一级建造师法规知识考试试题强化卷（必考题）及答案（第5卷）

一级建造师法规知识考试试题强化卷（必考题）及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】关于知识产权的说法，正确的是()。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.我国法律规定的工业产权范围广于保护工业产权巴黎公约所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【正确答案】A2.在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地【正确答案】C3.劳动合同法规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者()。A.已解除劳动合同B.已订立期限为1年的固定期限合同C.签订期限为2年的固定期限合同D.已订立无固定期限劳动合同【正确答案】D4.同一机关制定的地方性法规中，一般规定与特别规定不一致时，应当适用()A.一般规定B.特别规定C.上一级机关制定的法规的规定D.国务院制定的行政规章的规定【正确答案】B5.下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是()。A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查B.承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建D.建设工程竣工验收后，方可交付使用【正确答案】C6.工程师肖某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须()。A.重新取得资格证书B.提供达到继续教育要求的证明材料C.提供新的业绩证明D.符合延续注册的条件【正确答案】B7.建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国工程建设项目勘察设计招标投标办法的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括()A.施工组织设计已编制完成并批准B.材料、设备等物资供应合同已签订C.施工项目管理规划已编制完成D.勘察设计所需资金已经落实【正确答案】D8.以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A.抵押合同订立B.抵押物登记C.抵押物交付D.抵押人作出表示【正确答案】B9.甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市【正确答案】B10.安全生产责任制的主要内容不包括()。A.确立安全责任管理体系责任制B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制D.技术员等岗位人员的安全生产责任制【正确答案】A11.对于需要实施拆除的工程，建设单位应在工程施工()向工程所在地的县级以上地方政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.7日前B.10日前C.15日前D.同时【正确答案】C12.当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为（）A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失B.合同中约定的额度C.违反合同一方违反合同时预见到的损失D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益【正确答案】A13.?蓝天房地产开发公司与远大建筑公司签订建设工程合同，合同中的仲裁条款应包括的内容是（）(1)双方请求仲裁的意思表示?(2)远大建筑公司不向法院起诉的承诺(3)双方需要仲裁的事项?(4)双方争议的解决方式(5)双方共同选定仲裁委员会A.(1)(3)(5)B.(2)(4)(5)C.(1)(3)(4)D.(3)(4)(5)【正确答案】A14.某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即抵押权人的优先受偿权；消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是()。A.B.C.D.【正确答案】C15.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的【正确答案】B16.【真题】根据特种设备安全监察条例，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。A.旁站检验B.型式检验C.平行检验D.破损检验【正确答案】B17.某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由()承担。A.总承包人B.防水分包人C.业主D.物业公司【正确答案】C18.施工项目进行公开招标时，投标保证金有效期应当超过()30天。A.中标日期B.投标文件截止日C.投标有效期D.招标文件发出日【正确答案】C19.在建设工程施工合同中，解除权可以针对()行使。A.无效合同B.有效合同C.效力待定合同D.可撤销合同【正确答案】B20.在，买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。A.标的物交付B.合同成立C.合同生效D.支付价款【正确答案】B21.【真题】甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()。A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【正确答案】D22.注册商标有效期满，可以提出续展申请，续展申请的次数为()。A.1次B.3次C.无数次D.5次【正确答案】C23.生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长()年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。A.1B.3C.5D.7【正确答案】C24.根据我国物权法的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）A.所有权B.使用权C.收益权D.占有权【正确答案】A25.评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担（）A.连带责任B.共同责任C.集体责任D.个人责任【正确答案】D26.王某与原执业单位解除合同关系时，为了不影响该单位的资质等级和工作，将自己的注册证书复制了一分交给了该单位，则王某的注册证书将()。A.被吊销B.被撤销C.延续有效D.被撤回【正确答案】A27.【真题】根据仲裁法，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。A.按照首席仲裁员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作出C.按照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出【正确答案】B28.人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应()。A.判决驳回上诉，维持原判B.裁定撤销原判，发回重审C.依法改判D.判决变更【正确答案】C29.【真题】根据文物保护法，关于保护文物的说法，正确的是（）A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算B.建筑工程选址应当尽可能避开一切文物C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动【正确答案】A30.施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由()承担。A.业主B.施工单位C.监理单位D.业主和监理单位共同【正确答案】B31.2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则的有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是（）。A.2001年5月5日至2002年5月5日B.2001年5月5日至2002年5月25日C.2001年5月5日至2003年5月5日D.2001年5月5E1至2003年5月25日【正确答案】A32.某建筑施工单位有50名从业人员。根据安全生产法，该单位应当()A.配备兼职安全生产管理人员B.配备专职安全生产管理人员C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员【正确答案】D33.某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是()A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容B.对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释C.对格式条款有两种以上解释的，该条款无效D.格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准【正确答案】D34.关于分包工程的范围，下列说法中正确的是()A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程分包给他人B.建筑工程总承包单位可以将部分工程分包给其他具有相应资质的分包单位完成C.承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工不必由总承包单位自行完成【正确答案】B35.民事诉讼是指（）在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执行方式解决纠纷的活动。A.仲裁委员会B.人民调解委员会C.人民检察院D.人民法院【正确答案】D36.【真题】根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.已签署的工程结算文件C.完整的技术档案和施工管理资料D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【正确答案】B37.?下列属于违反建筑节能管理规定应承担法律责任的行为是（）A.设计单位施工单位未按照民用建筑节能标准的B.设计单位因按照建筑节能强制性标准进行设计调高了设计概算C.施工单位承担了对未按照节能设计进行施工进行了改正D.监理单位发现设计节能标准偏低，建议建设单位进行修改?【正确答案】A38.?当事人双方在合同中的约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。A.和解?B.调解?C.诉讼?D.仲裁【正确答案】C39.某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是()。A.2013年5月1日B.2013年6月1日C.2013年7月1日D.2013年7月31日【正确答案】D40.下列对保证担保合同的理解中，错误的是（）A.保证合同的当事人包括债权人、债务人和保证人B.可以协议在最高额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同D.保证的担保人只能是第三人【正确答案】A41.?建造师执业的基本要求（）A.一师多岗B.取得建造师执业资格证书C.接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平D.严格遵守法律、法规和行业管理的各项规定，恪守职业道德?【正确答案】D42.【真题】安全生产许可证的有效期为()年。A.1B.2C.3D.5【正确答案】C43.【真题】根据招标投标法，开标的主持者（）。A.建设行政主管部门B.招标代理机构C.招标人D.投标人推选的代表【正确答案】C44.人民法院对仲裁进行司法监督时，对于涉外仲裁裁决仅审查其()。A.主体问题B.程序问题C.实体问题D.法律适用问题【正确答案】B45.【真题】关于抵押实现的说法，正确有是()。A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿D.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿【正确答案】B46.建设法的主体由()构成。A.法律、行政法规、部门规章、地方规章B.建设法律、建设行政法规C.行政法、民法商法D.行政法、民法商法、经济法、社会法【正确答案】B47.甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务，乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵消的说法，正确的是()A.双方的债务法定抵消B.双方债务基于一方主张而抵消C.双方债务性质不同不得抵消D.双方债务只有约定方可抵消【正确答案】D48.【真题】根据建设工程质量管理条例，工程质量必须实行()监督管理。A.企业B.政府C.社会D.行业【正确答案】B49.施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足()。A.施工需要并按规定通过审查B.施工进度的要求C.主要设备材料订货的要求D.施工安全的要求【正确答案】A50.企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的()天内办理资质证书变更手续。A.15B.30C.45D.60【正确答案】B51.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。A.3B.6C.9D.12【正确答案】D52.【真题】关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标【正确答案】C53.根据工程建设项目施工招标投标办法，关于投标保证金的说法，正确的是()A.投标保证金不得采用银行保函形式B.投标保证金最高不得超过50万C.招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止D.中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金【正确答案】D54.按照特种设备法规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。A.10日B.15日C.20日D.30日【正确答案】D55.民事代理中的转代理可以发生在()情形下。A.委托代理B.法定代理C.表见代理D.指定代理【正确答案】A56.在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是()。A.质押B.抵押C.留置D.保证【正确答案】D57.在重点工程的施工现场，施工单位应当履行的消防安全职责不包括（）A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理C.实行每周防火巡查，并建立巡查记录D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练【正确答案】C58.某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂。经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【正确答案】B59.【真题】下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()。A.全国人民代表大会组织法B.中华人民共和国国籍法C.中华人民共和国反垄断法D.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法【正确答案】C60.对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关()。A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款B.收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得D.责令停止施工，有违法所得的，处以5000元以上10000元以下的罚款【正确答案】B61.建筑市场诚信行为信息中的良好行为记录，是指企业因严格遵守建设法规，行为规范，诚信经营而受到()表彰、奖励所形成的记录。A.建设单位B.行政主管部门或相关专业部门C.监理单位D.公众评价【正确答案】B62.【真题】可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政主管部门D.监理单位【正确答案】A63.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【正确答案】D64.在民事诉讼中，当事人可以委托()人作为诉讼代理人。A.12B.13C.14D.15【正确答案】A65.标准、规范、规程都是标准的表现方式，习惯上统称为标准。当针对操作、工艺、管理等专用技术要求时，一般采用()。A.标准B.规范C.规程D.规范或规程【正确答案】C66.根据我国民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.被告住所地B.调解协议签订地C.原告住所地D.调解组织所在地【正确答案】D67.在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（）A.招标代理机构人员B.投标人代表C.招标人D.评标委员会主任【正确答案】B68.某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确做法是()。A.严格按照设计图纸施工B.自行修改后施工C.经监理批准后自行修改D.向设计单位提出修改建议【正确答案】D69.根据下列材料，回答以下3道题:某单位投资2100万元新建办公楼，建设单位与甲施工单位签订了工程承包合同，并约定电梯由建设单位供应，经建设单位同意，甲将消防工程分包给乙施工单位；施工阶段由丙监理公司实施监理。工程于2011年7月1日开工建设，消防工程于2011年4月26日通过了当地消防机构验收，整个丁程于2012年5月12日验收合格，2012年5月24日投入使用。2012年8月20日夜，位于3楼的一处给排水管道由于质量缺陷，造成漏水，致使丁公司存放予该处的两台电子设备损坏，估计损失3万元。（）应当向公安机关申请消防设计竣工验收。A.建设单位?B.乙?C.甲?D.丁【正确答案】A70.【真题】施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测.A.施工企业质量管理部门B.设计单位或监理单位C.工程质量监督机构D.建设单位或监理单位【正确答案】D71.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。A.技术规范B.拆装方案C.设备运至现场的运输方案D.进度控制横道图【正确答案】B72.关于工程建设的标准，说法错误的是（）A.行业标准在相应的国家标准实施后，自行废止B.工程建设行业标准实施后也需要复审C.工程建设地方标准中没有强制性条文D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案【正确答案】C73.【真题】关于我们仲裁基本制度，正确的是（）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有仲裁协议，乙方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人达成有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【正确答案】B74.【真题】根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应由（）组织。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【正确答案】B75.按照环境噪声污染防治法规定，产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，()。A.无需缴纳排污费B.并缴纳行政罚款C.并缴纳排污费D.并缴纳超标准排污费【正确答案】D76.【真题】某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。A.乙供应商因无过错，无需返还B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项【正确答案】B77.注册建造师管理规定中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以()的罚款。A.500元以上2000元以下B.1000元以上1万元以下C.5000元以上2万元以下D.2万元以上5万元以下【正确答案】B78.仓储合同中，如果仓储物出现变质或者其他损坏的危险，保管人应当（）A.及时通知存货人或者仓单持有人B.有权随时处理仓储物C.催告存货人或者仓单持有人及时处置D.有权随时提取仓储物【正确答案】A79.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和（）。A.生产企业资质证明B.生产企业执业执照C.生产许可证D.第三方检测合格证明【正确答案】C80.【真题】某告诉公路项目进行招标，开标后允许()。A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【正确答案】A81.【真题】2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【正确答案】A82.建设单位领取施工许可证后因故不能正常开工可以申请延期，延期以两次为限，每次不得超过()个月。A.1B.2C.3D.6【正确答案】C83.【真题】关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务【正确答案】C84.按照劳动合同法的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是()。A.被派遣劳动者应与用人单位签订劳动合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费【正确答案】C85.关于安全专项方案的编制、审核与实施，下列说法错误的是()。A.项目经理审核签字后方可实施B.总监理工程师签字后方可实施C.施工单位应专人现场监督实施D.修改方案应当重新审核【正确答案】A86.某开发商与施工企业签订合同，约定双方如在合同履行过程中发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是()。A.只能向有管辖权的人民法院起诉B.只能申请北京仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁【正确答案】B87.合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人公司，原法人公司签订的合同（）A.自然终止B.归于无效C.仍然有效D.可以撤销【正确答案】C88.下列关于地役权的表述中，正确的是()。A.地役权可以单独转让B.地役权自合同签订时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同【正确答案】C89.【真题】物权变更自登记时发生法律效力的是()。A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权【正确答案】B90.根据安全生产法，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡，拒不承担赔偿责任的，由()依法强制执行。A.受害方B.公安部门C.人民法院D.建设主管部门【正确答案】C91.下列关于人民调解的说法中，错误的是()A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织C.经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对经人民调解委员会调解达成的调解协议发生争议时可以起诉【正确答案】A92.【真题】根据招标投标法，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。A.评标截止时间前B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前D.投标有效期内【正确答案】C93.下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是()。A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价B.招标人在招标前预先内定中标人C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格【正确答案】D94.某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）A.不能继续使用，必须拆除B.继续使用即可C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D.委托鉴定，重新界定使用期【正确答案】D95.建筑工程开工时，施工单位应当按照国家有关规定向建设单位所在地的县级以上人民政府申请领取施工许可证。该表述中存在的错误有()处。A.3B.4C.5D.6【正确答案】B96.【真题】甲公司与乙公司的圆落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合物权法规定的是（）A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙D.甲拟将房产所有权及无敌使用权转让给丙，而将地役权转让给丁【正确答案】C97.【真题】按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为()。A.级别管辖B.指定管辖C.地域管辖D.移送管辖【正确答案】C98.【真题】关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【正确答案】A99.施工项目负责人是指建设工程项目的()A.总经理B.总工程师C.项目经理D.董事长【正确答案】C100.根据建筑起重机械安全监督管理规定，租用的建筑起重机械在施工现场安装完毕后，由()组织验收。A.出租单位B.监理单位C.使用单位D.安装单位【正确答案】C二.多选题(共70题)1.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成D.分包单位将其承包的工程再分包E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【正确答案】ACDE2.【真题】仲裁协议应当具备的内容有()。A.仲裁事项B.具体的仲裁请求和事实、理由C.仲裁委员会的住所地D.请求仲裁的意思表示E.选定的仲裁委员会【正确答案】ADE3.申请建造师初始注册的人员应当具备的条件有()。A.经考核认定或考试合格取得执业资格证书B.受聘于一个相关单位C.没有注册建造师管理规定规定的不予注册的情形D.达到继续教育的要求E.具备大专以上学历【正确答案】ABCD4.某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是()。A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效D.合同解除后，对于未完部分的工程终止履行E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失【正确答案】DE5.【真题】根据建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定【正确答案】ACDE6.投标文件有下列()情形之一的，招标人不予受理。A.未按要求密封递送的标书B.无单位盖章或法人代表签字C.逾期送达或未送达指定地点的D.未按招标文件要求提交保证金E.联合体投标未附有联合体各方共同投标协议【正确答案】AC7.【真题】A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。A.可以是A市人民政府B.只能是A市国土资源局C.可以是A市国土资源局D.可以是B区人民政府E.只能是B区人民政府【正确答案】CD8.甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有()A.乙可以将专业工程分包给丙B.丙可以将劳务作业分包给丁C.乙可以将劳务作业分包给丁D.甲可以将专业工程发包给丙E.甲可以将劳务作业分包给丁【正确答案】ABC9.某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照建设工程安全生产管理条例，设备公司应当出具塔吊的（）。A.发票?B.原始合同?C.检测合格证明D.生产许可证E.产品合格证?【正确答案】CDE10.【真题】下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。A.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的【正确答案】ADE11.房屋拆迁管理部门在发放房屋拆迁许可证的同时，应当将房屋拆迁许可证中载明的（）事项予以公告。A.拆迁人?B.拆迁范围?C.拆迁补偿?D.拆迁安置E.拆迁期限?【正确答案】ABE12.【真题】关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）?A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或授权的签字人签署?B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门?C.检测机构对发现的违反强制性标准的愔况应及时报告建设主管部门?D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账?E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位?【正确答案】ACD13.建筑市场诚信行为公告，在下列()情况下可修正或变更。A.公布的信息有误B.被公告单位的整改经审核确认有实效C.行政处罚决定经行政复议、行政执法监督被变更或撤销D.行政处罚记录公告期间，被公告单位的经营状况恶化E.行政处罚因行政诉讼被依法变更或撤销【正确答案】ABCE14.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()A.继续按照工程设计图纸施工B.按照技术标准修改工程设计C.追究设计单位违法责任D.及时提出意见和建议E.通过建设单位要求设计单位予以变更【正确答案】DE15.【真题】设计单位的安全责任包括（）。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查D.依法对施工安全事故隐患进行处理E.对设计成果承担责任【正确答案】ABE16.【真题】企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。A.向企业调解委员会申请调解B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁C.向约定的仲裁委员会申请仲裁D.直接向人民法院起诉E.直接向人民法院申请支付令【正确答案】ABE17.建筑施工企业如发生下列()行为，将受到主管部门责令其在建项目停止施工的处罚。A.未取得安全生产许可证从事建筑施工活动B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动C.转让安全生产许可证施工的D.冒用他人安全生产许可证的E.使用伪造安全生产许可证的【正确答案】ABDE18.【真题】施工单位的下列行为符合工程安全部良行为认定标准的有（）A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的E.未按照节能设计进行施工的【正确答案】ABCD19.出卖人的主要义务包括()。A.交付标的物B.将标的物的使用权转移给买受人C.标的物质量应符合约定D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付有关单证和资料【正确答案】ACDE20.下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()A.因使用不当造成的质量问题B.质量监督机构没有发现的质量问题C.第三方造成的质量问题D.监理单位没有发现的质量问题E.不可抗力造成的质量问题【正确答案】ACE21.【真题】施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。A.甲有权要求乙承担民事责任B.甲有权要求丙承担民事责任C.甲无权要求丁承担民事责任D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿【正确答案】ABDE22.如第上题所述，依据合同法，与下列人员解除劳动合同后，甲建筑公司应当向其支付经济补偿的员工有（）。A.小张?B.刘某?C.陈某?D.周某E.吴某?【正确答案】ADE23.建筑业企业资质的法定条件主要包括有符合规定的()。A.注册资本B.从业人数C.专业技术人员D.技术装备E.已完成的建筑工程业绩【正确答案】ACDE24.下列关于相关单位的安全责任的表述中，正确的是()。A.为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置B.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由检验机构人员现场监督C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测D.出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，在设备交付使用时，应当出具检测合格证明E.设备检验检测机构进行设备检验检测时发现严重事故隐患，应当及时告知施工单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告【正确答案】ACE25.【真题】关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有()。A.调解只能在民事诉讼阶段进行B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D.仲裁实行一裁终局制E.民事诉讼实行两审终审制【正确答案】BCDE26.【真题】当事人对法院管辖权有异议，应当在（）提出?A.第一次开庭时?B.提交答辩状期时?C.被告收到起诉状副本之日起15日内?D.法庭辩论终结前?E.第一审判决作出前?【正确答案】BC27.根据民法通则的规定，代理的种类包括()。A.委托代理B.复代理C.指定代理D.法定代理E.特别代理【正确答案】ACD28.【真题】当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形有()A.没有仲裁协议的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D.仲裁庭的组成或仲裁程序违反法定程序的E.仲裁所依据的证据是伪造的【正确答案】ABDE29.根据招投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的有()A.未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同B.招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同C.建设单位直接与专业施工单位签订的合同D.承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同E.投标人串通投标中标后与招标人签订的合同【正确答案】ADE30.买卖合同中出卖人的主要义务包括()。A.交付标的物B.将标的物的使用权转移给买受人C.标的物质量应符合约定D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付有关单证和资料【正确答案】ACDE31.【真题】关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有()。A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【正确答案】ACE32.【真题】根据民事诉讼法，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。A.双方约定的其他地方B.原告住所地C.被告住所地D.合同履行地E.合同签订地【正确答案】BCDE33.下列属于建设单位的安全责任的有()A.办理临时占用规划批准范围以外场地的有关申请批准手续B.对安全技术措施进行审查C.组织制定特大事故应急救援预案D.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料E.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用【正确答案】ADE34.【真题】注册建造师依法享有的权利包括()。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业，技术等秘密E.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章【正确答案】ABCE35.下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有()。A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、监理、试运行等全过程或若干阶段的承包D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任E.具有勘察、设计资质的企业，可以进行施工总承包【正确答案】AB36.甲公司为扩大生产规模与乙银行签订了200万元的借款合同。为此，甲公司应履行的主要义务有()。A.提供真实情况B.提供担保人为公司担保C.按期归还本金和利息D.按照需要使用借款E.按约定收取借款【正确答案】ABCE37.注册建造师在担任施工项目负责人期间，可以予以更换的情形有()A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的B.发包方同意更换项目负责人的C.该注册建造师的受聘单位聘用了新的项目经理的D.因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的E.因发包方原因致使工程项目停工超过120天的【正确答案】ABD38.【真题】根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有()。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B.将承揽的工程转包或违法分包；C.施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的D.未按照节