研究费D.劳动安全卫生评价费E.专利及专有技术使用费【正确答案】ACD9.下列关于招标工程量清单的描述，说法正确的是（）。A.招标工程量清单是招标文件的组成部分，可以由招标人委托的工程造价咨询人编制B.招标人对工程量清单中各分部分项工程工程量的准确性和完整性负责C.由于措施项目投标人可自行选择，因此招标人无需对措施项目工程量的准确性和完整性负责D.招标工程量清单编制前也要进行现场踏勘E.招标工程量清单编制时需进行先进施工组织设计方案的编制，以提高施工水平【正确答案】ABD10.下列关于土地使用权出让最高年限的表述正确的有()。A.居住用地70年B.工业用地50年C.卫生、体育用地50年D.商业、旅游用地50年E.综合或者其他用地50年【正确答案】ABCE11.【真题】根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有（）。A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上B.施工单项合同估算价在200万元人民币以上C.施工单项合同估算价在100万元人民币以上D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上E.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上【正确答案】ABD12.概算指标根据具体内容的表示方法不同分为（）。A.综合指标B.单项指标C.经济指标D.专项指标E.偿债指标【正确答案】AB13.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，其他项目费包括（）。A.计日工B.暂列金额C.总承包服务费D.现场经费E.特殊地区施工增加费【正确答案】ABC14.能体现动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息包括（）。A.消耗量定额B.价格信息C.工程造价指数D.计价文件E.已完工程造价信息【正确答案】BCE15.确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（）。A.国家经济发展规划B.产业政策C.生产协作条件D.行业经济发展规划E.技术经济政策【正确答案】ABDE16.【真题】因发包人原因导致工程延期时，下列索赔事件能够成立的有（）。A.材料超期储存费用索赔B.材料保管不善造成的损坏费用索赔C.现场管理费索赔D.保险费索赔E.保函手续费索赔【正确答案】ACDE17.选择工艺流程方案时，需研究的问题有（）。A.工艺流程方案对产品质量的保证程度B.工艺流程各工序间衔接的合理性C.拟采用生产方法的技术来源的可得性D.工艺流程的主要参数E.是否有利于厂区合理布置【正确答案】ABD18.建筑安装工程概算指标通常是()和造价指标。A.以整个建筑物和构筑物为对象B.以建筑面积、体积为单位C.以成套设备装置的台或组为计量单位D.人工、材料和机械台班的消耗量标准E.以部分建筑物或构筑物为对象【正确答案】BCD19.土地使用权出让最高年限为50年的有（）。A.体育用地B.商业用地C.文化用地D.旅游用地E.娱乐用地【正确答案】AC20.工程总承包投标报价分析应包括（）。A.成本分析B.费率分析C.标高金分析D.税金分析E.盈利能力分析【正确答案】AC21.某施工合同约定，现场主导租赁施工机械台。由承包人租得，台班单价为200元(台班)，租赁费100元天，人工工资为50元工日，窝工补贴20元工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30。在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导致停工2天。人员窝工30工日。机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；场外大范围停电致停工1天。人员窝工20工日。机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元【正确答案】CD22.下列关于由工程量引起措施项目费调整描述正确的是（）。A.措施项目费调整同分部分项费调整方法B.措施项目费调整与综合单价的调整相同C.措施项目工程量超出15%时费用调整与综合单价的调整相反D.工程量增加措施项目费增加E.工程量减少措施项目费减少【正确答案】CDE23.材料、工程设备价格变化的价款调整，按照承包人提供主要材料和工程设备一览表，根据发承包双方约定的风险范围，进行调整的规定包括（）。A.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整B.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整C.如果承包人投标报价中材料单价等于基准单价，工程施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时。其超过部分按实调整D.承包人应当在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，确认用于本合同工程时，发包人应当确认采购材料的数量和单价E.发包人在收到承包人报送的确认资料后7个工作日不予答复的，视为已经认可，作为调整合同价款的依据【正确答案】ABCD24.下列关于施工图预算对施工企业的作用。表述正确的是（）。A.施工图预算是进行“两算”对比的依据B.施工图预算是建筑工程预算包干的依据C.施工图是投资控制的依据D.施工图预算是控制工程收益的依据E.施工图预算是施工图设计不突破设计概算的重要措施【正确答案】AB25.国产非标准设备原价的计算方法有（）A.分部组合估价法B.生产费用综合法C.成本计算估价法D.定额估价法E.系列设备插入估价法【正确答案】ACDE26.估算建设投资后需编制建设投资估算表，为后期的融资决策提供依据。按概算法分类，建设投资可分为（）。A.工程费用B.工程建设其他费用C.固定资产费用D.无形资产费用E.预备费【正确答案】ABE27.包括工程项目建设程序中试运行程序的工程总承包类型有（）。A.设计采购施工总承包B.交钥匙总承包C.设计采购总承包D.采购施工总承包E.设计施工总承包【正确答案】AB28.下列各项在新增固定资产价值计算时应计入新增固定资产价值的是()。A.在建的附属辅助工程B.单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目C.开办费、租入固定资产改良支出费D.货币性资金及短期投资E.属于新增固定资产价值的其他投资【正确答案】BE29.下列变更事件，属于设计变更的是（）。A.更改有关部分的基线B.发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量C.对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整D.承包人已按合同约定的程序，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择另一家供货商E.对平面布置、竖井布置、局部施工功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变合同约定的使用功能?【正确答案】ACE30.【真题】下列索赔事件引起的费用索赔中，可以获得利润补偿的有()。A.施工中发现文物B.延迟提供施工场地C.承包人提前竣工D.延迟提供图纸E.基准日后法律的变化【正确答案】BD31.【真题】关于联合体投标，下列说法正确的有（）。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E.提交投标保证金必须由牵头人实施【正确答案】ABCD32.民用住宅建筑设计影响工程造价的主要因素包括（）。A.住宅的建筑结构B.结构面积系数C.层高和净高D.住宅层数E.总平面布置【正确答案】ABCD33.下列对设计概算的作用及相关内容的理解正确的是（）。A.没有批准的初步设计文件及其概算，建设工程就不能列入年度固定资产投资计划B.总承包合同可以超过设计总概算的投资额C.静态投资是项目筹措、供应和控制资金使用的限额D.一个工程只允许调整一次概算E.允许调整概算的原因包括超出原设计范围的重大变更【正确答案】ADE34.【真题】预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括()。A.以施工定额为基础确定B.以现场观察测定资料为基础计算C.以工程量计算规则为依据计算D.以各类费用定额为基础确定E.以工程结算资料为依据计算【正确答案】AB35.根据房屋建筑与装饰工程计量规范的规定，下列各项费用中属于措施费的是（）。A.非夜间施工照明费B.场地准备及临时设施费C.超高施工增加费D.市政公共设施费E.垂直运输费【正确答案】ACE36.工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单的（）。A.项目名称B.项目编码C.计量单位D.措施费计算规则E.项目特征【正确答案】ABCE37.【真题】按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（）。A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B.企业施工生产和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊签定检查所发生的检验试验费D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费E.为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用【正确答案】ADE38.关于无形资产的计价。以下说法中正确的是（）。A.购入的无形资产，按实际支付的价款计价B.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出C.自创的商标权价值，应按照其设计、制作、注册、广告宣传的费用作为无形资产价值D.外购非专利技术可通过收益法进行估价E.无偿划拨的土地使用权通常不能作为无形资产入账【正确答案】ABDE39.对于工期索赔的说法，下列正确的是（）。A.因业主原因造成的某项工作施工进度拖延，属于可原谅的拖延B.因承包人原因造成的某项工作施工进度拖延，承包商可按所拖延时间索赔工期C.因第三方原因造成的某项工作施工进度拖延，属于不可原谅的延期D.因承包商原因造成的某项工作施工进度拖延，承包商不可索赔工期E.因工程师原因造成的某项工作施工进度拖延影响工期，承包商可提出工期索赔【正确答案】ADE40.下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装企业管理费的有（）。A.技术开发费B.印花税C.已完成工程及设备保护费D.材料采购及保管费E.财产保险费【正确答案】ABE41.建设项目竣工决算的内容包括（）。A.投标报价书