二级建造师《建设工程法规相关知识》试题题库强化卷（必考题）及答案（第84次）

二级建造师建设工程法规相关知识试题题库强化卷（必考题）及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起（）年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。A.1B.2C.3D.4【正确答案】A2.根据民法典，应当采用书面形式的合同是()。A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同【正确答案】B3.某建设单位不按合同约定，要求施工单位压缩工期。为此，该建设单位应承担的法律责任是：限期改正，并处一定额度的罚款。该罚款额度是()。A.10万元以下B.10万元以上20万元以下C.50万元以上D.20万元以上50万元以下【正确答案】D4.关于中标的表述中，不正确的是（）。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任【正确答案】A5.李某是某施工单位项目负责人，为了全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患，其每月带班生产时间不应少于本月施工时间的()。A.30%B.50%C.60%D.80%【正确答案】D6.水下文物保护管理条例规定，水下文物不包括()以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存。A.1900年B.1910年C.1911年D.1920年【正确答案】C7.某企业因特殊原因未能在规定时间内提取所采购的设备，一个月后提取设备时，对方向该企业索要设备保存管理费，这属于（）。A.侵权行为B.合同之债C.不当得利之债D.无因管理之债【正确答案】D8.由于张三对李四的委托书授权不明确，给王五造成了一定的经济损失。根据我国法律有关代理的规定，王五的损失应当由（）承担。A.张三B.李四C.王五D.张三和李四连带【正确答案】D9.某建筑工程由于连续作业需要夜间施工，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于()。A.15dB(A)B.20dB(A)C.25dB(A)D.30dB(A)【正确答案】A10.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同人判决期间D.评标报告提交之前【正确答案】A11.【真题】货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。A.留置货物B.要求赔偿C.解除合同D.拒绝运输【正确答案】D12.【真题】根据注册建造师继续教育管理暂行办法，注册建造师继续教育不合格的，应给予的处理是（）。A.撤销注册B.处1万元以上罚款C.三年内不得再次申请注册D.不予注册【正确答案】D13.根据水污染防治法关于建设项目水污染的具体规定，下列说法错误的是()。A.建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域管理机构同意B.建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用C.禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目D.禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建对水体污染严重的建设项目【正确答案】D14.节约能源法规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由()责令限期改正;逾期不改正的，处1万元以上5万元以下罚款。A.产品质量监督部门B.建设主管部门C.县级以上人民政府D.发证机关【正确答案】A15.根据工伤保险条例的规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出申请。A.省级劳动能力鉴定委员会B.设区的市级劳动能力鉴定委员会C.区级劳动能力鉴定委员会D.有资质的三甲医院【正确答案】B16.甲乙双方的经济纠纷案件采用法院调解方式解决。对此，下列选项中错误的说法是()。A.法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助B.调解达成协议，必须双方自愿，不得强迫C.调解达成协议后，人民法院必须制作调解书D.法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同【正确答案】C17.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权，则撤销权消灭。A.1个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】C18.在某一委托代理事项中，委托代理人B为被代理人A的利益需要转托第三人代理的，应当事先取得被代理人A的同意或者追认。如果被代理人A不同意，由（）向所转托的第三人的行为承担责任。A.代理人BB.被代理人AC.代理人B和被代理人A按比例D.代理人B和被代理人A连带【正确答案】A19.【真题】根据国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。A.6个月B.3个月C.2个月D.1个月【正确答案】C20.承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张()之债。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【正确答案】A21.自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，（）不会导致代理权终止。A.张某死亡B.李某死亡C.张某取消委托合同D.李某丧失民事行为能力【正确答案】A22.下列法律部门中，劳动合同法属于()。A.经济法B.社会法C.行政法D.民法商法【正确答案】B23.某建筑施工企业是在2020年2月1日办理的安全生产许可证，有效期满后向原发证机关办理延期手续的时间范围是()。A.2023年2月2023年4月B.2022年11月2023年1月C.2022年7月2023年1月D.2023年2月2023年7月【正确答案】B24.建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过相关单位验收。该验收单位应是()。A.建设主管部门B.大气污染防治监管部门C.规划主管部门D.环境保护行政主管部门【正确答案】D25.注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的是()。A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出B.申请延续注册只需提供原注册证书C.延续注册有效期为3年D.延续注册执业期间不能申请变更注册【正确答案】C26.工程建设单位的（）对本单位的安全生产工作全面负责。A.主要负责人B.安全部门负责人C.生产负责人D.安全事故当事人【正确答案】A27.根据工程建设项目施工招投标办法，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B.当地投标企业较少C.施工主要技术采用特定专利或专有技术D.军队建设项目【正确答案】C28.【真题】在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（）。A.进行判决B.强制执行C.留置送达D.重新调解【正确答案】A29.国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定指出，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少()后方可独立上岗。A.15天B.1个月C.45天D.2个月【正确答案】D30.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由（）承担。A.出卖人B.买受人C.承运人D.承运人和买受人按比例【正确答案】B31.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，负责进行裁决的机构是（）。A.国务院B.最高人民法院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【正确答案】D32.调整平等主体的公民之间.法人之间及公民与法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称是（）。A.商法B.社会法C.经济法D.民法【正确答案】D33.某建筑公司在与农民工工资纠纷的诉讼中败诉，法庭判决其2020年8月5日前支付农民工工资5万元，但该公司在判决规定的支付截止日期没有支付，则农民工可以在如下日期之前申请强制执行()。A.2020年9月5日B.2021年2月5日C.2021年8月5日D.2022年8月5日【正确答案】D34.某咨询公司与某写字楼业主协商租用部分办公用房，写字楼业主认为该咨询公司提出租用期25年的要求不符合我国合同法规定的租赁期限。我国民法典规定，租赁期限不得超过（）年。A.5B.10C.15D.20【正确答案】D35.因履行集体合同发生争议，当事人协商解决不成的，可以向（）。A.人民法院提起诉讼B.劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.人民政府的信访部门投诉D.劳动监察部门提起行政诉讼【正确答案】B36.下列施工合同条款涉及的内容中，明确施工人施工要求并可作为确定施工人责任依据的是()。A.工程标的B.工程数量C.工程价款D.工程质量【正确答案】D37.百货公司向彩电厂订购彩电100台，每台价格3000元，总货款为300000元，约定12月10日前交货，逾期交货的，彩电厂应支付违约金30000元，后彩电厂未能如期交货。于本案正确的表述应是（）。A.彩电厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任B.彩电厂支付违约金后，仍应当继续履行合同C.彩电厂继续履行合同后，可不必支付违约金D.彩电厂如无过错，可不必支付违约金【正确答案】B38.按照建设工程质量管理条例规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正确的是()。A.监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任B.未经监理工程师签字，不进行竣工验收C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款D.施工监理必须采用旁站监理方法【正确答案】A39.【真题】施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.施工企业质量管理部门B.建设单位或监理单位C.设计单位或监理单位D.建设工程质量监督机构【正确答案】B40.根据仲裁法的规定，仲裁裁决不予执行的情形不包括（）。A.仲裁协议是发生纠纷后签订的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序D.裁决所依据的证据是伪造的【正确答案】A41.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院（）。A.指定管辖B.移送管辖C.专属管辖D.协议管辖【正确答案】A42.【真题】根据最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释，谢列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（）。A.未申领施工许可证B.延迟提供设计文件C.拖欠工程款D.直接指定分包人分包专业工程【正确答案】D43.【真题】仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向（）申请强制执行。A.人民法院B.司法行政机关C.仲裁机构D.公安机关【正确答案】A44.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。A.安装单位质检合格B.建设单位检查验收C.建设行政主管部门检查验收D.监理单位检查验收【正确答案】A45.【真题】检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由()A.双发共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测机构D.建设行政主管部门【正确答案】A46.建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当()。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关备案D.重新审查审批条件【正确答案】A47.甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为150万元，定金为设计费的15%，发包方已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（）。A.15万元B.30万元C.45万元D.依据发包方损失而定【正确答案】C48.危险化学品安全管理条例规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（）前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。A.5日B.7日C.15日D.10日【正确答案】B49.【真题】关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是()。A.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件B.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收【正确答案】B50.实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是（）。A.监理单位总工程师签字B.施工单位总工程师签字C.监理工程师签字D.该工程项目经理签字【正确答案】C51.下列关于建设单位和相关单位的建设工程安全责任的表述中，错误的是()。A.建设单位要保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任B.勘察单位要提供真实准确的勘察文件，不能弄虚作假C.设计单位要全部按照建设单位的要求设计，防止因设计不合理发生生产安全事故D.监理单位有权要求施工单位对存在的安全隐患进行整改【正确答案】C52.根据安全生产许可证条例规定，说法错误的是()。A.安全生产许可证的有效期为3年B.企业应于期满前3个月向建设行政主管部门办理延期手续C.安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，可以不审查而直接办理延期手续D.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人应及时办理安全生产许可证变更手续【正确答案】C53.甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。负责将该事故向有关政府部门上报的单位应是()。A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位D.项目经理部【正确答案】B54.甲建筑公司与乙房地产开发公司产生合同纠纷，甲按照合同中的仲裁条款向约定的丙仲裁委员会申请仲裁。此后，甲乙双方达成和解协议，甲向丙仲裁委员会撤回了仲裁申请，但乙公司未按和解协议履行其义务。甲公司解决此纠纷的适宜方式是（）。A.重新向丙仲裁委员会申请仲裁B.向人民法院提起诉讼C.向丙仲裁委员会申请恢复仲裁程序D.向其他仲裁委员会申请仲裁【正确答案】A55.【真题】材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按（）履行。A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格【正确答案】A56.招标投标法实施条例规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向()提出异议。A.评标委员会B.招标人C.有关行政监督部门D.招标代理机构【正确答案】B57.下列选项中，（）不属于我国知识产权包括的主要内容。A.专利权B.商标权C.著作权D.专利转让权【正确答案】D58.某建筑施工企业制订了如下安全生产教育培训工作制度，其中不符合法律规定的有()。A.对全体管理人员和作业人员每年进行一次安全生产教育培训，培训考核不合格的人员，不得竞聘上岗B.项目经理必须经有关主管部门考核合格C.登高架设作业人员，按照企业有关规定经过安全作业培训即可上岗D.采用新技术新工艺时，应对作业人员进行专门安全培训【正确答案】C59.【真题】定金合同以()之时生效。A.双方当事人签字B.合同备案C.定金实际交付D.主合同成立【正确答案】C60.2013年3月1日，张某下班回家路过某建筑施工工地时，不幸被掉下的石灰粉包砸中，弄伤双眼，共花去医疗费8.000余元。张某可依()原因请求施工单位赔偿。A.违约责任B.不当得利C.侵权行为D.无因管理【正确答案】C61.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在()提出。A.答辩时B.首次开庭前C.裁决前D.执行前【正确答案】B62.关于仲裁协议的效力，说法错误的是（）。A.当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁C.一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉D.仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效【正确答案】D63.工程承包企业取得法人资格的时间是()。A.公司宣布成立B.注册资金到位C.取得资质证书D.工商行政管理机关核准登记【正确答案】D64.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限()。A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止【正确答案】B65.在施工现场进行设计技术交底，以下做法中不符合规定的设计单位质量责任和义务的是（）。A.由于悬挑梁使用的直径22钢筋缺货，结构工程师进行了替代换算B.电气工程师对配电箱的注册商标、供应商等要求进行了详细交待C.水暖工程师强调：分户采暖计量系统每组暖气包前的控制阀不得取消D.建筑工程师要求：外部造型的线条颜色甲方可以改变，但必须使用耐碱【正确答案】B66.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售专利产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（?）。A.60万元B.80万元C.120万元D.160万元【正确答案】C67.某仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙、丙认为应裁决合同有效，但乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履行合同，则仲裁庭应()。A.按甲的意见作出B.按乙或丙的意见作出C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出D.重新组成仲裁庭经评议后作出【正确答案】A68.当事人申请仲裁，应当符合的条件不包括()。A.存在有效的仲裁协议B.有具体的仲裁请求和事实、理由C.属于仲裁委员会的受理范围D.属于仲裁委员会的管辖【正确答案】D69.项某是某建筑公司司机，在一工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，对项某的行为应当()。A.按过失致人死亡罪处理B.按交通肇事罪处理C.按重大责任事故罪处理D.按意外事件处理【正确答案】C70.【真题】租赁合同的出租人出卖租凭房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是（）。A.优先购买权B.留置权C.抗辩权D.优先受偿权【正确答案】A71.按照建设工程质量管理条例规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正确的是()。A.监理单位对施工质量承担违约责任和违法责任B.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收C.监理工程师可依法发布有关指令D.施工监理必须采用旁站监理方法【正确答案】A72.【真题】某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是()。A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B.合同仲裁条款约定无效C.双方必须签订补充仲裁协议D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理【正确答案】D73.【真题】根据节约能源法，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。A.建设、施工、监理B.设计、施工、监理C.建设、设计、施工D.建设、设计、监理【正确答案】B74.某写字楼项目在交付使用前发现了若干质量缺陷，发包方要求施工单位进行返修。施工单位下列答复正确的是()。A.质量缺陷不是由施工单位原因造成的，施工单位不负责返修B.只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修C.施工单位负责返修，但发包人应承担返修费用D.施工单位负责返修，但因承担其他工程任务，需要等一段时间才能返修【正确答案】B75.某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了货物运输合同。合同中承运人的权利有（）。A.任意变更运输线路权B.拒绝支付运费权C.特殊情况下的货物留置权D.对货物的处置权【正确答案】C76.某建设单位在工程竣工验收合格后，未按规定移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏了地下管线，受到建设主管部门的处罚。下列不属于该案处罚范围的是（）。A.责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款C.依法承担地下管线损害相应的赔偿责任D.构成犯罪的，依法追究刑事责任【正确答案】D77.某工程施工合同约定，2018年1月1日业主向承包商支付工程款，但业主却没有支付。2018年12月1日，承包商确认权利被侵害并就此向法院起诉。此案的诉讼时效将可至（）。A.2018年1月1日B.2019年12月1日C.2019年8月1日D.2021年12月1日【正确答案】D78.【真题】根据环境影响评价法，在项目建设.运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由（）组织环境影响的后评价。A.建设项目审批部门B.原环评文件审批部门C.建设单位D.建设行政主管部门【正确答案】C79.A、B两个公司联合承包某大型建设工程，并约定由A单位总负责，A、B两单位约定，如因非过错责任导致的工程质量问题各自承担50的责任，施工过程中，B单位由于偷工减料造成部分工程出现质量问题，给建设单位造成损失，对于AB两单位来讲，其质量责任的承担方式是（）。A.B单位承担全部责任B.各自承担50C.由B单位承担主要责任D.连带责任【正确答案】D80.【真题】某施工企业采购的某批次水泥质量明显低于包装上标注的标号，为此施工企业提出索赔请求。关于施工企业损失承担的说法，正确的是（）。A.只能有生产厂商承担B.只能由供应商承担C.只能施工企业自行承担D.可向生产厂商提出赔偿【正确答案】D81.甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙，由此给乙施工企业造成了重大经济损失。对于乙企业的经济损失，下列说法正确的是（）。A.由丙承担赔偿责任B.由甲承担赔偿责任C.甲不承担任何责任D.由甲和丙承担连带赔偿责任【正确答案】D82.某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行维修之后应向（）主张维修费用。A.建设单位B.设计单位C.物业管理单位D.大楼使用者【正确答案】A83.注册建造师有权()。A.超出聘用单位业务范围从事执业活动B.在两个或两个以上单位受聘或执业C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D.对本人执业活动进行解释和辩解【正确答案】D84.关于无资质承揽工程的法律规定，下列说法中正确的是()。A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利C.当作为无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D.无资质的“实际施工人”不能向发包人主张权利【正确答案】A85.【真题】关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑企业执业【正确答案】B86.关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点B.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人可以拒收C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员【正确答案】A87.【真题】下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）A.价款或者报酬B.保险条款C.履行期限、地点、和方式D.当事人的名称【正确答案】B88.【真题】取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A.登记B.注册C.备案D.所在单位考核合格【正确答案】B89.承揽合同在履行过程中，允许当事人一方解除合同的情况是（）。A.定作人没有协助承揽工作B.发生不可抗力致使合同目的无法实现C.承揽人没有妥善保管定作人提供工作成果D.承揽人交付的工作成果不符合质量要求【正确答案】B90.【真题】根据产品标识与标注规定，所有产品或者包装上的标识必须有()。A.产品质量检验合格证明B.中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C.生产日期和安全使用或失效日期D.警告标志或者中英文警示说明【正确答案】A91.下列关于评标委员会的组成和工作的说法中，正确的是()。A.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于三分之二B.评标人员名单在评标报告完成前保密C.评标委员会不能要求投标人澄清问题D.评标委员会不能否决所有的投标【正确答案】A92.按照建筑企业资质管理规定和注册建造师管理规定的规定，建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以()。A.处1000元以上1万元以下罚款B.撤回资质证书C.吊销资质证书D.降低资质等级【正确答案】A93.某工程建设联合有限公司与某大型设备公司签订了设备融资租赁合同，该合同应当采用()。A.口头形式B.书面形式C.默示形式D.推定形式【正确答案】B94.对于可撤销合同，下列情况不可能出现的是()。A.当事人要求继续履行B.双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同C.当事人请求撤销合同后，法院要求变更合同D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同【正确答案】B95.根据劳动法和劳动合同法的规定，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）起建立。A.劳动合同实际签订之日B.实际用工之日C.应当签订劳动合同之日起D.实际用工之日后一个月【正确答案】B96.根据招标投标法及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是()。A.投标人的报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人【正确答案】A97.不属于随时解除劳动合同情形的是()。A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失D.职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的【正确答案】D98.工人小韩与施工企业订立了1年期的劳动合同，在合同履行过程中小韩不能胜任本职工作，企业给其调整工作岗位后，仍不能胜任工作，其所在企业决定解除劳动合同，需提前()日以书面形式通知小韩本人。A.10B.15C.30D.60【正确答案】C99.某材料供应商不按材料采购合同的约定交付材料，材料供应商应承担的责任是（）。A.侵权责任B.违约责任C.刑事责任D.行政责任【正确答案】B100.【真题】在民事诉讼中，一般授权所行使的诉讼权利为（）。A.代为承认对方的诉讼请求B.进行和解C.变更诉讼请求D.法庭辩论【正确答案】D二.多选题(共70题)1.【真题】关于劳动合同试用期的说法正确的有（）。A.试用期次数最多为2次B.试用期不包含在劳动合同期限内C.试用期最长为6个月D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期【正确答案】CE2.按照安全生产法和生产安全事故报告和调查处理条例的规定，下列对安全事故报告制度理解正确的是（）。A.生产经营单位发生生产安全事故时，单位主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守B.特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门C.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，并立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门D.事故现场有关人员应当立即报告本当地负有安全生产监督管理职责的部门E.单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地有关部门报告【正确答案】ABCE3.依据我国大气污染防治法，与工程建设相关的具体规定包括（）。A.严格限制向大气排放含有毒物质的废气和粉尘B.禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质C.运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的，必须采取密闭措施或者其他防护措施D.露天贮存冶炼渣、化工渣、燃煤灰渣、废矿石、尾矿和其他工业固体废物的，应当设置专用的贮存设施、场所E.向大气排放粉尘的排污单位，必须采取除尘措施【正确答案】ABCE4.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期间届满【正确答案】ACDE5.根据国家有关规定，有关质量保证金和缺陷责任期，说法正确的有（）。A.所谓“缺陷”仅指建设工程质量不符合工程建设强制性标准B.所谓“缺陷责任期”一般不超过2年，由发承包双方在合同中具体约定期限C.所谓“质量保证金”是指通过承包合同约定，从应付工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对工程缺陷进行维修的资金D.缺陷责任期内，工程发生缺陷，经鉴定为承包人原因的，发包人可以按照约定没收质量保证金E.缺陷责任期到期后，承包人可以向发包人请求返还质量保证金【正确答案】BCE6.关于效力待定合同的说法，正确的是（）。A.限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为，无须追认B.无权代理人订立的合同未被追认的，善意相对人有权就其受到的损害请求行为人赔偿C.无权代理人订立的合同，被代理人接受相对人履行的，视为追认D.相对人可以催告被代理人自通知发出之日起30日内予以追认E.行为人实施的行为被追认前，被代理人有撤销的权利【正确答案】ABC7.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（）。A.施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B.施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C.工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D.施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E.施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用而不必经工程师同意【正确答案】ABCD8.建筑施工企业资质分为（）三个序列。A.施工总承包B.专业承包C.勘察、设计D.工程监理E.劳务分包【正确答案】ABE9.下列选项，属于我国现行的建设行政法规的是()。A.工程建设项目招标范围和规模标准规定B.建设工程安全生产管理条例C.建设工程勘察设计管理条例D.城市房地产开发经营管理条例E.建设工程质量管理条例【正确答案】BCDE10.某仲裁委员会在受理仲裁案件时，发现一些仲裁协议无效，并因此不予受理。下列属于无效仲裁协议的有()。A.在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼B.约定的仲裁事项是不动产争议C.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构D.在合同中就争议达成了仲裁条款，但合同已经终止E.仲裁协议约定了两个仲裁机构，但当事人未能就仲裁机构选择达成一致【正确答案】AE11.对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是（）。A.行政行为超越职权B.行政处罚明显不当C.被告不履行或迟延履行法定职责D.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的E.行政行为涉及对款额的确定认定确有错误的【正确答案】BE12.发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款，发包人逾期不支付，承包人一般可以()。A.将工程直接拍卖B.与发包人协商将工程折价C.向人民法院申请将工程依法拍卖D.向仲裁机构申请将工程依法拍卖E.将工程直接占有【正确答案】BC13.【真题】关于定金与预付款的说法，正确的是()。A.定金与预付款的约定都是在交款后生效B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款C.定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助D.定金是从合同，预付款是主合同的组成部分E.定金和预付款都适用双倍罚款【正确答案】BCD14.仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以（）。A.请求仲裁庭根据和解协议制作调解书B.请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书C.撤回仲裁申请D.请求强制执行E.请求法院判决【正确答案】ABC15.【真题】下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A.承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同C.建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同D.建设单位为逃税而订立的施工合同E.分包单位胁迫施工企业订立的合同【正确答案】ABD16.某建筑公司注册登记成立后，经有关部门批准，向社会公开招聘人员。在与被录用人员张某订立的劳动合同中，下列不符合劳动法规定的情形是()。A.劳动合同约定试用期为1年B.在试用期内，张某不得通知建筑公司解除劳动合同C.在试用期间，张某被证明不符合录用条件，建筑公司可随时解除劳动合同D.张某如被依法追究刑事责任，建筑公司可以随时解除劳动合同E.张某如果患病，建筑公司可以随时解除劳动合同【正确答案】ABE17.劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（）。A.在试用期内B.用人单位濒临破产C.用人单位未依法缴纳社会保险费D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动【正确答案】DE18.某施工单位在土方施工作业过程中，为有效防治扬尘大气污染，施工现场采取比较得当的措施包括（）。A.运送土方的车辆封闭严密B.施工现场出口设置洗车槽C.堆放的土方洒水、覆盖D.建筑垃圾分类堆放E.地面硬化处理【正确答案】ABCE19.【真题】工程监理单位的主要安全责任有（）。A.采取措施保护施工现场峨邻区域内地下管线B.审查专项施工方案C.对施工安全事故隐患要求整改D.及时报告生产安全事故E.组织抢救生产安全事故【正确答案】BCD20.下列关于保险索赔的说法中，正确的是()。A.投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔E.如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例【正确答案】ABC21.施工单位应当根据本单位的实际情况，按照法律、法规、规章和工程建设标准强制性条文的要求，制定有关施工安全生产的具体规章制度。下列属于施工安全生产规章制度的有()。A.施工安全技术措施制度B.绩效考核评价制度C.企业负责人施工现场带班制度D.施工安全生产应急管理制度E.施工机械设备安全管理制度【正确答案】ACDE22.我国禁止工程转包行为，其转包是指（）。A.将工程的非关键性工作转包给其他企业B.将工程的非主体工程转包给其他企业C.将全部建筑工程转包给其他企业D.将全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给其他企业E.将工程主体部分分包给其他企业【正确答案】CD23.【真题】民事违约责任的承担方式有()。A.赔偿损失B.采取补救措施C.定金制裁D.精神损害赔偿E.赔礼道歉【正确答案】ABC24.建筑工程一切险和安装工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（）的损失。A.外力引起的装备损毁B.地震导致施工建筑物C.台风摧毁施工现场内的临时工程D.异常天气，导致爆炸和火灾引起的建筑物E.由于图纸设计错误而引起的建造的损失【正确答案】ABCD25.下列对于建设用地使用权的续期和消灭的表述中，说法正确的有（）。A.住宅建设用地使用权期间届满的，自动终止B.非住宅建设用地使用权期间届满后自动续期C.建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记D.出让人办理注销登记的，登记机构应当收回建设用地使用权证书E.该土地上的房屋及其不动产的归属，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律、行政法规的规定办理【正确答案】CDE26.我国现行的建设行政法规主要有（）。A.建设工程质量管理条例B.建设工程安全生产管理条例C.建设工程勘察设计管理条例D.城市房地产开发经营管理条例E.市政公用设施抗灾设防管理规定【正确答案】ABCD27.【真题】下列责任中，属于行政处罚的有（）。A.责令停产停业B.罚金C.暂扣或者吊扣执照D.赔偿损失E.治安拘留【正确答案】ACE28.依据建设工程质量管理条例，工程监理企业不得与（）有隶属关系或其他利害关系。A.被监理工程的施工承包单位B.建筑材料供应单位C.设备供应单位D.建设单位E.建筑构配件供应单位【正确答案】ABCE29.【真题】下列原因产生的违约中，可以免除违约责任的是（）。A.施工中遭遇强烈地震B.施工方因组织不当使得工期延长C.承包方违约后，没有采取适当措施防止损失的扩大D.因文物管理部门的保护介入而使工期延缓E.承包方后来被发现没有相应的施工资质【正确答案】AD30.在施工中发生的事故，处理必须遵循一定的程序，坚持做到三不放过，即（）A.责任人员不处理不放过B.事故原因不清不放过C.没有防范措施不放过D.事故责任者和群众没有受到教育不放过E.事故伤亡、损失不统计上报不放过【正确答案】BCD31.下列选项中，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.已完成建设工程设计和合同约定的主要内容E.有工程使用的各种建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【正确答案】ABC32.【真题】建设单位发出要约的方式有（）。A.合同B.传真C.信函D.广告E.邮件【正确答案】BCE33.招标投标法实施条例对于开标的规定，下列表述正确的有()。A.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录B.投标人对开标有异议的，应当在开标当日3日内提出，招标人应当作出答复，并制作记录C.投标人少于3个的，不得开标D.投标人少于5个的，不得开标E.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【正确答案】ACE34.【真题】关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有()。A.施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责B.施工总承包单位对其采购的材料质量负责C.施工总承包单位对施工质量负责D.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责E.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任【正确答案】BCDE35.关于行政复议、行政诉讼，下列说法错误的有()。A.行政复议法规定，被申请人应自收到复议申请书或笔录复印件之日起7日提出书面答复B.行政复议期间，被申请人改变被申请复议的具体行政行为的，不影响行政复议案件的审理C.行政复议期间，复议机关发现被申请人的相关行政行为违法，可以制作行政复议意见书D.行政复议仅对具体行政行为进行合法性审查E.行政诉讼实行对具体行政行为进行合法性审查原则【正确答案】AD36.国务院生产安全事故报告和调查处理条例将事故分为四个等级。在事故等级划分中考虑的要素有()。A.文化要素B.社会要素C.经济要素D.环境要素E.人身要素【正确答案】BCE37.【真题】合同权利义务终止时，不影响（）之效力。A.结算条款B.清理条款C.仲裁条款D.担保条款E.失业条款【正确答案】ABC38.某施工合同中未约定违约责任，如果一方当事人违约，则应该承担的违约责任有（）。A.赔礼道歉B.继续履行C.赔偿损失D.采取补救措施E.支付违约金【正确答案】BCD39.以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（）。A.合同B.志愿服务C.侵权行为D.不当得利E.无因管理