监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷及答案82

监理工程师建设工程合同管理考试试题押题卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.委托配合引进项目的设计任务，委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收（）的单位参加。A.承担监理业务B.有对外经营权C.承担有关设计任务D.承担有关施工任务【正确答案】C2.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段的合同管理，承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的（）d内开工。A.7B.15C.42D.78【正确答案】C3.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，在合同的计价方式中，（）是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.单项价格合同【正确答案】A4.工程建设的过程中，保证的金额可以随时间变化的是（）。A.施工投标保证B.施工合同的履约保证C.施工预付款保证D.工程保险【正确答案】C5.【真题】建设工程设计合同(示范文本规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【正确答案】A6.下列关于施工专业分包合同的订立说法不正确的是()。A.当分包人提出要求时，承包人应向分包人提供一份总承包合同(包括承包工程的价格)的副本或复印件。B.分包合同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系C.在专用条款内需约定承包人为分包工程的实施提供的机械设备和设施，以及费用的承担D.在分包合同专用条款内列明向分包人提供图纸日期和套数，以及分包人参加发包人组织图纸会审的时间。【正确答案】A7.由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔叫做（）。A.工程变更索赔B.工程加速索赔C.工期索赔D.工程延误索赔【正确答案】B8.【真题】根据FIDIC施工合同条件，对业主和承包商有约束力的合同有效期终止日应为()。A.颁发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.承包商提交结清单日D.结清单生效日【正确答案】D9.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于指定分包商的说法，正确的是（）。A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【正确答案】D10.依据建设施工合同（示范文本）规定，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人【正确答案】C11.【真题】建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是（）。A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费【正确答案】B12.关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是（）。A.公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则B.在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席C.开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况D.开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件.【正确答案】D13.由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做（）。A.费用索赔B.工期索赔C.工程加速索赔D.工程变更索赔【正确答案】D14.发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。A.7B.14C.28D.56【正确答案】D15.承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准；发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的（），对工期有影响的应给予相应顺延。A.合同约定的合同价款B.追加合同价款C.工程预付款D.工程进度款【正确答案】B16.【真题】在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A.主体B.客体C.权利D.义务【正确答案】B17.【真题】某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【正确答案】A18.甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据合同法的规定，下列表述中正确的是（）。A.合同无效，但已履行部分双方不再返还B.合同无效，已履行部分双方返还C.合同已成立，甲公司承担违约责任D.合同未成立，已履行部分双方相互返还【正确答案】C19.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A.5B.15C.21D.28.【正确答案】D20.委托工程监理是业主在工程()阶段的工作。A.设汁B.施工安装C.建设准备D.生产准备【正确答案】C21.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于合同工期的说法，正确的是（）。A.合同协议书内注明的施工期限B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和【正确答案】D22.FIDIC施工合同条件规定，付给争端裁决委员会委员的酬金有（），由业主与承包商平均负担。A.月聘请费、日酬金和奖金三部分B.月聘请费和日酬金两部分C.月聘请费D.月聘请费和奖金两部分【正确答案】B23.按照（）原则，订立合同后，任何一方都不能将建设工程施工合同转让给第三者。A.自愿B.公平C.平等D.诚实信用【正确答案】D24.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法错误的是()。A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议约束合同当事人D.仲裁协议不排除法院对纠纷的管辖权【正确答案】D25.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时（）。A.中标人不承担法律责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额【正确答案】D26.【真题】承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确做法是（）。A.应获得业主批准B.应获得工程师的批准C.应获得质量监督机构的许可D.不需再办理任何批准、许可手续【正确答案】A27.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()。A.发包人负责检验，费用由发包人承担B.承包人负责检验，费用由发包人承担C.发包人负责检验，费用由承包人承担D.承包人负责检验，费用由承包人承担【正确答案】B28.施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前（）d以书面形式向承包人发出变更通知。A.7B.14C.28D.30【正确答案】B29.委托监理招标过程中，划分合同包的工作范围时通常考虑的因素不包括（）。A.工程规模B.工程项目的专业特点C.监理单位的业绩D.被监理合同的难易程度【正确答案】C30.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的（）。A.13B.12C.23D.34【正确答案】C31.【真题】某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。A.全部归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元【正确答案】B32.当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不明确时，应当由()。A.发包人明确双方职责，且无需做出通知、B.监理单位明确双方职责，并以书面形式通知发包人C.监理单位明确双方职责，且无需做出通知D.发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方【正确答案】D33.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员【正确答案】B34.下列选项中不属于编制设计要求文件应兼顾方面的是（）。A.严格性B.完整性C.灵活性D.准确性【正确答案】D35.合同的无效、变更、解除、终止，不影响（）的效力。A.质量条款B.价格条款C.仲裁协议D.履行期限【正确答案】C36.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关（）的规定。A.债权转让B.债务承担C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务【正确答案】D37.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时（）。A.如果承包人要求交付工程，发包人应当接收B.如果承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求C.如果发包人要求交付工程，承包人应当交付D.如果发包人不要求交付工程，承包人则不需承担保管责任【正确答案】C38.下列各项，不属于工程支付内容的是（）。A.预付款B.定金C.保留金D.工程进度款【正确答案】B39.根据建设工程设计合同示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是（）。A.满足主要材料订货的需要B.满足设备材料采购的需要C.满足编制施工招标文件的需要D.满足编制施工图设计文件的需要【正确答案】B40.【真题】根据标准施工合同，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是()。A.投标函合同协议书通用合同条款B.投标函通用合同条款合同协议书C.合同协议书投标函通用合同条款D.合同协议书通用合同条款投标函【正确答案】C41.下列情形中，不属于施工中不利物质条件的有（）。A.污染物B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件【正确答案】B42.FIDIC施工合同条件下，预付款保函()。A.在收到预付款的同时提交B.金额大于预付款金额C.由业主提交工程师D.金额随承包商对预付款的偿还而递减【正确答案】D43.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【正确答案】C44.人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指（）。A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人【正确答案】C45.【真题】技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【正确答案】D46.依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰【正确答案】C47.FIDIC施工合同条件中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是（）。A.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.指定分包商的施工由发包人协调管理D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理【正确答案】A48.标志着合同对双方当事人的法律约束力的开始的是（）。A.合同成立B.合同生效C.合同签订D.要约到达受要约人【正确答案】B49.下列关于要约邀请的表述中，错误的是（）。A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示B.要约邀请不是合同成立过程中的必经过程C.要约邀请是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任D.要约邀请的内容往往是确定的，但不合相对人同意后受其约束的表示【正确答案】D50.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，（）应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息。A.承包商B.承包商或业主C.业主D.工程师【正确答案】A51.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人可以不是建设单位B.承包人不必是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力【正确答案】A52.【真题】根据FIDIC施工合同条件，合同争端业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（）。A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止目前第28天D.签订施工合同后第28天【正确答案】C53.施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。A.设计单位代表B.施工单位主管技术人员C.专业监理工程师D.施工单位项目经理【正确答案】B54.施工合同履行过程中，工期相应顺延的情况是（）。A.由于承包人采购的材料不符合标准造成损失的B.由于承包人采购设备制造原因试车达不到验收要求的C.由于发包人采购设备制造原因试车达不到验收要求的D.由于承包人施工原因试车达不到要求的【正确答案】C55.关于格式条款的说法中，不正确的是（）。A.格式条款又被称为标准条款B.提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择C.格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款D.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款有效【正确答案】D56.材料采购合同履行中，供货方交付产品时，一般不作为双方验收依据的是()。A.合同约定的质量标准B.施工合同对材料的要求C.图纸、样品等证明文件D.双方当事人共同封存的样品【正确答案】B57.【真题】技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是()。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【正确答案】C58.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，下列说法正确的是（）。A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段子以淘汰【正确答案】B59.承包商甲承建的住宅小区一期工程，业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以（）。A.行使不安抗辩权B.行使同时履行抗辩权C.不通知开发商而暂停施工D.不承担举证责任证明开发商丧失履约能力【正确答案】A60.FIDIC施工合同条件规定，争端裁决委员会一般由（）名成员组成。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C61.不能成为合同保证人的是（）。A.水泥厂B.建筑公司C.商业银行D.学校【正确答案】D62.【真题】某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()。A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元【正确答案】B63.在设计合同履行过程中，由于不可抗力因素致使合同无法履行时，（）。A.应按国际通用标准处理B.双方应及时协商处理C.应按无效合同处理办法处理D.应按国家示范文本进行处理【正确答案】B64.【真题】某工程是采用FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数PN=1.05,实际竣工月计算的调价系数为PN=1.07。施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为（）。A.1.0B.1.05C.1.06D.1.07【正确答案】B65.由于设计错误导致工程质量事故，在发包人不解除合同的情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施外，（）。A.不再承担其他赔偿责任B.还应返还设计合同规定的定金C.还应免收直接损失部分的设计费D.还应双倍返还设计合同规定的定金【正确答案】C66.在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑的因素不包括（）。A.安全B.服务C.质量D.成本【正确答案】C67.施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于（）条款。A.有效的合同B.效力待定的合同C.可变更、可撤销的合同D.无效的合同【正确答案】D68.当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自()起生效。A.签订之日B.登记之日C.担保之日D.清偿之日【正确答案】B69.在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的（）。A.1B.2C.3D.5o【正确答案】B70.下列关于施工合同履行过程中工程分包的表述中，错误的是（）。A.工程分包能解除部分承包人的任何责任和义务B.在施工合同履行过程中承包人提出分包要求的，需经发包人的书面同意C.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意D.发包人控制工程分包的基本原则是，主体工程的施工任务不允许分包，主要工程量必须由承包人完成【正确答案】A71.在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（）。A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用【正确答案】B72.建设工程监理合同通用条件规定“委托人”是指()。A.进行监理招标的一方B.监督监理招标的一方C.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人【正确答案】D73.下列关于建设工程材料设备采购合同的当事人的说法，不正确的是（）。A.永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购B.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以同时是发包人和承包人C.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人D.采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商【正确答案】A74.当业主和承包商发生的争议由仲裁机关进行仲裁时，监理单位应当()。A.设法化解双方矛盾B.维护业主的利益C.保持冷静D.积极提供作证的事实材料【正确答案】D75.【真题】某工程，施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收。根据FIDIC施工合同条件，承包商的实际竣工日期应确定为()。A.9月5日B.10月5日C.10月20日D.11月5日【正确答案】A76.建设合同是()。A.单务合同B.实践合同C.要式合同D.无偿合同【正确答案】C77.不属于约定质量标准的一般度则的是（）。A.按企业颁布的企业标准执行B.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行D.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行【正确答案】A78.某顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。A.工期和经济损失由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【正确答案】A79.某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是（）。A.由设计单位直接向承包人承担违约责任B.由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任C.发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任D.发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人【正确答案】C80.根据FIDIC施工合同条件的要求，建筑工程一切险的投保人一般是（）。A.业主B.建设工程的所有人C.分包人D.承包人【正确答案】D81.【真题】根据标准施工合同,履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。A.工程竣工验收B.工程缺陷责任期满C.签发工程移交证书D.签发最终结清证书【正确答案】C82.当事人以除土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产以外财产抵押的，（）。A.可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效B.必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效C.必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效D.可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效【正确答案】A83.开标时，若投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函，则应（）。A.在详评阶段予以淘汰B.在初评阶段予以淘汰C.返回投标人要求其修改后再进入评标D.作为无效投标，不再进入评标【正确答案】D84.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【正确答案】B85.【真题】在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未做出任何答复，承包人应（）。A.向工程师再次发出请求复工通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工【正确答案】D86.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别【正确答案】A87.（）的招标文件应当根据标准设计施工总承包招标文件编制。A.工期不超过12个月B.技术相对简单C.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目D.设计施工一体化的总承包项目【正确答案】D88.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人，由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系，下列说法正确的是（）。A.在合同履行期间，债权人可以强制要求第三人履行债务B.若第三人违约，当事人可直接向其追究违约责任C.当事人之间的权利义务关系不改变D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给第三人【正确答案】C89.某订购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。A.不必追究对方的违约责任B.按300t的货款计算违约金C.按100t的货款计算违约金D.按逾期15买的时间计算违约金【正确答案】C90.建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是（）。A.要约B.承诺C.新要约D.要约邀请【正确答案】B91.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由()补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【正确答案】C92.构成民事赔偿责任的首要条件是（）。A.缔约当事人有过错B.损害事实C.合同尚未成立D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系【正确答案】B93.在评标委员会成员中，不能包括()。A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D.经济专家【正确答案】B94.【真题】关于合同转让的说法，正确的是()。A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【正确答案】A95.施工企业提交的履约保函，属于担保法规定的（）担保。A.留置B.定金C.质押D.保证【正确答案】D96.设计标准()国家规范的强制性规定。A.必须高于B.可以低于C.可以高于D.不得高于【正确答案】C97.被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致（）关系的终止。A.委托代理B.转代理C.意定代理D.指定代理或法定代理【正确答案】D98.材料采购合同内必须絮品应达到的质量标准，根据约定质量标准的原则，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按（）执行。A.行业标准B.地方标准C.企业标准D.推荐性标准【正确答案】C99.下列财产中，不可以作为抵押物的是（）。A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产C.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权D.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权【正确答案】C100.【真题】根据标准施工招标资格预审文件，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是（）。A.提供资料的有效性和完整性B.企业资质条件C.拟派项目经理资格D.企业类似工程业绩【正确答案】A二.多选题(共70题)1.设计招标文件通常由招标人委托有资质的中介机构准备，其内容应包括（）。A.投标须知B.设计依据文件C.项目说明书D.合同的主要条件E.无效投标文件的规定【正确答案】ABCD2.工程师对分包合同的管理包括（）。A.对分包商索赔的批准B.检查确认分包工程质量C.对分包商资质进行审查D.对分包商发布变更指令E.计量、确认分包商完成的工程量【正确答案】BC3.根据招标投标法的规定，招标组织形式包括（）。A.议标B.邀请招标C.公开招标D.自行招标E.委托招标【正确答案】DE4.非企业法人包括()。A.项目法人B.集体法人C.行政法人D.社团法人E.事业法人【正确答案】CDE5.【真题】建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图样上未标明的市政供水管道造成的损害【正确答案】BC6.下列选项中属于监理人对分包合同的管理工作的有（）。A.检查确认分包工程的施工质量B.确认分包人完成的工程量C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.对分包人使用的材料进行监督【正确答案】ABDE7.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有()。A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行【正确答案】ACE8.人民法院审理民事案件，依照法律规定实行（）制度。A.合议B.回避C.公开审判D.两审终审E.一审终局【正确答案】ABCD9.“建筑工程一切险”保险公司开始承担保险责任的日期，可能是()之中较早的时间。A.业主与承包商签订施工合同日B.承包商提交履约担保日C.业主办理土地征用手续日D.承保项目所用建筑材料运抵工地日E.保险工程在工地动工日【正确答案】DE10.合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括（）。A.物B.行为C.权利D.义务E.智力成果【正确答案】ABE11.某材料采购合同中，双方约定的采购量为120吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有()。A.计量118吨，则应补交2吨B.计量118吨，则应补交1.4吨C.计量119.6吨，则不再补交D.计量119.6吨，则应补交0.4吨E.计量122吨，则退还2吨【正确答案】ACE12.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成损失，（）应当由发包方承担。A.发包方人员伤亡损失B.承包方人员损失C.承包方施工设备损坏的损失D.工程修复损失E.运至施工场地安装工程设备损失【正确答案】ADE13.在FIDIC合同条件中，对于颁发工程移交证书的程序，下列提法错误的有()。A.工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书B.工程师接到申请后的21天内，如认为已满足竣工条件，即可颁发证书C.如工程师认为没有达到竣工条件，则指出还应完成哪些工作D.承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请E.部分工程的竣工验收不颁发移交证书【正确答案】BDE14.关于建设工程委托监理合同中监理人的责任限度的表述中，正确的有（）。A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责B.监理人在责任期内，不负任何监理失职的责任C.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任D.监理人对第三方违反合同规定的完工(交货)时限承担责任E.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求承担责任【正确答案】ACE15.施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合同包括()等文件。A.施工合同条件B.施工合同协议条款C.发包人与监理单位签订的监理委托合同D.发包人上级主管部门的书面指示E.通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议【正确答案】ABE16.【真题】根据标准施工合同，履约担保和预付款担保的主要区别有（）。A.担保的方式不同B.担保的金额不同C.担保的期限不同D.担保的作用不同E.被担保的主体不同【正确答案】BC17.关于要约撤销的叙述中，正确的有（）。A.要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人B.要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销的，则该要约不得撤销C.受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作的，该要约不可撤销D.要约的撤销是一种特殊的情况，但可以在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人E.要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示【正确答案】ABCE18.下列属于引起合同法律关系变更的事件有（）。A.战争B.业主违约C.洪水D.双方协商延长工期E.政策变化【正确答案】ACE19.订立合同可采用的形式有()A.承诺B.要约C.要约邀请D.书面E.口头【正确答案】DE20.招标文件中，对项目设计提出明确要求的“设计要求”是最重要的文件部分，其内容主要包括（）。A.项目说明书B.设计文件编制的依据C.合同的主要条件D.平面布局要求E.设备设计方面的要求【正确答案】BDE21.国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下的最低保修期限为（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年C.供热与供冷系统，为l个采暖期、供冷期D.给排水管道、设备安装和装修工程，为2年E.电气管线，为2年【正确答案】ABDE22.下列关于建设工程勘察合同内容的说法，错误的有（）。A.发包人应对提供文件资料的准确性负责B.对工程的勘察许可应由勘察人提供C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供D.发包人应修好通行道路方便勘察人工作E.拆除地下障碍物应由承包人完成【正确答案】BE23.设计人配合施工的义务包括（）。A.设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.工程验收D.编制商务标E.编制技术标【正确答案】ABC24.建设工程委托监理合同中，任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是（）。A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失B.因监理人过失造成经济损失，应按委托人的实际损失，对其进行赔偿C.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)D.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出E.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出的12【正确答案】ACD25.根据建设工程设计合同（示范文本）的规定，设计人配合施工的义务有()。A.向发包人和施工承包人进行设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.解决施工人员分配问题D.参加重要部位的隐蔽工程验收E.对外商的设计资料的审查【正确答案】ABD26.建筑工程一切险承担保险责任的范围包括（）。A.错误设计引起的费用B.火灾C.工人恶意行为造成的事故D.技术人员过失造成的事故E.盗窃【正确答案】BCDE27.属于业主的风险包括A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动B.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战C.承包商管理不善引起的物品爆炸D.业主提供的设计不当造成的损失E.一个有经验承包商通常能够预测和防范的任何自然力作用【正确答案】ABD28.设计招标与其他招标在程序上的主要区别包括（）。A.招标方式不同B.招标文件的内容不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【正确答案】BCDE29.【真题】根据标准施工招标文件，应当进行重新招标的情形有()。A.投标截止时间后招标人不同意开标的B.投标截止时间止，投标人少于3家的C.投标人投诉中标人的D.经评标委员会评审后否决所有投标的E.招标人不接受评标评审结果的【正确答案】BD30.建设项目招标前期应满足的要求()A.建设项目已经批准B.有满足招标投标需要的技术资料C.建设用地已依法取得，并领取了建设规范许可证D.施工现场的“三通一平”已经完成E.主要设备的来源已经落实【正确答案】ABC31.施工合同履行过程中，工程质量评价报告应经（）审核签字。A.项目经理B.施工单位有关负责人C.总监理工程师D.监理单位有关负责人E.勘察设计单位有关负责人【正确答案】CD32.FIDIC施工合同条件规定，最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及的影响因素包括（）。A.合同的有效期限B.合同类型特点C.发生应由业主承担责任的事件D.可调价合同E.承包商延误工期或提前竣工【正确答案】BCDE33.CM承包商的酬金约定通常可以采用的方式有（）。A.按分包合同价的百分比取费B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费C.固定酬金D.按总包合同价E.按结算价【正确答案】ABC34.承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能是（）。A.施工图纸延误B.发包人原因导致暂停施工C.监理人发布错误的指令D.工程变更，工程量增加E.施工中遇到大雨天气【正确答案】ABCD35.事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起（）的客观现象。A.合同法律关系产生B.合同法律关系变更C.合同法律关系消灭D.合同法律关系转移E.合同法律关系冻结【正确答案】ABC36.【真题】下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有()。A.延误发放施工图样B.延误移交施工现场C.施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工D.施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工E.依据工程师提供的错误数据导致的放线错误【正确答案】ABE37.大批量采购钢筋的供货合同，在交货质量检验的条款内应当约定（）等内容。A.质量应达到的标准B.抽样检查的抽样方法C.制造方法D.检测单位E.提出质量异议的时间【正确答案】ABDE38.划分采购合同包需主要考虑的因素有()。A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间的关系C.市场供应情况D.资金计划E.具有完善的质量保证体系【正确答案】ABCD39.施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有（）。A.未按招标文件的要求予以密封的B.明显不符合技术标准要求的C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D.投标附有招标人不能接受的条件E.投标报价明显低于市场价格的【正确答案】BCD40.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，关于分包合同管理关系的表述中，正确的是（）。A.业主对分包合同权利、义务如何约定不参与意见B.工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务C.工程师对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理D.业主对分包合同的管理主要袁现为对分包工程的批准E.承包商依据主合同对分包工作内容进行审查，行使确认权或否定权【正确答案】ABCD41.下列关于建设工程施工中不可抗力的表述中，正确的有（）。A.不可抗力事件发生后，对施工合同的履行会造成较大的影响B.不可抗力是指合同当事人能预见但不能避免且不能克服的客观情况C.在不可抗力事件结束后24h内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用D.合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，不能免除迟延履行方的相应责任E.发生不可抗力后，发包人应尽力协助承包人采取措施【正确答案】ADE42.在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（）。A.投标人资质B.监理规划C.总监理工程师业绩D.监理单位业绩E.监理费报价【正确答案】ADE43.【真题】我国合同法规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()。A.履行期限条款B.结算条款C.清理条款D.质量条款E.违约责任条款【正确答案】BC44.下列行为中属于委托代理的法律行为有()。A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人C.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作【正确答案】ABD45.FIDIC施工合同条件规定，工程接收证书颁发后，表明（）。A.承包商对该部分工程的施工义务已