二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化训练卷含答案（第77版）

二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化训练卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.【真题】根据物权法，下列财产不可以抵押的是（）。A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地【正确答案】D2.关于人身保险合同的表述中，错误的是（）A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况C.投保人于合同成立后，必须向保险人一次支付全部保险费D.保险人对人身保险的保险费，不可以用诉讼方式要求投保人支付【正确答案】C3.建筑市场诚信行为信息管理办法规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，良好行为记录信息公布期限一般为（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年【正确答案】D4.某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【正确答案】A5.下列组织中，具有法人资格的组织是（）。A.项目监理部B.项目经理部C.勘察设计单位D.投标联合体【正确答案】C6.某仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙、丙认为应裁决合同有效，但乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履行合同，则仲裁庭应()。A.按甲的意见作出B.按乙或丙的意见作出C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出D.重新组成仲裁庭经评议后作出【正确答案】A7.甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费的缴纳者应当是()。A.甲建设单位B.乙施工单位C.李某D.王某【正确答案】B8.某建筑设计院工程师李某，接受公司委派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图，按照著作权法的规定，下列表述正确的是（）。A.李某享有署名权，公司享有著作权的其他权利B.该公司享有图纸著作权的所有权利，但应给李某相应的奖励C.李某享有图纸的所有权，但该公司在其业务范围内可优先使用D.李某享有发表权、署名权、修改权和保护作品的完整权，公司享有著作权的其他权利【正确答案】A9.根据民法典，土地承包经营权属于（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权【正确答案】B10.下列关于招标代理的说法中正确的是（）。A.招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部门批准B.招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定C.如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜D.招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜【正确答案】D11.定金合同是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的()。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B12.物权是一项基本民事权利，也是大多数经济活动的基础和目的。下列不属于物权的是()。A.抵押权B.房屋产权C.商标专用权D.建设用地使用权【正确答案】C13.建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以（）次为限，每次不超过3个月。A.1；1B.2；2C.3；2D.4；3【正确答案】C14.引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是（）。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【正确答案】A15.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（）。A.重大责任事故罪B.强令违章冒险作业罪C.重大劳动安全事故罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】C16.甲是担任总承包项目经理的注册建造师，乙是该项目负责设备安装分包工程的注册建造师。对于该工程施工文件的签署，下列说法错误的是（）。A.甲对该工程施工管理文件签章B.设备安装部分的施工管理文件由乙签章C.设备安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D.修改签章后的施工管理文件，只需签章人同意【正确答案】D17.根据建设工程安全生产管理条例规定，关于停工期间的现场防护和费用负担，下列符合规定的是（）。A.建设单位应当做好现场安全防护B.由于设计图纸出现错误，建设单位要求设计单位承担相应的现场维护费用，设计单位以现场安全安全是施工单位的责任，拒绝支付C.由于不可抗力造成工程停工，建设单位要求施工单位做好现场维护，可以不用向看护人员支付看管费D.不论费用由谁承担，施工单位都必须做好现场防护【正确答案】D18.【真题】根据物权法，下列不适合作为质押财产的是()。A.汇票B.仓单C.建设用地D.应收账款【正确答案】C19.劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的属于（）A.违法分包?B.转包?C.违法发包?D.挂靠【正确答案】A20.按照建设工程质量管理条例及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以（）。A.收回国有资金B.重新审批该项目C.暂停项目执行或资金拨付D.撤销承包单位的资质证书【正确答案】C21.【真题】取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A.登记B.注册C.备案D.所在单位考核合格【正确答案】B22.大气污染防治法规定，施工单位应当在施工工地公示施工现场大气污染防治的信息，这些信息不包括()。A.扬尘污染防治措施B.扬尘监督管理主管部门C.扬尘污染防治负责人D.扬尘污染防治制度【正确答案】D23.某医院与某卫生院签订了融资租赁合同，双方约定，该医院应按照卫生院的要求，购买医疗设备租赁给卫生院，卫生院按约定支付租金。本合同中该医院()。A.享有买受人的权利但不承担买受人的义务B.向承租人承担标的物的瑕疵担保C.妥善保管和使用租赁物D.不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务【正确答案】D24.注册建造师有权()。A.超出聘用单位业务范围从事执业活动B.在两个或两个以上单位受聘或执业C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D.对本人执业活动进行解释和辩解【正确答案】D25.某建筑工程由于连续作业需要夜间施工，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于()。A.15dB(A)B.20dB(A)C.25dB(A)D.30dB(A)【正确答案】A26.下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是()。A.非涉密的国有资金占70%的控股项目，必须采用公开招标B.国有资金占40%股份，另外两家私有合作企业占股份分别为30%的，可以采用邀请招标C.国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用邀请招标D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标【正确答案】B27.下列诉讼时效为1年的是（）A.甲施工单位向国外材料供应商进口一批先进设备发生纠纷?B.建设单位因工程质量问题与施工单位发生纠纷?C.施工现场人员因事故导致残疾，请求赔偿?D.施工单位委托他人加工一批钢材发生纠纷【正确答案】C28.建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位在对施工方案审查时，审查的重点是（）。A.安全生产投入是否充足B.是否符合工程建设强制性标准C.施工现场人员的安全生产管理能力D.安全技术措施是否得到落实【正确答案】B29.安全用水的规定，在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与()措施。A.卫生保障B.水污染防治C.卫生检查D.水循环利用【正确答案】A30.劳动合同法规定，用人单位自用工之日起满12个月不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者（）。A.已解除劳动合同B.已订立期限为1年的固定期限合同C.签订期限为2年的固定期限合同D.已订立无固定期限劳动合同【正确答案】D31.下列不属于对提高用水效率的规定是()。A.施工中采用先进的节水施工工艺B.应制定有效的水质检测与卫生保障措施C.现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置D.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核【正确答案】B32.关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。A.由项目经理兼任专项施工方案实施情况检查员，对现场实施监督?B.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况?C.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改?D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离【正确答案】B33.当事人委托某律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（）。A.陈述事实、参加辩论B.承认、放弃、变更诉讼请求C.进行和解D.提起反诉或上诉【正确答案】A34.职工李某因工外出期间发生事故，李某的工资在事故发生后一段时间内照发，之后停发工资，由工伤保险基金支付。照发工资的时间不超过事故发生后的()个月。A.2B.3C.4D.6【正确答案】B35.下列关于注册机关监管职权的表述中，正确的是()。A.注册建造师王某执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书B.注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书C.注册机关履行监管职能时，要求注册建造师公布个人信息D.注册机关要求被检查人员所在的聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档【正确答案】D36.某建筑公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年来一直拒绝履行质量保修工作，产生的如下法律后果中，属于行政处罚的是()。A.罚款B.被扣除保证金C.申请晋升资质等级不予批准D.申请主项资质以外的资质不予批准【正确答案】A37.按照建筑节能的有关规定，合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合()要求。A.施工图设计文件B.建筑节能强制性标准C.企业或地方标准D.民用建筑节能条例【正确答案】A38.根据建设工程质量管理条例规定，施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测，情节尚不严重的，应当受到的行政处罚是()。A.处工程合同价款2%以上4%以下的罚款B.降低资质等级C.处10万元以上20万元以下的罚款D.依法赔偿损失【正确答案】C39.设计院委派张某为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是（）。A.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用B.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利C.该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励D.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利【正确答案】B40.注册建造师需要增加执业专业时，应按规定申请专业增项注册。增项注册应提交拟增项专业的()。A.资历证明B.经考核认定的相应能力证明C.专业资格证明D.业绩证明【正确答案】C41.施工单位在现场取样时，应在()的见证下进行。A.政府质量监督人员B.施工单位项目技术负责人C.材料供应商技术负责人D.监理工程师、建设单位代表【正确答案】D42.施工单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，但尚未发生安全事故的，首选的处罚是()。A.责令停业整顿B.给予罚款处理C.给予撤职处分D.责令限期改正【正确答案】D43.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须()。A.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明B.有市级以上人民政府或者其有关主管部门的证明C.向县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报D.向市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报【正确答案】A44.某高速公路项目，甲招标人委托乙招标代理机构代理招标，乙招标代理机构编制招标文件。则该招标文件的著作权归（）所有。A.甲招标人B.乙招标代理机构C.全体投标人D.王某【正确答案】A45.关于合同撤销权的行使，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起一定期限内行使撤销权。该期限为()年。A.1B.2C.3D.5【正确答案】A46.招标投标法规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的应处以罚款，其额度为()。A.5万元以上10万元以下B.5万元以上15万元以下C.5万元以上20万元以下D.5万元以上25万元以下【正确答案】D47.绿色施工导则对施工用电及照明的规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。A.15%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B48.分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的（），经催告后在合期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一【正确答案】D49.事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告。A.15B.30C.45D.60【正确答案】D50.施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。A.合同正常履约B.未发生违的行为C.获得发包人奖励D.获得建设行政主管部门表彰【正确答案】D51.下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是（）。A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期B.施工图纸未经审查批准不得使用C.建设单位提供的资料应真实、准确、齐全D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续【正确答案】D52.某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对施工企业做出的行政处罚不包括（）。A.罚款B.吊销资质证书C.责令停工整顿D.行政处分【正确答案】D53.下列民事行为属于代理的是（）。A.由于事务繁忙，甲委托王某代其邀请张三赴宴B.乙雇佣李四为其修缮房屋C.丙委托中介为其征婚D.丁企业委托律师事务所代其办理营业执照【正确答案】D54.根据建设工程质量检测管理办法规定，工程质量检测机构对在检测过程中发现的违反工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，应当及时报告()。A.工程所在地建设主管部门B.工程所在地工程质量监督机构C.工程所在地安全生产监督部门D.工程所在地人民政府【正确答案】A55.【真题】根据国务院特种设备安全监察条例从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构，应当由()核准。A.县级以上人民政府B.省级政府特种设备安全监督部门C.国务院D.国务院特种设备安全监督部门【正确答案】D56.甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。根据建设工程安全生产管理条例，负责将该事故向有关政府部门上报的单位是（）。A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位D.项目经理部【正确答案】B57.下列纠纷适用于专属管辖的是（）。A.加工承揽合同纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.买卖合同纠纷D.房屋中介合同纠纷【正确答案】B58.某企业与运输公司签订了货物运输合同，在合同履行过程中，该企业未按合同内容履行合同，则运输公司可将其货物()。A.抵押B.留置C.质押D.拍卖【正确答案】B59.孙某伙同其家人骗取工伤保险费，查出后，被责令退还，并处一定额度的罚款。该罚款额度应是()。A.骗取金额1倍以上2倍以下B.工伤保险费1倍以上2倍以下C.骗取金额2倍以上5倍以下D.工伤保险费2倍以上5倍以下【正确答案】C60.【真题】依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由()报送公安机关消防机构审核。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【正确答案】A61.【真题】某施工企业采购的某批次水泥质量明显低于包装上标注的标号，为此施工企业提出索赔请求。关于施工企业损失承担的说法，正确的是（）。A.只能有生产厂商承担B.只能由供应商承担C.只能施工企业自行承担D.可向生产厂商提出赔偿【正确答案】D62.文物修缮保护工程的勘察设计单位、施工单位应当执行国家有关规定，保证()。A.工程质量B.工程进度C.文物完好D.恢复原样【正确答案】A63.建设工程合同的法定形式为()。A.书面合同B.口头合同C.默示合同D.合同示范文本【正确答案】A64.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当()。A.要求施工单位整改B.要求施工单位采取有效措施保证生产安全C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.直接向有关主管部门报告【正确答案】A65.根据担保法的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是（）。A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人【正确答案】D66.某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了货物运输合同。合同中承运人的权利有（）。A.任意变更运输线路权B.拒绝支付运费权C.特殊情况下的货物留置权D.对货物的处置权【正确答案】C67.债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于（）。A.合同权利的转让B.合同义务的转让C.当事人的主体变更D.当事人的主体不变【正确答案】D68.在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是()。A.施工单位、建设单位B.建设单位、施工单位C.施工单位、监理单位D.监理单位、施工单位【正确答案】A69.某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到84小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为()。A.2012年11月7日B.2012年11月14日C.2012年11月21日D.2012年11月28日【正确答案】B70.根据刑法第137条规定，对施工单位直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的情形是施工单位()。A.违反国家规定，降低工程质量标准B.违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故C.违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，后果特别严重D.降低工程质量标准，后果特别严重【正确答案】B71.下列关于知识产权保护期限的说法，错误的是（）。A.著作权自发表时起计算B.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制C.实用新型和外观设计专利权的期限是10年D.商标权期限自核准注册日起10年【正确答案】A72.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后()。A.60年B.50年C.40年D.30年【正确答案】B73.提交投标文件的投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B74.【真题】根据节约能源法，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。A.建设、施工、监理B.设计、施工、监理C.建设、设计、施工D.建设、设计、监理【正确答案】B75.某工程建设项目投资额为400万元，除建设单位管理费外，主要构成如下，其中需要招标的是()。A.施工单项合同估算价180万元B.主要设备采购单项合同估算价120万元C.设计费估算价40万元D.监理费估算价30万元【正确答案】B76.【真题】甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是（）。A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利B.合同已经生效，甲应当履行合同C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意D.乙的行为构成表见代理【正确答案】A77.节约能源法规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度，对于不符合强制性节能标准的项目，下列说法错误的是（）。A.依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设B.经国务院环境保护有关主管部门批准方可建设C.建设单位不得开工建设D.已经建成的，不得投入生产、使用【正确答案】B78.【真题】律师出庭的权利是基于（）而产生的。A.人民法院的允许B.委托合同与单方授权C.当事人一方无诉讼能力D.维护社会公共利益【正确答案】B79.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当首先进行的工作是()。A.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位制定技术加固措施B.委托具有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强C.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定D.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位重新界定使用期【正确答案】C80.施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.6【正确答案】B81.分期履行的债权请求权，诉讼时效期间从（）起计算。A.从第一期履行期届满B.从最后一期履行期届满C.从每一期履行期届满D.从任一期履行期届满【正确答案】B82.按照建设工程质量管理条例要求，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向（）作详细说明。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督机构【正确答案】C83.订立合同时，当事人在合同内对价款没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致意见，则应按照（）的市场价格履行。A.订立合同时的订立地B.订立合同时的履行地C.履行合同时的订立地D.履行合同时的履行地【正确答案】B84.【真题】关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地登记机构办理【正确答案】A85.物权包括所有权、()和担保物权。A.占有权B.使用权C.处分权D.用益物权【正确答案】D86.【真题】关于注册建造师执业管理的说法，正确的是()。A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印章B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D.大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任【正确答案】B87.根据消防法规定，下列建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收的是()。A.国务院公安部门规定的大型人员密集场所B.国务院建设行政主管部门规定的大型人员密集场所C.按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程D.国务院工业和信息化主管部门规定的大型人员密集场所【正确答案】A88.某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于()。A.保证B.质押C.留置D.抵押【正确答案】D89.根据我国合同法，撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使。A.5年B.2年C.1年D.6个月【正确答案】C90.危险性较大的分部分项工程安全管理办法规定，在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。对于建筑工程实行施工总承包，起重机械安装拆卸工程实行分包的项目，其分包工程的专项方案()。A.必须由施工总承包单位组织编制B.必须由专业承包单位组织编制C.可以由专业承包单位组织编制D.可以由监理单位组织编制【正确答案】C91.根据招标投标法的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【正确答案】D92.在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。A.不能增加保险费B.不可以解除合同C.不能转让保险合同D.可以按照合同约定增加保险费或解除合同【正确答案】D93.危险化学品安全管理条例规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（）前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。A.5日B.7日C.15日D.10日【正确答案】B94.某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当（）内向事故发生地政府安全监管部门报告事故。A.1小时B.24小时C.作业人员救出后1小时D.作业人员救出后24小时【正确答案】A95.【真题】根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是（）。A.国务院批准开工报告的工程B.城镇市政基础设施工程C.建筑面积200m?以上的工程D.工程投资额在20万元以上的工程【正确答案】B96.某建设工程依法应实行监理，下列表述中符合建设工程质量管理条例规定的是()。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行监理B.建设单位应当委托具有工程监理相应资质的单位进行监理C.监理单位不能与建设单位有隶属关系D.施工监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系【正确答案】B97.【真题】工程项目质量安全第一责任人是()A.总经理B.部门经理C.安全经理D.项目经理【正确答案】D98.建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)主要由()三部分组成。A.总则、分则、附则B.总则、通用条件、专用条件C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款D.总则、正文、附件【正确答案】C99.某开发商与施工企业签订合同，约定双方如在合同履行过程中发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是（）。A.只能向有管辖权的人民法院起诉B.只能申请北京仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁【正确答案】B100.下列法律文书中，属于可以强制执行的是（）。A.双方签收的人民法院调解书B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D.一方拒绝签收的仲裁调解书【正确答案】A二.多选题(共70题)1.根据最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释的规定，发生安全事故造成下列后果中，属于重大伤亡事故或者其他严重后果的是（）。A.死亡1人以上B.重伤2人C.直接经济损失50万元D.直接经济损失80万元E.直接经济损失110万元【正确答案】AE2.根据国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见等有关规定，企业的安全生产第一责任人可以是()。A.企业主要负责人B.企业总工程师C.企业实际控制人D.总监理工程师E.总设计师【正确答案】AC3.根据民法典的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（）。A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D.施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值E.施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员【正确答案】ABD4.某城市综合体工程项目竣工后，建设单位依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请。针对该项目的性质，城乡规划行政主管部门对该工程进行规划验收的依据包括()。A.国有建设用地出让合同B.建设用地规划许可证C.建设工程规划许可证D.建设项目环境影响报告书E.选址意见书【正确答案】BCE5.【真题】根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括()。A.防洪、灌溉、排涝、饮(供)水、滩涂治理等水利项目B.垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目C.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目D.供水、供电、供气、供热等市政工程项目E.生态环境保护项目【正确答案】ABCE6.某项目业主委托某招标代理机构进行监理招标。在招标过程中，招标代理机构的主要义务有()。A.按项目业主的指示处理招标事务B.任意变更解除权C.按时提交委托事务处理报告D.因自身过错给项目业主造成损失的，应承担赔偿E.可超越业主授权处理委托事务【正确答案】ACD7.对于可撤销合同，（），撤销权消灭。A.当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的B.重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起60日内没有行使撤销权C.当事人受胁迫，自胁迫行为发生之日起1年内没有行使撤销权D.当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起1年内没有行使撤销权E.当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。当事人自民事法律行为发生之日起5年内没有行使撤销权的【正确答案】ADE8.下列属于施工单位资质不良行为的是（）。A.未按照节能设计进行施工B.超越本单位资质等级承揽工程C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D.未在规定期限内办理资质变更手续E.不履行保修义务或者拖延履行保修义务【正确答案】BCD9.6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同?B.买卖合同自6月1日成立?C.定金合同自6月1日成立?D.若卖方不能交付货物，应返还50万元?E.若买方放弃购买，仍可以要求卖方返还5万元【正确答案】ABE10.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，应当公开招标的施工招标项目具有下列情形（）的，经批准可以进行邀请招标。A.受自然地域环境限制只有少量几家潜在投标人可供选择B.生态环境保护项目C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.科技、教育、文化等项目E.项目技术复杂、只有少量几家潜在投标人可供选择【正确答案】ACE11.下列与建筑业企业资质等级相关的表述中，符合二级施工总承包资质法定条件的有()。A.注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上B.具有二级资质以上的项目经理不少于12人C.近5年承担过10万平方米以上的住宅小区或建筑群体的施工总承包，质量合格D.具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备E.企业经理具有5年以上工程管理经历或本专业高级职称【正确答案】ABD12.【真题】下列作品中，属于著作权保护对象的有（）。A.建筑作品B.工程设计图C.注册商标D.外观设计专利E.立体作品【正确答案】ABE13.【真题】下列施工合同中，属于无效合同的有()。A.施工企业借用他人资质签订的B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的C.建设工程依法必须进行招标而未招标的D.施工企业超越资质等级与建设单位签订的E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的【正确答案】ABCD14.【真题】某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同。根据合同法，该施工合同解除后，不影响合同中()条款的效力。A.全面履行B.结算和清理C.履约担保D.竣工验收E.争议解决【正确答案】BE15.A单位与B单位组成了一个联合体去投标，他们在共同投标协议中约定如果在施工的过程中出现质量问题而遭遇建设单位的索赔，由A建筑单位承担70%，B单位承担30%，在合同履行过程中，由于技术问题给建设单位造成20万元的损失，则建设单位（）。A.可以要求A单位赔偿20万元B.可以要求B单位赔偿20万元C.不得要求一家赔偿，应该按比例要求赔偿D.必须同时要求两家单位一起协商赔偿E.可以要求A单位赔偿14万元，同时要求B单位赔偿6万元【正确答案】ABE16.按照行政诉讼法的规定，人民法院作出的一审判决可以有()。A.维持原判B.撤销原判C.履行判决D.变更判决E.依法判决【正确答案】ABCD17.在建设项目施工中，施工单位与其他主体产生债的情形说法正确的有（）等A.施工单位与混凝土供应商订立合同，属于合同之债?B.施工现场的钢筋坠落砸伤现场外的行人，属于侵权之债?C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位帐号，属于合同之债?D.材料供应商向施工单位交付材料，属于合同之债?E.施工现场发生大火，过路人因抢救物资而受伤产生的医药费，属于侵权之债【正确答案】ABD18.关于注册机关可以撤销注册建造师注册的情形包括()。A.注册机关工作人员滥用职权作出注册许可的B.超越法定权限作出注册许可的C.违反法定程序作出准予注册许可的D.采用弄虚作假手段取得继续教育证书的E.向不符合条件的申请人颁发注册证书的【正确答案】ABCE19.民事纠纷发生后，可以采用和解、调解、仲裁、诉讼等方式进行解决，下列关于和解的说法正确的是()。A.发生纠纷后，双方当事人可以自行和解，其和解协议没有法律强制力B.当事人申请仲裁后，可以自行和解并达成和解协议，仲裁庭可以根据和解协议作出调解书C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请D.在诉讼中和解的，达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书E.诉讼阶段当事人和解以后，法院应当制作和解书，产生法律效力【正确答案】AD20.关于招标投标投诉，下列说法正确的是（）。A.投诉的主体只能是投标人B.异议是投诉的必经程序C.行政监督部门应当自收到投诉之日起3日内决定是否受理投诉D.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定E.行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉【正确答案】DE21.某施工合同中未约定违约责任，如果一方当事人违约，则应该承担的违约责任有（）。A.赔礼道歉B.继续履行C.赔偿损失D.采取补救措施E.支付违约金【正确答案】BCD22.【真题】根据民事诉讼法，属于广义民事诉讼当事人的有（）。A.第三人B.刑事附带民事案件自诉人C.辩护人D.原告与被告E、共同诉讼人【正确答案】AD23.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同未约定保证方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A.丙的保证方式为一般保证B.债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任C.保证期间为主债务履行期届满之日其3个月内D.乙不能履行债务时，才由丙承担保证责任E.甲在保证期间内依法将主债权转让给丁，丙在原保证担保的范围内继续承担保证责任【正确答案】BE24.下列属于法律行为有效条件有（）。A.行为人具有相应的民事行为能力B.行为人具有完全的民事行为能力C.意思表示真实D.不违反法律、行政法规的强制性规定E.不违背公序良俗【正确答案】ACDE25.下列情形中，属于违法分包的是（）A.总承包单位将主体结构分包给专业分包?B.未经建设单位许可，总承包单位将劳务作业分包给劳务分包?C.总承包单位按照合同约定将土方工程分包给其他单位?D.总承包单位将幕墙工程分包给不具有资质的单位?E.分包单位将部分劳务作业分包【正确答案】AD26.某建设工程竣工时发现了一些质量缺陷，其中一些缺陷是因发包人的行为造成的，应当由发包人承担过错责任。这些行为包括()。A.提供的设计有缺陷B.同意总包人依法选择的某分包人分包专业工程C.直接指定某分包人分包专业工程D.提供的建筑构配件不符合强制性标准E.指定购买的设备不符合强制性标准【正确答案】ACDE27.超越资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。A.责令停止违法行为，处以罚款B.责令停业整顿，降低资质等级C.情节严重的，吊销资质证书D.有违法所得的，予以没收E.3年内不得申请建筑业企业资质【正确答案】ABCD28.甲机构设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机械租赁给乙公司使用。根据相关法律规定，下列可以使租赁合同有效的情况有（）。A.甲公司及时通知丙公司租赁合同内容B.丙公司追认租赁合同效力C.乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机D.乙公司行使催告权【正确答案】B29.下列选项中，属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交的竣工验收报告的内容有()。A.工程报建日期B.施工许可证号C.施工图设计文件审查意见D.工程竣工验收备案表E.验收人员签署的竣工验收原始文件【正确答案】ABCE30.根据建造师执业资格制度暂行规定，建造师注册后，有权以建造师名义从事的工作包括()。A.负责企业的技术工作B.担任建设工程施工的项目经理C.从事其他施工活动的管理工作D.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务E.地方政府根据当地实际需要规定的其他业务【正确答案】BCD31.施工作业人员应享有的安全生产权利包括()。A.施工安全生产的知情权B.施工安全生产的建议权C.拒绝违章指挥权D.拒绝高空作业权E.意外伤害保险赔偿权【正确答案】ABCE32.某施工企业甲向乙水泥厂订购10吨水泥，后甲通知乙变更订购数量，但一直没明确具体数量，交货期至，乙将10吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由为已通知变更，则下列说法正确的是（）。A.乙承担损失B.甲可根据实际情况部分接受C.甲拒绝接受，应承担违约责任D.双方合同已变更，乙送货构成违约E.由于变更约定不明，则应推定为未变更【正确答案】CE33.【真题】关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（）。A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责B.施工总承包单位对施工质量负责C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责【正确答案】ABCD34.A市中级人民法院作出的一审民事判决生效后，债权人甲公司查明债务人乙公司在A市有一栋办公楼，在B市有一座厂房，在C市有一所房屋。根据法律规定，甲公司可以向（）法院申请执行。A.A市中级人民法院B.B市中级人民法院C.C市中级人民法院D.A市高级法院E.B市高级法院【正确答案】ABC35.关于租赁合同说法正确的是（）。A.租赁物指法律允许流通的动产B.租赁期限不得超过十五年C.不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，可不通知对方D.租赁期限为5个月的，当事人可以自由选择合同形式【正确答案】D36.按照建筑法、安全生产法、建设工程安全生产管理条例等法律、行政法规的规定，施工作业人员享有的安全生产权利有()。A.施工安全生产的知情权B.施工安全生产的建议权C.拒绝违章指挥权D.拒绝高空作业权E.意外伤害保险赔偿权【正确答案】ABCE37.合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择下列（）人民法院作为合同纠纷的管辖法院。A.被告住所地B.合同履行地C.合同签订地D.标的物所在地E.被告亲属所在地【正确答案】ABCD38.根据工程建设行业标准管理办法规定，下列可以制定工程建设行业标准的技术要求有()。A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等全国通用的质量要求B.工程建设全国通用的有关安全、卫生的技术要求C.工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法D.工程建设行业专用的环境保护的技术要求E.工程建设行业专用的信息技术要求【正确答案】CDE39.县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取的措施有()。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件B.要求施工单位购买其指定品牌的建筑设备C.进入被检查单位的施工现场进行检查D.发现有影响工程质量的问题时，责令停工E.要求被检查的单位提供有关工程的资料【正确答案】AC40.建设工程领域常见的行政处罚有（）。A.降低资质等级B.责令停止施工C.罚款D.记过E.裁决损害赔偿【正确答案】ABC41.根据建设工程安全生产管理条例规定，下列说法正确的有()。A.建设单位不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求B.监理单位应当审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准C.工程监理