二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库模拟训练卷含答案（第92版）

二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库模拟训练卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.【真题】根据担保法，下列财产不能作为担保物的是（）。A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料D.公立幼儿园的教育设施【正确答案】D2.起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（）。A.施工单位应该在施工组织没计中编制安全技术措施B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施D.由专职安全管理人员进行现场监督【正确答案】C3.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是()。A.良好行为记录信息的公布期限为5年B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同【正确答案】B4.【真题】劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前()个月的平均工资。A.3B.6C.10D.12【正确答案】D5.根据建筑法施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书B.责令停业整顿C.责令改正，处以罚款D.降低资质等级【正确答案】C6.关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.建设单位可根据自身情况提出低于强制性标准规定的要求B.建设单位有权压缩合同约定的工期C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料【正确答案】D7.【真题】某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。A.1B.0.9C.0.95D.1.1【正确答案】A8.某企业发现自己的安全生产许可证遗失，其正确做法是()。A.向原发证机关声明作废并申请补办B.向原发证机关申请注销，待该许可证有效期满后补发C.由原发证机关通报原件作废，按规定罚款后补发D.向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办【正确答案】D9.总承包单位应当承担的法定安全生产责任不包括（）。A.承担连带责任B.负责向有关部门上报生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.接受安全生产教育培训的义务【正确答案】D10.某工地司机驾车作业时违反安全操作规程，不慎将一名工人轧死，对该司机的处理应该按()。A.过失致人死亡罪B.交通肇事罪C.重大责任事故罪D.意外事件【正确答案】C11.劳动者可以立即解除劳动合同且无须事先告知用人单位的情形是（）。A.人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违法法律.法规的规定，损害劳动者的权益【正确答案】B12.施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事件属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【正确答案】B13.某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是（）。A.建设用地使用权B.地役权C.相邻权D.宅基地使用权【正确答案】B14.环境噪声污染防治法规定，建筑施工过程中，可能造成噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。申报的内容不包括()。A.施工场所和期限B.可能产生的环境噪声值C.拟采用的环境噪声污染防治措施D.项目所在地单位和居民的意见【正确答案】D15.甲公司和乙公司的合同纠纷案件经仲裁委员会作出裁决后，被当事人向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出证据，申请法院裁定不予执行。下列证据证明裁决的情形法院应不予考虑的是()。A.仲裁协议是发生纠纷后签订的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序D.裁决所根据的证据是伪造的【正确答案】A16.下列关于合同示范性文本的性质和作用的描述中，不正确的是()。A.合同示范性文本是规范性文本B.合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用D.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系【正确答案】C17.作为施工许可证的法定审批条件，下列关于建设用地的说法中，正确的是()。A.任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地B.乡村公益事业建设工程，需核发建设用地规划许可证C.在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证D.在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证【正确答案】A18.关于临时用电管理，要求施工单位编制用电组织设计的是()。A.施工现场临时用电设备在5台及以上B.施工现场临时用电设备在5台以下C.设备总容量在50kW以下D.施工现场临时用电设备在5台及以上并且设备总容量在50kW以下【正确答案】A19.招标投标法实施条例规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向()提出异议。A.评标委员会B.招标人C.有关行政监督部门D.招标代理机构【正确答案】B20.【真题】某建设工程实行施工总承包，关于其工程文件移交的说法，正确的是()。A.总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位B.监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位C.总承包单位负责整理各分包单位的工程文件，立卷后移交建设单位D.总承包单位、各分包单位将其工程文件整理、立卷后分别移交建设单位【正确答案】A21.【真题】根据物权法，下列财产不可以抵押的是（）。A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地【正确答案】D22.关于证据，以下说法正确的是()。A.证据应当在法庭上出示B.书证只能提交原件C.16岁以下的未成年人不得作为证人D.当事人之间应在庭审中相互明示其持有的证据【正确答案】A23.某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于()。A.保证B.质押C.留置D.抵押【正确答案】D24.建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系；二是被代理人与第三人的()。A.委托关系B.受托关系C.信任关系D.合同关系【正确答案】D25.国家对女职工和未成年工实行特殊劳动保护，下列选项错误的是（）。A.不得安排女职工从事矿山井下作业B.不得安排女职工在经期从事低温、冷水作业C.不得安排女职工延长工作时间和夜班劳动D.不得安排怀孕女职工从事第3级体力劳动强度的劳动【正确答案】C26.施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿决定，欲进行复议，应从企业知道该具体行政行为之日起()天内提出行政复议申请。A.15B.30C.45D.60【正确答案】D27.关于民事案件的一般地域管辖，下列表述错误的是()。A.对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖B.被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖C.经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满6个月的地方D.同一诉讼的几个被告住所地在两个以上人民法院辖区的，这些人民法院都有管辖权【正确答案】C28.【真题】关于中标人法律责任的说法，正确的是（）。A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照B.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格C.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还D.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失【正确答案】C29.王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。A.向人民法院提起诉讼B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.向政府信访部门投诉D.向劳动监察部门提起行政诉讼【正确答案】B30.甲是担任总承包项目经理的注册建造师，乙是该项目负责设备安装分包工程的注册建造师。对于该工程施工文件的签署，下列说法错误的是（）。A.甲对该工程施工管理文件签章B.设备安装部分的施工管理文件由乙签章C.设备安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D.修改签章后的施工管理文件，只需签章人同意【正确答案】D31.施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款（）的罚款。A.2%以下B.2%以上4%以下C.3%以上4%以下D.4%以上以上【正确答案】B32.【真题】关于建设工程施工合同(示范文本)(GF20130201)的是（）。A.当事人必须采用示范文本B.采用示范文本是强制性的C.供当事人订立合同时参考D.不采用示范文本【正确答案】C33.根据建设工程质量检测管理办法规定，工程质量检测机构对在检测过程中发现的违反工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，应当及时报告()。A.工程所在地建设主管部门B.工程所在地工程质量监督机构C.工程所在地安全生产监督部门D.工程所在地人民政府【正确答案】A34.房屋建筑工程施工总承包二级企业法定的专业技术人员中，应具有二级资质以上项目经理()人以上。A.50B.30C.15D.12【正确答案】D35.下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是（）。A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受安全生产教育和培训C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D.拒绝违章指挥和强令冒险作业【正确答案】B36.下列不属于对临时用地保护的规定是()。A.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地C.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被D.临时设施占地面积有效利用率大于90%【正确答案】D37.【真题】关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是()。A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配置专职安全生产管理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员【正确答案】A38.当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年。A.1B.3C.4D.20【正确答案】B39.以下不属于施工单位项目负责人的安全生产责任的是（）。A.对建设工程项目的安全技术措施负责B.及时处理生产安全事故C.确保安全生产费用的有效使用D.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程【正确答案】B40.【真题】各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，（）。A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议【正确答案】B41.【真题】关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）。A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包D.国家提倡对建筑工程实行总承包【正确答案】D42.根据建设工程质量管理条例规定，建设单位应当向县级以上人民政府的()报审施工图设计文件。A.建设投资主管部门B.城市规划行政主管部门C.建设行政主管部门D.工程质量监督机构【正确答案】C43.建筑节能工程验收重点是检查建筑节能工程（）是否满足设计及规范要求。A.成本?B.规模?C.效果?D.性质?【正确答案】C44.下列关于中标通知书的表述，正确的是（）。A.中标通知书对招标人具有法律效力，而对中标人无法律效力B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同C.招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告【正确答案】C45.某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（）。A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉【正确答案】A46.根据建筑法的规定，建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件，不包括（）。A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B.有保证工程质量和安全的具体措施C.已经办理该建筑工程用地批准手续D.已经确定建筑施工企业【正确答案】A47.债权相对性理论的内涵，不包括()。A.债权主体的相对性B.债权内容的相对性C.债权责任的相对性D.债权义务的相对性【正确答案】D48.【真题】禁止投标人低于成本竞价，其中成本是指（）。A.直接费B.项目施工成本C.企业个别成本D.社会平均成本【正确答案】C49.对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为（?）。A.发明B.实用新型C.外观设计D.设计方案【正确答案】B50.下列文物中，属于国家所有的是（）。A.祖传文物B.我国邻海毗邻海域中遗存的文物C.民营企业家捐赠给国家的文物D.遗存于公海的起源于中国的文物【正确答案】C51.关于融资租赁合同的规定中，说法错误的是（）。A.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的风险由出租人承担B.出租人转让其在融资租赁合同项下的部分或者全部权利，受让方以此为由请求解除的，人民法院不予支持C.出租人转让其在融资租赁合同项下的部分或者全部权利，受让方以此为由变更融资租赁合同的，人民法院不予支持D.融资租赁是三方主体参与的经济活动【正确答案】A52.关于二级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是()。A.施工单位的二级注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人B.不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询C.可超出聘用单位业务范围执业D.保证执业成果的质量并承担相应的责任【正确答案】D53.【真题】多名劳务作业人员与劳务分包企业发生劳动争议时，劳动仲裁委员会对案件所实行的体制是()。A.一案一庭制B.多案一庭制C.一案多庭制D.多案多庭制【正确答案】A54.关于招标方式的说法，正确的是()。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上待定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【正确答案】C55.某建筑公司与材料商于A地签订材料采购合同，合同中未约定管辖，材料运至B地工地时检验发现存在质量问题产生纠纷（后查明材料商注册在C地，但主要营业地在D地），建筑公司欲提起诉讼，应由（）法院管辖A.A地B.B地C.C地D.D地【正确答案】D56.建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)主要由()三部分组成。A.总则、分则、附则B.总则、通用条件、专用条件C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款D.总则、正文、附件【正确答案】C57.建筑业企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前()。A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【正确答案】D58.节约能源法规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由()责令限期改正;逾期不改正的，处1万元以上5万元以下罚款。A.产品质量监督部门B.建设主管部门C.县级以上人民政府D.发证机关【正确答案】A59.关于证据保全制度，说法正确的是()。A.当事人申请保全证据的，应当提供相应的担保B.仲裁委员会应当将当事人的证据保全申请提交当地基层人民法院C.人民法院进行证据保全，应当要求当事人或者诉讼代理人到场D.人民法院进行证据保全，可以采用查封、扣押、拍照等方法【正确答案】D60.下列构成犯罪，依法追究刑事责任的行为不包括（）。A.盗掘古文化遗址、古墓葬B.将国家禁止出境的珍贵文物私自出售给外国人C.非法侵占国有文物D.将文物赠送给亲友或朋友【正确答案】D61.建设单位有对不合格的建设工程按照合格工程验收行为的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款，造成损失的，依法承担赔偿责任A.1%3%B.2%4%C.3%5%D.4%6%【正确答案】B62.关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是()。A.施工企业应在工程项目开工后办理投保手续B.投保应实行实名制C.投保应计工程项目施工人数D.工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理【正确答案】D63.某地下车库工程施工中，挖掘机司机挖到明朝某位皇亲的墓，非但没有及时上报，而是将其重新掩埋，在晚上带人将古墓里的文物盗走，后经公安部门的努力，追回部分文物，但其他出土文物不知去向。对该挖掘机司机违法行为的处理不包括()。A.承担民事责任B.停职检查并作价赔偿C.追究刑事责任D.接受治安管理处罚【正确答案】B64.对于施工现场的大气污染防治，重点是防治()污染。A.扬尘B.废气C.粉尘D.积尘【正确答案】A65.下列行为符合承包建筑工程的单位承揽工程规定的是（）。A.建筑施工企业可允许其他单位，以本企业的名义承揽工程B.建筑企业可以借用其它建筑施工企业的名义承揽工程C.承包建筑工程的单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程D.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程【正确答案】C66.关于行政复议和行政诉讼的说法，错误的是（）A.行政复议、行政诉讼必须以书面形式提出申请B.行政复议不是行政诉讼的必然程序C.人民法院已经受理行政诉讼的，不得申请行政复议D.复议机关受理行政复议的，不得向人民法院提起行政诉讼【正确答案】A67.建筑业企业不再符合相应资质标准条件的，县级以上住房城乡建设主管部门应当责令其限期改正并向社会公告，()。A.整改期限最长不超过1年B.整改期间不得提出资质升级申请，但可以提出增项申请C.整改期间不能承揽新的工程D.逾期仍未达到建筑业企业资质条件的，资质许可机关可以撤回其资质证书。企业可以在资质被撤回后3个月内，提出恢复资质的申请【正确答案】C68.【真题】关于借款合同的说法，正确的是（）。A.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效B.借款合同为有偿合同C.借款合同必须采用书面形式D.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效【正确答案】D69.【真题】安全生产法规定：生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员()的权利。A.请求赔偿B.拒绝违章指挥和强令冒险作业C.紧急避险D.批评和检举、控告【正确答案】A70.某多层建筑施工过程中，于2020年5月1日发生结构局部坍塌事故，造成人员死伤事故，施工单位将该事故在第一时间向有关部门做了汇报。次日在救援中找到7具尸体，另有2人下落不明，依据生产安全事故报告和调查处理条例，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报，该事件最迟的补报日期应为（）。A.2020年5月6日B.2020年5月8日C.2020年5月15日D.2020年5月31日【正确答案】D71.某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2011年8月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（）。A.基础工程的保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程的保修期限为5年C.供热系统的保修期限为自2011年采暖期起，到2013年采暖期结束日止D.电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年【正确答案】D72.两个以上不同资质等级的单位联合承包工程，其承揽工程的业务范围取决于联合体中()的业务许可范围。A.资质等级高的单位B.资质等级低的单位C.实际达到的资质等级D.核定的资质等级【正确答案】B73.危险化学品安全管理条例规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的()前书面通知管道所属单位。A.1日B.3日C.5日D.7日【正确答案】D74.以下不属于民事纠纷处理方式的是()。A.当事人自行和解B.行政复议C.行政机关调解D.商事仲裁【正确答案】B75.关于第三方专项检测和见证取样监测机构的法定义务，说法正确的是()。A.检测机构是行政机关下属、具有管理公共事务职能的组织B.检测机构负责监制建筑材料、设备和配件C.检测机构应当将涉及结构安全检测结果的合格情况，及时报告建设主管部门D.检测机构不得与该项目设计、施工、监理单位有隶属、利害关系【正确答案】D76.定金合同是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的()。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B77.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院（）。A.指定管辖B.移送管辖C.专属管辖D.协议管辖【正确答案】A78.行政机关未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据，行政复议机关可以作出()的决定。A.责令其提交B.维持该具体行政行为C.撤销该具体行政行为D.驳回复议申请【正确答案】C79.关于中标的表述中，不正确的是（）。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任【正确答案】A80.【真题】发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付【正确答案】A81.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在()提出。A.答辩时B.首次开庭前C.裁决前D.执行前【正确答案】B82.【真题】关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地登记机构办理【正确答案】A83.【真题】建设单位领取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（）个月。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C84.关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法中，错误的是（）。A.项目经理部不具备法人资质B.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担C.项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目的管理者D.项目经理部是施工企业内部常设机构【正确答案】D85.【真题】某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担B.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担C.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【正确答案】C86.根据合同法，下列合同为无效合同的是（）。A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同B.某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案C.建设单位要求某总承包商带资承包的合同D.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同【正确答案】D87.关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。A.上诉期为10日B.上诉时应当递交上诉书C.上诉状应当向第二审人民法院提出D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理【正确答案】B88.关于建设工程分包的说法，正确的有（）。A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体.非关键性工作分包给其他企业B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【正确答案】A89.某村委会为获得回扣，以高价与施工单位签订了村内道路施工合同，根据合同法，该合同为()合同。A.无效B.可变更可撤销C.有效D.效力待定【正确答案】A90.【真题】某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排入水沟，致使村里的十几亩水稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是（）。A.该村的村民委员会B.建设行政主管部门C.环保行政主管部门D.规划行政主管部门【正确答案】C91.根据我国法律法规的规定，下列标准中不可定义为强制性标准的是（）。A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的行业专用的质量标准B.工程建设重要行业专用的术语、符号、代号、计量与单位、建筑模数和制图方法标准C.工程建设通用的一般性试验方法D.工程建设重要的行业专用的信息技术标准【正确答案】C92.按照建设工程质量管理条例要求，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向（）作详细说明。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督机构【正确答案】C93.对建设单位没有提供建设工程安全生产作业环境和安全施工措施所需费用的，其处理办法是()。A.责令工程停工B.责令限期改正，给予警告C.给予罚款D.责令限期改正【正确答案】D94.对2年内发生2次转让出借资质证书的施工单位，应按有关规定，责令其停业整顿()，停业整顿期间，不得承揽新的工程项目。A.3个月以下B.3个月以上C.6个月以上D.6个月以下【正确答案】C95.根据招标投标法规定，必须进行招标的项目而不招标的，应承担的法律责任不包括（）。A.责令限期改正B.有关行政监督部门给予警告C.处项目合同金额5以上10以下的罚款D.对单位直接负责人员给予处分【正确答案】B96.【真题】建设单位申请领取施工许可证时，建设工期超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的()。A.20%B.40%C.50%D.30%【正确答案】D97.根据民法典，下列财产不可抵押的是（）。A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地【正确答案】D98.生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于()内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1小时B.6小时C.12小时D.24小时【正确答案】A99.某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2020年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2020年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2020年（）。A.5月1日B.5月5日C.5月8日D.5月15日【正确答案】D100.国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定中指出，建筑企业职工每年至少进行()的再培训。A.10学时B.20学时C.30学时D.40学时【正确答案】B二.多选题(共70题)1.工程建设单位的安全生产投入包括（）A.安全设施与工程建设项目同时投入生产使用B.建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员C.安排进行安全生产培训的经费D.对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测E.进行爆破、吊装等危险作业，安排专门人员进行现场安全管理【正确答案】BC2.委托合同中受托人的主要义务包括（）。A.按指示处理委托事务的义务B.亲自处理委托事务C.披露第三人的义务D.只需转交财产E.承担赔偿义务【正确答案】ABCE3.取得招标职业资格的专业人员违反国家有关规定办理招标业务的处罚有（）。A.责令改正，给予警告?B.情节严重的，暂停一定期限内从事招标业务?C.情节特别严重的，取消招标职业资格?D.处5万元以上10万元以下的罚款?E.处5万元以上25万元以下的罚款?【正确答案】ABC4.承包单位将承包的工程转包的，或者违反建筑法规定进行分包的，应（）。A.责令改正，没收违法所得，并处罚款B.可以责令停业整顿，降低资质等级C.情节严重的，追究刑事责任D.情节严重的，吊销资质证书E.造成损失的，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任【正确答案】ABDE5.下列关于法人的说法，正确的是（）。A.法人可以分为企业法人和事业法人B.机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D.企业法人分立.合并，应当向登记机关办理登记并公告E.企业法人分立.合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担【正确答案】BCDE6.根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故等级的划分包括（）。A.一般事故B.较大事故C.严重事故D.重大事故E.特别重大事故【正确答案】ABDE7.根据注册建造师管理规定，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（）。A.赵某同时受聘于两个或两个以上单位的B.陈某被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的C.丁某因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕己满5年的D.王某年龄超过60岁但仍担任单位的咨询顾问E.孙某有两个执业专业参加继续教育达到150学时，申请延续注册【正确答案】ABE8.按照生产安全事故应急预案管理办法的规定，生产经营单位的应急预案分为（）。A.专项应急预案B.灭火和应急疏散预案C.综合应急预案D.职业病危害事故应急救援预案E.现场处置方案【正确答案】ACE9.某写字楼业主与某装饰装修公司签订了一份家装承揽合同。合同中对工程总造价、工期、质量标准、工程款支付等作了具体规定。该家装承揽合同的法律特征主要体现在()。A.写字楼业主关心的是承揽人的工作过程B.写字楼业主主要关心装修的工作成果C.装饰公司可将承揽的主要工作转交第三人完成D.装饰公司有权将承揽的辅助工作转交第三人完成E.装饰公司在完成工作期间，要接受定作人管理【正确答案】BD10.某建设工程竣工时发现了一些质量缺陷，其中一些缺陷是因发包人的行为造成的，应当由发包人承担过错责任。这些行为包括()。A.提供的设计有缺陷B.同意总包人依法选择的某分包人分包专业工程C.直接指定某分包人分包专业工程D.提供的建筑构配件不符合强制性标准E.指定购买的设备不符合强制性标准【正确答案】ACDE11.国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见指出，要自觉坚持安全第一、预防为主、综合治理方针。下述说法正确的有()。A.安全第一就是要保护劳动者的生命安全和身体健康B.预防为主是综合治理的目的C.综合治理是实现安全第一的根本途径D.综合治理是落实安全第一的手段E.综合治理是落实预防为主的方法【正确答案】ADE12.下列案件纠纷中，受仲裁法调整的是()。A.婚姻、继承纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.农业承包合同纠纷D.加工承揽合同纠纷E.劳动争议纠纷【正确答案】BD13.根据合同法，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人同意D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【正确答案】BDE14.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将()报送工程所在的县级以上建设行政主管部门备案。A.施工单位资质等级证明B.拟拆除建筑物，构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料D.拆除施工组织方案E.堆放、清除废弃物的措施【正确答案】ABDE15.建设工程施工合同履行过程中，应由承包人承担损失的因素包括（）。A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失C.发包方中途变更设计造成的损失D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁【正确答案】ABD16.某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有（）。A.诉讼终结B.当事人解除委托C.代理人辞去委托D.委托代理人死亡E.委托代理人有过错【正确答案】ABCD17.根据建筑法及相关法律规定，下列关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费B.建筑职工意外伤害保险是一种非强制性保险C.意外伤害保险费由施工单位支付D.意外伤害保险费由建设单位支付E.单位应当为所有员工支付意外伤害保险费用【正确答案】ABC18.依据建筑法的规定，超越本单位资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。A.责令停止违法行为，处以罚款B.可以责令停业整顿、降低资质等级C.给以警告，限期整改D.情节严重的，吊销资质证书E.有违法所得的，予以没收【正确答案】ABDE19.【真题】关于评标委员会组成及其行为的说法，正确的有()。A.投标人的债权人不得担任评标委员会的专家成员B.评标委员会成员可以拒绝在评标报告上签字C.评标委员会成员可以全部采取随机抽取的方式确定D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人E.为了便于操作，评标委员会可以对评标标准进行细化【正确答案】ABC20.根据建设工程安全生产管理条例规定，下列说法正确的有()。A.建设单位不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求B.监理单位应当审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准C.工程监理单位对建设工程安全生产不承担责任D.建设单位不得随意压缩合同约定的工期E.分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理【正确答案】ABDE21.根据招标投标法和工程建设项目施工招标投标办法的规定，下列工程项目属于工程建设项目招标范围的有()。A.某市市政府建造一座席为5万人的体育场B.中国人民银行建造设在上海的总部大楼C.某房地产开发股份公司向建设银行贷款2亿元人民币开发居民住宅D.某大学接受联合国教科文组织的援助建造试验中心E.某跨国公司在中国设立的分公司办公大楼【正确答案】ABCD22.建筑企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（）。A.未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的B.违反国家工程建设强制性标准的C.发生过安全事故的D.将承包的工程转包或违法分包的E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的【正确答案】ABDE23.根据安全生产许可证条例规定，属于企业取得安全生产许可证条件的有（）。A.建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.保证本单位安全生产条件所需资金的投入C.依法参加工伤保险，为从业人员交纳保险费D.设置生产管理机构，按照规定配置兼职安全生产管理人员E.及时报告安全生产事故隐患【正确答案】ABC24.关于借款合同当事人权利和义务的说法，正确的有（）。A.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产B.贷款人不得预先在本金中扣除利息C.借款人应当按照约定的用途使用借款D.对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还E.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保【正确答案】BCE25.【真题】根据合同法，免除施工单位违约责任的情形有（）。A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D.由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误【正确答案】CD26.下列选项中属于行政强制措施的是（）。A.排除妨碍、恢复原状B.代履行C.划拨存款D.限制公民人身自由E.冻结汇款【正确答案】DE27.下列关于返修责任的叙述，正确的有（）。A.因施工单位未按国家有关规范、标准和设计要求施工而造成的质量缺陷由施工单位负责返修及承担经济责任B.因设计原因造成的质量缺陷，由施工单位负责维修C.因使用单位使用不当造成的质量缺陷，经济责任由使用单位自行负责D.因建筑材料、构配件及设备质量不合格造成的质量缺陷，由该材料的采购者负担赔偿E.因地震、洪水、台风等不可抗力引起的质量问题，由施工单位及建设单位共同承担经济损失【正确答案】ABCD28.物权人的物权受到侵害的，权利人可以通过()等途径解决。A.和解B.公证C.调解D.诉讼E.仲裁【正确答案】ACDE29.【真题】根据合同法的规定，可能导致债权人行使撤销权的债务人行为包括（）。A.债务人实施了处分财产的行为B.债务人放弃其到期债权C.债务人无偿转让财产D.债务人处分财产的行为尚未生效E.债务人以明显不合理的低价转让财产【正确答案】ABCE30.建筑工程一切险和安装工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（）的损失。A.外力引起的装备损毁B.地震导致施工建筑物C.台风摧毁施工现场内的临时工程D.异常天气，导致爆炸和火灾引起的建筑物E.由于图纸设计错误而引起的建造的损失【正确答案】ABCD31.按照行政诉讼法的规定，人民法院作出的一审判决可以有()。A.维持原判B.撤销原判C.履行判决D.变更判决E.依法判决【正确答案】ABCD32.下列选项中，属于施工单位项目负责人安全生产责任的是()。A.对建设工程项目的安全施工负责B.落实安全生产责任制度C.确保安全生产费用的有效使用D.消除安全事故隐患E.及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告【正确答案】ABCD33.招标投标法实施条例对于开标的规定，下列表述正确的有()。A.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录B.投标人对开标有异议的，应当在开标当日3日内提出，招标人应当作出答复，并制作记录C.投标人少于3个的，不得开标D.投标人少于5个的，不得开标E.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【正确答案】ACE34.国务院生产安全事故报告和调查处理条例将事故分为四个等级。在事故等级划分中考虑的要素有()。A.文化要素B.社会要素C.经济要素D.环境要素E.人身要素【正确答案】BCE35.下列各项中，属于合同终止的原因有()。A.债务已按约定履行B.一方违约C.债务人依法将标的物提存D.债权人免除债务E.合同变更【正确答案】ACD36.某施工单位在土方施工作业过程中，为有效防治扬尘大气污染，施工现场采取比较得当的措施包括（）。A.运送土方的车辆封闭严密B.施工现场出口设置洗车槽C.堆放的土方洒水、覆盖D.建筑垃圾分类堆放E.地面硬化处理【正确答案】ABCE37.关于国务院建设主管部门颁发的建筑企业资质证书变更，下列表述正确的是()。A.在工商部门办理变更手续后15日内办理资质证书变更手续B.在工商部门办理变更手续后30日内办理资质证书变更手续C.向企业工商注册所在地人民政府建设主管部门提出变更申请D.由国务院建设主管部门办理变更手续E.提交资质证书变更申请、企业法人营业执照复印件和建筑业企业资质证书原件【正确答案】BCDE38.法人应当具备的条件包括()。A.必须经过法定的程序B.有必要的财产或者经费C.有独立产权的经营场所D.能够