监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（必考题）及答案（第99次）

监理工程师建设工程合同管理考试试题强化卷（必考题）及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A.基准日期B.下达开工令C.合同签字日D.风险事件发生日【正确答案】A2.（）是卖方无需在包装箱相邻的四面做出的标记。A.收货人B.价格C.目的港D.尺寸【正确答案】B3.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.7B.14C.28D.56【正确答案】C4.2013年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20%。发包人于2013年2月25日支付20万元定金，设计人于2013年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2013年4月13日，设计人于2013年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）万元。A.100B.99.9C.99.8D.99.6【正确答案】A5.施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经（）审核签字。A.项目经理和总监理工程师B.项目经理和施工单位有关负责人C.总监理工程师和施工单位有关负责人D.项目经理和专业监理工程师【正确答案】B6.合同各方当事人按照合同的规定，全面履行各自的义务，实现各自的权利，使各方的目的得以实现的行为是（）。A.合同变更B.合同转让C.合同履行D.合同终止【正确答案】C7.某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是()。A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节【正确答案】D8.下列不属于卖方承担的伴随服务的是（）。A.运输B.安装C.技术援助D.供货【正确答案】D9.【真题】某单位采用的货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法.正确的是（）。A.该合同属于即时买卖合同B.货样应留存在供货人处C.当事人可以在合同中对货样进行说明D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物【正确答案】C10.设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是（）。A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保【正确答案】A11.在FIDIC施工合同中，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，特殊情况可以在施工现场发出口头指示，事后应当及时补发书面指示。如果工程师没有及时补发书面指示，承包人将工程师口头指示书面记录，并要求工程师确认该指示的函件，在2个工作日内工程师没有做出确认或拒绝答复，则（）。A.该口头指示无效B.默认工程师拒绝答复C.需要工程师补发书面指示D.以承包商的书面函件作为对口头指示的书面确认【正确答案】D12.【真题】标准资格预审文件组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件【正确答案】A13.【真题】建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()承担。A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会【正确答案】B14.下列机电产品可以不进行国际招标的是（）。A.国外赠送的机电产品B.一次性采购产品合同估算价格120万元人民币C.产品生产商优惠供货，以产品合同估算价格的70%供货的机电产品D.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品【正确答案】C15.在项目评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后【正确答案】C16.支付委托监理合同的酬金过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书（）h内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。A.12B.24C.36D.48【正确答案】B17.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在合同计划方式中，（）通常用于工期较长的施工合同。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同【正确答案】C18.业主对分包合同的管理主要表现为()。A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质【正确答案】B19.【真题】根据标准施工合同，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。A.分别自发包人和承包人负责担保B.均自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保【正确答案】D20.关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是（）。A.公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则B.在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席C.开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况D.开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件.【正确答案】D21.合同法律关系的客体是指()。A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的【正确答案】D22.施工预付款担保都是采用由（）的方式提供。A.银行出具保函B.担保公司出具保函C.银行以现金D.担保公司以现金【正确答案】A23.FIDIC施工合同条件下，预付款保函()。A.在收到预付款的同时提交B.金额大于预付款金额C.由业主提交工程师D.金额随承包商对预付款的偿还而递减【正确答案】D24.按照合同法，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（）A.必须征得对方同意B.无须征得对方同意，也无须通知对方C.无须征得对方同意，但应提供担保D.无须征得对方同意，但要通知对方【正确答案】D25.建设工程中涉及的代理主要是（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理【正确答案】D26.()是设计施工合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文件。A.合同协议书B.履约保函C.预付款担保D.专用条款【正确答案】A27.下列关于履约保证说法不正确的是()。A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10C.履约银行保函额度是合同价格的10D.履约担保书担保额度是合同价格的10【正确答案】D28.在评标委员会成员中，不能包括()。A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D.经济专家【正确答案】B29.风险管理过程中，风险识别和风险评价是两个重要步骤。下列关于这两者的表述中，正确的是()。A.风险识别和风险评价都是定性的B.风险识别和风险评价都是定量的C.风险识别是定性的，风险评价是定量的D.风险识别是定量的，风险评价是定性的【正确答案】D30.按照（）原则，订立合同后，任何一方都不能将建设工程施工合同转让给第三者。A.自愿B.公平C.平等D.诚实信用【正确答案】D31.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（）进行审查认可。A.承包总体工程设计的设计单位B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商【正确答案】A32.建设工程施工索赔的类型中，（）形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.工程加速索赔【正确答案】A33.由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（）。A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告【正确答案】D34.根据招标投标法实施条例，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是（）。A.标底只能作为评标的参考B.标底应当在招标文件中明确规定并事先公布C.应当把投标报价是否接近标底作为中标条件D.评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据【正确答案】A35.施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由（）支付。A.承包人B.委托人C.委托人和承包人共同D.政府主管部门【正确答案】B36.建设施工合同（示范文本）的通用条件规定，()，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A.未经招标B.未经发包人同意C.未提交分包人资质D.分包人未与发包人签订合同【正确答案】B37.某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理单位D.钢材供应商【正确答案】B38.施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于（）条款。A.有效的合同B.效力待定的合同C.可变更、可撤销的合同D.无效的合同【正确答案】D39.设计施工总承包合同模式下，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。A.姓名及其授权范围B.职能分工及监理权限C.监理权限D.职能分工【正确答案】A40.当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给予法律保护的合同是（）。A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.表见代理合同【正确答案】B41.【真题】关于合同鉴证的说法，正确的是()。A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【正确答案】D42.【真题】关于合同效力的说法，正确的是（）。A.合同无效但仲裁条款可以有效B.当事人不能通过约定让合同生效C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【正确答案】A43.建筑工程一切险往往还加保（）。A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机械损坏险D.第三者责任险【正确答案】D44.通过资格预审详细审查的申请人数量不足（）个的，招标人应分析具体原因，根据实际情况重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B45.【真题】采用建设工程施工合同(示范文本)订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【正确答案】A46.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，下列说法正确的是()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担【正确答案】D47.在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。A.承包人必须接受B.承包人可以不接受C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖【正确答案】B48.可作为抵押物进行抵押的财产是（）。A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人使用的耕地【正确答案】A49.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标人应做的工作是（）。A.通知中标结果，但不退还投标保证金B.通知中标结果并退还投标保证金C.不通知中标结果，但退还投标保证金D.不通知中标结果，也不退换投标保证金【正确答案】B50.FIDIC(施工合同条件规定，在合同文件的组成内容中通常被称为技术条款的是（）。A.合同协议书B.规范C.合同专用条件D.合同通用条件【正确答案】B51.一方当事人在履行过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助，体现了合同履行的（）原则。A.全面履行B.自愿C.公平合理D.诚实信用【正确答案】D52.某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【正确答案】A53.设计工作正式开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，委托方()。A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回C.每次阶段支付时均不许扣减定金D.每次阶段支付时可将一定比例金冲抵部分设计费【正确答案】C54.在采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由（）承担。A.采购方B.发包方C.双方共同D.监理方【正确答案】A55.【真题】某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过()万元。A.60B.80C.350D.300【正确答案】A56.下列关于招标流程的相关说法错误的是（）。A.现场踏勘是由招标人组织的B.招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜C.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行【正确答案】B57.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清修改，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A.1B.2C.3D.5【正确答案】C58.物资设备采购中划分合同包装的主要考虑因素不包括（）。A.有利于投标竞争B.要根据市场供应情况C.考虑资金计划D.尽量提前工程进度【正确答案】D59.招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应（）书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A.立即中止招标活动B.在提交资格预审申请文件截止时间C.在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前D.在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前【正确答案】D60.发包人在其所供应的材料设备到货前（）内，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与友包人共I司清点。A.24hB.48hC.1dD.2d【正确答案】A61.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中【正确答案】C62.下列对于重薪招标和不再招标的情形描述错误的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包【正确答案】A63.某国外设备投标的CIF为250万美元，评审供货范围偏差调整为4万美元，商务偏差调整值为+2%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.4B.9C.11.5D.16.5【正确答案】D64.关于评标、决标阶段的工作程序，下列说法错误的是（）。A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标B.设有标底的，公布标底C.按照宣布的开标顺序当众开标D.检查投标文件的密封情况【正确答案】A65.有关招标代理机构的说法中，错误的是（）。A.上级主管部门可以指定招标代理机构B.招标代理机构与行政机关无隶属关系C.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定【正确答案】A66.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.3B.6C.9D.12【正确答案】B67.当事人之间根据合同确定的权利、义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力指的是（）。A.合同终止B.合同转让C.合同变更D.权利和义务同时转让【正确答案】A68.设计合同正常履行情况下,应在()时终止合同。A.提交设计文件B.设计文件通过审批C.设计人向施工单位完成设计交底D.工程施工完成竣工验收【正确答案】D69.FIDIC施工合同条件规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后（）个月，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。A.3B.5C.6D.12【正确答案】C70.FIDIC施工合同条件规定，业主必须保护（）的合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则。A.工程师B.指定分包商C.一般分包商D.承包商【正确答案】D71.下列经济法律关系主体中，属于法人的是（）。A.公司经理B.施工企业C.公司董事长D.施工队【正确答案】B72.施工合同履行过程中，中间竣工工程的范围和竣工时间，由（）在专用条款内约定。A.监理人B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【正确答案】D73.【真题】关于建设工程勘察合同(一)和建设工程勘察合同(二)两个示范文本的说法，正确的是（）。A.两个文本的主要内容是一致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务【正确答案】C74.FIDIC施工合同条件规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的（）d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。A.7B.14C.21D.28.【正确答案】D75.下列关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（）。A.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家3人B.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家6人C.招标代表人3人，技术、经济等方面的专家5人D.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家7人【正确答案】D76.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告【正确答案】D77.设计施工总承包合同模式下，在履行合同过程中发生一系列事件，（）不可以进行工期索赔。A.国家有关部门审批迟延B.承包人采购的材料没有及时到货C.隐蔽工程重新检验证明质量合格D.监理人的指示延误【正确答案】B78.FIDIC施工合同条件规定，施工合同内约定的工期是指，承包商在（）中承诺的竣工时间。A.中标书附录B.投标书附录C.中标书D.投标书【正确答案】B79.评标专家应从事相关专业领域工作满（）年并具有高级职称或者同等专业水平。A.5B.8C.10D.15【正确答案】B80.根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于履约担保的保证期限的表述中，不正确的是（）。A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务B.工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定圆满完成施工义务的证明C.履约保函应担保承包商到工程师颁发工程接收证书为止D.如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后，将履约保函的担保金额减少一定的百分比【正确答案】C81.【真题】采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是()。A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价【正确答案】C82.交货数量发生增减的原因不包括（）。A.供货方的责任B.运输部门的责任C.采购方的责任D.运输过程中的合理损耗【正确答案】C83.【真题】关于承诺的说法，正确的是（）。A.所有知道要约内容的人都可以做出承诺B.承诺可以对要约的数量做出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销【正确答案】D84.构成民事赔偿责任的首要条件是（）。A.缔约当事人有过错B.损害事实C.合同尚未成立D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系【正确答案】B85.FIDIC施工合同条件规定，当某项工作因工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过（）时，应考虑单价调整。A.1%B.2%C.3%D.4%【正确答案】A86.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正后再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（）之日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续【正确答案】B87.【真题】施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（）万元。A.2B.5C.7D.12【正确答案】C88.【真题】在施工招标投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【正确答案】B89.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【正确答案】B90.发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项属于（）.A.合同约定的合同价款B.追加的合同价款C.工程预付款D.工程进度款【正确答案】C91.【真题】为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【正确答案】A92.施工合同的担保合同属于（）。A.从合同B.主合同C.分包合同D.有偿合同【正确答案】A93.根据建设工程合同(示范文本)的规定，群体工程中采取分阶段进行施工的（），承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按工程编制进度计划，分别向工程师提交。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】A94.取得工程设计（）资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务。A.综合B.行业C.专业D.专项【正确答案】C95.【真题】某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行政府指导价，价格为4000元t。合同约定2011年3月1日提货，但施工企业逾期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元t。该施工企业给供应商的钢材款应按()。A.4500元t计算并追加违约金B.4000元t计算并追加违约金C.4500元t计算D.4000元t计算【正确答案】C96.某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。A.主体B.客体C.内容D.内容中的义务【正确答案】B97.某合同具有法律约束力的首要表现是（）。A.合同履行B.合同转让C.合同变更D.合同成立【正确答案】A98.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目()方式发包。A.可以采用直接委托B.应该采用邀请招标C.应该采用议标D.应该采用公开招标【正确答案】A99.下列各项不属于编制设计要求文件时应兼顾的内容的是（）。A.完整性，任务要求全面不遗漏B.灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度C.原则性，按照有关法规的原则性条款来编制D.严格性，文字表达应清楚不被误解【正确答案】C100.【真题】关于工程设计招标的说法，错误的是()。A.发包任务一般分为初步设计招标和施工图设计招标B.设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法C.招标人可以实行勘察设计一次性总体招标D.设计招标通常采用设计方案竞选的方式【正确答案】B二.多选题(共70题)1.按照施工合同标准文本通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。A.工程本身的损害B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害D.承包方人员伤亡E.承包人停工损失【正确答案】ABC2.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列工作中属于监理人附加工作的有（）。A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作B.因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认D.应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法E.施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续【正确答案】BCD3.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程款垫支保证【正确答案】ABD4.工程师在工程施工进度管理中的说法，错误的是()A.按进度计划组织施工B.实地检查C.有权通知承包人修改进度计划D.有权发布暂停施工指令E.当事人协商一致【正确答案】AE5.下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令【正确答案】ACDE6.【真题】世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有()。A.运输费用B.技术性能，维修运行费C.售后服务D.标准备件E.企业财务状况及银行信用【正确答案】ABCD7.办理抵押物登记，应当向登记部门提供（）。A.主合同B.抵押合同（从合同）C.抵押物的所有权或使用权证书D.债务人的资信证明E.债务人的财务情况【正确答案】ABC8.下列关于美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本的说法正确的有（）。A.施工合同通用条件（A201）是施工期间所涉及各类合同文件的基础B.A系列：雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本C.B系列：雇主与建筑师之间合同的文本D.B系列：建筑师与专业咨询机构之间合同的文本E.D系列：建筑师行业的有关文件【正确答案】ABCE9.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，（）属于承包人的义务。A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表B.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定C.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫D.按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由发包人承担E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用【正确答案】ABCD10.下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的有（）。A.供货方逾期交货，应补偿采购方额外损失B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同D.采购方因供货方提前交货而应提前付款E.逾期交货承担违约责任【正确答案】ABCE11.在下列()情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知。A.监理人在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释B.暂停监理业务期限已超过三个月C.暂停监理业务期限已超过半年D.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大E.因不可抗力导致合同履行暂停【正确答案】AC12.【真题】我国合同法规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()。A.履行期限条款B.结算条款C.清理条款D.质量条款E.违约责任条款【正确答案】BC13.【真题】监理人确认分包工程的施工质量工作包括（）。A.检查确认分包工程的施工质量B.审查、批准分包商的索赔C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.计量确定分包商完成的工程量【正确答案】AD14.【真题】按照FIDIC土木工程施工分包合同条件，关于分包合同管理的说法，正确的有()。A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任【正确答案】AD15.【真题】某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括()。A.及时支付全部货物的货款B.及时支付订购数量的货款C.及时支付订购数量及合理尾差的货款D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用【正确答案】DE16.下列文件中，属于施工合同组成部分的有（）。A.合同协议书B.工程报价单或预算书C.投标文件中的施工组织设计D.工程量清单E.规范及有关技术文件【正确答案】ABDE17.根据FIDIC施工合同条件的规定，关于争端裁决程序的表述中，正确的有（）。A.调解合同争议并做出决定B.召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料C.解决争议的地点只可以在工地进行D.裁决委员会成员审阅各方提交的材料E.接到业主或承包商任何一方的请求后，裁决委员会确定会议的时间和地点【正确答案】ABDE18.代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应（）。A.以自己的名义签订合同B.与第三方商签过程中独立地表现自己的意志C.在授权范围内单独与第三方谈判合同D.在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务E.在合同内约定业主和第三方的权利义务【正确答案】BCE19.公开招标设置资格预审程序的目的是（）。A.选取中标人B.减少评标工作量C.优选最有实力的承包商参加投标D.迫使投标单位降低投标报价E.了解投标人准备实施招标项目的方案【正确答案】BC20.材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有（）。A.手触B.金相试验C.拉伸试验D.压缩试验E.查，占、法【正确答案】BCD21.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在施工合同的履行过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工的，（）。A.应取得工程师认可B.应负责办理相应的申报手续C.应征得承包人的意见D.应承担申报费用E.应承担试验、使用费用【正确答案】BDE22.【真题】根据标准施工招标文件，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有（）。A.二者工作内容相同B.成员数均为5人以上单数C.技术、经济方面的专家不得少于成员总数的23D.成员均应执行招标投标法实施条例相关规定E.专家成员均应为高级技术职称【正确答案】BC23.对于标的额较小的中小型工程评标可以采用定性比较的专家评议法，下列关于专家评议法的表述中，正确的是()。A.评标过程简单B.以得分最高的投标书为最优C.在较短时间内即可完成D.科学性较差E.将评审内容分类后分别赋予不同权重【正确答案】ACD24.邀请招标的优点是（）。A.投标竞争激烈B.节约招标费用和节省时间C.邀请范围广D.不需要发布招标公告和设置资格预审程序E.减小了合同履行过程中承包方违约的风险【正确答案】BDE25.【真题】某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业行使权利的说法，正确的有()。A.施工企业可以行使代位权B.施工企业可以行使撤销权C.施工企业应以建设单位名义行使权利D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利E.施工企业行使权利的范围以其债权为限【正确答案】BDE26.施工合同的当事人包括（）。A.发包人B.发包人法定代表人C.监理人D.承包人E.承包人法定代表人【正确答案】AD27.施工合同履行过程中，工程竣工报告应经（）审核签字。A.项目经理B.施工单位有关负责人C.总监理工程师D.监理单位有关负责人E.勘察设计单位有关设计人【正确答案】AB28.建设工程竣工验收过程中，竣工验收组主要审查（）单位提供的工程档案资料。A.勘察B.设计C.施工D.监理E.预算【正确答案】ABCD29.【真题】关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有（）。A.勘察人需对发包人提供的文件资料进行核查，并对其准确性负责B.对工程的勘察许可应由勘察人完成C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供D.拆除地上障碍物应由发包人完成E.拆除地下障碍物应由承包人完成【正确答案】CD30.合同履行过程中，行使后履行抗辩权应满足的条件为（）。A.合同中约定了履行的顺序B.应当先履行的对价给付是可能履行的义务C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务D.应当后履行的合同当事人的经营状况严重恶化E.应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务【正确答案】ABCE31.法人成立应当具备的条件是()。A.有行政主管部门的明确授权B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任【正确答案】BCD32.【真题】以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有()。A.地震造成的工程损坏B.水灾的淹没损失C.气温变化导致材料变质D.施工机具的自然磨损E.非外力引起的机械本身损坏【正确答案】AB33.建设工程委托监理合同(示范文本)规定，委托人的义务包括（）。A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要经监理人同意E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人【正确答案】BCE34.保险人可以对()带来的损失不负责赔偿。A.设计原因B.自然事件C.原材料缺陷或工艺不善D.意外事故E.维修保养费用【正确答案】ACE35.建设工程委托监理合同中，正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。具体应包括（）。A.直接成本B.间接成本C.增加监理工作时间的补偿酬金D.额外监理工作的酬金E.增加监理工作内容的补偿酬金【正确答案】AB36.下列关于FIDIC发布的标准合同文本的说法正确的是（）。A.施工合同条件（1999年版），适用于各类小型或较复杂的工程项目B.生产设备和设计-施工合同条件（1999年版），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同C.设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件（1999年版），适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工，完成一个配备完善的工程，雇主“转动钥匙”时即可运行的总承包项目建设合同D.简明合同格式（1999年版），适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业分包，相对简单或重复性的工程项目施工E.客户/咨询工程师（单位）服务协议书（1998年版），适用于雇主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等的咨询服务合同【正确答案】BCDE37.设备性能验收过程中，监理工程师应当签发设备初步验收证书的情况包括()。A.一次检验即达到性能保证值指标B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行C.二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因D.二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因E.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验【正确答案】ABCE38.合同履行的原则包括（）。A.保守秘密原则B.全面履行的原则C.诚实信用原则D.禁止反悔原则E.等价有偿原则【正确答案】BC39.【真题】工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（）。A.检查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C.检查承包人是否有转包工程的行为D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求【正确答案】ACDE40.发包人应提供的勘察依据文件和资料包括（）。A.提供本工程批准文件(复印件)及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)B.提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图C.提供地下已有埋藏物的具体位置分布图D.提供地震安全性评价和环境评价E.提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图【正确答案】ABCE41.权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括（）。A.抵押人合法所有的车辆B.汇票、支票、本票C.依法可以转让的股份、股票D.债券、存款单、仓单、提单E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权【正确答案】BCDE42.依据合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，且无法通过合同相关条款及交易习惯予以确定时，则应当遵循以下（）规则加以确定。A.交付不动产的，在不动产所在地B.给付货币的，在给付货币一方所在地C.交付动产的，在接受动产一方所在地D.设备采购，在采购方所在地E.材料采购，在供货方所在地【正确答案】AE43.施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合同包括()等文件。A.施工合同条件B.施工合同协议条款C.发包人与监理单位签订的监理委托合同D.发包人上级主管部门的书面指示E.通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议【正确答案】ABE44.合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。A.政府机关B.法人的分支机构C.大学所属二级学院D.事业单位E.社会团体【正确答案】ABDE45.法人应当具备的条件有（）。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.必须有人来承担【正确答案】ABCD46.设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。A.发包人要求中引用的原始数据和资料B.对工程的工艺安排C.试验和检验标准D.对某工程部分功能的要求E.承包人可以核实的数据【正确答案】ABCD47.根据建设工程材料设备采购合同，供货方不能按期交货的行为可以分为（）。A.交货数量与合同不符B.延期交货C.逾期交货D.提前交货E.交货质量不符【正确答案】CD48.狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有（）。A.建筑工程一切险（及第三者责任险）B.人身意外伤害险C.安装工程一切险（及第三者责任险）D.货物运输险E.机动车辆险【正确答案】AC49.设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（）阶段和专用条款约定的比例进行分解。A.订立采购合同B.设备制造完成C.进场验收合格D.安装就位E.工程竣工【正确答案】ACDE50.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（）。A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延【正确答案】ABCE51.依据招