监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）（第12卷）

监理工程师建设工程合同管理考试试题押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（）。A.工期和经济损失由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【正确答案】A2.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿【正确答案】A3.设计人配合施工工作的要求，一般包括（）。A.向发包人和施工承包人进行设计交底B.处理有关设计问题C.参加所有隐蔽工程部位验收D.参加竣工验收【正确答案】C4.【真题】根据标准施工合同，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。A.直接与保险人协商一致后，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通过监理人C.应事先征得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【正确答案】C5.工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的（）和计算的正确性。A.方法B.取费规范性C.取费合理性D.取费实效性【正确答案】C6.【真题】某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。A.各自承担自己的损失B.分别承担对方的损失C.供应方承担购买方1万元损失D.供应方承担购买方2万元损失【正确答案】C7.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【正确答案】D8.开标时，若投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函，则应（）。A.在详评阶段予以淘汰B.在初评阶段予以淘汰C.返回投标人要求其修改后再进入评标D.作为无效投标，不再进入评标【正确答案】D9.安装工程一切险自（）起开始生效。A.工地动工时B.被保险项目被卸至施工地点时C.保险公司中约定生效日期D.施工准备阶段开始时【正确答案】B10.【真题】某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基。承包商按照工程师的指示采取了相应的技术措施，增加施工成本20万元，为此提出了索赔。工程师审查索赔时发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元；岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好，节约施工成本4万元。根据FIDIC施工合同条件，工程师应批准的索赔金额为()万元。A.20B.17C.16D.13【正确答案】D11.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。A.和解B.调解C.行政复议D.仲裁【正确答案】D12.关于保证的叙述中，有误的是（）。A.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证B.保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人不得拒绝承担保证责任【正确答案】D13.依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()。A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同【正确答案】C14.【真题】建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()承担。A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会【正确答案】B15.【真题】某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()。A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【正确答案】B16.施工合同示范文本通用条款规定，因不可抗力发生的费用由()承担。A.发包人B.承包商C.发包人和承包商共同D.发包人和承包商分别【正确答案】D17.导致合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工【正确答案】D18.在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由()承担。A.发包人B.设计人C.发包人和设计人共同D.设计审批部门【正确答案】A19.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底【正确答案】B20.关于抵押效力的表述中，有误的是（）。A.当事人可以约定抵押担保的范围B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况【正确答案】C21.【真题】工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是()。A.申请资格预审日起，至开标日止B.购买招标文件日起，至开标日止C.投标截止日起，至招标人确定中标人日止D.投标截止日起，至招标人中标人签订合同日止【正确答案】D22.按照合同法，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（）A.必须征得对方同意B.无须征得对方同意，也无须通知对方C.无须征得对方同意，但应提供担保D.无须征得对方同意，但要通知对方【正确答案】D23.FIDIC施工合同条件规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。A.14B.21C.28D.56【正确答案】C24.下列内容()不属于合同协议书中应明确填写的内容。A.签约合同价B.合同工期C.质量标准D.争议解决方法【正确答案】D25.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为（）。A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数【正确答案】B26.在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应（）。A.仅补偿承包人费用，不补偿利润B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用【正确答案】C27.将控制类型划分为前馈控制和反馈控制的依据是()。A.控制措施作用于控制对象的时间B.控制信息的来源C.控制过程是否形成闭合回路D.制定控制措施的出发点【正确答案】C28.施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款应为()。A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【正确答案】A29.发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。A.7B.14C.28D.56【正确答案】C30.勘察合同履行管理时，如果发包人不履行合同，发包人（）。A.无权要求返还定金B.有权要求返还定金C.只能要求返还定金的一半D.无权要求返还定金且需支付违约金【正确答案】A31.下列各项不属于编制设计要求文件时应兼顾的内容的是（）。A.完整性，任务要求全面不遗漏B.灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度C.原则性，按照有关法规的原则性条款来编制D.严格性，文字表达应清楚不被误解【正确答案】C32.协助业主改善目标控制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的()措施。A.合同B.技术C.经济D.组织【正确答案】D33.FIDIC施工合同条件中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价必须同时满足以下条件()。A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2【正确答案】D34.施工图设计完成后，（）应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。A.发包人B.承包人C.设计单位D.工程师【正确答案】A35.关于要约和承诺生效的表述中，有误的是（）。A.要约到达受要约人时生效B.承诺的通知发出时生效C.采用数据电文形式订立合同，但收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人任何系统的首次时间，视为到达时间D.采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间【正确答案】B36.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A.单价计算结果与总价不一致B.复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分C.投标人业绩超出招标文件的要求D.无法定代表人的签字和盖章【正确答案】D37.根据标准施工招标文件，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C38.任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为（）。A.连带责任B.保证责任C.缔约过失责任D.违约责任【正确答案】D39.定金的数额由当事人约定，但不得超过（）。A.主合同与从合同标的总额的20B.主合同标的额的20C.主合同与从合同标的总额的10D.主合同标的额的l0【正确答案】B40.某设备到货后双方按合同的规定进行了检验，但某些设备在安装运转后才能发现内在的质量缺陷。在保修期内，该设备检测不合格，由（）负责。A.采购方B.供货方C.安装单位D.合同约定的责任方【正确答案】B41.无权代理的情况不包括（）。A.没有代理权而为代理行为B.经过被代理人追认的行为C.代理权终止为代理行为D.超越代理权限为代理行为【正确答案】B42.建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是()。A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改【正确答案】B43.【真题】在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成。关于该事件的说法，正确的是（）。A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D.设计人不对变更部分的设计质量负责【正确答案】D44.支付委托监理合同的酬金过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书（）h内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。A.12B.24C.36D.48【正确答案】B45.【真题】根据FIDIC施工合同条件，保留金返还承包商的方式是（）。A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁布工程接收证书后分两次返还C.工程师颁布工程接收证书后一次性返还D.工程师颁布履约证书后一次性返还【正确答案】A46.FIDIC(施工合同条件适用于（）工程采用单价合同的承包方式。A.小型复杂B.小型简单C.大型简单D.大型复杂【正确答案】D47.执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据合同法的规定，遇价格下降时，应执行()。A.原价格B.新价格C.原价格和新价格的平均价D.市场价格【正确答案】B48.某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()A.监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失C.施工现场发生火灾。监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失【正确答案】B49.下列不能作为保证人的团体是()。A.私营公司B.国有公司C.法人D.学校【正确答案】D50.监理评标的量化比较通常采用（）对各投标人的综合能力进行对比。A.评标价法B.综合评分法C.加权打分法D.专家评审法【正确答案】B51.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的（）。A.13B.12C.23D.34【正确答案】C52.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，分包合同的价格（）。A.不一定等于主合同中所约定的该部分工程价格B.等于主合同中所约定的该部分工程价格C.大于主合同中所约定的该部分工程价格D.小于主合同中所约定的该部分工程价格【正确答案】A53.下列有关暂停施工说法不正确的是()。A.承包人应按工程师要求停止施工B.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工C.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任D.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工【正确答案】B54.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【正确答案】D55.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清修改，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A.1B.2C.3D.5【正确答案】C56.建设工程设计合同中没有（）费用。A.进度款B.预付款C.结算款D.定金【正确答案】B57.工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与（）的条或款的序号一致。A.专用条款B.通用条款C.附录D.协议书【正确答案】B58.在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据合同法的规定，甲、乙之间的买卖合同因（）。A.欺诈而可撤销B.胁迫而可撤销C.胁迫而无效D.显失公平而无效【正确答案】B59.评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论()。A.变更投标工期B.变更投标报价C.投标书中含有的技术细节D.中标通知书的主要内容【正确答案】C60.FIDIC施工合同条件规定，从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为（）。A.缺陷通知期B.施工期C.合同有效期D.合同工期【正确答案】B61.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是()。A.建设工程勘察合同B.建设工程设计施工总承包合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同【正确答案】B62.甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为（）。A.甲签字、盖章时B.乙收到合同书时C.乙签字、盖章时D.甲、乙达成协议时【正确答案】C63.物资设备采购中划分合同包装的主要考虑因素不包括（）。A.有利于投标竞争B.要根据市场供应情况C.考虑资金计划D.尽量提前工程进度【正确答案】D64.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于解决合同争议程序的说法，正确的是()。A.双方协商争端裁决委员会决定仲裁B.工程师确定双方协商争端裁决委员会决定C.工程师确定争端裁决委员会决定仲裁D.双方协商工程师确定争端裁决委员会决定【正确答案】C65.设计招标中，对人员技术力量审查的说法错误的是（）。A.人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B.各类设计人员的专业覆盖面C.人员数量、各类职称人员的比例D.各类设计人员的从业年限【正确答案】D66.2013年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20%。发包人于2013年2月25日支付20万元定金，设计人于2013年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2013年4月13日，设计人于2013年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）万元。A.100B.99.9C.99.8D.99.6【正确答案】A67.材料采购合同中，采购方有权部分或全部拒付货款的情况不包括()。A.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款B.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款C.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付D.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期外可以拒付【正确答案】D68.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由()。A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失【正确答案】C69.FIDIC施工合同条件规定，所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和称为（）。A.缺陷通知期B.合同工期C.合同有效期D.施工期【正确答案】B70.对于追偿债款、物品的债权文书，经公证处公证后，该文书具有强制执行的效力。一方当事人不按文书规定履行时，对方当事人可以向（）。A.有管辖权的基层人民法院申请执行B.有管辖权的仲裁机构申请执行C.有管辖权的基层人民检察院申请执行D.有管辖权的公安机关申请执行【正确答案】A71.能够作为保证人的为()。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园【正确答案】B72.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应()。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.修改招标文件后重新招标C.改为直接发包D.用原招标文件重新招标【正确答案】B73.FIDIC施工合同条件下，预付款保函()。A.在收到预付款的同时提交B.金额大于预付款金额C.由业主提交工程师D.金额随承包商对预付款的偿还而递减【正确答案】D74.【真题】根据标准施工合同，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。A.1%B.2%C.3%D.5%【正确答案】C75.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行（）招标由中标的设计单位承担该任务。A.勘察B.施工图设计C.技术设计D.初步设计【正确答案】D76.施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由()负责。A.承包人B.发包人C.工程师D.设计人【正确答案】A77.合同各方当事人按照合同的规定，全面履行各自的义务，实现各自的权利，使各方的目的得以实现的行为是（）。A.合同变更B.合同转让C.合同履行D.合同终止【正确答案】C78.对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。A.后履行抗辩权B.追认权C.拒绝权D.不安抗辩权【正确答案】B79.FIDIC施工合同条件规定，施工合同中构成合同一部分的其他文件是指（）。A.由承包商填写并随投标函一起提交的文件B.在合同协议书或中标函中列明范围的文件C.承包商负责采购材料和设备需提供的样本D.业主的设备和免费提供的材料【正确答案】B80.勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是()A.若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时的安全保卫工作B.勘察现场设备机具的布置和架设C.完成通水、通电及道路平整作业D.提供水上作业用船【正确答案】B81.关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是（）。A.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点C.当事人对合同成立的地点可以另行约定D.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立【正确答案】B82.采用综合评分法评标时，以（）为最优。A.报价最低标书B.报价最高标书C.报价接近标底的标书D.得分最高的投标书【正确答案】D83.下列选项中属于风险型CM的合同计价方式的是（）。A.成本加酬金的计价方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式【正确答案】A84.避免索赔争议的最有效的办法是（）。A.按照合同约定行事B.工程师充分地与合同双方协商，最好达成一致，取得共识C.从事实出发，实事求是D.从工程整体效益、工程总目标的角度出发做出判断或采取行动【正确答案】B85.建设工程勘察合同（二）的委托工作内容仅涉及（）。A.岩土工程B.水文工程C.地质工程D.测量工程【正确答案】A86.施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是()。A.审核施工进度计划B.控制施工工作按进度计划执行C.争取提前工期完成工程D.发布工程暂停令【正确答案】B87.【真题】根据标准施工合同，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。A.发包人B.承包人C.事件的风险责任人D.监理人【正确答案】C88.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机设备损坏及停工损失，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】B89.下列不属于承包人为分包工程施工需提供协助条件的是（）。A.施工图纸B.施工场地C.施工进度计划D.分包人使用的临时设施和施工机械【正确答案】C90.甲建设单位和乙施工单位签订施工合同，因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强，甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙，委托丁监理单位对该工程进行监理，指定分包商丙应该与()签订分包合同。A.甲B.乙C.了D.甲和乙均可【正确答案】B91.某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。A.1020B.980C.1000D.1010【正确答案】B92.运输货物时的运输合同的客体是（）。A.被运货物B.运输行为C.运输费用D.运输工具【正确答案】B93.对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件（）。A.应予以淘汰B.归入无效投标书C.不再进入详评D.仍属于有效投标书【正确答案】D94.【真题】关于保证人资格的说法.正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人【正确答案】B95.下列选项中，不属于合同法律关系主体的是（）。A.自然人B.法人C.智力成果D.其他组织【正确答案】C96.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.承包人承担，工期不可顺延C.承包人承担，可以顺延工期D.发包人承担，不批准顺延工期【正确答案】A97.下列关于定金的表述中，不正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C.定金合同可选择采用书面形式或口头形式D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金【正确答案】C98.下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是()。A.建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包。B.在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策。C.在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的主要风险。D.部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施。【正确答案】C99.某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是（）。A.由设计单位直接向承包人承担违约责任B.由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任C.发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任D.发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人【正确答案】C100.（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。A.法律规范B.事件C.行为D.形式【正确答案】C二.多选题(共70题)1.虽然投标书的设计方案各异需要评审的内容很多，但大致可以归纳为（）。A.设计方案的优劣B.投入、产出经济效益比较C.设计进度快慢D.设计资历和社会信誉E.设计质量【正确答案】ABCD2.可以作为质押的权利有（）。A.支票B.提单C.依法可以转让的著作权中的财产权D.依法可以转让的股份E.土地所有权【正确答案】ABCD3.建设工程监理招标中，评标时主要侧重于监理单位的（）。A.企业信誉B.实施监理任务的计划C.资质能力D.派驻现场监理人员的素质E.监理收费标准【正确答案】BCD4.【真题】施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有()。A.汽车B.土地C.土地所有权D.支票E.可以转让的商标专用权【正确答案】ADE5.根据FIDIC施工合同条件可知，（）的关系不是合同法律关系。A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商【正确答案】AC6.属于违约事实的是()A.延迟履行B.因不可抗力不能履行C.提存D.不完全履行E.不适当履行【正确答案】ADE7.下列关于设计施工阶段总承包合同的履行管理说法正确的有()。A.发包人应对施工场地和周围环境进行查勘B.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划C.监理人未在约定的时限内对承包人编制的进度计划进行批准或提出修改意见，该进度计划视为已得到批准D.符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前10天向承包人发出开始工作通知E.合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算【正确答案】BCE8.仲裁协议包括如下内容()A.请求仲裁的意思表示B.不向法院起诉的承诺C.仲裁事项D.双方争议的解决方式E.所选定的进仲裁委员会【正确答案】ACE9.【真题】招标人在招标过程中对申请人的资格审查方式有（）。A.形式审查B.详细审查C.资格预审D.资格后审E.资格备案【正确答案】CD10.根据标准施工合同通用条款的规定，承包人可以提出费用补偿的有（）。A.延误发放图纸B.不可抗力不能按期竣工C.其他承包商的干扰D.发包人原因导致工程质量缺陷E.异常恶劣的气候条件【正确答案】ACD11.下列（）属于工程施工合同第二版中的核心条款。A.总则B.雇主的主要责任C.工期D.测试和缺陷E.所有权【正确答案】ACDE12.下列关于建设工程勘察合同内容的说法，错误的有（）。A.发包人应对提供文件资料的准确性负责B.对工程的勘察许可应由勘察人提供C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供D.发包人应修好通行道路方便勘察人工作E.拆除地下障碍物应由承包人完成【正确答案】BE13.下列选项中属于项目设计要求的有()。A.限额设计的要求B.设计依据的标准C.建筑物的设计合理使用年限要求D.工程勘察资料准确性E.城市规划许可【正确答案】ABC14.【真题】合同生效后，当事人对合同的某些内容没有约定，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定。关于处理该事件应履行原则的说法，正确的有（）。A.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行B.价款不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行C.报酬不明的，按订立合同时订立地的市场价格履行D.政府定价的，应执行政府定价E.履行地点不明确的，交付不动产的，在不动产所在地履行【正确答案】ABDE15.建设项目施工招标中，履约担保的方式可以是（）。A.提供第三人信用担保B.银行出具履行保函C.提交履约保证金D.担保公司出具履约保函E.提交工程预付款【正确答案】ABCD16.下列文件中，属于施工合同组成部分的有（）。A.合同协议书B.工程报价单或预算书C.投标文件中的施工组织设计D.工程量清单E.规范及有关技术文件【正确答案】ABDE17.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，承包商代表在应付款日之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商后便不承担逾期付款责任的情况包括（）。A.工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D.由于承包商原因导致的逾期支付的分包款E.工程师认可分包商报表中的某些款项【正确答案】ABC18.【真题】按照招标投标法，关于招标方式的说法，正确的有（）。A.公开招标的投标人不受地域和行业限制B.议标是招标方式的一种C.竞争性谈判是招标方式的一种D.邀请招标不能限制投标人的数量E.公开招标意味着招标时间长、费用高【正确答案】AE19.从商务角度，下列情况视为没有实质性响应，其投标将被拒绝的有（）。A.投标人未提交投标保证金B.投标文件已按照要求逐页签字的C.投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的D.投标文件无法定代表人签字E.投标有效期不足的【正确答案】ACDE20.合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。A.政府机关B.法人的分支机构C.大学所属二级学院D.事业单位E.社会团体【正确答案】ABDE21.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，接到分包商的支付报表后，承包商代表应对照分包合同工程量清单中的工作项目、单价或价格复核取费的合理性和计算的正确性，并依据分包合同的约定扣除（）等后，核准该阶段应付给分包商的金额。A.分包管理费B.对分包施工支援的实际应收款项C.预付款D.保留金E.材料费、设备费【正确答案】ABCD22.FIDIC施工合同条件规定，保证公正处理合同争议是争端裁决委员会成员最基本的义务，虽然当事人双方各提名l位成员，但他不能代表任何一方的单方利益，因此合同规定（）。A.在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见B.业主与承包商任一方没有对方的同意，不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议C.裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益D.合同争议提交仲裁时，争端裁决委员会成员可被任命为仲裁人E.裁决委员会成员不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务【正确答案】ABCE23.机电产品国际招标的投标人应满足的条件包括（）。A.国别必须是中国或与中国有正常贸易往来的国家或地区B.不得与本次招标货物的设计、咨询机构有任何关联C.必须在法律上独立D.不必财务上独立E.合法运作并独立于招标人和招标机构【正确答案】ABCE24.某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。A.只减少1名招标人代表B.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家C.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家D.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家E.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家【正确答案】CDE25.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，计算本期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容包括()oA.设计变更应调整的合同价款B.本期应扣回的工程进度款C.经过工程师批准的承包人索赔款D.根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项E.经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款【正确答案】ACDE26.【真题】根据建设工程质量管理条例，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有（）。A.基础设施工程B.防水工程C.设备安装工程D.电气管线工程E.给水管道工程【正确答案】CDE27.为了保证招标行为规范化、科学化，达到招标选择承包人的预期目的，招标人应满足的要求有（）。A.有审查投标单位资质的能力B.有组织开标、评标、定标的能力C.有组织编制招标文件的能力D.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金E.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员【正确答案】ABCE28.【真题】材料采购合同履行z中，可用于现场交货数量验收的方法有（）。A.磅差分析法B.查点法C.经验鉴别法D.衡量法E.理论换算法【正确答案】BDE29.当事人在()的情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。A.没有仲裁协议B.裁决的证据是伪造的C.裁决所根据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊【正确答案】ABDE30.总承包方式的优点包括（）。A.单一的合同责任B.固定工期、固定费用C.设计方案是最优方案D.减少设计变更E.减少承包人的索赔【正确答案】ABDE31.FIDIC施工合同条件规定，施工质量管理中，承包商对施工中涉及的（）的资料应有充分的了解。A.现场的现状和性质B.水文和气候条件C.为实施和完成工程及修复工程缺陷约定的工作范围和性质D.工程所在地的法律、法规和雇佣劳务的习惯做法E.资料提供的岩土条件【正确答案】ABCD32.合同纠纷和解解决的优点体现在（）。A.有利于和解协议的执行B.简便易行C.有利于经济、及时地解决纠纷D.和解双方不得反悔E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行【正确答案】ABCE33.订立勘察合同时，发包人应提供的勘察依据文件和资料包括（）。A.提供地震安全性评价和环境评价B.提供勘察工作范围地下已有埋藏物的具体位置分布图C.提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图D.提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图E.提供本工程批准文件(复印件)及用地、施工、勘察许可等批件（复印件）【正确答案】BCDE34.合同公证与鉴证的相同点体现在（）。A.合同鉴证与公证的办理机关相同B.合同鉴证与公证的办理程序相同C.合同鉴证与公证的内容和范围相同D.合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则E.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性【正确答案】CDE35.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.设计方案最优B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.减少承包人的索赔E.建设周期长【正确答案】BCD36.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作不需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【正确答案】BD37.建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对（）造成的损失和费用，负责赔偿。A.维修保养或正常检修的费用B.设计错误引起的损失和费用C.施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失D.被保险人因发生与所保工程直接相关的意外事故而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用E.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失【正确答案】DE38.按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括()。A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.有3名以上取得招标职业资格的专职业务人员D.有组织评标的能力E.已委托公证机关公证【正确答案】ACD39.建筑工程一切险的保险期限至（）之时终止，以先发生者为准。A.工程所有人对部分工程签发完工验收证书B.对全部工程签发验收合格C.工程所有人实际占用部分工程D.工程所有人实际接受该部分工程E.工程提交验收申请【正确答案】ABCD40.按合同是否要求在当事人意思表示一致的基础上，交付标的物或者其他给付义务为标准，可将合同划分为（）。A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E.计划合同【正确答案】AB41.担保法规定的担保方式为（）。A.保证B.公证C.抵押D.质押E.定金【正确答案】ACDE42.设计招标文件的主要内容包括（）。A.投标须知B.项目说明书C.设计依据的基础资料D.投标有效期E.工程概况【正确答案】ABCD43.【真题】建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。A.货样买卖B.分期交付买卖C.试用买卖D.异地交付买卖E.分期付款买卖【正确答案】ABCE44.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于分包工程的说法，正确的有()。A.承包人的分包招标应由监理人组织B.承包人分包工作需征得发