中级经济师《建筑经济》试题模拟卷及答案（第100卷）

中级经济师建筑经济试题模拟卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】商品或生产要素的任何边际变化对国家的基本社会经济目标所做贡献的价值称为（）。A.市场价格B.均衡价格C.影子价格D.计划价格【正确答案】C2.某企业大修理一台设备，发生修理费用24000元，该设备的大修理周期为5年，若按月摊销大修理费用，则每月待摊的大修理费用为（）元月。A.400B.150C.600D.350【正确答案】A3.某设备初期投资为10万元，投资寿命期假定为无限，净收益发生于每年末且数值相等。基准收益率为10%、年净收益为（）万元以上时，该项投资合适。A.1B.2C.10D.100【正确答案】A4.【真题】当招标文件描述的分部分项工程量清单项目特征与设计图纸不符时,投标人确定综合单价（）A.应以计图纸为准B.必须要求招标人进行说明C.必须要求设计单位进行说明D.应以招标文件描述的分部分项工程量清单特征为准【正确答案】D5.国际承包市场上广为采用的合同形式是()。A.固定总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.闭口合同【正确答案】C6.在国民经济评价中，能反映投入物与产出物真实经济价值、市场供求状况和资源稀缺程度的价格是（）。A.计划价格B.市场价格C.影子价格D.国家指导价格【正确答案】C7.【真题】根据我国合同法，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁.A.调解书B.起诉书C.仲裁协议D.和解结论书【正确答案】C8.【真题】根据我国公司法，关于公司注册资本的说法，正确的是（）。A.注册资本就是实收资本B.有限责任公司注册资本的最低限额为10万元C.注册资本是指公司全体股东的首次出资额D.股份有限公司注册资本的最低限额为500万元【正确答案】D9.下列不属于因承包商原因引起工期延误的是（）。A.出现窝工或停工待料等现象B.质量不符合合同要求而造成的返工C.开工延误D.不利的施工条件或外界阻碍【正确答案】D10.【真题】安装工程风险最大的阶段是()A.施工阶段B.使用阶段C.试车、考核和保证阶段D.维护阶段【正确答案】C11.下列关于工程量清单的说法中，正确的是（）。A.采取工程量清单招标时，必须将工程量清单作为招标文件的组成部分B.工程量清单必须由投标人编制C.工程量清单必须由招标人编制D.工程量清单必须委托有资质的工程造价咨询人编制【正确答案】A12.选择资金来源、拟定筹资方案的主要依据是（）。A.资金成本B.筹资费率C.利息率D.税率【正确答案】A13.按现行中华人民共和国公司法的规定，企业分配当年税后利润时，应当按本年净利润，以10%的比例提取（）。A.资本公积金B.任意盈余公积金C.法定盈余公积金D.股息红利【正确答案】C14.在对建设工程质量控制的全方位控制理论中，下列哪项说法不正确()A.对建设工程所有工程内容的质量进行控制B.对建设工程质量目标的所有内容进行控制C.对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制D.对建设工程每个阶段的质量进行控制【正确答案】D15.假定某一建筑承包工程的结算价款总额为3000万元，预付备料款占价款的20%，主要材料和构件金额占工程价款的60%。按照理论扣回方式，预付备料款起扣点是（）万元。A.1500B.2800C.2000D.1900【正确答案】C16.【真题】下面所列工程建设定额中，属于按定额编制程序和用途分类的是（）。A.机械台班消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额【正确答案】C17.现阶段建设工程监理的特点说法不正确的是()A.建设工程监理的服务队形具有多样性B.建设工程监理具有监督功能C.建设工程监理属于强制推行的制度D.市场准入的双重控制【正确答案】A18.【真题】某工程投保了足额建筑工程切险，因水灾导致建筑物变配电设备损坏，其修复费用超过原有价值，保险人应当支付的赔偿金额是（）。A.设备原价B.设备原价减折旧C.全新设备市场均价D.重置价值【正确答案】D19.【真题】在单代号网络计划中，工作H的最早开始时间为第12天，持续时间为6天。工作H有三项紧后工作，最早开始时间分别为第22天、24天、26天。则工作H的自由时差是（）天。A.4B.6C.8D.10【正确答案】A20.【真题】某项目投资预计有三种可能：条件好时可获得1500万元利润;条件般时可获得600万元利润;条件差时，将亏损1000万元。各种情况发生的概率难以确定，采用合理性标准预测时，该项目期望利润是（）万元。A.367B.633C.1033D.1100【正确答案】C21.【真题】下列风险中，属于建筑工程保险责任的是（）。A.因意外事故造成邻近地区第三者人身伤亡或财产损失B.错误设计引起的损失、费用和责任C.原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失D.全部停工或部分停工引起的损失、费用或责任【正确答案】A22.某网络计划的执行中，检查发现D工作的总时差由3天变成了-1天，则D工作()。A.工期拖后l天，影响工期l天B.工期拖后3天，影响工期l天C.工期拖后4天，影响工期1天D.工期拖后4天，影响工期3天【正确答案】C23.【真题】关于采用资金周转率法编制建设投资估算的说法，正确的是（）。A.资金周转率法以拟建项目中主要的或投资比重较大的工艺设备投资为基数估算投资额B.资金周转率法以拟建项目或装置的设备费为基数估算投资额C.资金周转率法是推算投资额的简单方法，计算速度快，但精确度较低D.资金周转率法需要类似工程的可靠资料【正确答案】C24.工程师在收到工期延长报告后（）天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。A.8B.12C.14D.25【正确答案】C25.完成某工作的最短持续时间为8天、最长持续时间为16天、最可能持续时间为15天，则该工作的持续时间是()天。A.13B.14C.15D.16【正确答案】B26.当事人不直接用口头或书面形式进行意思表示，而是通过实施某种行为或者以不作为的沉默方式进行意思表示而达成的合同称为（）。A.明示合同B.默示合同C.主合同D.无名合同【正确答案】B27.在某工程网络计划中，工作N的最迟完成时间为第29天，其持续时间为6天。该工作有两项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第12天和第15天，则上作N的总时差为（）天。A.5B.6C.7D.8【正确答案】D28.下列说法中正确的是()。A.联合体成员集体提交一份符合要求的全套资格预审文件即可B.联合体中有一方具备承担该招标工程的相应资质条件即可C.联合体各方均应具备承担该招标工程的相应资质条件D.联合体的资质等级应按其成员中资质等级较高的来确定【正确答案】C29.下列费用中，属于建筑安装工程措施费的是()。A.工会经费B.脚手架费C.施工机械使用费D.工程排污费【正确答案】B30.工作E有四项紧前工作B、C、D、E，其持续时间分别为3天、7天、8天、6天。最早开始时间分别为第9天、5天、7天、11天，则工作E的最早开始时间为第（）天。A.13B.14C.15D.17【正确答案】D31.【真题】下列分析问题的方法中，可作为价值工程对象选择方法的是（）。A.成本分析法B.ABC分析法C.头脑风暴法D.德尔菲法【正确答案】B32.下列关于索赔费用的计算方法，表述不正确的是（）。A.索赔费用的计算方法分为分项法和总费用法两大类B.在实践中，绝大多数工程索赔均采用总费用法C.总费用法是当发生多次索赔事件后，重新计算出该工程的实际总费用，再从这个实际总费用中减去投标报价总费用，计算出索赔金额D.修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理因素，使其合理【正确答案】B33.在建设工程合同管理中，委托合同的标的是（）。A.利润B.劳务C.质量D.进度【正确答案】B34.根据中华人民共和国招标投标法，开标工作应由()主持。A.技术方面的专家B.投标人推选的代表C.经济方面的专家D.招标人【正确答案】D35.【真题】在工程项目招投标中应禁止()。A.联合体各方单独参加资格预审B.属于同一集团的投标人按照该组织要求协同投标C.中标人按规定将中标项目的部分非主体工作分包他人D.招标人按规定直接确定评标专家【正确答案】B36.【真题】某工程竣工验收合格,但建设工程施工合同被法院认定无效,在此情形下,承包人请求参照合同约定支付工程价款，法院应当()A.不予支持B.要求发包人给予一定比例补偿C.要求发承包双方协商解决D.予以支持【正确答案】D37.【真题】某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0.6；情况一般时，内部收益率可达到12%，概率为0.2；情况差时，内部收益率为6%。则该方案内部收益率的期望值是（）。A.15.60%B.16.62%C.18.65%D.19.35%【正确答案】A38.纵横两套管理系统组成的监理组织形式为（）。A.直线式B.职能式C.直线职能式D.矩阵式【正确答案】D39.按照国家有关部门规定，各省、自治区、直辖市人民政府制定的招标范围和规模标准()A.必须与国家规定的一致B.各省、自治区、直辖市自主确定C.可缩小国家规定的范围和规模标准D.不得缩小国家规定的范围和规模标准【正确答案】D40.【真题】某永久性建筑物初期投资额为66.667万元，此后每年年末的作业费用为2万元，假定基准收益率为6%，则该方案的总费用现值是（）万元。A.80B.90C.100D.110【正确答案】C41.【真题】某仅能节约人工的自动化设备投资56万元，每年可以节约人工费用8万元(该值假设发生于每年年末)，在不考虑资金时间价值的情况下为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于（）年。A.5B.6C.7D.8【正确答案】C42.下列事件中，属于因业主或工程师原因引起的可能造成工期延误的事件是（）。A.开工延误B.出现停工待料的现象C.施工机械设备不配套D.工程预付款不能按时支付【正确答案】D43.建筑工程合同形式中，()的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，承发包双方就承包项目协商一个固定的总价，由承包方一笔包死，不能变化。A.可调值总价合同B.单价合同C.不可调值总价合同D.成本加酬金合同【正确答案】C44.在实践中，施工合同中关于（）方面的条款不属于最重要的条款。A.质量B.工期C.造价D.安全【正确答案】D45.【真题】某人现年40岁，在他60岁退休时，预计将积蓄20万元若通货膨胀的比率为5%，则他20年后的20万元，相当于现在的（）万元.已知：(P/F，5%，20)=0.3769。A.6.846B.7.538C.6.785D.7.856【正确答案】B46.在下列方法中，最适合作为寿命期不同的互斥方案选择的方法是（）。A.净现值法B.差额法C.净年值法D.净将来值法【正确答案】C47.股票的发行价格低于其面额时，被称为（）。A.平价发行B.溢价发行C.折价发行D.时价发行【正确答案】C48.施工图预算编制的关键在于编好（）。A.单位工程施工图预算B.单项工程综合预算图C.建设项目总预算图D.单项工程造价图【正确答案】A49.【真题】下列关于工作总时差的说法中，正确的是（）。A.总时差是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间B.总时差是在不影响其后续工作最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.总时差是在不影响其后续工作最早完成时间的前提下，本工作可以利用的机动时间D.总时差是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间【正确答案】A50.从现在起每年年末存款1000元，年利率为12%，复利半年计息一次，第5年年末本利和为（）元。已知：(A/F，6%，2)=0.4854;(F/A，6%，10)=13.181。A.6399B.7226C.8388D.13181【正确答案】A51.工程建设项目招标范围和规模标准规定中指出，施工单项合同估算价在()万元人民币以上的工程项目必须进行招标。A.50B.100C.200D.500【正确答案】C52.企业某项固定资产的原值为22万元，规定折旧年限为6年，预计净残值为1万元。采取年数总和法计提折旧时，第一年的折旧额为（）万元。A.3.50B.6.00C.6.29D.7.33【正确答案】B53.应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织，是()。A.招标人B.投标人C.招标监管部门D.监理机构【正确答案】B54.【真题】下列关二于工程项目竣工决算的说法中，正确的是（）。A.竣工决算应包括从筹建到竣工投产全过程的实际支出费用B.中央级大、中型基本建设项目竣工财务决算直接由财政部审核与审批C.国家确定的重点小型项目竣工财务决算直接由财政部审核与审批D.地方级基本建设项目竣工财务决算经主管部门审核后报财政部审批【正确答案】A55.某公司发行普通股正常市价为1000万元，筹资费率为3%。预计一年股利率为8%，以后每年平均增长3%，则该股票的资金成本率为()。A.8%B.8,25%C.11%D.11,25%【正确答案】D56.【真题】采用不可调值总价合同时，由发包方承担的是（）风险。A.设计和工程范围变更B.地质条件不利C.通货膨胀D.施工质量不良【正确答案】A57.【真题】投标人在其他项目清单报价时，须按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写的是（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.计日工费用D.材料暂估价【正确答案】A58.分部分项工程预算单价的确定即直接费的水平决定于基础单价和人工、材料、施工机械台班消耗量等因素。在报价时，可以（）为基础，根据本企业的施工技术和管理水平进行调整，以提高竞争力。A.概算定额B.企业定额C.概算指标D.预算定额【正确答案】D59.某土建工程1998年计划年产值为1200万元，主要材料和结构件金额占年产值的60%，预付备料款占年产值的25%，14季度实际完成产值分别为200万元、300万元、400万元和300万元，当工程累计完成产值达到时，开始扣备料款()。A.500万元B.400万元C.600万元D.700万元【正确答案】D60.【真题】房地产开发商在郊区开发楼盘，由于道路的拥堵所导致的甲供材料不能按时到达施工现场.这种风险属于（）。A.恶劣现场条件带来的风险B.经济风险C.施工组织设计不合理带来的风险D.人为风险【正确答案】B61.【真题】关于建设工程进度控制的说法，正确的是（）。A.应通过有效的进度控制确保工程实际工期不超过计划工期B.建设工程实施过程中旦发生延误，应立即采取调整措施C.进度控制应重点控制关键工作按照预定时间完成D.当采取进度控制措施时，不能对投资和质量项目有任何影响【正确答案】C62.下列选项中，不属于建设工程合同的主体应具备的相应条件的是（）。A.有符合国家规定的注册资本B.有与从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.从事过相关工程的施工【正确答案】D63.【真题】某项目初期投资为100万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年年末且数值相等。若基准收益率为10%，则年净收益是（）万元以上时，该投资项目可行。A.6B.7C.10D.12【正确答案】C64.【真题】根据我国合同法，租赁期限不得超过（）年。A.10B.15C.20D.25【正确答案】C65.为置换、修理或矫正因设计错误、铸造或原材料缺陷而造成的被保险机器本身的缺点错误所支付的费用，应由()承担。A.生产厂家B.安装工程保险C.生产厂家和安装工程保险D.第三者责任保险【正确答案】A66.【真题】下列收益中，不计入施工企业营业利润的是（）。A.工程结算利润B.投资净收益C.其他业务利润D.营业外收支净额【正确答案】D67.【真题】在建设工程目标控制过程中，对建筑安装工程费用、设备和工器具购置费用进行控制，体现了（）。A.对按总投资构成内容分解的各项费用进行的全方位控制B.对按工程内容分解的各项费用进行的全方位控制C.对按总投资构成内容分解的各项费用进行的全过程控制D.对按工程内容分解的各项费用进行的全过程控制【正确答案】A68.单代号网络计划图中，相邻两项工作之间的时间间隔等于紧后工作的（）和本工作的最早完成时间之差。A.最早完成时间B.最迟完成时间C.最迟开始时间D.最早开始时间【正确答案】D69.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，若因非承包人原因造成增加新的工程量清单项目，其工程变更价款的确定方法是()。A.合同中有类似的综合单价的，参照类似的综合单价确定B.合同中没有适用或类似的综合单价的，由承包人提出并确定综合单价后执行C.若该项工程量变化在合同约定幅度以内的，其综合单价及措施费应予以调整D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整【正确答案】A70.某设备投资20万元后，可使用10年，当寿命期到达时其净残值为10万元，若基准收益率为10%，则该设备的年度投资额相当于()万元。已知；(A/P，10%，10)=0,16275，(A/F;10%，10)=0,06275，(P/F，10%，10)=0,3855。A.3,462B.2,628C.2,946D.2,855【正确答案】B71.【真题】某项目初期投资为100万元，投资效果持续时间（寿命）为无限，净收益发生于每年末且数值相等。若基准收益率为10%，则年净收益是()万元以上时，该投资项目可行。A.6B.7C.10D.12【正确答案】C72.【真题】建设项目国民经济评价中，项目的国民经济效益可分为（）。A.宏观效益和微观效益B.直接效益和间接效益C.经济效益和社会效益D.间接效益和企业效益【正确答案】B73.工程()是反映各地区建筑业的平均水平。A.预算成本B.计划成本C.实际成本D.人工成本【正确答案】A74.企业在筹集资本金过程中，吸收的投资者的无形资产的出资不得超过企业注册资金的()。A.20%B.25%C.30%D.50%【正确答案】A75.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，下列工程建设项目必须采用工程量清单计价的是()。A.国有资金投资占投资总额的30%以上的工程建设项目B.房地产投资项目C.涉外投资项目D.国有投资者拥有实际控股权的工程建设项目【正确答案】D76.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，关于确定因非承包人原因引起工程量增减的综合单价的说法，正确的是（）。A.因合同中已有适用的综合单价，故应继续按合同中已有的综合单价执行B.必须由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行C.若该项工程量变化在合同约定幅度以内，应执行原有的综合单价D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整【正确答案】C77.下列投资和费用构成项目中，属于建设项目总投资中的建设投资的是()。A.流动资金投资B.建设期利息C.经营成本D.预备费【正确答案】D78.【真题】在进行区域经济与国民经济影响分析时，下列评价指标中，属于社会与环境指标的是（）。A.财政收入B.净产值C.收益分配效果D.就业结构影响力【正确答案】C79.【真题】某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为800万元。根据建筑工程监理范围和规模标准规定，该工程（）。A.必须实行监理B.可不实行监理C.仅建筑安装工程实行监理D.仅设备制造实行监理【正确答案】A80.【真题】用资金周转率法估算某项目建设投资已知该项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元/吨.该项目总投资估算结果应为（）万元.A.3000B.30000C.45000D.67500【正确答案】B81.废水处理采取三级处理法，其中二级处理可以（）。A.去除大部分有机物和固定悬浮物B.去除废水中部分污染物C.使水质达到排放标准D.把废水中部分污染物转化为非污染物【正确答案】A82.【真题】根据建设工程价款结算暂行办法，关于设计变更价款调整规定的说法，正确的是（）。A.已确认增(减)的工程变更价款，应在工程结算时支付B.工程设计变更确定后，发包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额C.工程设计变更确定后，承包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额D.在工程设计变更确定后14天内，由承包人向发包人提出变更工程价款报告，经发包人审核同意后调整【正确答案】D83.我国进口设备时，若采用装运港船上交货价方式，卖方的责任有（）。A.负责租船和订舱，支付运费B.负责办理保险及支付保险费C.办理在目的港的进口手续D.负责货物装船前的一切费用和风险【正确答案】D84.主持开标工作的应是（）。A.投标人代表B.评审委员会成员C.招标人D.行政主管部门【正确答案】C85.网络计划中的关键线路一定是()的线路。A.总时差为零B.自由时差为零C.不包括虚箭线D.总的工作持续时间最长【正确答案】D86.【真题】工程建设项目招标过程中的资格审查，主要审查投标人是否具有（）的能力。A.编制工程量清单B.履行合同C.组织施工D.组织协调【正确答案】B87.【真题】下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。A.生产准备费B.土地使用权出让金C.建设单位开办费D.生产职工培训费【正确答案】C88.某设备投资20万元后，可使用10年，当寿命期到达时，其净残值为10万元，若基准收益率为10%，则该设备的年度投资额相当于（）万元。已知：(A/P，10%，10)=0.1627;(A/F，10%，10)=0.0627。A.3.462B.2.627C.2.946D.2.855【正确答案】B89.【真题】将建设项目分为公共项目和非公共项目，这是按项目的（）进行的分类。A.目标B.产品(或)服务属性C.投资管理形式D.融资主体【正确答案】B90.双代号网络计划中，工作N有四项紧前工作，其最早完成时间分别是第16周、第19周、第22周和第20周，则工作N的最早开始时间是第（）周。A.16B.19C.20D.22【正确答案】D91.某工程合同价确定方式为；承包方按照发包方提出的工程量清单填报单价，最后的工程总价按照实际完成的工程量结算。这种合同属于()。A.纯单价合同B.估算工程量单价合同C.不可调值单价合同D.可调值总价合同【正确答案】B92.【真题】某投资方案预计今后运营过程中可能发生三种情况：经营情况好的概率为0.5，内部收益率可达15.6%；经营情况一般的概率为0.3，内部收益率可达12.3%；经营情况差的概率为0.2，内部收益率为5.6%。该投资方案内部收益率的期望值是()。A.10.26%B.11,45%C.12.23%D.12.61%【正确答案】D93.【真题】施工企业在计取税金时，教育费附加的计取基础应为（）。A.直接费B.营业额C.营业税D.工程预算成本【正确答案】C94.【真题】下列关于主动控制与被动控制的说法中，正确的是（）。A.由于主动控制比被动控制的效果好，因而应采取主动控制B.由于建设工程实施中有许多风险因素不可预见和防范，因而只能采取被动控制C.进行项目目标控制应以主动控制为主，被动控制为辅D.只有将主动控制与被动控制有机融合，才能使控制更为有效【正确答案】D95.国际工程索赔中，工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，28天内未予以答复或未对承包方做进一步要求，视为该项索赔()。A.已经被认可B.不被认可C.已经失效D.推迟认可和合同协议书【正确答案】A96.【真题】某方案初期投资额为3000万元，此后每年年末的作业费用为400万元。方案的寿命期为10年，10年后的残值为零。假设基准收益为10%，则该方案总费用的现值是（）万元。已知：(P/A，10%，10)=6.144。A.542.4B.2457.6C.3654.8D.5457.6【正确答案】D97.资格预审完成后，评审委员会应向（）提交资格预审报告，同时备案于建设行政主管部门。A.投标人代表B.招标人C.监理机构D.投标人【正确答案】B98.【真题】采用扩大单价法编制单位工程概算时，编制的主要依据是（）。A.概算定额B.类似工程预算C.概算指标D.预算定额【正确答案】A99.按照国家规定，投资估算时候要打足投资，不留缺口，也就是要考虑物价上涨因素，其处理方法是（）。A.采用投资额较高的估算方法B.预留不可预见费C.预留涨价预备费D.做好固定资产投资减值准备【正确答案】C100.下列选项中，不属于非关键工作时差的调整方法的是（）。A.将工作在其最早开始时间与最迟完成时间范围内移动B.延长工作的持续时间C.缩短工作的持续时间D.增、减工作项目【正确答案】D二.多选题(共70题)1.项目监理机构的组织结构设计包括（）。A.合理确定管理层次与管理跨度B.选派监理人员C.划分项目监理机构部门D.制订岗位职责及考核标准E.确定建设工程监理依据【正确答案】ABCD2.按决策问题的风险特性不同，决策可以分为()。A.风险型决策B.确定型决策C.非确定型决策D.战略决策E.中期决策【正确答案】ABC3.建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需全部费用的文件，它是由（）汇总编制而成的。A.各个单项工程综合概算B.工程建设其他费用概算C.预备费用概算D.各个单位工程综合概算E.各个设备及安装单位工程概算【正确答案】ABC4.以下不能作为保证人的有（）。A.法人B.企业法人的分支机构、职能部门C.国家机关D.医院E.学校【正确答案】BCDE5.【真题】建筑工程的保险人可分为()A.工程所有人B.工程承包人C.技术顾问D.行业协会E.行业协会【正确答案】ABC6.在绘制双代号网络图时，应遵循的基本规则包括()等。A.双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系B.双代号网络图中，可以出现循环回路C.双代号网络图中，在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的连线D.当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，为使图形简洁，可使用过桥法绘制E.双代号网络图中，严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线【正确答案】ACE7.【真题】根据价值工程的定义，价值工程具有的特征有（）。A.价值工程的目的是提高产品或服务的价值B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的对象是产品的功能D.价值工程是依靠集体智慧的有组织的活动E.价值工程的重点是成本分析【正确答案】ABD8.【真题】企业发行债券筹资的缺点有（）。A.增加企业的资金成本B.提高企业负债比率C.增大企业筹资风险D.使原股东的控制权降低E.增加企业缴纳的所得税【正确答案】BC9.按照项目的投资管理形式，建设项目分为（）。A.政府投资项目B.企业投资项目C.新建项目D.改建项目E.经营性项目【正确答案】AB10.【真题】投标人投标环境调查的重点主要有（）。A.施工现场条件B.招标文件的内容C.工程现场附近的各种社会服务设施和条件D.相关的环保法律法规E.材料设备的供应条件【正确答案】ACE11.某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的作图错误有()。A.节点编号有误B.存在循环回路C.存在多余的虚工作D.有多个起点节点E.有多个终点节点【正确答案】ACD12.【真题】价值工程实施程序包括（）阶段。A.产品市场价值分析B.功能定义C.功能评价D.制定改进方案【正确答案】BCD13.【真题】工程量清单中的其他项目清单内容包括（）。A.规费B.税金C.总承包服务费D.暂列金额E.暂估价【正确答案】CDE14.工程造价的有效控制应遵循以下（）原则。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制C.被动控制D.令人满意E.技术与经济相结合【正确答案】ABDE15.【真题】相比传统现浇方式,造成装配式混凝土建筑工程建造方式成本增加的因素有()。A.预制构配件的运输费用B.预制构配件的吊装费用C.钢筋和混凝土工程费用D.大型机械设备的租赁费用E.拼缝处理及相关材料费用【正确答案】ABDE16.【真题】下列收入中,属于施工企业对外投资收益的有()A.设备租赁收入B.材料销售收入C.股票投资分的股息红D.投资债券获得的利息E.处置报废施工机械获得的净收益【正确答案】CD17.【真题】下列监理工作中,属于建设工程监理规划内容的有()。A.明确项目监理机构的工作目标B.制定隐蔽工程验收标准C.制定完善的监理工作制度D.编写各专业监理工作计划E.明确开展监理工作的程序、方法和措施【正确答案】AC18.关于公司发行普通股和债券的说法，正确的有()。A.发行债券的资金成本大于发行普通股的资金成本B.发行债券会提高公司的负债比率，发行普通股会降低公司的负债比率C.相对于发行普通股而言，发行债券会降低公司所缴纳的所得税D.发行债券会使原有股东控制权降低，而发行普通股不会影响原股东控制权E.发行债券会增大公司的融资风险，发行普通股会降低融资风险【正确答案】BCE19.邀请招标与公开招标的不同点包括（）。A.公开的程度不同B.潜在投标人的范围不同C.评标标准不同D.报价合理程度不同E.发布招标信息的方式不同【正确答案】ABE20.建筑工程一切险的被保险人可以包括（）。A.工程所有人B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.建设行政主管部门【正确答案】ABCD21.专业监理工程师的职责有（）。A.进行见证取样B.指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况C.验收检验批、隐蔽工程、分项工程D.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量E.复核工程计量有关数据【正确答案】BCD22.下面关于企业税后利润分配的说法，正确的有（）。A.先提取法定盈余公积金，再弥补以前年度亏损B.先向投资人分配利润，再提取法定盈余公积金C.先向投资人分配利润，再提取任意盈余公积金D.法定盈余公积金可用于转增资本金E.法定盈余公积金可用于弥补企业亏损【正确答案】DE23.【真题】监理规划用于指导项目监理机构实施工程监理工作，主要内容有()。A.明确项目监理机构的工作目标B.制定隐蔽工程验收标准C.明确监理工作内容和程序D.明确监理工作方案和措施E.制定监理工作制度【正确答案】ACDE24.下列各类索赔中，属于按合同依据分类的有（）。A.合同中的明示索赔B.单项索赔C.合同中的默示索赔D.综合索赔E.工期索赔【正确答案】AC25.业主或投资商通常遇到的风险主要有（）。A.经济风险B.人为风险C.自然风险D.责任风险E.决策错误风险【正确答案】ABC26.价值工程情报是指与价值工程有关的记录，收集价值工程情报资料应满足的要求包括（）。A.目的性B.实用性C.时间性D.准确性E.完整性【正确答案】ACDE27.招标人自行办理工程项目招标时，招标人必须具有（）。A.编制招标文件的能力B.评标专家库C.组织评标的能力D.上级主管部门的审批文件E.项目法人资格【正确答案】ACE28.某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为()。A.工作K和M的时间间隔为3周B.工作M的自由时差为9周C.工作H的总时差为8周D.工作H的自由时差为3周E.工作K的自由时差为8周【正确答案】CD29.【真题】下列文件和资料中，属于招标文件内容的有（）。A.投标人须知B.技术条款C.投标文件D.施工方案E.评标标准和方法【正确答案】ABE30.【真题】装配式建筑具有的特征有()A.管理信息化B.施工装配化C.生产工厂化D.企业集团化E.设计标准化网【正确答案】ABCE31.以下固定资产折旧方法，前期计提折旧额多，而后期计提折旧额少的有（）。A.工作量法B.平均年限法C.双倍余额递减法D.年数总和法E.使用年限法【正确答案】CD32.【真题】下列风险中,属于咨询设计者自身的职业责任风险的有()。A.设计不充分不完善B.设计错误和疏忽C.投资估算和设计概算不准D.服务范围与费用不相称E.自身的能力和水平不适应【正确答案】ABE33.按照项目与企业原有资产的关系，建设项目分为（）。A.政府投资项目B.企业投资项目C.新建项目D.改建项目E.经营性项目【正确答案】CD34.【真题】某工程项目的单代号网络计划如下图所示，其关键工作有（）。A.工作BB.工作CC.工作DD.工作FE.工作H【正确答案】ABE35.按代号的不同，网络计划可以分为（）。A.双代号网络计划B.单代号网络计划C.标注时间网络计划D.时间坐标网络计划E.多目标网络计划【正确答案】AB36.【真题】某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为4天。在该网络计划执行过程中，工作M的实际进度比原计划延后了2天，其他工作正常。则此时工作M（）。A.不会使总工期延长B.不影响其后续工作的正常进行C.总时差不变，自由时差减少2天D.总时差和自由时差各减少2天E.自由时差不变，总时差减少2天【正确答案】ABD37.建设项目可行性研究的具体阶段包括（）。A.机会研究B.初步可行性研究C.财务分析与经济分析D.最终可行性研究E.项目的评估和决策【正确答案】ABDE38.【真题】根据现行规定，下列关于工程预付款的说法中，正确的有（）。A.工程预付款百分比应在合同中约定B.包工包料工程的预付款比例不得低于合同金额的10%C.工程开工后，已支付的预付款必须在工程竣工结算时一次性扣回D.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的1个月内或不迟于约定开工日期前的1个月内预付工程款E.工程预付款应在竣工决算时予以扣回【正确答案】AB39.【真题】风险分析是应用风险分析技术，采用定性、定量或两者相结合的方式处理不确定性的过程，其主要步骤有（）。A.采集数据B.建立风险目录摘要C.完成风险分类D.完成不确定性模型E.对风险影响进行评价【正确答案】ADE40.【真题】根据我国担保法，不可以作为抵押物的有（）。A.抵押人所有的建筑物B.宅基地C.医院D.土地所有权E.抵押人所有的交通运输工具【正确答案】BCD41.【真题】下列费用中，属于机械台班单价组成部分的有（）。A.燃料动力费B.机械闲置费C.经常修理费D.安拆费和场外运输费E.大修理费【正确答案】ACDE42.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，除合同另有约定外，工程进度款支付应包含的内容有（）。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应增加的质量保证金【正确答案】BCD43.工程建设项目招标的组织形式有（）。A.公开招标B.自行组织招标C.邀请招标D.委托工程招标代理机构代理招标E.上级主管部门组织招标【正确答案】BD44.【真题】国民经济评价着眼于项目对社会提供的有用产品和服务，以及项目所耗费的全社会的有用资源来考察项目的效益和费用，因此，效益和费用中不包括（）。A.间接效益B.税金C.国内贷款利息D.间接费用E.补贴【正确答案】BCE45.下面关于经济采购批量的说法，正确的是()。A.指在保证生产需要的条件下总费用最低的合理订购量B.其费用包括采购费用和仓储保管费用C.订购量大，可以减少采购费用D.订购量大，会增加采购费用和仓储保管费用E.决定订购量时，应以采购费用为考虑的主要因素【正确答案】ABC46.【真题】关于施工企业组成联合体的说法，正确的有()。A.联合体成员在提交投标申请人资格预审申请书时，可共同提交一份符合要求的全套资格预审文件B.中标的联合体各方应委托其中一方与招标人签订合同C.联合体各方均应具备承担招标工程的相应资质D.联合体应按成员中资质等级最高的确定资质等级E.相同专业施工企业组成的联合体应按资质等级较低的确定资质等级【正确答案】CE47.采用工程量清单计价，建设工程施工发承包造价应由（）组成。A.间接费B.措施项目费C.其他项目费D.规费和税金E.分部分项工程费【正确答案】BCDE48.【真题】关于监理大纲、监理规划、监理实施细则的说法，正确的有（）。A.监理单位的全部监理活动必须按照上述三个文件开展B.它们共同构成了建设工程监理工作的操作性文件C.监理规划必须依据监理大纲进行编制D.监理实施细则应在监理规划的基础上编制E.监理实施细则经总监理工程师批准后实施【正确答案】CDE49.根据建设工程质量管理条例，下列工程中，在正常使用的条件下，最低保修期限为5年的有()。A.屋面防水B.给排水管道C.外墙的防渗漏D.电气管线E.供冷系统【正确答案】AC50.民用建筑项目经济评价中，非盈利项目较为适宜采用的主要评价方法有（）。A.经济净现值B.环境效果分析C.财务效果分析D.成本效用分析E.费用效益分析【正确答案】DE51.建设投资估算的编制方法包括（）。A.资金周转率法B.生产能力指数法C.设备费用百分比估算法D.系数估算法E.形成资产法【正确答案】ABCD52.设计概算可分为（）。A.单位工程概算B.设备及安装单位工程概算C.单项工程综合概算D.工程建设其他费用概算E.建设项目总概算【正确答案】ACE53.已知某建设项目的计算期为n，基准收益率为i，内部收益率为FIRR，则下列关系正确的有（）。A.当FIRR=i时，NPV=0C.当FIRRi时，NPV0E.当NPV0时，投资回收期小于n【正确答案】ACE54.【真题】下列评价方法中，可用于寿命期相同的互斥方案选择的有(A.净现值法B.内部收益率法C.净年值法D.最小公倍数法E.追加投资收益率法【正确答案】ACE55.国民经济评价与财务评价的区别在于（）。A.两种评价的角度不同B.两种评价的主要参数不同C.两者的适用范围不同D.两者采用的价格不同E.效益和费用的含义和划分范围不同【正确答案】ABDE56.计算施工企业营业利润时，涉及的因素包括（）。A.营业外支出B.工程结算利润C.其他业务利润D.财务费用E.管理费用【正确答案】BCDE57.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008），除合同另有约定者外，工程进度款支付应包含的内容有()。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应增加的质量保证金【正确答案】BCD58.工程造价的有效控制应遵循的原则包括()。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制C.令人满意D.被动控制E.技术与经济相结合【正确答案】ABCE59.下列指标中，属于建设项目动态财务评价指标的有（）。A.利息备付率B.财务内部收益率C.资产负债率D.财务净现值E.偿债备付率【正确答案】BD60.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），下列属于综合单价应包括的内容的有（）。A.一定范围内的风险费用B.企业管理费C.利润D.规费E.材料费【正确答案】ABCE61.某建筑施工企业全年的营业收入全部为建造合同收入。该企业当年盈利，则其当年需缴纳的税种有。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ACDE62.下列关于建设工程施工阶段的特点