2022年一级造价工程师考试模拟卷10（带答案解析）

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她 2022年一级造价工程师考试模拟卷（带答案解析）一.全能测试题(共100题)1.施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的()。A:环境保护B:文明施工C:安全施工D:临时设施答案：B解析：用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用均属于安全文明施工措施费中的文明施工费。2.除立的明洞和短于50m的隧道之外，隧道内的纵坡一般大于( )。A.0.3%B.0.5%C.2%D.3%答案：A解析：本题考查的是隧道的位置选择与线形要求、横断面。隧道内的纵坡.般大于0.3%，以利排泄雨水，但不应大于3%，独立的明洞和短于50m的隧道可不受此限制。3.某工程项目合同价为2000万元，施工过程中收到外界的干扰使得工期拖延了20个月，该部分工程的合同价格为160万元，则承包商可提出的工期索赔为（ ）。A.0.8个月B.1.6个月C.1.8个月D.1.2个月答案：B解析：2020版教材P252已知受干扰部分工程的延期时间，工期索赔值=受干扰部分工期拖延时间（受干扰部分工程的合同价格/原合同总价）4.由于系统能在房间就地回风，不必或较少需要再把回风抽回到集中处理室处理，减少了要集中处理和来回输送的空气量，具有风道断面小、空气处理室小、空调机房占地少、风机耗电量少的优点的空调系统为（）。A.诱导器系统B.风机盘管系统C.双风管集中式系统D.单风管集中式系统答案：A解析：由于诱导器系统能在房间就地回风，不必或较少需要再把回风抽回到集中处理室处理，减少了要集中处理和来回输送的空气量，因而有风管断面小、空气处理室小、空调机房占地少、风机耗电量少的优点。5.某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元/t、30元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.5%、3.5%。材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%。则该材料的不含税单价为（ ）元/t。A.480.87B.481.47C.488.88D.489.49答案：C解析：材料单价=（供应价格+运杂费）X1+运输损耗率（%） X 1十采购及保管费率（%） =（500/1.13+30/1.09）*（1+0.5%）*（1十3.5%）=488.88元/t6.变配电工程中，高压配电室的主要作用是( )。A.接受电力B.分配电力C.提高功率因数D.高压电转换成低压电答案：A解析：变电所工程包括高压配电室、低压配电室、控制室、变压器室、电容器室五部分的电气设备安装工程。配电所与变电所的区别就是其内部没有装设 电力变压器;高压配电室的作用是接受电力;变压器室的作用是把高压电转换成低压电;低压配电室的作用是分配电力;电容器室的作用是提高功率因数;控制室的 作用是预告信号。7.总平面设计是指总图运输设计和总平面配置，下列内容中均属于总平面设计中影响工程造价的主要因素的有（ ）。A.现场条件、占地面积、功能分区B.占地面积、功能分区、工艺流程C.占地面积、运输方式、工艺流程D.现场条件、运输方式、工艺流程答案：A解析：2020版教材P148本题要求考生正确理解总平面设计和工艺设计的概念和内容。工艺流程属于工艺设计的内容，不是总平面设计的内容。按照建设程序，建设项目的工艺流程在可行性研究阶段已经确定。设计阶段的任务就是严格按照批准的可行性研究报告的内容进行工艺技术方案的设计，确定具体的工艺流程和生产技术。在具体项目工艺设计方案的选择时，应以提高投资的经济效益为前提，深人分析、比较，综合考虑各方面的因素。8.工程施工中的下列情形，发包人不予计量的有（ ）。A.监理人抽检不合格返工增加的工程日B.承包人自检不合格返工增加的工程日C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人在合同范围之外按发包人要求增建的临时工程工程量E.工程质量验收资料缺项的工程量答案：A,B,E解析：工程计量的原则包括下列三个方面： （1） 不符合合同文件要求的工程不予计量。即工程必须满足设计图纸、技术规范等合同文件对其在工程质量上的要求，同时有关的工程质量验收资料齐全、手续完备，满足合同文件对其在工程管理上的要求。（2） 按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量。工程计量的方法、范围、内容和单位受合同文件所约束，其中工程量清单（说明）、技术规范、合同条款均会从不同角度、不同侧面涉及这方面的内容。在计量中要严格遵循这些文件的规定，并且一定要结合起来使用。（3） 因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。选项CD属于应予计量的工程量，正确答案为ABE.9.关于计算新增固定资产的表述，正确的是（ ）A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计人新增固定 资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计人新增固定资产价值答案：B解析：对于为了提高产品质量、改善劳动条件、节约材料消耗、保护环境而建 设的附属辅助工程，只要全部建成，正式验收交付使用后就要计入新增固定资产价 值。对于单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目，如住宅、 食堂、医务所、托儿所、生活服务网点等，在建成并交付使用后，也要计算新增固定 资产价值。凡购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具，应在交付使用后计入 新增固定资产价值。一次交付生产或使用的工程一次计算新增固定资产价值，分期分 批交付生产或使用的工程，应分期分批计算新增固定资产价值。见教材第七章第二 节 P347。10.送风分布器通常都是靠近地板，送风口面积大，出风速度低（一般低于05m/s）。置换通风用于夏季降温时，送风温度通常低于室内温度24的通风换气的方式是（）。A.稀释通风B.单向流通风C.置换通风D.均匀流通风答案：C解析：【解析】置换通风的送风分布器通常都是靠近地板，送风口面积大，出风速度低（一般低于05m/s）。置换通风用于夏季降温时，送风温度通常低于室内温度24。低速、低温送风与室内分区流态是置换通风的重要特点。置换通风对送风的空气分布器要求较高，它要求分布器能将低温的新风以较小的风速均匀送出，并能散布开来。11.在超过4层的厂房和库房，高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过5层的其他民用建筑内均应设置（）。A.气压水罐B.室内消火栓C.水泵结合器D.压力开关答案：C解析：本题的考点为消防水泵接合器的设置。当室内消防用水量不能满足消防要求时，消防车可通过水泵接合器向室内管网供水灭火。因此在超过4层的厂房和库房，高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过5层的其他民用建筑内均应设置水泵接合器。高层建筑的消防给水按竖向分区供水时，应在消防车供水压力范围内(一般不大于980 kPa)设置水泵接合器。12.依据通用安装工程工程量计算规范GB50856-2013的规定，脚手架搭拆措施项目包括的工作内容有（ ）。A.场内、场外相关材料搬运B.搭设、拆除脚手架C.搭设、超出围护网D.拆除脚手架后材料的堆放答案：A,B,D解析：2020版教材P119措施项目清单脚手架搭拆工作内容，脚手架搭拆：场内、场外材料搬运；搭、拆脚手架；拆除脚手架后材料的堆放。各专业安装工程均在各册定额说明中以系数列出13.在工程项目施工成本管理过程中，施工成本核算是以（）为核算对象的。A.建设单位的可控责任成本B.施工单位的可控责任成本C.项目经理授权范围相对应的可控责任成本D.监理单位的可控责任成本答案：C解析：本题考查的是施工成本管理。施工成本核算应以项目经理责任成本目标为基本核算范围；以项目经理授权范围相对应的可控责任成本为核算对象，进行全过程分月跟踪核算。14.排出压力可高达18MPa，主要用于流量较大、扬程较高的城市给水、矿山排水和输油管线的泵为( )。A.蜗壳式多级离心泵B.单级双吸离心泵C.离心式井泵D.分段式多级离心水泵答案：A解析：中开式多级离心泵。主要用于流量较大、扬程较高的城市给水、矿山排水和输油管线,一般流量为 450l500m3/h，扬程为 100500mH2O，排出压力可高达 18MPa。此泵相当于将几个单级蜗壳式泵装在同一根轴上串联工作，所以又叫蜗壳式多级离心泵。15.按照通用安装工程工程量计算规范（GB508562013）的规定，消防安装计量单位正确的为（）。A.末端试水装置，按规格、组装形式以“套”计B灭火器，按形式，型号、规格以“只”计C.消防水泵接合器，按安装部位，型号和规格，附件材质、规格以“组”计算D.泡沫发生器、泡沫比例混合器、泡沫液贮罐，按设计图示数量以“台”计算答案：D解析：本题考查的是消防工程计量。末端试水装置，按规格、组装形式以“组”计。灭火器，按形式，型号、规格以“具（组）”计。消防水泵接合器，按安装部位，型号和规格，附件材质、规格以“套”计算。泡沫发生器、泡沫比例混合器、泡沫液贮罐，按设计图示数量以“台”计算。16.拟订常规施工组织设计时，合理确定施工顺序应考虑的因素包括（）。A、各分部分项工程之间的关系B、施工方法和施工机械的要求C、施工顺序对投资的影响D、当地的气候条件和水文要求E、施工顺序对工期的影响答案：A,B,D,E解析：本题考查的是招标工程量清单的编制。合理确定施工顺序需要考虑以下几点：各分部分项工程之间的关系；施工方法和施工的要求；当地的气候条件和水文要求；施工顺序对工期的影响。17.光缆传输电视信号的优点不包括（）。A.抗干扰能力强B.安全可靠C.频率特性好D.传输容量小答案：D解析：本题的考点为光缆的特点。用光缆传输电视信号具有传输损耗小、频带宽、传输容量大、频率特性好、抗干扰能力强、安全可靠等优点，是有线电视信号传输技术手段的发展方向。18.O 形圈面型是一种较新的法兰连接形式，除具有“自封作用”外，其使用特点还有（ ）。A.截面尺寸小，重量轻B.使用简单，但安装拆卸不方便C.压力范围使用窄D.是一种非挤压型密封答案：A解析：2020版教材P43本题考查的是法兰。O形圈是一种挤压型密封，密封效果比一般平垫圈可靠。由于O型圈的界面尺寸都很小、重量轻，消耗材料少，且使用简单，安装、拆卸方便，更为突出的优点还在于O形圈具荷良好的密封能力，压力使用范围很宽，静密封工作压力可达100MPa以上，使用温度为-60200，可满足多种介质的使用要求。19.某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请。按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013的规定，下列关于进度款支付的说法中，正确的是（ ）。A.向承包人支付不少于180万元的进度款B.向承包人支付不少于120万元的进度款C.向承包人支付不少于200万元的进度款D.向承包人支付不少于100万元的进度款答案：B解析：2020版教材P257进度款支付比例，按照合同约定，按期中结算价款总额计，向承包人支付不低于60，不高于90的进度款。20.一般单级离心水泵应用范围广，适用于输送温度在80100以下的清水以及（ ）。A.腐蚀性液体B.黏稠状液体C.无腐蚀的液体D.腐蚀性弱的液体答案：C解析：2020版教材P138泵。单级离心水泵应用范围广，适用于输送温度在80-100以下的清水以及无腐蚀的液体。21.根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50584 的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（ ）。A. 施工排水、降水B. 冬雨季施工C. 垂直运输D. 大型机械设备进出场及安拆答案：B解析：本题考查的是措施项目清单。22.高倍数泡沫的发泡倍数为（ ）。A.20B.20200C.2011000D.10000以上答案：C解析：2020版教材P182高倍数泡沫的发泡倍数，发泡倍数在2011000之间的称为高倍数泡沫。23.项目融资过程中，投资决策后首先应进行的工作是（ ）。A.融资谈判B.融资决策分析C.融资执行D.融资结构设计答案：B解析：2020版教材P249本题考查的是项目融资的特点和程序。项目融资大致可分为五个阶段：投资决策分析、融资决策分析、融资结构设计、融资谈判和融资执行。24.背景：某承包商参与了某施工项目的施工投标，在通过资格预审后，对招标文件进行了详细分析，发现业主所提出的工期要求过于苛刻，且合同条款中规定每拖延1天工期罚合同价的1。若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本；还发现原设计基坑开挖方案采用桩基础支护过于保守。因此，该承包商采取了以下做法：做法一：在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期（比业主要求的工期增加6个月）编制施工进度计划并据此报价。做法二：建议将桩基础支护开挖方式改为明挖基础，并对这两种方案进行了技术经济分析和比较，证明明挖基础方案能保证工程结构的可靠性和安全性、提高施工速度，而且可降低造价约3%。做法三：经造价工程师的初步测算，拟投标报价9000万元。该施工企业投标时为了不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对原估价作适当调整，具体数据见表4.2。表4.2报价调整前后对比表 单位：万元调整后，该承包商将技术标和商务标分别封装，在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。做法四：在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%，并详细说明了需调整的各分部分项工程的综合单价及相应总价。但是，招标单位的有关工作人员认为，根据国际上“一标一投”的惯例，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。 、招标人对投标人进行资格预审应包括哪些内容？ 、做法一中，该承包商运用了哪种报价技巧？其运用是否得当？ 、做法二中，该承包商运用了哪种报价技巧？其运用是否得当？ 、做法三中，该承包商运用了哪种报价技巧？其运用是否得当？不平衡报价后，承包商所得工程款的终值比原报价增加多少万元？（假定工程进度均衡进行，以预计的竣工时间为终点，月利率按1%计） 、做法四中，该承包商运用了哪种报价技巧？其运用是否得当？招标人的做法是否得当？说明理由。 答案：解析：1.招标人对投标人进行资格预审应包括以下内容：（1）投标人签订合同的权利：营业执照和资质证书；（2）投标人履行合同的能力：人员情况、技术装备情况、财务状况等；（3）投标人目前的状况：投标资格是否被取消、账户是否被冻结等；（4）近三年情况：是否发生过重大安全事故和质量事故；（5）法律、行政法规规定的其他内容。2.做法一中该承包商运用了多方案报价法，该方法运用不当，因为运用该报价技巧时，必须对原方案（本案例指业主的工期要求）报价，而该承包商在投标时仅说明了该工期要求难以实现，却并未报出相应的投标价。3. 该承包商运用了增加建议方案法，该方法运用得当，因为通过对两个结构体系方案的技术经济分析和比较（这意味着对两个方案均报了价），论证了建议方案（框架体系）的技术可行性和经济合理性，对业主有很强的说服力。4.该承包商运用了不平衡报价法，承包商将属于前期的基础工程和下部结构工程的单价调高，而将属于后期工程的上部结构工程的单价调低，可以在施工的早期阶段收到较多的工程款，从而可以提高承包商所得工程款的现值。以竣工时点进行折现，F=A1（F/A，1%，6）（F/P，1%，18）+A2（F/A，1%，12）（F/P，1%，6）+A3（F/A，1%，6）结论：采用了不平衡报价法后，终值增加了9935.309891.8943.41（万元）5.该承包商运用了突然降价法，该方法运用得当，原投标文件的递交时间比规定的投标截止时间仅提前1小时，这既是符合常理的，又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定的时间，起到了迷惑竞争对手的作用。若提前时间太多，会引起竞争对手的怀疑，而在开标前1小时突然递交一份补充文件，这时竞争对手已不可能再调整报价了。“招标单位的有关工作人员拒收承包商的补充材料”不妥，因为承包商在投标截止时间之前所递交的任何正式书面文件都是有效文件，都是投标文件的有效组成部分，也就是说，补充文件与原投标文件共同构成一份投标文件，而不是两份相互独立的投标文件。25.在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由（ ）编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。A.总包单位B.建设单位C.监理单位D.施工承包单位答案：D解析：2020版教材P361本题考查的是工程费用的动态监控。工程竣工结算是指施工承包单位按施工合同并经验收合格后，与建设单位进行的最终工程价款结算。26.分部工程由3个施工过程组成，分为3个施工段进行流水施工，流水节拍分别 为3、4、2d, 4、3、2d和2、4、3d。则流水施工工期为（ ）d。A. 14 B. 15 C. 16D. 17答案：D解析：27.建设工程合同的纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖，由（ ）人民法院管辖。A.工程所在地B.合同签约地C.发包单位所在地D.承包单位所在地答案：A解析：2020版教材P58建设工程施工合同以施工行为地为合同履行地。28.根据水利水电工程等级划分及洪水标准（SL 252-2017），某治涝、排水工程中泵站永久性水工建筑物设计流量为40m3/s，装机功率1104KW，则其主要建筑物级别为（）级。A.1B.2C.3D.4答案：B解析：本题考查的是工程等别及建筑物级别。根据设计流量为3级，根据装机功率为2级，则主要建筑物级别为2级。29.防爆厂房内安装的正压通风的仪表箱，在送电之前要进行的工作有（ ）。A.拆除密封填料函B.置换箱内气体C.安装通风装置D.安装报警装置答案：B,C,D解析：防爆厂房内安装的正压通风的仪表箱，在送电之前要进行的工作有：置换，安装通风装置，安装报警或控制装置。30.有抗化学侵蚀要求的混凝土多使用（）。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.矿渣硅酸盐水泥 D.火山灰质硅酸盐水泥 E.粉煤灰硅酸盐水泥 答案：C,D,E解析：本题考查的是掺混合料的硅酸盐水泥。硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥不适用于受化学侵蚀、压力水作用及海水侵蚀的工程。参见教材P124。31.下列关于项目工程造价金额在500-2000 万元的鉴定期限说法正确的是（ ）。A.60 天B.90 天C.120 天D.180 天答案：B解析：本题考查的是工程造价鉴定期限。32.根据工程造价咨询企业管理办法，乙级工程造价咨询企业资质标准包括（ ）。A.企业注册资本不少于人民币30 万元B.专职从事工程造价专业工作的人员不少于12 人C.企业人均办公建筑面积不少于10 平方米D.近3 年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50 万元E.企业专职从事工程造价专业工作的人员中注册造价工程师不少于6 人答案：C,E解析：2020版教材P11甲级资质：拥有一级资质满3年；技术负责人拥有一级造价工程师注册证书，具有高级职称，并具有从业经验不少于15年； 专职专业人员不少于12人，其中具有中级职称或具有二级造价功臣是注册证书的不少于10人，一级造价工程师不少于6人；近三年营业收入不少于500万；专业专业人员和企业签订劳动合同，符合职业年龄要求；社保手续齐全；核定资质等级之日前3年内无违规行为。乙级资质： 技术负责人拥有一级造价工程师注册证书，具备高级职称，从业经验不少于10年； 专业专业人员不少于6人，其中具有中级职称或二级造价工程师注册证书不少于4人，一级造价工程师不少于3人；劳动合同；社会基本养老保险；暂定期内营业收入不少于50万；核定资质等级之日前无违规行为。33.在国际竞争性招标中，评标的主要步骤是()。A:审标、评标、资格定审B:资格定审、开标、审标C:开标、评标、资格定审D:开标、审标、评标答案：A解析：在国际竞争性招标中，评标主要有审标、评标、资格定审三个步骤。34.根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（ ）A.二次搬运费B.超高施工增加费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费答案：B解析：应予计量的措施项目，基本与分部分项工程费的讨算方法基本相同，包括：脚手架费、混凝土模板及支架（撑）费、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水、降水费。35.在工程项目损失控制计划系统中，其灾难计划的内容不包括()。A.撤离现场人员援救及处理伤亡人员B.控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产损害C.调整整个项目的实施进度计划、货物的采购与供应计划D.尽快使受影响区域恢复正常答案：C解析：参考第三章第六节内容，应选c项。 调整整个项目的实施进度计划、货物的采购与供应计划属于应急计划的内容。36.防水涂料具有的显著特点是（ ）。A.抵抗变形能力强B.有利于基层形状不规则部位的施工C.施工时不需要加热D.使用年限长答案：B解析：2020版教材P165由于防水涂料固化成膜后的防水涂膜具有良好的防水性能，能形成无接缝的完整防水膜。因此，防水涂料广泛适用于工业与民用建筑的屋面防水工程、地下室防水工程和地面防潮、防渗等，特别适用于各种不规则部位的防水。37.根据建设工程工程量清单计价规范，计算砖围墙砖基础工程量时，其基础与 砖墙的界限划分应为（ ）。A.以室外地坪为界 B.以不同材料界面为界C.以围墙内地坪为界 D.以室内地坪以上300mm为界答案：A解析：应选A。教材P297页第20行：砖围墙应以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身。38.某水闸底板混凝土采用平浇法，最大混凝土块浇筑面积400m2，浇筑层厚40cm，混凝土初凝时间按3h计，混凝土从出机口到浇筑入仓历时30min。则该工程拌合站小时生产能力最小应为（）m3/hA.64B.70.4C.320D.352答案：B解析：本题考查的是临时设施。浇筑生产不均匀系数一般为1.11.2，计算式为（1.11.2）4000.4/（3-0.5）=70.476.8。39.下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的有（）。A.增量投资内部收益率法B.年折算费用法C.增量投资回收期法D.方案重复法E.无限计算期法答案：A,D,E解析：对于计算期相同的互斥方案，常用的动态评价方法有净现值、增量投资内部收益率、净年值法；计算期不同的互斥方案，常用的动态评价方法有净年值、最小公倍数（方案重复法）、研究期法、无限计算期法、增量投资内部收益率法；年折算费用法和增量投资回收期法均属于互斥方案静态评价方法；2020教材P185-19540.关于缺陷责任期与保修期，下列说法中正确的是( )。A.缺陷责任期就是保修期B.屋面防水工程的保修期为5年C.结构工程的保修期为10年D.给排水管道的保修期为5年答案：B解析：按照建设工程质量管理条例的规定，保修期限如下：1)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年;3)供热与供冷系统为2个采暖期和供热期;4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为二年。考点第六章第三节知识点一：缺陷责任期的概念和期限41.铝酸盐水泥适宜用于（ ）。A.大体积混凝土B.与硅酸盐水泥混合使用的混凝土C.用于蒸汽养护的混凝土D.低温地区施工的混凝土答案：D解析：2020版教材P125铝酸盐水泥不宜用于大体积混凝土工程；不能用于与碱溶液接触的工程；不得与未硬化的硅酸盐水泥混凝土接触使用，更不得与硅酸盐水泥或石灰混合使用；不能蒸汽养护；不宜在高温季节施工。42.按照通用安装工程工程量计算规范GB50856-2013的规定，措施项目清单可列“工程系统检测、检验”项目的是拟建工程中有（ ）。A.设计压力大于10MPa的管道敷设B.容积大于或等于50m3的球形储罐制作安装C.中压管壳式余热锅炉制作安装D.低压搪玻璃压力容器制作安装答案：A,B,C解析：2020版教材P121当拟建工程中有三类容器制作安装，有超过10MPa的高压管道敷设，措施项目清单可列项“工程系统检测、检验”。下列情况之一的，为第三类压力容器：（1）高压容器;（2）中压容器（仅限毒性程度为极度和高度危害介质）;（3）中压储存容器（仅限易燃或毒性程度为中度危害介质，且PV乘积大于等于10MPa?m3）;（4）中压反应容器（仅限易燃或毒性程度为中度危害介质，且PV乘积大于等于0.5MPa?m3）;（5）低压容器（仅限毒性程度为极度和高度危害介质，且PV乘积大于等于0.2MPa?m3）;（6）高压、中压管壳式余热锅炉;（7）中压搪玻璃压力容器;（8）使用强度级别较高（指相应标准中抗拉强度规定值下限大于或等于540MPa）的材料制造的压力容器;（9）移动式压力容器，包括铁路罐车（介质为液化气体、低温液体）、罐式汽车液化气体运输（半挂）车、低温液体运输（半挂）车、永久气体运输（半挂）车和罐式集装箱（介质为液化气体、低温液体）等;（10）球形储罐（容积大于等于50 m3）;（11）低温液体储存容器（容积大于等于5 m3）;2.第二类压力容器下列情况之一的，为第二类压力容器（上述规定的第三类压力容器除外）：（1）中压容器;（2）低压容器（仅限毒性程度为极度和高度危害介质）;（3）低压反应容器和低压储存容器（仅限易燃介质或毒性程度为中度危害介质）;（4）低压管壳式余热锅炉;（5）低压搪玻璃压力容器。43.关于国务院关于投资体制改革的决定，特别重大的政府投资项目应实行（ ）制度。A.网上公示B.咨询论证C.专家评议D.民众听证答案：C解析：项目投资决策管理制度。根据国务院关于投资体制改革的决定，特别重大的政府投资项目应实行专家评议制度。44.涂料中辅助成膜物质中的溶剂的主要作用是（）。A.阻止阳光和水分渗入B.调整涂料黏度和溶解成膜物质C.控制涂料干燥速度D.提高涂料的机械强度答案：B,C解析：溶剂在涂料中主要起着溶解成膜物质、调整涂料粘度、控制涂料干燥速度等方面的作用。45.根据标准施工招标文件，下列关于综合评估法评标的说法，错误的是（）。A.综合评估法通常采用百分制B.具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法C.综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定D.采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人答案：B解析：本题考查的是评标程序及评审标准。经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。46.矿物的物理性质包括（ ）。A.颜色B.光泽C.硬度D.质量E.结构答案：A,B,C解析：2020版教材P1P9岩石的物理性质:重量，孔隙性，吸水性，软化性，抗冻性。颜色，硬度，光泽度是矿物的物理性质。#47.传输速率超过100 Mbps 的高速应用系统，布线距离不超过90 m，宜采用的综合布线介质为（ ）。A.三类双绞电缆B.五类双绞电缆C.单模光缆D.多模光缆答案：B解析：采用五类双绞电缆时，传输速率超过 100 Mbps 的高速应用系统，布线距离不宜超过90 m。否则宜选用单模或多模光缆。48.屏蔽泵的主要特点是（ ）。A.用屏蔽套将叶轮与电动机的转子隔离开来B.可以保证绝对不泄漏C.特别适用于输送腐蚀性、易燃易爆、剧毒、有放射性及极为贵重的液体D.适用于输送高压、高温、低温及高熔点的液体答案：B,C,D解析：屏蔽泵（无填料泵），它是将叶轮与电动机的转子直联成一体，浸没在被输送液体中工作的泵。屏蔽泵既是离心式泵的一种，但又不同于一般离心式泵。其主要区别是：为了防止输送的液体与电气部分接触，用特制的屏蔽套将电动机转子和定子与输送液体隔离开来。屏蔽泵可以保证绝对不泄漏，特别适用于输送腐蚀性、易燃易爆、剧毒、有放射性及极为贵重的液体；也适用于输送高压、高温、低温及高熔点的液体。49.耐火混凝土与普通耐火砖比较，具有的优点有()A.价廉B.施工简便C.强度高D.炉衬整体密封性强答案：A,B,D解析：耐火混凝土与普通耐火砖比较，具有施工简便、价廉和炉衬整体密封性强等优点，但强度较低。按照胶结料的不同，耐火混凝土分为水硬性耐火混凝土、火硬性耐火混凝土和气硬性耐火混凝土；按照密度的高低，可分为重质耐火混凝土和轻质耐火混凝土。50.除专用合同条款另有约定外，标准施工招标文件中关于合同文件解释先后顺序的排列，下列说法中正确的是（ ）。A.合同协议书专用条款通用条款中标通知书投标函及投标函附录B.合同协议书中标通知书专用条款通用条款投标函及投标函附录C.合同协议书中标通知书投标函及投标函附录专用条款通用条款D.合同协议书专用条款中标通知书投标函及投标函附录通用条款答案：C解析：本题考查的是标准施工招标文件中的合同条款。除专用合同条款另有约定外，合同文件解释先后顺序：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单、其他合同文件。51.刚性角较小的基础是（ ）。A.毛石基础B.混凝土基础C.毛石混凝土基础D.砖基础答案：D解析：2020版教材P37刚性角的大小只与基础的材料有关，刚性角可由基础的宽高比来表示。毛石基础、混凝土基础的宽高比都在1:11:1.5左右，而砖基础的宽高比约为0.5:1，其刚性角当然是较小的。52.根据FIDIC施工合同条件（1999 版），关于合同价款调整的规定，下列说法中正确的是（ ）。A.工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1%时才予调整B.实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10%时，可调整相应单价C.工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款D.承包人配合工程检验所发生的剥露和覆盖，不应调整合同价款答案：B解析：本题考查的是国际工程合同价款的调整。因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%；该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%；由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%；该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。53.有关城市道路横断面组成，下列叙述正确的是（ ）。A.一条自行车道最小宽度不小于20mB.道路绿化带最小宽度为25mC.快速路当设置应急停车港湾时，其间距不应大于500mD.一条三轮车道宽不小于30m答案：C解析：选项A、D错误，正确的说法是：一条非机动车道最小宽度自行车不得小于1.0m，三轮车不得小于2.0m。选项B错误，正确的说法是：绿化带最小宽度为1.5m。2020版教材P83-9254.(2018年)根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-2013)，斜屋面的卷材防水工程量应（ ）。A.按设计图示尺寸以水平投影面积计算B.按设计图示尺寸以斜面积计算C.扣除房上烟囱、风帽底座所面积D.扣除屋面小气窗、斜沟所占面积答案：B55.下列费用项目中，构成施工仪器仪表台班单价的有（ ）。A.折旧费B.检修费C.维护费D.人工费E.燃料动力费答案：A,C解析：本题考查的是施工仪器仪表台班单价的组成和确定方法。施工仪器仪表台班单价由四项费用组成，折旧费、维护费、校验费、动力费。56.香港工程造价管理模式是沿袭（ ）的做法。A.美国B.英国C.法国D.日本答案：B解析：2020版教材P18本题考查的是发达国家和地区的工程造价管理。香港工程造价管理模式是沿袭英国的做法。57.在进行竣工结算价款支付的过程中，以下做法错误的是（ ）。A.发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后规定时间内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书B.发包人签发竣工结算支付证书后的规定时间内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款C.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息D.发包人逾期未支付竣工结算款时，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖，发包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿答案：D解析：2020版教材P261承包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。58.某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为25%，按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（ ）台班/1000m3。A.5.43B.7.2C.8D.8.68答案：A解析：2020版教材P79施工机械台班产量定额=（3600/50）0.580.8=230.4（m3台班）；施工机械台班时间定额=1/230.4=0.00434（台班/m3）；预算定额机械台班消耗量=0.00434（1+25%）1000=5.43（台班/1000m3）59.适用于输送设计压力为中压A 级及以下级别的燃气，具有塑性好，抗腐蚀性好，使用寿命长，接口形式常采用机械柔性接口和法兰接口的室外燃气管道管材为（ ）。A无缝钢管B螺旋缝埋弧焊接钢管C燃气用球墨铸铁管DSDR11 系列聚乙烯（PE）管答案：C解析：室外燃气管道管材和管件的选用：燃气高压、中压管道通常采用钢管，中压和低压采用钢管或铸铁管，塑料管多用于工作压力0.4MPa的室外地下管道。1）天然气输送钢管为无缝钢管和螺旋缝埋弧焊接钢管等；2）燃气用球墨铸铁管适用于输送设计压力为中压A 级及以下级别的燃气（如人工煤气、天然气、液化石油气等）。其塑性好，切断、钻孔方便，抗腐蚀性好，使用寿命长。与钢管相比金属消耗多，重量大，质脆，易断裂。接口形式常采用机械柔性接口和法兰接口。3）适用于燃气管道的塑料管主要是聚乙烯（PE）管，目前国内聚乙烯燃气管分为SDR11 和SDRl76两个系列。SDR11 系列宜用于输送人工煤气、天然气、液化石油气（气态）；SDR176 系列宜用于输送天然气。60.根据建设项目工程总承包合同（示范文本），发包人经查收到承包人递交的每月付款申请报告之日起的（ ）以内审查并支付。A.30B.25C.15D.10答案：B解析：考点:建设项目工程总承包合同（示范文本）的主要内容。根据建设项目工程总承包合同（示范文本），工程进度款的支付不论采用哪种方式，发包人应在收到承包人提交的每月付款申请招告或提交的每期付款申请报告之日起的 25 日内审查并支付。61.关于钢下列说法正确的是（）。A.含碳量2.11%（重量）的铁合金B.钢中有害元素硫和磷，锰和硅能使钢材强度硬度增加，而塑性和韧性降低C.钢材成分一定时，其强度取决于钢材热处理，淬火加回火影响最大D.抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击韧度和硬度取决于钢成分和金相组织答案：D解析：含碳量小于2.11%（重量）的铁合金称为钢。钢中主要化学元素为铁，另外还含有少量的碳、硅、锰、硫、磷、氧和氮等。其中硅、锰等为有益元素，它们能使钢材强度、硬度提高，而塑性、韧性不显著降低。钢材的力学性能取决于钢材的成分和金相组织。钢的力学性能：抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击韧度和硬度。钢材成分一定时，其金相组织主要取决于钢材热处理，如退火、正火，淬火加回火，其中淬火加回火影响最大。62.(2013年)下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有()。A.技术开发费B.印花税C.已完工程及设备保护费D.材料采购及保管费E.财产保险费答案：A,B,E解析：选项C属于措施费，选项D属于直接工程费中的材料费。63.下列选项中，关于片麻岩的描述正确的是（）。A.片理发育，故较易风化B.原岩是岩浆岩变质而成的称副正片麻岩C.原岩是沉积岩变质而成的称正片麻岩D.若云母含量增多，而且富集在一起，则强度大为提高答案：A解析：本题考查的是变质岩。原岩是岩浆岩变质而成的称正片麻岩；原岩是沉积岩变质而成的称副片麻岩。若云母含量增多，而且富集在一起的岩石，则强度大为降低。64.工程项目设计方案的评价指标体系包括以下内容（ ）。A.使用价值指标B.项目社会价值指标C.工程项目满足需要程度的指标D.财务分析指标E.反映创造使用价值所消耗的社会劳动消耗量的指标答案：A,C,E解析：2020版教材P308本题考查的是设计方案的评价与优化。评价指标应能充分反映工程项目满足社会需求的程度，以及为取得使用价值所需投入的社会必要劳动和社会必要消耗量。因此，指标体系应包括以下内容：1）使用价值指标，即工程项目满足需要程度（功能）的指标；2）反映创造使用价值所消耗的社会劳动消耗量的指标；3）其他指标。65.下列关于预算定额的计算公式，错误的是（）。A.分项工程预算定额基价=人工费+材料费+机具使用费B.人工费=（现行预算定额中人工工日用量人工日工资单价）C.材料费=（现行预算定额中各种材料耗用量相应材料单价）D.机具使用费=（现行预算定额中机械台班用量机械台班单价）答案：D解析：本题考查的是预算定额及其基价编制。选项 D 错误，机具使用费=（现行预算定额中机械台班用量机械台班单价）+（仪器仪表台班用量仪器仪表台班单价）。66.在地基为松散软弱土层，建筑物基础不宜采用（）。A.条形基础B.箱形基础C.柱下十字交叉基础D.片筏基础答案：A解析：本题考查的是工程地质对建筑结构的影响。工程地质对基础选型和结构尺寸有影响。有的由于地基土层松散软弱或岩层破碎等工程地质原因，不能采用条形基础，而要采用片筏基础甚至箱形基础。对较深松散地层有的要采用桩基础加固。有的要根据地质缺陷的不同程度，加大基础的结构尺寸。#67.锅炉燃烧中产生的烟气除烟尘外，还含有SO2 等污染物质。燃烧前对燃料脱硫是防止SO2 对大气污染的重要途径之一，主要包括（ ）。A.型煤脱硫B.化学浸出法脱硫C.细菌法脱硫D.洗选法脱硫答案：B,C,D解析：常规洗选法可以脱除 30%50%的硫化亚铁。也可采用化学浸出法、微波法、细菌脱硫，还可以将煤进行气化或者液化，转化为清洁的二次燃料，以达到脱硫的目的。68.利用加速和聚集的电子束轰击置于真空或非真空中的焊件所产生的热能进行焊接的方法是（）。A.电弧焊B.等离子弧焊C.激光焊D.电子束焊答案：D解析：本题的考点为电子束焊。电子束焊是利用加速和聚集的电子束轰击置于真空或非真空中的焊件所产生的热能进行焊接的方法，目前已广泛应用于精密仪器、仪表和电子工业等。69.(2015年)某投资方案的净现值与折现率之间的关系如下图所示。图中表明的正确结论有()A.投资方案的内部收益率为i2B.折现率i越大，投资方案的净现值越大C.基准收益率为i1时，投资方案的净现值为NPV1D.投资方案的累计净现金流量为NPV0E.投资方案计算期内累计利润为正值答案：A,C解析：本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。选项B错误，折现率i越大，投资方案的净现值越小；选项DE错误，累计净现金流量与累计利润无法从该图中识别。70.综合布线可采用不同类型的信息插座，支持155Mbps信息传输，适合语音、数据、视频应用，8位8针无锁信息模板，可安装在配线架或接线盒内的信息插座模块为()。A.3类信息插座模式B.5类信息插座模块C.超5类信息插座模块D.千兆位信息插座模块答案：B解析：2020版教材P448信息插座类型有： (1)3类信息插座模块。支持16Mb2020版教材Ps信息传输，适合语音应用；8位8针无锁模块，可装在配线架或接线盒内。(2)5类信息插座模块。支持155Mb2020版教材Ps信息传输，适合语音、数据、视频应用；8位8针无锁信息模块，可安装在配线架或接线盒内。(3)超5类信息插座模块。支持622Mb2020版教材Ps信息传输，适合语音、数据、视频应用；可安装在配线架或接线盒内。一旦装入即被锁定。(4)千兆位信息插座模块。支持1000Mb2020版教材Ps信息传输，适合语音、数据、视频应用；可装在接线盒或机柜式配线架内。(5)光纤插座(Fiber Jack，缩写FJ)模块。支持1000Mb2020版教材Ps信息传输，适合语音、数据、视频应用；凡能安装“RJ45”信息插座的地方，均可安装“FJ”型插座。(6)多媒体信息插座。支持100Mb2020版教材Ps信息传输，适合语音、数据、视频应用；可安装RJ45型插座或SC、ST和MIC型耦合器。71.经酸洗后的设备和管道内壁要进行钝化，钝化时应遵循的规定有（ ）。A酸洗后的设备和管道，应在两周内钝化B钝化液通常采用亚硝酸钠溶液C钝化结束后，要用偏碱的水冲洗D钝化时不得采用流动清洗法答案：B,C解析：酸洗后的管道和设备，必须迅速进行钝化。钝化结束后，要用偏碱的水冲洗，保护钝化膜，以防管道和设备在空气中再次锈蚀。通常钝化液采用亚硝酸钠溶液。72.有防锈要求的脱脂件经脱脂处理后，宜采取的保护措施有（）。A.充氮封存B.固相防锈纸密封C.气相防锈密封D.气相防锈塑料薄膜密封答案：A,C,D解析：有防锈要求的脱脂件经脱脂处理后，宜采取充氮封存或采用气相防锈纸、气相防锈塑料薄膜等措施进行密封保护。73.(2014年)土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有（）A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.以补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权答案：A,C,D解析：根据取得土地使用权的方式不同，土地使用权可有以下几种计价方 式：当建设单位向土地管理部门申请土地使用权并为之支付一笔出让金时，土地使用权作为无形资产核算；当建设单位获得土地使用权是通过行政划拨的，这时土地 使用权就不能作为无形资产核算；在将土地使用权有偿转让、出租、抵押、作价入股和投资，按规定补交土地出让价款时，才作为无形资产核算。# 74.根据工程造价咨询企业管理办法，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价工作的人员不应少于（ ）人。A.6B.8C.10D.12答案：D解析：本题考查的是乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价工作的人员。乙级工程造价咨询企业资质标准（1）企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总人数的 60%，且其出资额不低于注册资本总额的 60%；（2）技术负责人是注册造价工